工程劳务施工合同39452.pdf
炸礁爆破工程劳务施工合同 甲方 乙方 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法以及有关法律、法规和国家政策的有关规定，遵循平等、自愿、诚实信用的原则。现甲方委托乙方负责中 炸礁工程的施工，经双方充分协商，签订本合同，以供双方共同遵守执行。第一条：工程概况 工程名称：。工程地址：。第二条：承发包工程内容、施工条件、承包方式及承包单价 （一）、工程内容：本工程设计图纸或甲方技术交底资料要求所包含的港池炸礁工程内容。（二）施工条件:乙方已完全熟悉合同范围的自然环境、工作条件、气候风浪影响、地质分布情况，原承担以上因素发生变化所产生的一切风险责任及经济责任。乙方按甲方施工程序要求炸礁任务。（三）、承包方式：包工、包施工船和机械设备及大小施工机具。甲方负责提供爆破火工材料（炸药和雷管。（四）、合同价款：乙方工程量全部费用将按甲方合同结算量计取（包括进退场费）。其他工程量计费按以下条款执行 本合同价款为综合单价包干含炸药，固定价 内围：元 m3 外 围 元 m3（不含税，税由甲方负责完善，礁石不分类别）合同施工单价不以任何原因而调价。施工最终结算工程量=甲乙双方施工前共同测量的原泥面标高和设计底标高通过计算确认量为：m3，（超深 0.5 米，超宽按 1：1 计算,不足 1 米的按 1 米计算）。如有设计变更双方签字确认增减工程量甲乙双方同时测量确定施工工程量后方可开工。如果没有设计变更，最终结算工程量不以任何原因改变。第三条：付款方式 1、合同签订甲方即支付 元给乙方作为本工程的机械调遣费用，乙方应在 天内爆破船安装 8 台钻完毕，进场开工 天内再支付 万开工费，以上两项费用待项目结束结算时扣回。2、工程进度款按月支付，甲方在每月的 5 日前将上个月完成产值进度的 80%工程款支付给乙方。3、剩余工程款 20%待监理、业主验收合格后，2 个月内甲方一次性付清给乙方。4、在施工中加油、加水费用由甲方负责代付，质量符合国标，价格优惠于市场正常价格，结款时扣回。第四条：合同工期 合同施工总工期：暂定天 （有效作业日）。如因甲方原因及恶劣天气影响，工期顺延。施工工期 年 月 日至 年 月 日。乙方在接到甲方开工通知后3 天内，乙方的施工设备及施工人员必须进场准备施工。施工总工期从乙方接到甲方开工通知日后第 天记起。因甲方原因延误工期，工期顺延，甲方并支付相应的误工费，工期延误费按本合同第八条中第7 点违约条款规定执行。因乙方原因延误工期，乙方要承担工期延误费，工期延误费按本合同第八条中的违约条款规定执行。第五条 工程质量及验收 1、质量等级:合格。2、工程质量标准必须符合设计要求及水运工程质量检验标准（JTS 257-2008）、疏浚工程技术规范（JTJ319-99）、水运工程爆破技术规范（JTS204-2008）和有关规范的规定。3、质量管理机构：乙方必须自行设置和完善质量管理机构，并服从甲方现场质量管理机构的管理，执行甲方的质量管理规定。4.质量监督:隐蔽工程隐蔽前乙方必须通知甲方的现场代表会同业主工程师、监理工程师检查合格后，方能进行下道工序的施工。5.如因乙方原因导致施工质量达不到质量要求或合同规定的标准，乙方要无条件进行返工并承担返工的费用。6、乙方必须严格按照施工图纸以及施工技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量和安全，按期完工。7、爆破完后礁石呈松散状，应便于 方以上清礁船清礁。第六条 双方责任 甲方责任 1、提供设计图纸或有关技术资料份供乙方使用。2、协助乙方办理船舶施工许可证。3、指派现场管理代表负责协调乙方施工中同业主、监理、海事、公安、渔政等各方面的关系。4、按约定向乙方拨付工程款，若甲方超出约定期限没有支付工程款的，乙方有权停工，由此所带来的一切损失（包括工人工资、炸礁船及其它机械租金等）由甲方负责。5、负责协助爆破时的水陆安全警戒及通知相关单位。6、负责提供爆破火工材料（炸药和雷管）。7、负责对外协调的一切业务及费用（环境保护评估和休鱼期间的施工协调）。8、负责对业主炸礁专项方案及评估费。9、根据现场施工位置合理穿插清礁，10、清礁完成及时组织业主、监理等部门进行验收工作，若甲方不按时组织人员验收或有意拖延验收工作的，乙方炸礁船只设备及人员可自行退场，由此带来的一切损失由甲方负责。乙方责任 1、按甲方要求时间提交本合同工程所需相关作业人员及作业船机设备的有效证件，提交本工程施工方案。2、自行组织足够的人力、材料、船机设备，按甲方要求的开工时间进场施工。3、现场委派作为本工程的现场总指挥，负责施工期间的施工质量、安全等问题，当现场总指挥不在时，乙方应另委派全权代表现场总指挥，负责处理现场的一切事务。（如两人同时离开现场，应征得甲方同意，并委派壹名能承担乙方责任的现场负责人）。4、施工过程中需更换船机设备时，需经得甲方的同意。因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。5、服从甲方现场的质量、进度、HSE 等管理机构的管理，严格执行国家规定的爆破安全规程，以及业主、甲方项目部的安全管理制度，并自觉遵守各级地方政府的有关劳动管理规定，自行办理一切有关手续。6、乙方要派足够的爆破员及安全员到现场施工，要严格按照有关规定做好炸药、雷管的贮存、发放使用的管理，杜绝炸药、雷管的流失。乙方在爆破施工中，要对各班组进行技术交底，进行岗前培训，落实好岗位责任制。乙方在爆破施工中，要在爆破作业前，检查安全警戒人员是否到岗，爆破后要做好每次爆破记录。7、及时提供和协助甲方做好各种报表、资料的报送工作，及时做好炸礁施工过程中的施工记录工作。8、自行解决工程施工所必须的临时设施并负责其费用。9、负责办理乙方机械及人员的各类保险，甲方安全部门检查备档。因人力不可抗拒因素（如台风、地震、战争等）或乙方自身原因造成的机械及人员的安全事故，由乙方负责并承担全部责任。10、乙方在本合同工程施工过程中，因乙方原因造成自身、甲方或第三方的人身或财产损害（损失）的，由乙方承担全部责任，乙方在合同履行过程中，应严守法律法规，遵守国家及地方性政策。因乙方违反法律法规及政策所引起的一切民事，行政责任及刑事处罚均由乙方承担，与甲方无关。11、按甲方 HSE 管理规定统一服装、安全帽、配置安全警示牌、宣传标识牌、使用统一形象标志。12、本合同工程施工的过程中必须遵守地方政府有关环境保护以及文明施工等方面的规定。若乙方在执行合同过程中因乙方的原因导致甲方被业主（监理）或地方政府罚款时，则由乙方负责该部分罚款金额。13、负责本合同工程竣工后场地清理(包括乙方范围的建筑垃圾及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除)。14、乙方炸礁完成，船只设备在现场等待 7 天，由甲方清礁完成测量验收合格后方可退场，超过等待期的船只设备费用每天 元由甲方负责。15、乙方愿意接受甲方委任单位监管，并相互配合好完成此项炸礁。第七条：安全管理要求 乙方在施工过程中应遵守有关安全操作规程，应做好安全保护措施，并于本合同生效后（工程开工前）同甲方 HSE 部门签署安全责任合同。乙方承诺愿意承担本施工合同范围内的全部安全事故责任。甲方向乙方提供每天当地气象信息，遇突变事故双方协助处理。第八条：违约条款 1、乙方必须按本合同第四条要求组织设备人员进场施工，因乙方原因造成开工延误，每延误 1 天，甲方将扣除工程总结算造价的 1%作为违约金。2、乙方必须严格按合同工期要求施工，因乙方原因造成总合同工期延误，每延误 1 天，甲方将扣除工程总结算造价的 1%作为违约金。3、在施工过程中，如乙方出现明显的无法按期完工的情况，甲方有权要求终止合同。4、乙方因严重违反安全操作规程，甲方有权要求立即停工整改，如乙方不及时整改，甲方有权单方面终止合同。对所带来的工期及费用损失由乙方负责。5、乙方承担施工过程中的一切违章施工处罚，且乙方违章操作对甲方声誉造成影响甲方也要进行处罚，罚金由甲方酌情而定，并将永久性抵作工程款。6、如乙方在未征得甲方同意的情况下，擅自调离船只设备离场，造成对甲方的损失由乙方全部承担。7、如因甲方原因造成乙方停工,甲方要补偿乙方窝工费,每延误 1 天，甲方将补偿工程总结算造价的 1%作为窝工费。8、甲方要按合同约定给乙方支付工程款或进度款,因甲方原因拖延乙方工程款或进度款的,乙方有权停工追收工程款，或终止合同，对所带来的工期及费用损失由甲方负责。第九条：其他事项及补充条款 1、甲乙双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成，可由当地人民法院裁决。2、本合同由双方法人或委托代表签字、盖章后生效。工程款结清后自行失效。3、本合同一式四份，甲、乙方双方各执贰份。甲 方：乙方：或授权代表：或授权代表：开户行：帐 号：帐 号：年 月 日 年 月 日
