单价合同范文集锦六篇.docx

单价合同范文集锦六篇单价合同范文集锦六篇 在不断进步的社会中，合同的法律效力与日俱增，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的单价合同6篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 单价合同篇1 为了保证本行道树绿化工程的施工质量和工期，武安市第六建筑有限公司（以下简称甲方）和_（以下简称乙方）共同签署本合同，并履行各自的责任和义务，签字合同的双方必须共同遵守。 第一条合同文件组成 1、双方共同签署的合同文件； 2、甲方提供的行道树标准（法桐，胸径10-12cm,全冠，带一米土球）。 第二条工程内容和工期要求 1、工程内容：甲方同意乙方承担行道树绿化工程绿化任务，具体工程内容为武安市工业园区曹公泉大街西侧行道树和纬一路两侧行道树。 2、合同工期：20_年4月10日开工至20_年5月10日前全部完成。 第三条合同金额 本标工程人民币每棵树单价575元，总价以实际棵数为准。 1、合同金额：包含购苗、运输、检疫、管理费、栽植人工费、养护一年、包成活补栽等所有各项间接费用。 2、此合同金额为预算金额，以最终验收数量据实结算。 第四条竣工验收及付款方式 1、甲方在乙方按规定工期完工后，及时组织进行初验，初验合格后支付70%工程款。 2、自初验之日起，由乙方管养一年，20_年5月10日前进行终验，验收合格后，支付其余余30%工程款。 3、在乙方管养期内，承包地段发生树木死亡、丢失、缺损等均由乙方负责补植，交工前一个月为补植时间，终验合格后移交给甲方。 第五条双方责任与义务 1、甲方责任和义务 （1）提供施工场地。 （2）确定现场监管人员。 （3）及时组织验收、支付验收合格的工程款。 2、乙方责任 （1）按甲方要求进行施工。 （2）施工过程中完全服从甲方管理。 （3）保证树木规格、栽植间距要求，保质保量按时完成施工任务，不合格苗木要条件返工。 （4）在施工过程中，甲方会根据实际需要对种植苗木位置、数量做少量调整，乙方必须理解，并按甲方方案执行。 （5）加强施工安全生产教育和管理，因施工引发的一切安全事故均由乙方自行承担。 甲方： 乙方： 20xx年xx月xx日 单价合同篇2 甲方：乙方： 甲乙双方经协商约定乙方自年月日至年月 1.工作范围：小组、中组、大组、检查、A/S(计算方法：图纸重量x单价) 2.保证金 (1)乙方在向甲方办理甲方内协企业登记注册时，作为保证金在甲方指定的银行预存RMB150,000元。合同有效期延长时，保证金自动结转。 (2)收取保证金是为了应对提供给乙方的辅助工具、装备、设备发生丢失和损坏等情况。若上述情况发生时，乙方应当以现有市场价格赔偿。 3.下列情况下甲方有权单方面解除合同： (1)发现乙方虚报投入人员经历时; (2)发现乙方或投入人员偶盗窃等不良行为时; (3)因为发生严重的安全事故，认为已无法开工时; (4)除上所述，详细内容请参考工程基本交易合同书。 4.为乙方顺利履行合同，甲方向乙方提供以下便利条件： (1)通勤车辆(上班、下班、加班及夜班); (2)基本工作设备及各种辅助工具; (3)焊丝等分段制造所需要的消耗性材料; (4)支援起重机、叉车等重装备;、 (5)个人用消耗性物品(一次性口罩等); (6)使用电话及互联网(每家企业3条线路)。 5.甲方为乙方顺利履行合同提供便利条件，但下列费用每月从甲方支付给乙方的加工费中扣除： (1)甲方提供乙方的工作服、安全防护用具(安全鞋等7个品种)费用及名签制作费用; (2)因甲方内部组织的焊工补考二产生的补考费用及RT费用; (3)甲方提供乙方的工具、装备、设备等丢失或者损坏的费用。 6.乙方及其投入人员的工作服、安全护具、安全教育、用餐产生的费用问题，以乙方自行提供相应商品或者服务的企业结算为原则。 7.乙方制作的船体组立工程未经船东检查前，甲方最多向乙方支付总工程款的85%，船东检查合格后甲方再支付剩余的工程款。 8.乙方履行本合同所投入人员的相关规定 (1)乙方保证为履行本合同所投入的人员中，具有5年以上相关经历的人员占总人数的30%、3年以上5年以下经历的人员占总人数的25%，并维持履行本合同的基本劳动力。 (2)乙方在投入人员履行合同以前应向甲方指定的相关部门提交有关从业劳动力的详细履历及资格证书原件或者复印件、经历证明书(可以通过以前工作过的单位予以确认的)。 9.乙方在投入人员履行合同以前为取得甲方认可的焊工资格证书而实施的乙方自行组织的练习不包括在正常的工作范围。体检合格并且通过甲方组织的安全教育(包括三级教育和外来劳务教育)考试的人员，甲方才将其认定为乙方的正式职员。 10.第4条中所提及的，甲方对乙方投入人员提供的便利条件只适用于乙方的正式职员。 11.乙方的投入人员应当在体检合格后参加甲方组织的安全教育，通过安全教育考试后方可参加甲方组织的焊接考试。 12.乙方应当遵守甲方十一大安全守则的相关规定，如果乙方或者乙方的职员违反该守则的规定，甲方的安全的安全部门将发出通知书，乙方应当按照通知书确定的内容向甲方支付违约金，违约金的数额按照十一大安全守则中的相关规定确定，且将在甲方支付给乙方的工程款里进行扣除。 13.关于单价的修改 (1)本合同签订之日起，每间隔六个月，双方可以协商调整一次单价; (2)本合同签订后，若乙方要求修改单价，则在乙方要求之日起三个月以后双方予以协商调整。 14.由于可以明确归责为甲方的责任(包括应当由甲方提供的材料、作业场地形成延迟等原因)导致乙方月平均小时工资低于甲方生产企划部门发布的标准小时工资的80%时，甲方可以给予乙方相应月份工程款10%的补助，上述补助只适用于新登录内协企业前三个月中工程款不足的月份且月平均小时工资按每月23日，每日9小时及当月出勤平均人数为标准进行计算(即，月平均小时工资=月工程款÷当月出勤平均人数÷23日÷9小时)上述约定适用于乙方的管理职职员。 15.除上所述，其他事项则以甲乙双方签订的工程基本交易合同书的相关条款为准。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 单价合同篇3 甲方： 乙方： 签约时间： 签约地点： 为了完成工程的施工，经双方协商，在遵守甲方与业主于签订的工程承包合同下，签订本合同。 第一章合同概况： 第一条工程范围、内容： 第二条开、竣工日期： 第三条承包方式： 第四条单价构成： 第二章工程质量： 第五条乙方应遵守总合同工程关于工程质量的合同条款，严格按施工设计图纸和技术规范要求精心施工，工程质量达到优质工程标准。 第六条乙方服从甲方质检人员的现场监督检查，工序质量达不到优质工程标准及不符合规范要求的，应及时予以修复和返工，其返工损失由乙方承担。每道工序完工时，经甲方质检人员验收签认后，方可进行下道工序。 第七条由于实际情况与设计不符时，应当经甲方确认后方可进行变更。若乙方为方便组织施工、施工安全、避免干扰等原因采用的技术措施而提出的局部变更，除须得到甲方的批准外，由此增加的费用由乙方承担。 第八条材料供应方式： 1、砌筑砂浆所用的砂、水泥可由乙方按照甲方下达的材料用量计划自行采购。甲方按材料用量进行摊销并负责产品质量的检验控制。 第三章工程价款的结算和支付： 第九条本工程以月为单位或分项工程完成后进行结算。 第十条工程项目的计量范围及包含内容按照总合同相关规定执行。图纸及附件工程量清单中的工程量是估计工程量，不作为乙方要求计量的依据。 第十一条工程结算单价依据是本合同单价，工程结算的工程量是乙方实际完成并经甲方计量验收且工程质量符合要求的工程实体。 第十二条从每期应支付价款中扣留5%作为质量保险金，工程缺陷责任期满后，扣除甲方代乙方修复缺陷费用后一次退还乙方。 第四章双方权利及义务： 第十三条双方应共同履行的义务： 1、履行合同文件(包括总合同)技术规范中所规定的义务，保护业主及双方在合同中应享有的权利、义务、责任不受损害。 2、严格执行监理的指令，服从监理的现场监督和指导。 3、维护企业形象，不得发生有损于双方利益的行为，保证工程质量和工期的顺利实施。 第十四条甲方义务： 1、负责与业主、设计单位、监理的业务接洽和联系。 2、负责技术交底、工程质量的监督、检查和驻地监理签订工程数量及文件资料。 3、负责派出现场管理人员及测量、试验人员等，负责对乙方所有施工生产活动(包括原材料)进行监督和指导，但甲方的监督和指导不能免除乙方对该工程应负的义务。 4、负责对乙方所完成的工程进行计量、验收结算及施工资料和竣工资料的整理和报送。 第十五条甲方的权利 1、有权对乙方的安全生产、环境保护工作进行监督、检查，对乙方的违章行为做出纠正，对隐患提出整改意见，对严重违章和存在重大事故隐患有权责令乙方停止作业，进行修改。对逾期不整改的有权解除合同。 2、如乙方需要，甲方可协助乙方联系解决为完成本工程所需的水、电等，相关费用由乙方负责。由此而影响施行进度和工程质量的责任由乙方承担。 第十六条乙方的义务 1、乙方负责本工程的施行、维修和养护，不得将本工程再次转让或分包。 2、乙方就本合同所完成的工程和甲方对业主承担连带责任。 3、严格按照本合同附件技术规范要求对工程施工，接受甲方关于进度、质量的要求。如在施工中发生质量事故，由乙方负责处理，由此造成的损失由乙方承担，并且将上述情况报告甲方。 4、对本工程施工方法的适应性全面负责，并将施工中发现的工程设计中的任何错误、遗漏以书面形式及时通知甲方。 5、按甲方规定的时间参加生产会，合理编制施行计划，并报甲方审批后执行。特殊工种需持证上岗，甲方有权将不满足施行条件的乙方人员责令退场。乙方必须保证人员稳定，更换现场负责人需经过甲方同意。若因人员因素影响工程顺利进行，后果由乙方自负。 6、乙方应当认真做好安全管理、环境保护工作，制定安全措施及应急预案。并建立健全安全管理组织机构，做到安全管理人员到位，各项安全管理制度健全。接受甲方安全管理，服从甲方统一指挥，自费设置必要的安全防护措施和劳动保护用品，做到安全生产、文明施工，同时要负责对所属人员进行遵纪守法、安全知识的教育。施工期间乙方人员无论因公还是其他原因造成的伤、残、亡及其他事故或造成他人伤、残、亡及其他事故，均由乙方自行处理，并承担相应的经济和法律方面的责任。 7、合同履行期间，甲方对乙方发出的书面通知书、意见、批示决定等，与本合同同样具有法律效力，乙方应当履行，否则由此造成一切损失由乙方承担。 8、自行负责协调对外关系，收缴的各项费用由乙方自理。 9、施工时间要制作相应标识，采取必要的措施，保证文明施工，保护环境。与此有关的费用与责任由乙方负责。 第十七条乙方权利 1、依照合同附件的约定收取工程施工款。 2、如业主要求提前竣工，乙方接到甲方通知后应当遵照执行。发生的赶工索赔费用，经业主同意后，由甲方支付给乙方。 3、因征地、拆迁、工程款不到位、图纸资料延误及设计变更、业主要求等造成乙方停工、窝工时，乙方及时将有关资料报送甲方，协助甲方向业主索赔、补偿，上述费用经业主同意后，由甲方支付给乙方。 第五章工程验收 第十八条竣工工程验收，以交通部颁发的公路工程质量检验评定标准(JTGF08/1-20xx)、业主颁发的有关规定及施工图纸、说明书、施工技术文件、业主要求为依据。 第十九条工程施工中的隐蔽工程必须具有验收签证等原始记录。工程竣工质量经业主质量监督部门验收合格后，甲方及时办理验收签证手续。 第二十条在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。乙方若不亲自进行时，可由甲方代为进行，所发生的费用由乙方承担。 第六章合同的解除及违约责任 第二十一条乙方未能按合同工期完工，每延期一天，应向甲方支付本合同价款的5%迟延履行金。 第二十二条乙方违反本合同第五条、第六条、第七条、第十七条约定的应当承担违约责任，向甲方支付本合价款的20%违约金，并且甲方有权解除合同，因乙方的原因造成甲方损失的，由乙方向甲方赔偿。赔偿的计算标准，按照本合同附件执行。 第二十三条甲乙双方协商一致可以解除本合同。 第七章其他事项 第二十四条本合同履行地为。(此项不得删减) 第二十五条因设计变更而增加或减少的工程量，乙方应当接受。相应增减的费用，甲方依据实际情况与乙方协商对本合同单价予以调整，并签订补充合同。 第二十六条甲方与乙方的业务往来，应当由乙方负责人或其他书面授权的代理人签字认可，否则，甲方有权拒绝乙方的要求。 第二十七条乙方就本合同所完成的工程与甲方对业主承担连带责任。第二十八条本合同的附件和本合同具有同等法律效力。 第二十九条未尽事宜或发生争议时，双方协商解决，如果协商不成，向合同履行地法院起诉。 第三十条本合同一式四份，正副各两份，甲方执三份，乙方执一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 单价合同篇4 发包方：深圳市赛格三星股份有限公司（甲方） 承包方：韩国三星工程公司/中国建筑一局（集团）有限公司深圳分公司（乙方） 本协议宗旨：就深圳赛格三星新厂扩建工程（下称本工程）之施工合同的合同价款及合同单价构成，经甲乙双方协商，达成协议条款如下： 1、本协议书与20xx年4月26日甲乙方所签订的的工程施工承包合同之关系： 前述承包合同中的协议条款第五条所约定的合同价款及合同价款组成条款，自本协议书签订后即行失效，其它条款依行有效。 2、本工程合同单价和合同价款的确定程式： 1）中建一局依据三星工程公司提供的用以报价的工程施工图纸进行工程量计算，并依据深圳市建筑工程及安装工程的定额综合单价（或材料信息价）以及相应工程类别取费率进行报价。 2）同三星工程公司进行审核确认工程量及单价的合理性后报业主（SSG）。 3）业主与其所委托的工程造价审计咨询公司（QS伟历信公司）对报价进行综合核实，并通过与三星工程及中建一局协商确定合同单价及合同价款（并作为本工程结算单价） 3、合价款的构成 1）综合单价：以深圳市造价管理部门所颁布的定额和主要建筑材料信息价以及相应工程类别取费率为综合单价计算基准，参考20xx年以来深圳地区类似工程（即规模、工期、技术方面相近工程项目的综合单价），经业主、QS伟历信公司、本单项工程合营公司三方共同协商一致，确定综合单价。 2）工程技术、安全措施费之特别考虑增加费：除按上述工程报价确定单价外，考虑到本工程的业主特殊要求以及工程项目促进之特殊性，应在合同价格构成中特别增加费用，其中包括： 因压缩正常工期而发生的技术措施费、材料损耗增加费、短期人工费投入增加费、大型施工机具配置增加费； 因设计变更、现场签证频繁而发生的返工、赶工、窝工、机械停置（或使用效率下降）费用支出。 其它由业主方工程担当于现场确认的费用支出。 3)设计变更、修改引起的工程造价的增加或减少，应按工程施工过程实际发生情况，据实结算并调整合同价款。 甲方签字并盖章：乙方签字并盖章 签约日期：年月日 单价合同篇5 在建设工程合同管理中，相对于工程质量、施工安全等纠纷而言，最常见又最难解决的是结算纠纷。实践中，许多结算纠纷常常旷日持久，久拖不决，结果施工方往往受到较大损失。笔者作为从事法律服务的专业律师，结合自己工作实践，探讨建设工程常使用的合同范本建设工程施工合同（GF-1999-0201）在履行中经常易出现的结算纠纷，并讨论相应的法律防范措施，以使施工方能加强合同管理，用法律武器最大限度地维护自己的合法权益。 一、变更与索赔问题 实践中，建设方不喜欢索赔二字，施工方一般也不提什么索赔。久之，施工方要么缺乏索赔意识，要么将索赔置换成为工程变更。 但是，变更与索赔是建设合同履行过程中性质不同的两种方式。变更（设计变更和其他变更）导致的是合同价款的调整，即变更始终是在合同价款之内，它可能导致原合同价款增高，也可能导致其降低。而索赔则完全不同。建设工程施工合同范本对索赔的定义是：“指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。”按该定义，再结合建设工程施工合同第31.4款看，索赔（费用索赔）是指在合同价款之外提出的经济补偿要求。 建设工程施工合同第31.2款规定：“承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款的报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。”实践中，很少有施工方严格地履行该条款，最后发生结算争议时，该条款可能对施工方的结算要求形成致命影响。 其实，建设工程施工合同关于变更的规定是有缺陷的。建设工程施工合同基本上是FIDIC土木工程施工合同条件（1988年版）的中国翻版，后者对变更涉及合同价款减少时应由建设方通知施工方有相应的规定，但前者没有。这种程序公正的不对称好像一方面是出于我国工程施工的实际，因为在我国，变更一般都涉及合同价款的增加，另一方面，似乎更是出于合同范本的制定者对施工方不自觉的行业倾斜（第29.1款已规定变更导致合同价款减少由建设方承担）。但是，如果发生结算纠纷，则施工方因第31.2款的限制可能会导致一些（或全部）变更不能使合同价款有所增加，而建设方因无此款的限制，则随时可要求因变更导致的已增加了的合同价款减少到原合同价款的水平。这显然于施工方不利。 实践中，施工方虽可能未严格履行第31.2款，但在其进度报表中，肯定是罗列了变更工程价款的了。但是，这种罗列是否就是31.2款的报告，肯定会有争议。另外，难免有一些变更会在14天以后报，这些变更按31.2款的规定，会被视为不涉及合同价款的变更。 当变更工程的量较大时，施工方与建设方一般会对变更达成补充协议，如果补充协议没有确定变更具体的价款，则争议仍将存在。即该补充协议可能只是约定了确定变更工程价款的方法，改变是建设工程施工合同第31.1款，而非第31.2款。 以上所探讨是施工方在合同管理中务须注意的。施工方（尤其是小型施工队伍）应改变那种“我做了，就该拿钱”的简单意识，加强合同管理的意识，严格地按合同规定的程序提起变更和索赔。作为施工方，其一，如果认为这些严格的程序不太切合施工实际，则应在签约时在专用条款中加以改变。其二，在施工过程中，切记自己的所作所为应当紧紧围绕合同约定进行，不应当认为签订合同就万事大吉，让合同躺在抽屉里睡大觉。 二、合同价格对结算的影响 FIDIC土木工程施工合同条件严格适用于单价合同（工程量单价），建设工程施工合同按23条的规定，可适用于：固定价格合同，可调价格合同，成本加酬金合同。其实，无论是固定价格合同，可调价格合同，还是成本加酬金合同，都是可以以工程量单价为基础的。固定价格合同即可固定单价；可调价格合同从建设工程施工合同第23.3款看，即建设方承担的风险多一些，因而单价可调整的因素多一些；成本加酬金合同也面临调整的问题，因而也涉及工程量单价。建设部20xx年推出的建设工程工程量清单计价规范（xxxx-20xx）也是可与这三种合同价格调和的。 但是，在实践中，将固定价格合同理解为固定总价合同的不鲜见。再加上建设工程施工合同将合同价款定义为：“指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。”最基本的意思就是协议书中约定的合同价款。因此，工程量增加较大，追加合同款较多时，建设方会很难接受一个固定总价合同被如此剧烈突破的事实，于是，工程后期的中间结算和最终结算就不太容易顺利进行。 建设工程施工合同对合同价格的定义基本上是对FIDIC土木工程施工合同条件（1988年版）的照搬，该定义有其局限，所以在FIDIC施工合同条件（1999年版）中，将合同价格定义为“指第14.1款规定确定的价格，包括按照合同所做的调整。”即合同价格不是事先能确定的，需随工程的进展经一套完整的程序确定。其实，建设工程施工合同对协议书中的合同价格的临时性是有充分意识的，与FIDIC土木工程施工合同条件（1988年版）关于合同文件解释的顺序不同的是，按建设工程施工合同第2.1款的规定，专用条款中的另有约定的效力高于协议书。因此，如果专用条款已约定了确定合同价格的方法，协议书中的合同价格就只能是临时的。 但是，协议书中的临时价格经常是建设方与施工方发生纠纷的契机。因为一般而言，协议书中的临时价格会偏低。这之中的原因，可能有建设方为了规避建设行政管理部门在合同鉴定时多收费用的考虑，也可能有规避建设工程施工合同第29.1款规定变更导致合同价款减少由建设方承担的考虑等。因此，施工方应善用建设工程施工合同第2.1款的规定，以维护自己的合法权益。 另外，对于中间结算，因实践中建设方不按约支付工程款是经常的事，施工方还应注意利息的问题。如果双方未对利息做约定，当纠纷发生时利息往往按最高人民的法院的规定解决。早期最高法院将利息等同于违约金，后来终有所区别。在最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释中，第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”因此，施工方应当在签订合同时在专用条款中对利息问题作出约定。 单价合同篇6 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 第一章总则 第一条：总合同 甲方与业主签订的工程承包合同及附件（以下称总合同），乙方均予承诺。 第二条：外包合同 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律规定，在总合同的基础上，甲乙双方根据分工负责、配合协作、自愿、公平、和诚实信用的原则签署本外包合同及附件。 第三条：处理总合同与外包合同所遵循的准则。 31甲乙双方应严格遵守和执行本外包合同条款。 32除本外包合同另有规定外，甲乙双方应严格遵守和执行总合同的各项条款。 33组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、本合同 2、本合同附件 3、总合同 4、施工图纸及相关标准图 5、合同执行期间，业主、监理或甲方下发的有关文件。 6、招标文件及投标文件 7、全国招标文件范本 第二章外包工程 第四条：工程概况 41工程名称： 42工程地点： 43外包范围、内容： 44工序单价： 1、详见外包工程量清单及清单说明 2、本合同单价中包含税金，按照国家现行税法和有关部门现行规定，乙方需缴纳的一切税费，均应由乙方承担并支付，乙方应向甲方出具相应的合法税票。 44工程价款：暂为￥元，（大写：元） 44工程结算方式：本合同为单价合同，以实际完成并经现场技术人员量测、监理工程师、业主批复工程量×外包单价 第五条：工程期限： 51本合同工程期限自年月日开工，至年月日竣工，总工期天，竣工日期比合同工期每迟延一天罚款总造价的%。合同期间如增加施工项目，双方协商工期顺延天数。 第六条：工程数量 61工程量清单附后。 62结算时，以双方现场测量并经监理工程师、业主签认的工程数量为准。 第七条：工程质量 71双方商定，本合同应符合设计标准和施工技术规范要求，通过总合同中指定的质量验收规范标准验收。工程质量达到优良，并能达到甲方提出的创优目标。乙方必须遵守质量承诺。 72甲方质检人员对乙方完成的每一道工序进行现场监督，每道工序完工时，乙方必须在自检合格的基础上，及时通知甲方，甲方尽快派人初验合格后通知监理工程师最后检查签字认可，未经检查签字认可的工程不得继续施工。 73若甲方或监理、业主检查达不到规定要求，（）由乙方负责修复和返工，直至甲方和监理、业主满意为止，修复和返工费用由乙方自行承担。 74乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方，事故处理结果应上报甲方，乙方自行承担一切损失。 75工程竣工后，乙方按规定进行保修，保修时间应符合业主要求。 第八条：履约担保 81承包人在签订承包合同之前，应提交人民币元整的履约保证金，履约保证金采用银行汇票划到甲方指定的账号上。 82乙方同时达到下述条件，甲方退还乙方的履约保证金。 1、履约担保有效期结束 2、乙方已经全部完成所承包的工程，并且已经全部通过监理工程师和业主验收。 3、乙方没有发生任何违约行为。 4、甲乙双方已经办理全部结算手续。 5、乙方已经处理完成所有账务和所有纠纷 83履约保证金在履约担保有效期期间不计算银行利息。 第九条机械设备和人员 91机械设备 1、乙方必须严格按本合同的投标文件中承诺相应内容的机械名称、规格型号、数量、进场时间（根据工地需要情况）组织自有机械设备进场，并且保证所有机械设备能保持正常工作，否则视为违约。 2、甲方或乙方对自己负责提供的施工机具台不能保证施工需要，所造成的一切损失由责任方承担。 92施工人员 1、乙方必须严格按本合同的投标文件中明示的管理人员、技术人员、财务人员、机械材料人员、特殊作业工人、技术工人、普通工人组织进场，并保证工程的人员需要，各种人员必须持有合格的上岗操作证。 2、乙方对自己负责提供的进场人员不能保证施工需要，所造成的一切损失由乙方承担。 第十条材料供应及材料调差 101分包工程所需材料按下列第项方式办理： 1、甲方负责主要材料、设备的采购、供应工作，其他材料由乙方负责采购、供应。甲方负责采购、供应的材料可调拔给乙方使用，材料费、物资管理费、运杂费等一切与此相关的费用由乙方负责，甲方直接从乙方结算款中扣除。乙方负责保管领用的物资。 2、乙方负责分包工程所需全部材料、设备采购、供应、保管工作。所购置材料、设备应持有产品合格证。 3、包工不包料的工程，甲方负责分包工程所需全部材料、设备的采购、供应工作。乙方设专人向甲方办理限额领料手续。 102由甲方负责供应乙方使用的材料、设备，乙方应严格按照施工质量要求和工艺要求认真施工。乙方在施工中，因用料浪费、质量返工及不合格的超出限额用料部分，由乙方承担相应损失。 103本工程材料不予调差，对此乙方必须充分考虑由于材料价格变化而发生的费用。 第三章权利和义务 第十一条共同的权利与义务 111双方都应履行合同文件（包括总合同）、技术规范中所规定的义务。保护业主及双方在该合同中应享有的权利、义务、责任不受损害，同时保证业主和甲乙任何一方免于承担由于对方未能履行上述义务或责任而引起的或与之相关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费等一切其他开支。 112双方都应严格执行监理的指令，服从监理的现场监督和指导。 113双方都应维护企业形象，不得发生有损于对方利益的行为，保证工程质量和工期的顺利实施。 第十二条：甲方的权利和义务 121负责与建设单位，监理单位和设计单位的接洽和联系。 122负责按实际完成并有业主计量认可的工程量及合同规定拨付工程款。 123负责控制测量成果、复核及报验，派出现场管理人员及测量、试验人员，对乙方所有施工生产活动（包括原材料）进行监督指导，但甲方所做的一切不能减免乙方对该工程应负的所有义务及责任。 124负责办理技术交底、技术指导、质量监督、检查和与驻地监理签认工程数量及文件资料。 125负责分期分批提供分包工程的施工图纸和技术资料。 126负责按规定、按比例向乙方提供由业主向甲方提供的物资或指标。 127负责施工资料和竣工资料的检查、收集、整理、编制和报送。 128负责本合同段总体施工组织设计，生产计划安排，有权对施工过程检验测量。 129对乙方现场施工人员机械设备和材料有绝对的指挥权和调度权。对乙方现场施工生产人员、机械设备和材料进行检查，对不称职的人员、不合格材料有权清退出场。对于机械设备不足，甲方有权补充相应设备，设备的价格由甲方根据市场价格及与乙方协商制定，协商不成时，由甲方的上级主管部门指定价格，费用由乙方承担并将设备款从工程款中扣除。 1210如乙方施工情况不能满足甲方要求时，甲方有权对本外包合同进行分割或终止合同。 1211如乙方需要，甲方可协助乙方联系解决为完成本工程所需的临时占地、水、电等，但其相关费用由乙方自理。由此而影响施工进度和工程质量，责任由乙方承担。 第十三乙方的权利和义务 131负责承担本外包工程的施工、维修和养护，有关本外包工程的全部责任和义务，都由甲方转移给乙方，乙方不得再次转让或分包给他人施工。 132乙方应对甲方负责，其对甲方承担的义务和责任同于甲方按总合同对业主的义务和责任。 133乙方对工程质量负责，为此做到 1、严格按照甲方提供的设计图纸、施工技术规范、施工操作规程组织施工，执行国家或合同规定的施工技术规范。 2、建立完善的质量自控保证体系、配备必要的测量、试验设备、仪器及专业技术人员。乙方必须按照监理提供本工程指定的表格认真填写，每道工序结束后及时报监理签认，以便计量。 3、接受业主和甲方派驻工地监理工程师的全面、全过程监理，对于已完成或新开工的每一道工序，必须得到监理工程师的签认，特别是隐蔽工程，未得到监理的签认不得进行下一道工序的施工。 4、所有用于本外包工程的材料必须持有质量合格证，并经甲方单位的实验室检验合格和监理工程师同意后方可使用。 134甲方与乙方的一切往来，必须由承包人或其授权的代理人签字认可，否则，甲方有权拒绝乙方的一切要求。 135合同执行期间，甲方、业主、监理单位发出的一切书面通知、意见、批示等，同样具有法律效力，乙方应无条件接受、执行，不得以任何借口扣压、拖延，否则，由此造成的一切损失和后果由乙方承担。 136乙方对本外包工程工期负责。要根据甲方提供的总体施工计划要求和关键工序控制点、施工组织设计和施工年度、季度和月度计划进行施工，必要时根据甲方要求的日进度计划进行施工。并在人力资金机械设备等方面予以充分保证。如果乙方未按甲方计划完成，甲方对乙方处以未完成计划的1%罚款。如果连续几期均未完成计划，则甲方的权对乙方所属工程予以分割，并执行本合同条款式136条款。 137自行负责协调对外关系，地方收缴的各项费用由乙方自理。 138乙方对本外包工程安全负责。为此要做到安全生产，文明施工，由于乙方管理不善或职工的过失或第三方原因造成的人员机械设备事故，材料损失等均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任，也不支付任何费用。施工期间，乙方采取必要的防护和安全措施保证工程周围居民和建筑物的安全，并承担所需费用，若因此造成的任何损失，均由乙方负责赔偿。 139因乙方不能满足甲方的施工要求而出现甲方对本外包工程的分割，终止合同，没收履约金（如有）等情况，其后果及造成的甲乙双方经济损失均由乙方负责承担。 1310乙方对施工环境负责，进行必要的环境保护。 1311施工现场必须做到文明施工，物品摆放有序，砂石料堆放整齐，对此发生的费用及甲方的要求由乙方负责。 第四章工程结算和支付 第十四条：工程款的结算和支付 141工程款的计量由甲方负责同业主进行，乙方应及时按规定向甲方报送各种计量报表及监理工程师签认的有关施工原始记录，甲方收到业主支付后天内按比例向乙方支付工程进度款。如乙方由于自身原因工程进度不理想，未能完成当月计划，则要进行扣罚，扣罚比例为当月完成工作量的%，到完成计划时予以补还。 142甲方不向乙方支付工程预付款。 143本工程采用月结算的方法，甲方工段长或工程技术人员根据乙方的工程进度每月在20日之前把所有有效的结算资料上交甲方工程部（或其它结算主管部门），工程部对上交的资料进行核实，确认无误后，交经营进行结算，做正式结算证书。结算时，甲方根据已下发的工程量清单进行计算本月应支付的款额，同时扣除借款、工程质保金、甲方材料款、甲方机械费等其他费用。根据工程的实际完成情况，由工程部、经营部、材料部、机械部、财务部确认，经项目经理签认，且待业主支付给甲方后，财务部门方可按比例支付工程款。 144图纸及附件工程量清单中的工程量是该工程的估算工程量，不作为乙方要求计量的依据。 145工程项