2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库自测300题（精品）(浙江省专用).docx

一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、甲施工企业违反行政法规规定,行政机关拟对其作出吊销资质证书的处罚,下列说法正确的是()A.行政机关应当告知甲有要求举行听证的权利B.即使甲不要求听证,为保证处罚决定的公正性,行政机关也应该组织听证C.因为处罚关系到甲切身利益,甲法定代表人应该自己参加听证,而不能委托他人代理参加听证D.甲应当承担行政机关组织听证的费用【答案】 ACB7Z9K7S3V2X8R10HZ1L5U3H3P1Y10D7ZA5R2C1S2P1H8Y12、某成片住宅小区建设单位去申请领取施工许可证，经建设行政主管部门审查发现存在下面几种情形：(1)此时正处于施工招标过程的评标阶段；(2)建设工期 15 个月，工程合同价为 8000 万人民币，目前到位资金 2500 万元人民币；(3)尚未签订委托监理合同；(4)没有拆迁完毕。上述情况中，属于不能颁发许可证的有( )种情况。A.1 B.2C.3 D.4【答案】 BCA9T3P5U10F5Q10X9HN5T6G5U2T6T8I2ZC5I3M4G5S7O5T33、根据绿色施工导则，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。A.50%B.40%C.30%D.20%【答案】 CCI5A5E8K8N3X5R7HH4K10D5E10I1O10S6ZH4R7H6B3M1K4W64、在历史文化街区、名镇、名村核心保护范闱内,拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的,应当经()会同同级文物主管部门批准A.城市、县人民政府建设行政主管部门B.城市、县人民政府城乡规划主管部门C.国务院建设行政主管部门D.国务院城乡规划主管部门【答案】 BCN1Y3N10T4S6E4O8HH9S1Z4V2X4S7C2ZR10C3P8F3P2U4B65、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由( )承担。（2012）A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司【答案】 CCD6K8W1W8V4D3Q6HM7E3Q1O5V9T1T4ZZ8W5J3D7P9Q2U76、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。A.5天 B.15天 C.20天 D.1个月【答案】 DCY8E8Z5F3M5Y7N4HR6B1H5T8G4Z7W8ZD10L4H7Y9X7S4G37、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）。2017真题A.是指企业拥有的资产 B.是指企业的注册资本金 C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准 D.即所有者权益【答案】 DCC2W1S2K1W9V4E9HJ9V8D1K6N2E1X6ZR7H6A8P8F7Y7U68、招标人在发出中标通知书由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力B.中标候选人未缴纳履约保证金C.中标候选人放弃中标D.中标候选人因不可抗力不能履行合同【答案】 ACI8W10W7H6Y2X6D8HJ4V1W8B4V3U10T5ZW10P10Y5R3H5M10N99、关于联合体共同承包的说法，正确的是( )。（2012）A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任B.不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程【答案】 CCM3Q2U3Q1A3O4A5HE2M3Q2A10W7I9N9ZE10Q9R6Q7K1Z9T1010、根据我国劳动法的规定，下列内容不属于用人单位不得解除劳动合同的情形的是（ ）。A. 职业病或者因公负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的B. 劳动者在本单位持续工作满10年以上的C. 患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D. 女职工在孕期、产假、哺乳期内的【答案】 BCG5H9N8H5S8T3A1HJ6Q4X2A5S7J10S7ZA4B8K9A3S9K9P511、（2020年真题）甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同，甲施工企业请求乙材料供应商交付货物，乙材料供应商请求甲施工企业支付货款，则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（）。A.物权、债权B.债权、物权C.物权、物权D.债权、债权【答案】 DCT9T3J4E6B6E8P7HQ10X9S10Q4S9B3G1ZX1V5A1C3U4A8T112、某工程实行总、分包方式施工，某日分包工程部分发生了安全事故，应由（ ）上报事故。A. 工程建设单位B. 分包单位C. 安全生产管理人员D. 总包单位【答案】 DCC2R3Q6Y2L4I3H1HA3D9S4J6X10P5R7ZT9M7H7T6S7L9A913、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。（2014）A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【答案】 CCY2U10K10J5V10C2R6HW1Q6U5V10B3P8M4ZZ10G9Y10H10K9K10B1014、关于地方性法规的制订、批准和备案的说法，正确的是（ ）。A.地方性法规由地方各级人大及常委会制订B.地方性法规只能由省、自治区和直辖市的人大及常委会制订C.设区的市的地方性法规须报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行D.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准【答案】 CCW8P6J3E5R2W10X9HM1D4E10F7W5O7G7ZN5F1X10C8E7S10B515、行政诉讼法规定,行政诉讼期间,法院对行政诉讼的一审判决下列( )情形,可以判决变更。A.具体行政行为适用法律、法规错误的B.具体行政行为违反法定程序的C.具体行政行为的工作人员滥用职权的D.具体行政行为的处罚显失公正的【答案】 DCV4Q6D7U9J1Z1N4HA5R9S4T10H10V7G3ZV6L5A6S1T7B1M616、招标人于2006年4月1曰发布招标公告，2006年4月.20日发布资格预审公告，2006年5月10 日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及讨递交了投标文件，2006年7 月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（ ）。A. 2006年4月1日 B. 2006年5月10日C. 2006年6月10日 D. 2006年7月20日【答案】 CCX4S7A5G10W4D9U10HY2H2Y3Q2O4W4B4ZK3H10D5C3H6K5X617、要约可以以书面形式、口头对话形式作出，以下关于要约生效的表述中，正确的是（ ）。A. 口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力B. 书面形式的要约自发出时发生效力C. 要约到达受要约人时生效D. 当数据电文进入收件人任何系统的到达时间，该要约发生效力【答案】 CCS2W8Y1C3L2Q3S8HJ8W4Q10H8R3V8I5ZA1G10M1F4L10V10K118、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2009年8月31日前付清，丙企业在合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2009年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（ ）。 A. 丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月B. 丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月C. 丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月D. 丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月【答案】 CCK8C3J8Q9Q8B6B6HX6D8Y6I10B6M7U1ZG4B5H9D10G1H1Z919、下列关于物权的说法,正确的是()A.物权是权利人直接支配的权利,无须他人的意思或义务人的行为介入B.根据“一物一权”原则,一物上面只能有一个担保物权C.物权是绝对权,因此权利人和义务人都是不特定的D.能够成为物权权利人的只有法人和自然人【答案】 ACC10N10B9Z3E8F2S10HK6C9H10V2B1N4A9ZO5V6C4K1U9R3Z620、下列不属于承包人主要义务的是（ ）。A.不得转包和违法分包工程B.及时验收工程C.自行完成建设工程主体结构施工D.建设工程质量不符合约定的无偿修理【答案】 BCL7H7O6J2Y7Z1I2HZ10A8L8O7O9O7X6ZB10L3B1N5O10T5K621、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告( )。A.本企业负责人B.当地安全生产监督管理部门C.县级以上地方人民政府D.省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门【答案】 ACA6G5A2B8S9Z7N10HK1W9B7X5E1F5X8ZX8F8E4S10B2W2H122、发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，()。A.视为拒绝竣工结算文件B.视为认可竣工结算文件C.承包人重新提出竣工结算文件D.待争议解决后再进行结算【答案】 BCJ4H1D7N8Q2F2R1HR10W10Q5E5U8B6V3ZK6U8R3Q2M3Z2L923、注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的施工单位担任建设工程施工的项目经理，则他必须进行（ ）。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【答案】 CCH8E4E10V7O3N6N1HE8T10V3U10B4I6Z8ZH1Z3S7P8K6W7I824、物权的种类不包括()。A.所有权B.地役权C.用益物权D.担保物权【答案】 BCE10Z4H1I7K2T2I6HG9K7H8W9X1O5X9ZX6I8U6K6O4L9Y1025、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量 鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（ ）。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修,设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【答案】 BCE9T7T4X7K10A10B7HW9N3B6K7G2P8I7ZW4E10W4J10S2S2T926、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25% B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可 C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查 D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查【答案】 CCR5A5C1K10X3J3T8HC4T6J6N1J10Z3V1ZZ6U1T7I2K8Y9K627、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。A.土地主管部门B.建设行政主管部门C.城乡规划主管部门D.授权的镇人民政府【答案】 CCC8O2S3S7Z5R7X6HA7M4M7D10D8B8I5ZL1Y10W6H7J3Z1X128、（2019年真题）下列情形中，人民法院应当将被执行人纳入失信被执行人名单的是（）A.拒不执行生效法律文书确定义务的B.拒绝申请执行人查询财产情况报告的C.拒不履行执行和解协议的D.以威胁方法妨碍、抗拒执行的【答案】 DCJ1Y6R3E7E2H7D7HM7K7V10Y8X7J8I3ZC1G10H7M3M9U2Z629、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定：就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中，正确的是（ ）。A. Z市人民法院应当依法对此案进行审理B. Z市人民法院应当裁定不予受理C. Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案D. Z市仲裁委员会不应当受理此案【答案】 BCA6Q1V8B1F4E6C8HM5D5I4P5X3T7G6ZZ3U1Y4L2H3I3N930、王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋己出租给张某。在张某不同意解除房 屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（ ）。A.对王某实行货币补偿 B.对张某实行货币补偿C.对张某实行房屋产权调换 D.对王某实行房屋产权调换【答案】 DCH6X9J4W9I10G9Q3HI9S7O1U3I2K9A4ZA1P4K6M9K4O7Y231、建设工程开工前，办理建设工程一切险并支付保险费用的是( )。A.承包商B.发包人C.分包商D.监理单位【答案】 BCP1R6Q8S2T10F10U7HX4K7J8O10I7K5D4ZC1L8U6K9I5L10Q832、根据行政诉讼法，因不动产提起的行政诉讼，有（）人民法院管辖。（2015）A.原告住所地B.被告住所地C.由原告选择被告住所地或不动产所在地D.不动产所在地【答案】 DCU5M10D7X8Q4J5X10HY4R3V6I8F1W7Z1ZX2W4D7C7A3A7O733、关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B.仲裁审理案件应当公开进行 C.当事人可以协议仲裁不开庭审理 D.仲裁庭不能做出缺席裁决【答案】 CCX4A4Z2S10Y8M10F4HC8Z2C7T4Q2L8T6ZJ8H4A6I1L9C5B934、某建设单位于2014年2月1曰领职施工许可证，由于某种原因工程未能按期幵工，该建设单位按照建筑法规定向发证机关申请延朗，该工程最迟应当在( )幵工。（2015）A.2014年3月1日B.2014年5月1日C.2014年8月1曰D.2014年11月1曰【答案】 DCF2C6Q7K6P9E6T3HR10Y9A3P1L1M2R8ZJ6A6U5E1W2Z2M335、甲公司与乙公司的院落相邻。甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合民法典规定的是（）。A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权 B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司 C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙 D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁【答案】 CCH2X1T7B8G6K9R7HS9O1L2L4Q1O4C8ZB10X9G7V5D9F1X836、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.建设主管部门【答案】 ACB4G4G3J6P2F7W9HI1L10U10S10P7E9V1ZF8O6J4X9T7H5D1037、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车,该车实际行驶里程8万公里,市场价格约为16万元,里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在,仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业,乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。A.请求减少价款至16万元B.以欺诈为由解除合同C.以重大误解为由请求撤销合同D.请求甲承担缔约过失责任【答案】 ACT7A2Q10X10E9Z6E10HQ3O10C9F8Q10F5C2ZH1Q3V8U7S9J10Z338、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2016 年12 月30日竣工。2016 年11 月15 日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，导致施工单位没能按时交付工程，此时施工单位（ ）。A.构成违约，应承担违约责任B.构成违约，但是可以申请免除或部分免除责任C.不构成违约，但应承担工程延误损失D.不构成违约，可以不承担违约责任【答案】 BCS10L1L2F3D8Y4A4HU9I10W4N2K10H9B9ZK10J1D4Y9E7M3W339、下列选项中，()不属于委托代理终止的原因。A.代理期限届满B.被代理人取得民事行为能力C.代理人辞去委托D.代理人死亡【答案】 BCW8T8C9N4P3R10I2HF6N7Q7J7M6D10D9ZG9B2L5P9B6X2U540、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政管理部门D.监理单位【答案】 ACZ9C3O2S9F3V1S2HJ7D6O2K9A3E6O3ZR3U3Q2L3I5I9S1041、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列施工企业的行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（）。2018真题A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B.在施工中偷工减料的C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的D.拖延履行保修义务的【答案】 CCC2E3D4Z4E2Q10C7HD8S9D1X3L9B2V3ZM2G3P6C8I4J10G242、某高速公路项目进行招标，开标后允许（）。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B.投标人再增加优惠条件 C.投标人撤销投标文件 D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【答案】 ACZ1B10I1W10F8H1U3HH4A1Y10A7W6O7J7ZD5D1U9T4T4M6W943、工程师肖某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。A.重新取得资格证书B.提供达到继续教育要求的证明材料C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件【答案】 BCF8W2G7Z3C7Q3R5HU3U1S10R6R6B2I8ZI7H4X5K4M1O1I944、根据实施工程建设强制性标准监督规定，强制性标准监督检查的内容不包括()。A.工程项目是否达到优良标准B.技术人员是否熟悉、掌握强制性标准C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定【答案】 ACM8Q9O4F1E7Q9K10HC7N1U1E2X2O3B4ZD7O4H5S9M6S1Y345、根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行），关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册 B.处以一定比例的罚款 C.不得再担任项目负责人 D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册【答案】 ACP6U3H8N4T6F9T5HC9Y7K1S8Z10J9G6ZI1I9Q2V3W2H1J846、对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为（ ）。A. 在验收后应当报公安机关消防机构备案B. 建设单位应当先行备案后进行消防验收C. 可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D. 施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收【答案】 ACP5Y4D7K1Y7Y2H3HG5V9X4A7P2S8E7ZK8B8R3G4G7C4L147、2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是 （ ）A. 赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B. 张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C. 王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D. 李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【答案】 ACR7P5X1F6K6T6R1HB6C5T8G10F1N10G9ZK5L6N5A10M8C7V748、小刚未满17周岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（ ）A.小刚未成年，签订劳动合同属于无效劳动合同B.因为是临时工作，可以不签劳动合同C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全【答案】 CCJ6H5F10U4N4H9E10HU2P6K9O10T3Y10O1ZS1I6M7A4Q7M5M1049、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为（ ）。A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人【答案】 DCZ5J4M9N4O6O1O2HN3C7D7H10K8R1Q8ZM3D6M6U3N5A10E450、假冒注册商标罪是指， 未经注册商标所有人许可，（ ）情节严重的行为。A. 在相同的商品上使用与注册商标近似的商标B. 在同类商品上使用与注册商标近似的商标C. 在同类商品上使用与注册商标相同的商标D. 同一种商品上使用与其注册商标相同的商标【答案】 DCL4N1L9X3E3D10M8HE6P5J9M6B5R10I9ZS10A4A10T10H6N10B151、建设单位应当在（ ）向规划部门提出规划验收申请。A. 竣工验收前B. 竣工验收同时C. 竣工验收后6个月内D. 竣工验收后1个月内【答案】 CCS10O5R1B8O3S1R8HI4D7Q6H7M8D6O10ZU1C1N3W1F9Z3M452、甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司，但甲未按约定时间收取。这期间，木料堆放地失火，导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由()。A.甲和乙各分担一半B.乙全部承担C.甲承担大部分责任D.甲承担全部责任【答案】 DCV1D5Z9Z7G1H1Y2HT9B1G3C8S6X10K2ZQ6O9O9C4I4X2M453、根据建设工程安全生产管理条例，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）。2017真题A.统一组织编制建设工程生产安全事故 B.负责向有关部门上报施工生产安全事故 C.自行完成建设工程主体结构的施工 D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准【答案】 DCP1S2Z3V10Z1Z8W5HG8I5Q7C3X4D3X6ZM6O9U1B7P1N8O754、根据立法法，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等，如特别规定与一般规定不一致的，则适用于下列哪个选项（ ）。A.一般规定B.特别规定C.新规定D.旧规定【答案】 BCJ5P5R5W7V9N5G7HL10G4W6H3E9C4C8ZI3D2R3V9U9Y6S355、建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（ ）。A. 工程质量检测机构出具的鉴定报告B. 建设单位职工的书面证明材料C. 建设单位与施工单位签订的施工合同D. 建设单位提交的答辩状【答案】 DCX9U1B7O8H10Q10X4HU8C10K6Q9K7P8D10ZU7F7O7U6K10J10A556、监理单位的主要安全责任之一是（ ）。A. 组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B. 申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C. 在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议D. 发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位【答案】 DCU1Q4E9U2S1H6I10HR1I10F5S8H3E1H6ZI2X7B9J8D2J8B957、个体工商业户的生产、经营所得和对企业、事业单位的承包经营、承租经营所得,均适用()。A.比例税率B.5%45%的9级超额累进税率C.5%35%的5级全额累进税率D.5%35%的5级超额累进税率【答案】 DCO6G7R6I1R7K1I2HJ5J6C3B3F7S4K4ZX6H8F4Z3O5E10E258、关于中标人法律责任的说法，正确的是( )。A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照B.中标人严重违反合同义务的，取消其 5 年内参加依法必须进行招标项目的投标资格C.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还D.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失【答案】 CCX10N10V3Z9O3W5Z5HJ8X3X6S4X1H3U7ZM5L5Z10D10C7L6C659、行政处分的种类包括()。A.罚款B.行政拘留C.警告D.责令停产停业【答案】 CCE10A4Q9D10T8H1J4HP7O6F10M9I1R2I6ZA10V8B7Q3Q7G4S960、建筑物倒塌造成他人损害的,由（）承担连带责任A.所有人和建设单位 B.使用人和建设单位 C.建设单位和施工企业 D.管理人和施工企业【答案】 CCZ6P8O9K5D2A8K5HK7L7B3U2I9Q5A6ZL10Z7N10S5G3C7P661、某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及到拆迁，则房地产公司申领施工许可证前，()。A.拆迁工作必须全部完成B.拆迁补偿安置资金全部到位C.拆迁工程量已完成50%D.有保证工程质量和安全的具体措施【答案】 DCA2Y4Y3A6Z3T8D1HO3V9Z5U5J6H7R8ZU1F6K6P6A3J4C762、甲施工企业就施工合同纠纷向仲裁委员会申请仲裁，该案件由三名仲裁员组成仲裁庭， 该案件的仲裁员（）。A.由甲施工企业选定一名B.只能由仲核委员会主任指定C.由甲施工企业选定两名D.由甲施工企业选定三名【答案】 ACQ7S1B3G6J9G2I1HH7T5P4J1G7Q7B10ZN3Z2H8J6T1V7B663、因工伤致残或者死亡的职工，享受工伤保险待遇时，应当由用人单位支付的是（ ）。 A. 一次性伤残补助金B. 一次性伤残医疗补助金C. 一次性伤残就业补助金D. 一次性工亡补助金【答案】 CCX7I5M8T7W1I2W10HY7O10I1U4F4T8T5ZZ10H8W8M9N1D9R864、甲乙双方签订一份买卖合同，丙方向甲方提供合同的担保，履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同履行了部分后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是()。A.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任B.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙、丙三方承担C.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一部分D.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任和部分违约罚金【答案】 ACT8W3H7M2U3A9L2HH2Q7K9X2H8N8I8ZC10D6I3L9N8S4I565、根据建筑业企业资质管理规定，属于建筑业企业资质序列的是（）。A.专业承包B.专业分包C.工程总承包D.劳务承包【答案】 ACT10J8N8R2W9Q1N5HT10H6H2M3J5P6W6ZZ2S4O1L7C4V1S866、（2020年真题）关于定金的说法，正确的是（）。A.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数额返还定金B.定金合同自合同订立之日起生效C.既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%【答案】 CCW1Y9M4X4O2L4P7HX7G8L10D7B5I10V3ZT6Z2Y6R10T10R8W367、关于项目经理的说法，正确的是（）。2014A.项目经理的权力来自于企业法人的授权B.施工项目可以设有项目经理C.项目经理具有相对独立的法人资格D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉【答案】 ACP10V9P2P8P6D2I3HA8D2E2I6A9Y7R1ZV5R7R2S5M10S4U1068、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。( 2015真题 )A.请求甲支付违约金6万元 B.请求甲双倍返还定金8万元 C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元【答案】 CCS2D3R2I7T4U7Q8HX10P1D6U8V4N2I7ZC7M3T9Z5V3X10J769、关于表见代理的说法，正确的是（）。A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理【答案】 BCL9Z7W1Q4C4W9L8HJ3G3G4X1P8Q1A5ZZ1H7R1I3Y2Q10S370、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（）负责。2014真题A.监理单位 B.责任方 C.建设单位 D.施工单位【答案】 BCL8Z8B5C5W1Q3H1HF10D9E7D4C3K7A4ZW9L1H4T7Y8L2P671、甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国民法典的规定，乙公司与丙公司的塔式起重机买卖合同属于（ ）合同。A.无效B.可撤销C.效力待定D.可变更【答案】 CCM7M9A10C6V2E8H10HU9Q7E7X10S6I7S6ZK3X5V6L6I10L4J772、下列财产中可以设定抵押权的是（ ）。A. 李某承包村里的一座自留山B. 某大学宿舍楼C. 某国有企业办公大楼D. 被海关查封的一批设备【答案】 CCA5Y4N8F10H9M5D6HD1Q1X7U1K3S10W10ZE9X6Z7L6H8M6Q273、部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由（ ）裁决。A. 国务院B. 全国人民代表大会C. 全国人大常委会D. 最高人民法院【答案】 ACZ10H5U7R5Y5W1M2HZ6P8E10C3D8K7J7ZP5O3M7M5E7L7G674、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。 2016A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权 B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任 C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任 D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债【答案】 CCG3C6Y4W5V9G6Y2HJ1X1D3J7Y3X5X8ZI3Q8H4V1C10E10S275、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。（2014）A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质、循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任B.仓储合同自仓储物交付时成立C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付D.仓储合同自成立时生效【答案】 DCU2F2V1B10N2L7N3HU3H1Y2L10F2D7T2ZG8Z3J9X1B7S2L276、根据安全生产法规定,二级总承包资质施工企业( )。A. 应当建立应急救援组织B. 可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员C. 可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员D. 可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材【答案】 ACV10L2G8U1Y10I10E6HB8U1L7T7W1G7E3ZL5Z6J1M6G9K5C677、2004 年 2 月 1 日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为 2004 年 5 月 1 日，竣工日期为2005 年 12 月 31 日。2004 年 2 月 10 日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于 2004 年 4 月 20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为 2004 年 5 月 10 日。该工程保险开始生效日为( )。A.2004 年2 月10 日B.2004 年4 月20 日C.2004 年5 月1 日D.2004 年5