2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自测模拟300题精选答案(国家).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（ ）。A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保护费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费【答案】 CCT1M7G2F6Q10K4J10HO8K4I9J6P8J9O6ZU1L1G9Q4W7G1U62、新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的（ ）为对象的。A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.建设项目【答案】 CCH2K2W10U4J9N9Q1HL4Y5O7Q1E5D10C10ZM10Z2J8D6K2Y2U103、国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让与土地使用者，并由土地使用者向国家支付土地使用权相关费用的行为是（ ）。A.土地使用权出让B.土地使用权转让C.土地使用权租赁D.土地使用权划拨【答案】 ACH5X10M9H1M9V7V4HI5N3A6Z3X10X1H2ZC7L5X5T2Q1L9V64、在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（ ）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.承包人建议书评审标准【答案】 DCA5H7Z3Y9G1Z9U9HR10J8R6X9A5E2Y3ZZ7D10P1C9W9G2G105、在我国建设产品价格的市场化进程中，国家指导价阶段工程招投标价形成的特征之一是()。A.国家定价B.计划控制C.自发波动D.自发调节【答案】 BCR7E1F2K2Q1C7F8HF6J10R10P3B7G6N7ZY10G10F3L2M9C2E76、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节增值税额为（ ）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.384.00【答案】 DCR2O6V10E5G5N6C5HO1W9P8H9G4F6G10ZL6V2B1I6G8A6X77、下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是（ ）A.总工程量清单编制B.分部分项工程项目清单编制C.措施项目清单编制D.规费税金项目清单的编制【答案】 ACV6E9D9K4E3Q8I4HZ5F4S5B1V9B6W6ZX7B4A10D4N8P9N28、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（ ）。A.建设单位管理费B.土地使用权C.生产设备及开办费D.引进技术费【答案】 BCT4J1N5L2Y1D5L5HJ9Z9U7E10N2O7K2ZE7D4L8X2O9X2C79、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是（）。 A.开工试车费B.工艺设备费C.服务性建筑费用D.未明确项目准备金【答案】 ACB1C6H5O1L2I8I6HN5O2F8B2Y8Y10V9ZA8L2V9E7M3L1U110、（2021年真题）工程总承包人在投标报价中考虑的“标高金”由（ ）组成。A.管理费和风险费B.利润和风险费C.利调和管理费D.利润、管理费和风险费【答案】 DCQ4D5V4G5V9N1E5HH4N1U8U2R9L7J5ZW9C3N8O10Z3C5O311、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（ ）。A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准【答案】 ACB3P4H9P2E3R4M10HX6T5C6C3N6C4S5ZU2A7U4V4O10G8U1012、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）。A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费【答案】 BCG3S9W8J8K3D4P5HU8C5R6Z5D2W2D1ZV1G2V7P2U4S5M313、影响工业建设项目工程造价的主要因素中，不属于工艺设计阶段影响造价的内容是（ ）。A.建设规模、标准和产品方案B.工艺流程C.生产组织及生产过程中的劳动定员情况D.建筑结构【答案】 DCI5W10L7X5E8T8O3HQ4E5F4D8H3J10X8ZL3C8P7Z6H10O6V914、（2020年真题）关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（）。A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成D.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成【答案】 CCO3L2K10B9J5B8H6HN6Y1J8U7S9I2Q7ZY10K9G5W8D7F6L415、下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费【答案】 ACQ2M9Q9W5Q10X2B5HP10M3Q2F8O7B6I7ZR4K10R7Z2I5V9U716、在建设项目总投资中，为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用是（ ）。A.工程造价B.建设项目总投资C.建设投资D.工程费用【答案】 CCY1V8H8C8T4T1Y6HM9O7F4W7F2L10Q7ZY1U5A2Y7A6K4H717、（2015年真题）根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必需消耗时间是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间【答案】 CCS2T9I7A8L1E1U4HY9D9V6J4M5C4C7ZO1S10F6J10I9S4Q718、根据标准施工招标文件，下列事件中承包人可索赔工期、费用和利润的是（ ）。A.施工中发现文物B.发包人原因造成承包人人员工伤事故C.施工中遇到不利物质条件D.发包人在工程竣工前提前占用工程【答案】 DCB8I7C6E7W6D6H7HX6M4J5J1K8N1M5ZS6C6E7J3F2V1E619、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（ ）。A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项【答案】 CCS2Q4F10X10W3C8W8HQ8H9C10J9R7S8Y1ZD4I6F2O4Q10H2M620、根据标准施工招标文件中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是()。A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔B.发生不可抗力只能进行工期索赔C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔【答案】 BCA2G6S4F2B4I6E1HU5P3E10V8F9B2C9ZR8Q2N10Q5F2M8R321、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法，正确的是（ ）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】 BCW5K3R3G3B10O1J7HH9S5Z3K9B10S8O3ZQ7M5K7I3G3V1K722、下列费用中，属于建设期计列的生产经营费的是（）。A.可行性研究费B.专利及专有技术使用费C.专项评价费D.拆迁补偿费【答案】 BCF3L6B10E5C4W3J3HZ2U7L8A3H2F6V6ZF6P2L6B6L5A1H423、采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是（ ）。A.项目价值B.服务内容C.计算基础D.费率和金额【答案】 DCG1C6I1L3M2J7T1HO4T1E5Z4V9Y1D3ZR1C10H6R4A9H8I724、下列各项中应列入工程计量范围的是（ ）。A.不符合合同文件要求的工程B.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工的工程量C.因承包人原因返工的工程量D.价格调整项目【答案】 DCX2P7Z8X8U5Y9K7HU4L5N9W2C1N8U7ZL3D2V5K8A3A7N725、依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公布中标候选人，公示期不得少于（）日。A.2B.3C.4D.5【答案】 BCN5L4Y8N7B5I1M3HR10F3R9I6Q1C9G3ZG1R5U5B5R8G9H126、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（ ）A.辅助工作时间B.准备与结束工作时间C.施工本身造成的停工时间D.由于施工工艺特点引起的工作中断时间【答案】 BCM5E8B9M1F1W1A2HA10A3K5J6C10K2T5ZV5M3U10A1D1Y8W227、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是（）。A.循环组成部分工作时间消耗B.基本工作时间C.不可避免中断时间D.准备与结束时间【答案】 DCN5I8H5W5N7G2L4HJ5V6B6A9I4S5G4ZU3Q2X4D10Y5Q3H928、在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（ ）。A. 20%30%B. 70%80%C. 30%40%D. 60%70%【答案】 ACA10C2X4V2K3O10Y6HB5L7O9C5C1Y8Q6ZG4Z5J8C10C10I7S129、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中错误的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后取代暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，由发包人作为专业工程的招标人D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标【答案】 CCH3H7M6E3H1A8I8HK1P5S5E6V8C7U2ZM5A9L9D8F5H8L330、以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是()。A.企业管理费费率=年管理费总额/（全年建安产值*直接费占总造价比例）*100%B.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*100%C.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/年有效施工天数*(人工单价+每一工日机械使用费)*100%D.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*人工费占直接费比例(%)【答案】 DCF10Y3C1Z9Z3K7L9HT7P3F9M3E8Q3U6ZL3M1V1N6V3A5F631、以下不属于措施项目清单编制依据的是（）A.拟建工程的施工技术方案 B.其他项目清单C.招标文件 D.有关的施工规范【答案】 BCX10X9M3J1Q3T4I6HC8D5S8V3P9I8U5ZY9Y3K7R6O6C6B432、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有：套用各子目的综合单价；搜集基础资料；计算措施项目费：编写概算编制说明；汇总单位工程造价；计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（）。A.B.C.D.【答案】 ACG3D8Z9O2M4R8V8HY6Y7R1Z4Z5E1O7ZC9I7A7Z1T7Q4L1033、由项目建设单位负责投资建设但产权不归属本单位的项目配套的专用通信设施应作为()处理。A.有形资产B.固定资产C.无形资产D.流动资产【答案】 CCJ6C10Y7I10K6N2O1HT10N5D3E8W6Z8D3ZZ3R3V7Q8O2K8L534、（2013年真题）关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，鼓励采用单价合同【答案】 DCP8C4M1O3V3F8S2HK2H1B9P2E10E5G8ZU8M6D10F5G4Q4Z835、（2018年真题）用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】 DCV10R2I3D2O2O2Y9HI8V9B9K6P5M5C5ZZ1B2T6O8K9V2U436、以下不属于国际工程投标报价中其他费用的是（ ）A.保函手续费B.上级单位管理费C.风险费用D.分包费【答案】 ACD10Z10A3O10S5L8R3HX5S6B7E4R8G6H5ZW2V7I3F10N7N7T437、根据工程工程量清单计划规范（GB 50500?2013），下列关于计曰工的说法中正确的是（）。A.招标工程量清单计曰工数量为暂定，计曰工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计曰工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计曰工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计曰工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】 CCC4N5C6Q8T5N5M5HD4A4X7C10R10D9N8ZB4M7M2S1P10P6V1038、依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公布中标候选人，公示期不得少于（）日。A.2B.3C.4D.5【答案】 BCP10A10T3J7C9X9K2HX9C7D4H10N6T1A4ZI3U4P8U5W7D9X439、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）。 A.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.承包人的施工机械设备损坏及停工损失【答案】 DCJ4X4S7S5J9I1L5HX5P6M9R4N4M4A2ZR8O6X9T3H3J6D640、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料基价的是()。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地管理费【答案】 DCW5V7J1E6M3R10Y7HG2A7L10C10G2N1B2ZD2Y2L2V8D2J3I541、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。 A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同【答案】 CCP2N10J9T2M4I4F7HX6Q4D5G6I7I7I5ZZ4R1V8F3F7L3Q242、某工程合同总额为 20000 万元，其中主要材料占比为 40%，合同中约定的工程预付款为 2400 万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（ ）万元。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】 DCK9L9A9Q2S1P4N3HF4E8V5B10E9A10J4ZK6I1G4M2Y5A5L843、下列有关竣工结算中其他项目计价规定的表述，正确的是（ ）。A.暂列金额应减去工程价款调整金额计算，如有余额归发包人B.总承包服务费以发承包双方确认调整的金额计算C.计日工应按发承包双方签证资料确认的金额计算D.施工索赔费用应依据承包人提交的索赔报告中列明的索赔事项和金额计算【答案】 ACV8D7I8M3X7J9T8HX7Z10M5Q2P5X1X4ZI4P2S1S2S10O8Q144、与其他工程总承包方式相比，交钥匙的优越性主要体现在（ ）。A.节约投资B.能满足承包商的特殊需求C.有利于发挥承包商的主观能动性D.业主介入的程度比较深【答案】 CCY4J5E4S7V3F6M3HV4D10K6T1G8K10F6ZN1T10Z3U6X4E9N545、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40% ,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为（） 万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5【答案】 CCI10U4A7U3F8Q10O6HX4T1E8S8S6C2K10ZO2A10S2T5P7Q6O746、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由()组成。A.各分部分项目工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项目工程费、单项工程开办费、措施费【答案】 ACV1B1H9O10P1U8I9HY2M1N6D10P7M6R7ZH5U6O10O2P7X9H347、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。 A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACN10S7E8H1Y10Z8V9HS3K6M4E8D8J7H8ZW7J3S1H6B1F1I248、（2020年真题）下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】 ACH10S3Z6D6D9T7V4HR1R6S5D1H8V10A7ZE4F8L8U6M9O9X1049、招标工程量清单中某分部分项清单项目与某一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是（）。A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用【答案】 DCI6G6K6H5O7Q4M1HU7B6I7H4K10Q7B1ZY9P5N8T6U1R7D550、（2011年真题）建设工程工程量清单计价规范规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（）的顺序码。A.分项工程B.扩大分项工程C.分部工程D.专业工程【答案】 CCR9J9H4G3R9S7T1HX4A1R5C6B8R1V9ZO2G4F8A7V4Z1D1051、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为 100m3/台班，当机械幅度差系数为 20时，该机械挖二类土方 1000m3预算定额的台班耗用量应为（ ）台班。A.8.0B.10.0C.12.0D.12.5【答案】 CCK10J6C9O9F2M7Y1HE8V3D2G6Z9D9Z1ZW7L10E8L7K7E8D952、在建设项目总投资中，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金是（ ）。A.流动资金B.自有流动资金C.流动资产D.铺底流动资金【答案】 ACZ7V4P7S2G1S2H1HR1O10R3U8J8W6Y10ZF2T2J4P4D2V2J953、某招标工程项目执行建设工程工程量清单计价规范GB50500，招标工程量清单中某分项工程的工程量为 1500m3，施工中由于设计变更调增为 1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为 40 元/m3，投标报价为 47 元/m3，则该分项工程的结算价为（ ）元。A.87400B.88900C.89125D.89300【答案】 CCJ3U1L1B3G9X8L10HZ7U4X10B8K1J8T2ZS10E3X5J4X7I9P654、关于世界银行采用“两个信封制度”招标，下列说法中错误的是()A.两个信封制度，即要求投标书的技术性部分和报价分别装入两个密封信封B.第一次开标会时先开启技术性标书的信封C.技术上不符合要求的标书，第二个信封仍应开启D.如果采购合同简单，两个信封也可能在一次会议上先后开启【答案】 CCC2M5K8Y2O7L1N6HL7F4R2C4Y8K9W8ZT8R1P5A6D6A8D255、在工程定额体系中，预算定额是以（ ）为对象编制的定额。A.施工过程或基本工序B.分项工程和结构构件C.扩大的分项工程或扩大的结构构件D.单位工程【答案】 BCP4W3H5U10Q7D8V6HE10I9T2F4P9X10A6ZU8M1J8O6V1R4Z856、下列费用中，不属于材料单价中的采购及保管费的是()A.采购费B.运输损耗费C.仓储费D.工地保管费【答案】 BCH1D3H5P2D6I8K5HH7X5O7R7V7J9P9ZR9C4T3V8T5Y7D357、某建设项目投资估算中，建设管理费 2000 万元，可行性研究费 100 万元，勘察设计费 5000 万元，引进技术和引进设备其他费 400 万元，市政公用设施建设及绿化费 2000 万元，专利权使用费 200 万元，非专利技术使用费 100 万元，生产准备及开办费 500 万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（ ）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万元【答案】 CCR1X1F9Y1P8A10Y6HU5K1O2T3W1B1T2ZL7K6R1R3I4T8O158、当采用价格指数法调整价格差额时，现行价格指数的日期通常是指（ ）。A.承包人申请签发进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的时间B.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的签发时间C.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天D.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天的前42天【答案】 DCU1Q7P5X7N7G10T1HX7O2K9K7S1S10T7ZR6U10H8R1K9T7S559、（2013年真题）关于规费的计算，下列说法正确的是（）。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成【答案】 CCU10T9T10I2Y10F9Q4HY4K9K8W3Q1T7J4ZU9B1D7D8S6B5Y660、关于建设工程投标的说法，正确的是()。A.投标属于承诺B.一旦投标，投标人将受投标书的约束C.投标书的内容不具备足以使合同成立的主要条件D.投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺【答案】 DCF5G2K1T1J9X6M4HA5H1I5W1N7Q10A3ZH3Z1S7N9K8B7K761、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款的年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（ ）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】 CCD2Y8Q3T2E9F5B2HK3O5Q5Z10V1M2A3ZG5G1I4K2O10K5N362、关于建设工程工程量清单的编制，下列说法正确的是（ ）。A.招标文件必须由专业咨询机构编制，由招标人发布B.材料的品牌档次应在设计文件中体现，在工程量清单编制说明中不再说明C.专业工程暂估价中包括企业管理费和利润D.税金、规费是政府规定的，在清单编制中可不列项【答案】 CCY6Q5N10F5G2O3A10HC2M1L10J7Z3D5S10ZQ5N7K1C2Q8Y2Y463、编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是()。A.梁的标高B.混凝土的强度等级C.门（窗）框外围尺寸或洞口尺寸D.油漆（涂料）的品种【答案】 ACF5J7I3G3O7M3J9HJ2W8U7U2R1S5G10ZC2X7X5B10H1G5Y964、为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天 B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天 C.施工合同签订前第28天 D.施工合同签订前第42天【答案】 ACH8K5V9Y4S4Y3F9HD4D10L10U6Q1Q3M7ZX3U5J1Q7X7D4V965、在FIDIC合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为()。A.10%B.1%C.0.1%D.0.01%【答案】 DCY4M5M10N7X1I1K3HW4S7Z10B1Z9G3R4ZZ3Q3X6W2H6D5A366、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是()。A.税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用的营业税B.当安装的设备价值作为安装工程产值时，计税营业额中应扣除所安装设备的价款C.总承包方的计税营业额中不包括付给分包方的价款D.当预算定额中含有未计价主材时，计税营业额中应不包括此类未计价主材费用【答案】 CCJ7E6Z1P6X10L7B7HF1F7Z6Z2R8X3Y7ZS3V7U7J6O4T4H867、当不可抗力发生之后，应由承包人承担的损失包括（）。A.承包人的施工机械设备损坏及停工损失B.承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用C.工程所需清理、修复费用D.导致的工期延误【答案】 ACD8H4G8T1P8J4X1HW2K4M1A9G3I8M8ZW6R8B5H1X4O8P368、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10% ,外配套件费为5万元，包装费率为2% ,利润率为10%。用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】 CCN5K10P4C6X8O10T4HF1H7U10X5O3Z1M9ZI7J9Z5W9D5T9M869、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是（）。A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内【答案】 ACX2S1N7R1Q1T5A8HM3D1N3H2S6U10L5ZM10C10W1U8C6N2G970、某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费率2%，利润率为7%，材料采购过程中发生增值税进项税额1.8万元，增值税税率17%，非标准设备设计费2万元，该国产非标设备包装费为（ ）万元。A.0.4994B.0.5344C.0.5994D.0.6414【答案】 CCQ2G8Y6X8K3L1X8HG9X10M7W3G6Q5H1ZB10J2U9T1M5I6O671、某项目建设期为2年，分年均衡进行贷款，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8%，建设期内利息只计息不支付，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为（ ）万元。A.80.4B.286.4C.160D.240【答案】 BCY9O9N2R3U2P5Z8HT1V10T3J1A9D9Q5ZL5Z5M1D4R2G5G972、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACW2Z8K1B10A5D7N5HL4S3D1V3A8W7S2ZU1C1V8T3F10A2J973、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。 A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACT3I4Z2R10B3H2S4HU1V5U4B3F1Y10W9ZP6C5F3C1R2L6A874、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）。 A.商誉B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备费【答案】 CCV4G3S2E1G9I7W2HL8Q5B8Y1D5Y7G2ZI4X2Y8H9H3M6R775、工程造价指标作为对已完或在建工程进行造价分析的依据，（）不属于分析的内容。 A.总体水平分析B.构成分析C.影响因素分析D.索赔分析【答案】 DCR8E2M6M8V6G6Z3HK7S3J10G6R10J6W1ZI5E8J8F7O8S2J776、在国内标准施工招标文件的合同条款中，发包人指令加速施工导致承包人的费用增加，由（）承担。A. 承包人B. 发包人C. 业主D. 施工企业单位【答案】 BCQ8A2T4R8T5K6W9HP5P2Q10W5Y7P7I3ZB8D2W4Q3Q7C5K377、在新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（ ）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】 CCV3A5H5H1B9H2D5HU10N6H2Q9J8K5V6ZV8N3M2Z9Y9M8Z678、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）。 A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费【答案】 DCS10J6Z6P8T8U5K9HY7V2D3A7K4H10P5ZL2O7B6L4N9W4C479、（2017年真题）为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是（）。A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以估算B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险D.在计算工、料、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响【答案】 ACY8D8M9C6C10K7R7HY10M8N7R4N8T4D3ZC8J9K10Q2H5U9F580、对于实行招标的工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第()天作为基准日。A.7B.14C.28D.30【答案】 CCC6U4K10B9C7O6D2HZ8Y8Y2R3L4R9R5ZA8B5F2P1G1M6E181、某项目投标截止日期为 2017 年 8 月 1 日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为 700 万元。合同约定期末一次付清。约定最终结清的时间为 2019 年 7 月 30 日。A.751.14B.764.26C.737.31D.750.19【答案】 ACX3V8K4H2V3D1D8HW1E1S6D4D3H10A8ZY3A3N10R8O6D2E282、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。 A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任【答案】 BCX7Q1S3W8J6F9Z10HJ3K8G7G2D8C7B5ZN7K7Q5S8H8Z7V183、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A.土地补偿费B.育苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金【答案】 ACN1G5D9U8I5V2U6HS2G3J10G9U4R8M1ZK10D6B2Z5R3N1T1084、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖(240mmX115mmX53mm)，灰缝厚度为10mm， 砖损耗率为2%,砂奖损耗率为1%,则砂浆消耗量为（ ）m3。A. 0.062 B. 0. 081C. 0.205 D. 0. 228【答案】 DCB7J1M6F2Y4X7Q3HA9J1O3G6A5L5J10ZS10T6W3W6F3Y4G485、单台设备试车费属于（ ）。A.联合试运转费B.建设单位管理费C.生产设