2022年中国一级建造师通关测试题.docx

2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 监督机构对质量行为进行检查时，检查内容不包括（）。A.工程质量检查记录B.工程临时用工劳务分包合同C.工程经验资质证书D.施工组织设计【答案】 B2. 【问题】 根据环境保护法，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）。A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类【答案】 A3. 【问题】 根据企业会计准则的规定，预付款项属于（ ）。A.流动资产B.非流动资产C.流动负债D.非流动负债【答案】 A4. 【问题】 建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工又不申请延期超过时限的，施工许可证()。A.自行废止B.应报发证机关核验C.应由发证机关收回D.由施工单位重新申办【答案】 A5. 【问题】 某工程施工过程中，由于材料的检验不严密而引发质量事故，如按质量事故产生的原因划分，该质量事故是由（ ）原因引发的。A.管理B.社会C.技术D.经济【答案】 A6. 【问题】 下列设备基础需要做预压强度试验的是（）。A.电机B.压缩机C.泵D.汽轮发动机组【答案】 D7. 【问题】 路基工程施工过程中的动态观测包括地基沉降和( )。A.侧向位移B.沉降速率C.边坡稳定D.工后沉降【答案】 A8. 【问题】 移动通信特有的干扰( )A.外部干扰B.互调干扰C.邻道干扰D.同频干扰【答案】 D9. 【问题】 天馈线驻波比的测试应按照要求使用驻波比测试仪，要求驻波比小于等于（）。A.0.9B.1.5C.1.8D.2.0【答案】 B10. 【问题】 根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15 B.20 C.30 D.40【答案】 C11. 【问题】 下列成本管理的环节中，设立目标成本依据的是（）。A.成本预测B.成本计划C.成本分析D.成本核算【答案】 B12. 【问题】 下列关于高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估的说法中，错误的是（ ）。A.高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估划分为总体风险评估和专项风险评估两个阶段，一般采用专家调查评估法.指标体系法B.总体风险评估结论应作为编制路堑边坡工程施工组织设计的依据C.专项风险评估为在总体风险评估基础上，将风险等级达到高度风险（级）及以上的路堑段作为评估单元，进行风险辨识.分析.估测D.专项风险评估结论应作为编制或完善专项施工方案的依据【答案】 C13. 【问题】 下列腐蚀类别中，属于按照金属腐蚀的机理分类的是（）。A.高温腐蚀B.大气腐蚀C.化学腐蚀D.土壤腐蚀【答案】 C14. 【问题】 下列民用建筑中属于公共建筑的是（ ）。A.住宅 B.宿舍C.公寓 D.宾馆【答案】 D15. 【问题】 某施工现场发生触电事故后，对现场人员进行了安全用电操作教育，并在现场设置了漏电开关，还对配电箱.电路进行了防护改造。这体现了施工安全隐患处理的（ ）原则。A.直接隐患与间接隐患并治B.预防与减灾并重处理C.单项隐患综合处理D.冗余安全处理【答案】 C16. 【问题】 工业管道以设计压力为主要参数进行分级，不属于按照管道设计压力分类的是（）。A.真空管道B.中压管道C.氧气管道D.超高压管道【答案】 C17. 【问题】 关于新技术应用方案技术经济分析的说法，正确的是（）。A.有无对比法是新技术应用方案比选常用的方法 B.新技术应用方案技术经济分析的内容不包括环境分析 C.技术应用方案比选只能采用定性分析方法 D.横向对比法适宜于不同行业的新技术应用方案对比【答案】 A18. 【问题】 编制施工成本计划时，施工成本可以按成本构成分解为（）。A.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金 B.人工费、材料费、施工机具使用费、规费和企业管理费 C.人工费、材料费、施工机具使用费、规费和间接费 D.人工费、材料费、施工机具使用费、间接费、利润和税金【答案】 A19. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例的规定，监理单位的主要安全责任之一是（ ）。A.组织专家论证，审查深基坑专项施工方案B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位【答案】 D20. 【问题】 关于桥梁悬臂浇筑法施工的说法，错误的是（）。A.浇筑混凝土时，宜从与前段混凝土连接端开始，最后结束于悬臂前端 B.中跨合龙段应最后浇筑，混凝土强度宜提高一级 C.桥墩两侧桥梁悬臂施工应对称进行 D.连续梁的梁跨体系转换应在解除各墩临时固结后进行【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 设备安装前，应按照规范对设备基础的（）进行复检验收。A.混凝土强度B.位置C.平整度D.尺寸E.混凝土配比【答案】 BD2. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，必须实行监理的建设工程有（）。( 2015真题 )A.国家重点建设工程 B.大中型公用事业工程 C.成片开发建设的住宅小区工程 D.限额以下的小型住宅工程 E.利用国际组织贷款的工程【答案】 ABC3. 【问题】 安全技术措施计划的范围应包括改善劳动条件、防止事故发生、预防职业病和职业中毒等内容，具体包括（ ）。A.职业安全措施B.职业卫生措施C.安全技术措施D.辅助用房间及设施E.安全宣传教育措施【答案】 BCD4. 【问题】 喷射混凝土护壁施工的内容和要求有（ ）。A.在基坑口挖环形沟槽B.浇筑混凝土坑口护筒C.护筒深一般为2.03.5mD.护筒浇筑35d后，从外向中心开挖E.每次挖深约0.51.5m，清理坑壁后，随即喷射混凝土护壁【答案】 AB5. 【问题】 民航气象自动检测系统在（）安装有探测传感器。A.跑道入口侧B.外指点标台C.中指点标台D.跑道中间地带E.跑道停止端【答案】 CD6. 【问题】 关于税的说法，正确的有（ ）。A.增值税纳税人销售交通运输、邮政、基础电信，税率为13%B.增值税纳税人销售建筑，转让土地使用权，税率为9%C.车辆购置税实行一次性征收，税率为5%D.个人所得税专项附加扣除包括住房贷款利息、继续教育等6项内容E.境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零【答案】 BD7. 【问题】 国际工程投标报价决策的影响因素主要有（ ）。A.期望利润B.评标人员的经验C.市场条件D.成本估算的准确性E.风险偏好【答案】 ACD8. 【问题】 （2014年真题）工业管道按介质划分应视为主要分项工程的有（ ）。A.压缩空气管道 B.煤气管道 C.冷凝水管道 D.天然气管道 E.氧气管道【答案】 BD9. 【问题】 投标担保的形式有多种，通常包括( )。A.银行保函B.口头保证C.担保公司担保书D.同业担保书E.投标保证金【答案】 ACD10. 【问题】 根据水利工程基本建设项目竣工决算审计规程（SL557-2012），竣工决算审计是（ ）的重要依据。A.竣工结算调整 B.竣工验收C.竣工财务决算审批 D.施工单位法定代表人任期经济责任评价E.项目法人法定代表人任期经济责任评价【答案】 ABC11. 【问题】 下列设备中，属于安全防范系统的入侵报警探测器有（）。A.红外线探测器B.感烟探测器C.微波探测器D.超声波探测器E.感温探测器【答案】 ACD12. 【问题】 建设工程项目设计质量控制主要包括（）。A.项目安全性质量控制B.项目可靠性质量控制C.项目观感性质量控制D.项目经济性质量控制E.项目施工可行性质量控制【答案】 BCD13. 【问题】 民用建筑的开发方、投资方以外的主体投资建设的公共电信配套设施，该设施的所有人和合法占有人利用该设施提供网络接入服务时，应（）。A.获得相关电信业务经营许可证B.获得城管部门的批准C.为电信业务经营者提供平等的接入和使用条件D.可以不执行国家、行业通信工程建设强制标准E.原则上应统一维护【答案】 AC14. 【问题】 进行分部分项工程施工成本分析时，其资料来源包括（ ）。A. 工程合同总价B. 实耗人工和材料C. 施工预算D. 工程概算E. 实际工程量【答案】 BC15. 【问题】 导致施工质量发生事故的管理原因包括（ ）。A.检验制度不严密B.水文地质情况判断错误C.质量管理措施落实不力D.采用了不适合的施工方法E.监理单位的质量管理体系不完善【答案】 AC16. 【问题】 城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008中强制性条文规定：沥青混合料面层不得在（ ）时施工。A.下雨天B.刮风天C.下雪天D.大雾天E.最高气温低于5【答案】 AC17. 【问题】 建设工程保险的索赔证据一般包括()。A.法院的判决书B.建设工程合同C.事故照片D.鉴定报告E.保单以及保单中规定的证明文件【答案】 BCD18. 【问题】 广播电视中心由()子系统组成。A.节目制作B.节目资源管理C.信号接收D.节目播出控制E.信号发送【答案】 ABD19. 【问题】 管涌与流沙(土)所表现的现象不同，在黏性土中流土常表现为土体的()等现象。A.隆胀B.浮动C.翻滚D.断裂E.液化【答案】 ABD20. 【问题】 变配电室分项工程组成包括（）A.接地装置安装B.控制柜安装C.变压器D.柴油发电机组E.UPS设备【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某厂的机电安装工程由A安装公司承包施工，土建工程由B建筑公司承包施工。A安装公司、B建筑公司均按照建设工程施工合同（承包文本）与建设单位签订了施工合同。合同约定：A安装公司负责工程设备和材料的采购，合同工期为215天（3月1日到9月30日），工程提前1d奖励2万元，延误1d罚款2万元。合同签订后，A安装公司项目部编制了施工方案、施工进度计划和采购计划等，并经建设单位批准。合同实施过程中发生如下事件：1.A安装公司项目部进场后。因B建筑公司的原因，土建工程延期10天交付给安装公司项目部，使得A安装公司项目部的开工事件延后了10d。2.因供货厂家原因，订货的不锈钢阀门延期15天送达到施工现场。A安装公司项目部对阀门进行了外观检查、阀体完好，开启灵活，准备用于工程管道安装，被监理工程师叫停，要求对不锈钢阀门进行试验。项目部对不锈钢阀门进行了试验，试验全部合格。3.监理工程师发现：A安装公司项目部已经开始压力管道的安装，但未向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。监理工程师发布停工整改指令。项目部进行了整改，并向本特种设备安全监督部门书面告知。因以上时间造成工期延误，A安装公司项目部及时向建设单位提出工期索赔，要求增加工期25d。项目部采取了技术措施，施工人员加班加点赶工期，使得机电安装工程在10月4日完成。该机电安装工程完工后，建设单位在10月4日未经工程验收就擅自投入使用，在使用3d后发现不锈钢管道焊缝渗漏严重。建设单位要求项目部进行返工抢修，项目部抢修后，经再次试运转检验合格，在10月11日重新投用。1>、送达施工现场的不锈钢阀门应进行哪些试验？给出不锈钢阀门试验介质的要求？2>、施工单位在压力试验前未履行“书面告知”手续，可受到哪些行政处罚？3>、A安装公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款？金额是多少万元？说明理由。4>、该工程的保修期从何日起算？写出工程保修的工作程序？【答案】1>、（1）壳体压力试验、密封试验、光谱分析。（2）以洁净水为介质，水中的氯离子含量不得超过25ppm。2>、责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。3>、（1）A安装公司项目部应得到工期提前奖励。（2）奖励金额是12万元。（3）理由：事件1中A安装公司项目部进场后，因B建筑公司的原因，土建工程延期10天，属于非A安装公司责任，所以可以索赔；事件2中因供货厂家原因，订货的不锈钢阀门延期15天，这并不是建设单位原因造成的，不能索赔。所以可以索赔的总工期是10天，按照原计划是10月10日完工，实际是10月4日完成，提前了6天，项目部应得到的奖励金额=6×2=12万元。4>、（1）建设工程的保修期应从竣工验收合格之日起开始计算；在建设工程未经竣工验收的情况下，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期，所以保修期从10月4日起算。（2）工程保修的工作程序：在工程竣工验收的同时，由施工单位向建设单位发送机电安装工程保修证书；检查修理；验收。2. 某河段航道整治工程，河道地势易受冲刷，采用土工织物软体排护底，软体排铺设点泥面高程在-10-15m之间，软体排为3809m2复合土工布混凝土联锁块软体排，铺设区域泥面高程由岸侧向河心水深逐渐增加，本工程采用顺水流沉排施工，根据现场水流流速实测，涨潮流流速一般在0510ms之间，而落潮水流流速较大，一般在1621ms之间。问题：(1)顺水流沉排在多大水深和流速时需暂停施工?本工程沉排施工宜选在何时段较为合适?(2)单元联锁混凝土块吊运、拼装、铺设应符合哪些规定?(3)沉排时应及时测量哪些自然条件参数?【答案】(1)水深小于等于10m，施工区流速超过25ms，或水深大于10m，施工区流速超过2ms时，暂停顺水流沉排施工。本工程铺设软体排的时间选择在涨潮期间，在接近高潮位，水流流速较小时沉底铺设。(2)应符合下列规定：单元联锁块吊装应选用相应承载能力的专用起吊设备，按单元逐一吊运拼装。施工时，应采取必要的安全防护措施，安排专人指挥、轻装轻放。单元联锁块之间以及联锁块体与排垫之间的连接方式、连接点的布置应满足设计要求。连接扣环应锁紧卡牢，不得松脱、漏扣；排垫与混凝土单元联锁块应联为一体。排体铺设前应对单元混凝土块的连接绳索损伤、混凝土块的破损情况进行检查。同一单元的断裂、掉角的破损块体比例超过5，或有块体脱落已影响使用功能的应按单元整体更换。(3)沉排时应及时测量沉排区水深、流速和流向。3. 某枢纽工程为大(1)型水利工程，工程设备签约合同价约3000万元，枢纽工程土建及设备安装标招标文件按水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)编制。招标文件规定的工期是12个月，发包人向承包人一次性支付签约合同总价的10作为工程预付款，施工期最后7个月等额扣回，在施工期内，按每月工程进度款5的比例扣留工程质量保证金，直到扣留总额达到签约合同价的5为止。保修期满后退还，保修期1年。在招标及合同管理中发生如下事件：事件1：招标文件关于投标人资格要求的部分内容如下：(1)投标人须具备水利水电工程施工总承包一级资质，年检合格，并在有效期内；(2)投标人项目经理须由持有一级建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书的人员担任，并具有类似项目业绩；(3)水利建设市场主体信用等别为诚信。事件2：经过评标，B单位中标。发包人与B单位签订了施工承包合同，合同条款中关于双方的义务有如下内容：合同约定，发包人的义务和责任有：提供施工用地；执行监理单位指示；保证工程施工人员安全；避免施工对公众利益的损害；提供测量基准。承包人的义务和责任有：，垫资100万元；为监理人提供工作和生活条件；组织工程验收；提交施工组织设计；为其他人提供施工方便。事件3：B单位合同工程量及单价如下表：B单位倒数第二个月完成土方工程10万m3，砌石工程1万m3，混凝土工程1000m3，钢筋制作与安装工程90t。问题1指出并改正事件1对投标人资格要求的不妥之处。水利建设市场主体信用级别是如何分类的?2根据水利水电工程标准施工招标文件（2009年版），指出事件2中有关发包人和承包人的义务和责任中的不妥之处。【答案】1答案（1）事件1对投标人资格要求的不妥之处包括：投标人资质“年检合格”要求不妥，应取消“年检合格”要求；（2）要求项目经理持有一级建造师执业资格不妥，应改为持有水利水电专业一级注册建造师资格证书；（3）信用等级分为AAA（信用很好），AA（信用好）、A（信用较好）、BBB（信用一般）和CCC（信用较差）三等五级。【考点解析】一级企业可承担各等级水利水电工程的施工。投标人应具备与拟承担招标项目施工相适应的资质、财务状况、投标人业绩、信誉、项目经理资格、不存在利益回避情形、其他。资质条件包括资质证书有效性和资质符合性两个方面的内容。资质证书有效性要求资质证书在投标时必须在有效期内，没有被吊销资质证书等情况；资质符合性要求必须具有相应专业和级别的资质。信用等级分为AAA（信用很好），AA（信用好）、A（信用较好）、BBB（信用一般）和CCC（信用较差）三等五级。2答案事件2中发包人的义务和责任中不妥之处有：执行监理单位指示；保证工程施工人员安全；避免施工对公众利益的损害。承包人的义务和责任中不妥之处有：垫资100万元；为监理人提供工作和生活条件；组织工程验收。【考点解析】根据水利水电工程标准施工招标文件（2009年版），除合同另有约定外，发包人和承包人基本义务如下：4. 某工程项目在施工过程中，发生如下事件：事件1：因高考导6月7日、8日、9日停工，并发生窝工费用5万元。施工单位及时向建设单位提出索赔事件2：6月10日突发台风，导致施工单位塔吊损坏。6月11日施工单位修理塔吊发生费用5000元，及停工一天并发生窝工费5万元。就此事件，施工单位在规定的时间内提出5000元的塔吊修理费、工期2天（台风一天、修理塔吊一天）、窝工费5万元三项索赔。事件3：7月10日突发特大暴雨持续4d；8月12日再次遭遇特大暴雨持续15d。8月20日施工总承包单位向建设单位发出索赔意向通知，并于8月29日提交索赔19d的要求。问题：1.事件1中，施工单位的索赔能否成立？说明理由。2.事件2中，逐一指出施工单位的索赔能否成立？说明理由。3.事件3中，施工单位的索赔能否成立？说明理由。【答案】1.事件1中，施工单位的索赔不成立。因为高考属于作为一个有经验的承包商应能合理预见施工条件的变化。2.（1）塔吊的修理费用5000元索赔不成立。因为根据规定，不可抗力导致施工单位的施工机械的损坏应由施工单位承担。（2）工期2天的索赔不成立。因为根据规定，不可抗力导致施工单位的施工机械的损坏而引起的停工损失由施工单位承担，只可以索赔6月10日一天的工期。（3）窝工费5万元的索赔不成立。因为根据规定，不可抗力导致的施工单位的施工机械的损坏而引起的停工损失应由施工单位承担。3.施工总承包单位索赔19d的工期不成立。因为6月10日发生的特大暴雨应在该事件发生后的28天内提出索赔意向通知，7月20日施工总承包单位才提出，所以该事件的4天工期不予索赔。只可索赔7月12日发生的特大暴雨延误的15天工期5. 某施工单位中标一水闸工程。施工单位进场后，根据相关法律法规和强制性标准进行工程施工。工程于2018年1月10日开工，合同工期为6个月。在施工过程中发生如下事件：事件一：水闸主体施工过程中，因施工单位在闸墩混凝土未达到设计强度时就进行闸门安装，导致闸门损坏，后确认闸门质量不再符合安装要求。直接经济60万元，重新处理闸墩混凝土和安装闸门使工期延误2个月。事件二：质量事故发生后，发包人将事故的简要情况向项目主管部门进行了报告，并在72小时内向有关单位提交了书面事故报告，报告内容包括事故发生的时间、地点、原因初步分析等内容。事件三：事故发生后，在报告事故的同时，发包人组织设计、施工、监理等单位进行了事故调查，并将事故调查结果报送了项目主管部门核备。事件四：事故调查发现，施工单位和施工现场未有效落实“四个责任制”，导致现场质量管理混乱，并在现场未发现专职的质量管理人员。事件五：发包人组织相关单位于2018年10月1日进行了合同工程完工验收，并验收通过。施工单位与发包人于2018年11月20日进行了工程交接。问题：1、指出事件一中质量事故的等级并说明理由。2、指出事件二中书面事故报告提交的时间是否符合要求？若不符合，说明符合要求的时间点。除了背景中提到的内容，事故报告还应包括哪些内容（写出三个即可）？3、指出事件三中事故调查的组织流程是否正确？若正确，说明理由；若不正确，说明正确组织流程。4、写出事件四中“四个责任制”的相关内容。5、指出事件五中工程交接的时间是否符合要求？若不符合，指出符合要求的时间。【答案】1、质量事故的等级为较大质量事故。理由：事故处理所需合理工期为2个月，属于较大质量事故。2、书面事故报告提交的时间不符合要求。符合要求的时间点：应在事故发生后48小时内向有关单位提出书面报告。事故报告还应包括：工程名称、建设地点、工期；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故报告单位、负责人及联络方式等。3、事故调查的组织流程不正确。正确组织流程：较大质量事故应由项目主管部门组织调查组进行调查，调查结果报上级主管部门批准并报省级水行政主管部门核备。4、“四个责任制”：从业单位质量主体责任制；从业单位领导人责任制；从业人员责任制；质量终身责任制。5、工程交接的时间不符合要求。符合要求的时间：通过合同工程完工验收后，发包人与施工单位应在30个工作日内组织专人负责工程的交接工作。