2022年黑龙江省二级建造师高分提分卷.docx

2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2020年真题）关于氧化镁电缆特性的说法，错误的是（ ）。A.氧化镁绝缘材料是无机物B.电缆允许工作温度可达250C.燃烧时会发出有毒的烟雾D.具有良好的防水和防爆性能【答案】 C2. 【问题】 关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。A.用人单位可以根据单位实际情况，不执行劳动定额标准B.用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班C.用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向当地劳动仲裁机构申请支付令D.用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同自行终止【答案】 B3. 【问题】 （2014年真题）下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是( )。A.涉及国家安全、国家秘密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目【答案】 B4. 【问题】 （2020年12月真题）下列玻璃碎后最容易伤人的是（ ）。A.防火玻璃B.平板玻璃C.钢化玻璃D.夹层玻璃【答案】 B5. 【问题】 （2020年真题）下列施工成本管理措施中，属于经济措施的是（ ）。A.做好施工采购计划B.选用合适的合同结构C.确定施工任务单管理流程D.分解成本管理目标【答案】 D6. 【问题】 （2020年12月真题）关于灌注水下混凝土的导管，正确的说法是（ ）。A.导管每节长宜为5mB.导管接头采用法兰盘加锥形活套C.轴线偏差不宜超过孔深的2%D.试压的压力宜为孔底静水压力的0.5倍【答案】 B7. 【问题】 （2019年真题）因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由( )承担。A.建设单位B.设计单位C.总承包单位D.分包单位【答案】 A8. 【问题】 （2015年真题）建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ ）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.15B.30C.45D.60【答案】 A9. 【问题】 公路工程项目施工成本管理活动中不确定因素最多、最复杂、最基础也是最重要的管理内容是（）。A.施工成本预测B.施工成本控制C.施工成本核算D.施工成本分析【答案】 B10. 【问题】 （2020年11月真题）学校临开敞中庭的栏杆高度最低限值是（ ）m。A.0.90B.1.05C.1.10D.1.20【答案】 D11. 【问题】 下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用（）。A.矿渣水泥B.硅酸盐水泥C.火山灰水泥D.复合水泥【答案】 B12. 【问题】 （2018年真题）建设工程施工质量事故的处理程序中，确定处理结果是否达到预期目的、是否依然存在隐患，属于（ ）环节的工作。A.事故处理鉴定验收B.事故调查C.事故原因分析D.制订事故处理技术方案【答案】 A13. 【问题】 （2017年真题）根据水利工程工程量清单计价规范（GB 50501-2007），下列费用中，不包含在土方明挖工程单价中，需另行支付的是（）。A.植被清理费B.场地平整费C.施工超挖费D.测量放样费【答案】 B14. 【问题】 张某在甲施工单位连续工作满八年；李某与乙监理公司已经连续订立二次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；王某来丙公司工作两年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了十二年，但期间曾离开过公司，则应签订无固定期限合同的是（）。A.张某B.李某C.王某D.赵某【答案】 B15. 【问题】 （2016年真题）用于完成介质间热量交换的换热设备是（ ）。A.分离器B.反应器C.冷凝器D.分解锅【答案】 C16. 【问题】 下列有关标准施工招标文件（2008 版）“通用合同条款”内容的表述，不正确的是（ ）。 A.发包人要对其提供的地质勘探、水文气象资料的准确性负责B.监理人应组织设计单位向承包人进行设计交底C.承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任D.监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知【答案】 B17. 【问题】 （2014年真题）施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人、项目负责人，该期间的起算时间为( )。A.犯罪行为发生之日B.刑罚执行完毕之日C.案件移送审查之日D.刑事判决生效之日【答案】 B18. 【问题】 （2016年真题）建造师采用弄虚作假的手段取得注册建造师继续教育证书，一经发现，其将承担的法律责任是( )。A.给予警告B.撤销注册证书C.处1万元以上3万元以下罚款D.取消继续教育记录【答案】 D19. 【问题】 （2016年真题）关于人民法院管辖权的说法，正确的是( )。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖【答案】 C20. 【问题】 （2015年真题）关于建筑施工现场安全文明施工的说法，正确的是（ ）。A.场地四周围挡应连续设置B.现场主出入口可以不设置保安值班室C.高层建筑消防水源可与生产水源共用管线D.在建工程审批后可以住人【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列属于改变滑带土方法的有（）。A.减重法B.卸荷法C.焙烧法D.电渗排水法E.爆破灌浆法【答案】 CD2. 【问题】 锚杆挡土墙的锚固工序主要有（ ）。A.养护B.钻孔C.灌浆D.插入锚杆E.勾缝【答案】 ABCD3. 【问题】 关于工程防护施工中的说法，正确的有（）。A.喷射混凝土宜自上而下进行B.浆砌片石护坡，宜在路堤沉降前施工，防止产生不均匀沉降C.喷射混凝土初凝后，应立即养护，养护期一般为710dD.锚杆孔深应大于锚固长度200mmE.铺设钢筋网前宜在岩面喷射一层混凝土【答案】 CD4. 【问题】 采用滑模施工法进行井塔施工的突出优点有（）。A.施工速度快B.机具用量小C.占用井口时间少D.抗风能力强E.经济效益明显【答案】 AC5. 【问题】 下列关于重力式挡土墙的叙述中，正确的有()。A.造价比较低B.节约占地C.形式简单D.适应性强E.在软弱地基上修建受到承载力的限制【答案】 CD6. 【问题】 关于台背及与路堤间的回填施工要求正确的有( )。A.二级以下公路的路堤与回填的联结部，应按设计要求预留台阶B.台背回填部分的路床宜与路堤路床同步填筑C.桥台背和锥坡的回填施工宜同步进行D.台背和涵洞洞身两侧的填土应分层夯实，其压实度不应小于95E.不得采用石灰土或水泥稳定土回填【答案】 ABC7. 【问题】 按照相互之间的距离，隧道可分为()A.长隧道B.连拱隧道C.单洞分层隧道D.小净距隧道E.分离式隧道【答案】 BD8. 【问题】 级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可适用于( ）。A.一级公路的基层B.各级公路的底基层C.各级公路的基层D.轻交通的二级和二级以下公路的基层E.重交通公路的基层【答案】 BD9. 【问题】 路基施工应及时对来源不同、性质不同的拟作为路堤填料的材料进行复查和取样试验。土的试验项目包括有（ ）。A.液限B.标准击实试验C.塑限D.抗滑值试验E.天然含水率【答案】 ABC10. 【问题】 违反中华人民共和国矿山安全法规定，有下列行为之一的，由劳动行政主管部门责令改正，可以并处罚款；情节严重的，提请县级以上人民政府决定责令停产整顿；对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分，以下说法正确的是（）。A. 对职工进行安全教育、培训，其效果不到位，引发安全事故的B. 使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的设备、器材、防护用品、安全检测仪器的C. 未按照规定提取或者使用安全技术措施专项费用的D. 拒绝矿山安全监督人员现场检查或者在被检查时隐瞒事故隐患、不如实反映情况的E. 未按照规定及时、如实报告矿山事故的【答案】 BCD11. 【问题】 水泥混凝土面层铺筑的技术方法有( ）等方法。A.小型机具铺筑B.滑模机械铺筑C.三辊轴机组铺筑D.碾压混凝土E.混凝土摊铺机铺筑【答案】 ABCD12. 【问题】 根据公路建设市场管理办法的规定，说法正确的是（）。A.公路建设项目依法实行项目法人负责制B.收费公路建设项目法人和项目建设管理单位进入公路建设市场实行备案制度C.施工单位可以将关键性工程或者适合专业化队伍施工的工程分包给具有相应资质条件的单位D.公路工程实行政府监督、法人管理、社会监理、企业自检的质量保证体系E.国家投资的公路建设项目，施工单位、监理单位应当按照国务院交通运输主管部门的规定，签订廉政合同【答案】 ABD13. 【问题】 关于管内导线敷设的要求，正确的是（）。A.绝缘导线的接头应设置在导管内B.线路绝缘电阻不应小于 0.5MC.A.B.C 相线绝缘层颜色分别为黄、绿、红D.不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内E.同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内【答案】 BCD14. 【问题】 隧道洞门的作用有()。A.保证洞口边坡安全B.保证仰坡稳定C.引离地表流水D.不适宜暗挖时，起取代隧道的作用E.作为隧道建筑物的标志，创造景观环境【答案】 ABC15. 【问题】 关于先张法预应力筋张拉操作时的施工要点的说法，正确的有（ ）。A.张拉时，同一构件内预应力钢丝、钢绞线不允许出现断丝B.横梁须有足够的刚度，受力后挠度应不大于2mmC.张拉过程中，应使活动横梁与固定梁平行，预应力筋的预应力值偏差的绝对值不得超过按一个构件全部预应力筋预应力总值的5%D.长线台座上预应力筋的切断顺序，应由固定端开始，依次向放张端切断E.单根钢筋采用拧松螺母的方法放张时，宜先两侧后中间，并不得一次将一根预应力筋松完【答案】 BC16. 【问题】 公路工程项目施工成本管理的内容有（）。A.成本预测B.成本计划编制C.成本控制D.成本核算E.成本总结【答案】 ABCD17. 【问题】 生产安全事故报告和调查处理条例，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，以下属于较大事故的是()。A.2人死亡B.10人重伤C.1200万元的经济损失D.50人重伤E.10人死亡【答案】 BC18. 【问题】 某医院的扩建工程中，总建筑面积2.6万平方米，其中地下两层1.4万平方米，设有专门用中药治疗的特种医疗设备和停车库，该工程施工总承包单位中标后，为确保施工进度计划能得以实现编制的计划有（）A.地下结构，地上主体结构，装饰装修等各阶段工程施工的劳动力需求计划B.地下结构，地上主体结构装修装饰等各阶段工程施工质量控制计划C.资金需求计划D.施工成本控制计划E.基坑开挖时的挖机渣土运输车辆的需求计划【答案】 AC19. 【问题】 属于路基加固工程类型的有（ ）。A.植物防护B.挂网喷护C.护面墙D.锚杆挡土墙E.绿化边坡【答案】 ABCD20. 【问题】 井下爆破作业必须执行“（）”放炮制度；爆破作业由爆破专业人员持双证上 岗；爆破工必须按照爆破说明书进行爆破作业；严格执行安全作业和防尘措施。A.规范作业B. 炮三检C.持证上岗D.三人联锁E.群众监控【答案】 BD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某立井井筒井深815m，净直径7.5m，井筒基岩段井壁厚度600mm，混凝土强度等级C40。一施工单位承担了该井筒的施工，所采用的砌壁模板为金属整体液压下移式伸缩模板，高度4.0m，且可拆解均分为两段。施工中，受断层和岩层倾角变化的影响，井筒提前进入了泥岩破碎带段。因工期紧张和材料准备不足，项目经理仍按原施工方案继续组织施工。在爆破后出渣时，发现井帮岩石风化现象严重，暴露高度1.0m时即出现多处片帮。强行出渣至一个浇筑段高4.0m后.工作面立即绑扎钢筋，绑扎过程中，发生了更严重的片帮垮落，致使一工人腿部骨折。工作面经简单处理后，继续绑扎钢筋至完成，然后下放模板并浇筑混凝土。在浇筑混凝土过程中，施工作业人员发现模板后面有声响，井帮继续有片帮垮落，但混凝土浇筑工作未停止，直至结束。后经拆模检查，井壁多处出现蜂窝麻面和孔洞，该段井壁验收时被认定为不合格。问题：1.该井筒掘砌施工中存在哪些问题？2.解决井筒破碎带片帮问题，应考虑哪些技术原则？3.针对该井筒的工程条件，通过破碎带可以采取哪些具体措施？4.该井筒不合格段井壁应如何处理？【答案】问题1【参考答案】该井筒掘砌施工中存在以下问题：(1)地质条件发生变化时，未及时变更施工方案；(2)出渣时围岩暴露出现片帮，未采取相关措施；(3)绑扎钢筋时出现片帮伤人事故，未进行处理，继续施工；(4)浇筑混凝土时，继续发生片帮垮落，未采取措施。【解题思路】本题重点从施工方案、施工质量和安全管理方面，结合背景材料分析井筒掘砌施工中的问题。【考点解析】本题考察井筒掘砌施工中的施工质量及安全技术措施以及应注意的事项。除在施工方法中有保证质量与安全的技术组织措施外，对于矿建工程应结合工程具体特点，考虑采取灾害预防措施和综合防尘措施，包括顶板管理、放炮通风、提升或运输安全、水患预防、瓦斯管理以及放射性防护等。问题2【参考答案】解决井筒破碎带片帮问题应考虑的技术原则有：(1)减少围岩暴露时间；(2)加强护帮。【解题思路】通过井筒破碎带片帮问题的技术原则，一方面是减少暴露时间，以降低片帮发生的可能性，另一方面加强护帮，以提高抗片帮的能力。【考点解析】井筒向下掘进一定深度后，应及时进行井筒的支护工作，以支承地压、固定井筒装备、封堵涌水以及防止岩石风化破坏等作用。根据岩石的条件和井筒掘砌的方法.可掘进12个循环即进行永久支护工作，也可以往下掘进一定的深度后再进行永久支护工作，这时为保证掘进工作的安全，必须及时进行临时支护。问题3【参考答案】可以采用的具体措施有：(1)注浆加固围岩；(2)缩短模板段高；(3)进行临时支护（或打锚杆、挂网、喷浆、架井圈）。【解题思路】根据问题2的分析，解决井筒破碎带片帮问题应考虑的技术原则主要是减少围岩暴露时间和加强护帮。因而，可分别从这两个原则入手，分析可采取的措施。【考点解析】本题主要考察井筒掘砌过程中，通过破碎带时可采取的具体措施，具有一定的现场操作和代表性。注浆加固围岩、进行临时支护（或打锚杆、挂网、喷浆、架井圈）是加强护帮的原则要求，缩短模板段高是减少围岩暴露时间的原则要求。问题4【参考答案】拆除该段混凝土井壁，重新进行施工。【解题思路】不合格部位应根据实际情况，分别采取处理措施。【考点解析】本题主要考察工程质量验收规范，对不合格工程的处理措施。如果是重要的检验项目不合格，会影响到工程的结构安全，则应推倒重来，拆除重做。即使经济上受到一些损失，但工程不会再出现问题。且这种对工程认真负责的态度也会得到业主的肯定，在质量问题上会更信任我们的施工单位。如果不是重要的检验项目质量不合格，且不会影响到工程的结构安全，可进行必要的工程修复达到合格，满足使用要求。从本题的背景资料分析，该段井筒不合格必然会影响到整个井筒的结构安全和后期使用，应而应拆除该段混凝土井壁，重新进行施工。2. 背景资料：某高速公路穿越某旅游景区，其中K49+020K49+530段原设计为填高1020m的路堤，并需借土填方。建设单位要求施工单位加强环境保护，做到文明施工。因该地区申报A级旅游景区，为保护该区域环境地貌，决定取消取土场。经相关各方协商，决定将该段路堤变更为20×25m预应力钢筋混凝土简支T形梁桥。由于该设计变更引起的工期延误，造成施工单位误工和机械设备闲置，经济损失40万元，施工单位向建设单位提出索赔40万元。在梁段预制施工中，建设单位考虑到工期延误了40d，为加快进度召开了专门会议，决定简化材料采购程序，规定由建设单位指定钢绞线、普通钢筋、水泥等主材供应商。在建设单位口头担保的情况下，材料采购部门填写“材料试验检验通知单”，交由试验室主任指派试验人员到货源处取样进行性能试验，检验合格后，施工单位与供货厂家签订了材料供货合同。当第一批钢筋运送至工地时，施工单位认为是建设单位指定使用的钢筋，在认真检查了产品合格证、质量保证书后即用于工程施工。后经监理抽检，发现该批次钢筋质量存在问题，要求相关部位暂停施工，已完成的相关部分全部返工，由此造成经济损失60万元，项目部据此向建设单位索赔60万元。由于25mT形梁数量较多，施工单位设置了专门的预制场和存梁区，采用龙门吊机移运预制的梁段。施工中由于龙门吊机钢丝绳断裂导致预制梁坠落，两片T形梁损毁，一人受伤，直接经济损失20万元。问题：1、根据公路工程设计变更管理办法，指出背景中所述的变更属于哪一级设计变更该设计变更应由谁审批。2、指出施工单位在材料采购和进场检验中的错误做法，并写出正确做法。3、分别指出施工单位就工程变更提出的索赔和工程返工提出的索赔是否合理说明理由。4、根据生产安全事故报告和调查处理条例，指出预制场梁段坠落事故的等级，并说明理由。5、写出T形梁预制施工中应做好的主要环境保护工作。【答案】1、属于较大设计变更。应由省级交通运输主管部门负责审批。2、错误做法：（1）由建设单位口头担保，与主材料供货厂家签订材料供货合同；（2）钢筋到场后，未经检验即直接用于施工。正确做法：（1）应通过公开招标方式确定供货商；（2）钢筋到场后，应由试验室在监理工程师监督下按规范规定的批量和项目进行检测试验，合格后方可使用。3、因工程变更进行的索赔合理，是由于建设单位的原因引起的变更。因工程返工引起的索赔不合理，造成该损失的原因是施工项目部未把好材料进场关，是施工单位的责任。4、一般事故。因为一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。而本次事故造成一人受伤，直接经济损失20万元，所以属于一般事故。5、可以采取围挡隔离、场地道路硬化、清运车辆覆盖、封闭并清洗、洒水降尘、降低噪声等措施。3. 背景资料：A公司某项目部承建一供水厂扩建工程，主要内容为新建一座钢筋混凝土水池，长65m，宽32m，池深6.5m，新建水池采用明挖基坑施工，挖深为6m，基坑与邻近建筑物距离2.6m，设计要求基坑用灌注桩作为围护结构，搅拌桩作止水帷幕。地层土为黏土，地下水位于地表水下0.5m。项目部制定了施工组织设计并按程序报批，A公司主管部门审核时，提出了以下问题：(1)认为施工结构位于供水厂内不属于社会环境，施工不需要搭设围挡，存在事故隐患。(2)水池施工采用桩体作为外模板，没有考虑内外模板之间杂物的清扫措施。(3)为控制结构裂缝，浇筑与振捣措施主要有降低混凝土入模温度，控制配合比和坍落度，内外温差控制在25度内。主管部门认为有缺项，要求补充。项目部重新补充修改施工组织设计，经批准后实施。基坑开挖至放坡时，由于止水帷幕缺陷西北角渗漏严重。采用双快水泥法进行封堵，由于水量较大，没有效果。【问题】1.供水厂厂内施工是否需要搭设围挡并说明理由。2.水池模板之间的杂物清扫应采取哪些措施3.补充浇筑与振捣措施4.针对背景中的渗漏情况，应采取什么措施封堵【答案】1.需要搭设围挡。理由：（1）在水厂内施工，作业区也要和非作业区分开，必须实施封闭式管理。（2）开挖深度6m，存在安全隐患。（3）水厂内来往人员多，出于安全施工的需要。（4）搭设围挡是文明施工需要。2.在安装池壁的最下一层模板时，应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。在浇筑混凝土前，应将模板内部清扫干净，经检验合格后，再将窗口封闭。3.补充以下措施：（1）避免混凝土结构内外温差过大。（2）振捣及时、均匀，既不漏振，也不过振。重点部位做好二次振动。（3）振捣时间应以使混凝土表面呈现浮浆、不出现气泡和不再沉落为准。（4）合理设置后浇带，遵循“数量适当，位置合理”的原则。（5）分层浇筑，利用浇筑面散热，注意在下层混凝土初凝前完成上层混凝土的浇筑工作。4.（1）渗漏较为严重直接封堵困难时，应首先在坑内回填土封堵水流。（2）然后在坑外打孔灌注聚氨酯或双液浆等封堵渗漏处，封堵后再继续向下开挖基坑。4. 某水库除险加固工程加固内容主要包括，均质土坝坝体灌浆，护坡修整，溢洪道拆除重建等，工程建设过程中发生下列事件：事件一：在施工质量检验中，钢筋、护坡单元工程，以及溢洪道底板混疑土试件，三个项目抽样检验均有不合格情况，针对上述情况监理单位要求施工单位水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-2007，分别进行处理并责成其进行整改。事件二：溢洪道单位工程完工后，项目法人主持单位工程验收，并成立了有项目法人、设计、施工、监理等单位组成的验收工作组。经评定，该单位工程施工质量等级为合格，其中工程外观质量得分率为75%。事件三：2018年汛前，该合同工程基本完工，由于当年汛期水库防汛形势险峻，为确保水库安全度汛，根据度汛方案，建设单位组织参建单位对土坝和溢洪道进行险情巡查并制定了土坝和溢洪道工程险情巡查及应对措施预案，部分内容如表所示事件四：合同工程完工验收后，施工单位及时向项目法人递交了工程质量保修书，保修书中明确了合同工程完工验收情况等有关内容【问题】1.根据碾压式土石坝施工规范，简要说明土坝坝体与溢洪道岸翼墙，混疑士面结合部位填筑的技术要求?2.针对事件一中提到的钢筋，护坡单元工程以及混凝土试件，抽样检验不合格的情况，分别说明具体处理措施。3.根据事件二溢洪道单位工程施工质量评定结果，请写出验收鉴定书中验收结论的主要内容。4.溢洪道单位工程验收工作中，除事件二所列单位外，还应包括哪些单位的代表?单位工程验收时，有哪些单位可以列席验收会议?5.根据本工程具体情况，指出表5中A、B、C、D、E分别代表的险情种类。6.除合同工程完工验收情况外，工程质量保修书还应包括哪些方面的内容【答案】1.填土前，混凝土表面乳皮，粉尘及其上附着杂物必须清楚干净。靠近混凝疑土结构物部位不能采用大型机械压实，可采用小型机械夯或人工夯实，填土碾压时，要注意混疑土结构物两侧均衡填料压实，以免对其产生过大的侧向压力，影响其安全。2.钢筋抽样检验不合格时，应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批钢筋应定为不合格，不得使用。护坡单元工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重做，并经重新检验且合格后方可进行后续工程。混凝土试件，抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位，对相应工程部位进行检验，如仍不合格，应由项目法人组织有关单位进行研究，并提出处理意见。3.所含分部工程质量全部合格;未发生质量事故(若有，质量事故已按要求进行处理);工程外观质量得分率75%(70%上);单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全;工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。4.还应包括主要设备制作(供应)商、运行管理等单位的代表。单位工程验收时，参建单位、运行管理单位、质量和安全监督机构、法人验收监督管理机关等单位可以列席验收会议。5.A代表漏洞;B代表管涌;C漫溢;D代表决口;E启闭失灵。6.除合同工程完成验收情况外还包括：质量保修范围及内容、质量保修期、质量保修责任、质量保修费用、其他。5. 某矿井井筒设计深度850m，井筒净直径65m，地质资料显示井筒基岩段最大涌水量为20m3h。建设单位通过招标确定某矿建单位承担该井筒的施工，合同签订时与施工单位约定，由于井筒涌水量不大，采用工作量加强排水强行通过含水层地段。在井筒施工到达含水层地段时，工作面放炮后井筒实际涌水量达到30m3h，施工单位采取加快施工速度并在混凝土中添加减水剂和速凝剂的方法快速进行支护作业，但脱模后发现井壁质量存在缺陷，井壁漏水严重。建设单位要求施工单位进行注浆加固处理，并承担相关的费用和工期损失，施工单位提出不同的意见。问题：1建设单位与施工单位合同签订的井筒施工方案约定是否合理说明理由。2发现工作面涌水增大，施工单位所采用的方案是否正确为什么3施工单位针对建设单位的要求应当如何应对说明理由。4井筒施工遇到工作面涌水突然增大，可以采取哪些措施【答案】1、不合理。因为涌水量20m3h，应对井筒工作面进行注浆处理，建设单位与施工单位的约定违反规范的规定。本题主要考察合同签订过程中的风险处理问题。对于由地质资料显示的井筒基岩段最大涌水量为20m3h，这只是由地质资料预测的结果，具有不确定性，也就是风险。针对这种水文地质类风险，应根据相关规范的要求及工程实际情况采取有针对性的措施，由此发生的费用及相关损失应由建设单位承担。同时，施工合同的签订应坚持公平、公正的原则，双方本着友好、合作的态度，按照相关规范和法律、法规的要求，互惠互利。因而，也提醒施工单位在签订施工合同的过程中应注意相关风险的承担原则，按照相关法律、法规和规范的要求，与建设单位友好协商，妥善解决施工过程中可能发生的风险。2、不正确。因为，在混凝土中添加减水剂和速凝剂的方法，在涌水量30m3h的情况下，不能有效加快混凝土的凝固，也无法保证支护质量。本题主要考察混凝土外加剂的使用条件与作用。理论上混凝土减水剂能有效降低水胶比，从而提高混凝土的终凝强度；混凝土速凝剂在一定程度上能够缩短混凝土的终疑时间，对提高混凝土的早期强度有帮助。但是，实际工程应用中，它们的使用均是有条件限制的，都是指在正常情况下的作用效果。而在涌水量为30m3h的背景下，外加剂本身的作用还来不及发挥，就已经被涌水削弱了。因而，理论与实践应有机结合，这也是对建造师的基本要求。3、提出索赔要求。工作面涌水量达到30m3h，超过原资料提供的数值；采用工作量加强排水强行通过含水层地段已经获得建设单位的同意；并壁质量出现问题的责任不完全是施工单位的责任；施工单位可向建设单位提出工期和费用索赔。本题主要考察因条件变化而引起的索赔问题。索赔是指合同一方因对方不履行或未正确履行合同规定义务或未能保证承诺的合同条件，而遭受损失后向对方提出的补偿要求。地质条件是矿山井下施工的重要影响因素。目前地质和水文条件还难以精确量化描述，矿山建设和生产具有很多可变因素。本案例建设单位提供的地质资料显示井筒基岩段最大涌水量与工程实际情况差距较大。施工单位由于地质资料不准确，施工中遇到30m3h的涌水，从而导致施工单位的损失，符合索赔的基本条件，因而，造成的损失应当由建设单位承担，可以向建设单位进行索赔。在矿山工程中，因地质条件的重大改变施工单位要求索赔的事项是频频发生的，这也是矿山工程项目的特点。在矿山施工中，不仅要对这种情况有充分的估计和应对准备，还要充分利用管理、技术、经济和法律知识与经验，充分做好预案避免利益的损失。