2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分300题a4版(江西省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习，履行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（ ）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】 DCY1O3R1K3O3W6N8HA4X10U1S9W2F8W1ZT4Z5R8Q1L9H3G42、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（ ）。A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的。【答案】 DCX7V3N2X2P6D3D1HZ7K5L10K3O1U8P7ZX3P7L7X5W3A5K103、招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A.材料材质B.结构部位C.工程内容D.规格尺寸【答案】 CCP4V3T4W4D10C8Z1HN2O7W5Q9L7Y9G5ZX5D5Y6W10T3D9Q84、有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（）A.发包人应当承担基准日之前发生的.作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险B.如果有关价格（如人工.材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整C.对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28 天作为基准日D.承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律.行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整【答案】 BCG8S10T10P2O1X2X3HL10G1C8K2V10T3Z6ZA10I7U7F9Y9B8Y15、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】 ACP4F1F7R7O1V5S7HO7U7Y5E8V1C9H8ZU7G5T7I8G4J9X36、小区规划设计的核心问题是（ ）。A.尽可能增加占地面积B.提高土地利用率C.合理确定建筑群体的布置形式D.在层高合理的情况下，增加建筑层数【答案】 BCR1Q4Y10U8Z5W10X4HM4U4T2L5K8Q3D8ZJ4J10Q1Z8B6Y9K27、下列施工工作时间分类中，与劳动条件、劳动强度有关的必需消耗时间是（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.休息时间C.非施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间【答案】 BCY8Y8R2R7I1F7J4HL3F9E1F7W6R6W10ZS2A2I5U10G8M3R18、（2015年真题）某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【答案】 ACQ1K7Y10X2N3M9F3HH1A5M5R9E9P2F10ZG10D10L5T5W4Z2D99、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（ ）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人【答案】 ACJ7D10I1J7F10I6G3HF10Y4F2C8Y10V3V4ZW4O9F6A6R7A8L610、（2021年真题）编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（ ）。A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保护费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费【答案】 CCP10E3E5B1T4G10U10HY9R7S10F1F1H6R2ZG4L10L5J6A10X7R211、下列费用中，应计入总价措施项目清单与计价表中的是（ ）。 A.垂直运输费B.施工排水、降水费C.大型设备进出场及安拆费D.地上、地下设施和建筑物临时保护费【答案】 DCX6C10Q8I2M10F9I10HF2L6Z6B1S6P9Q6ZK5Z10D5V6O8W8Z1012、预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款700万元，预付账款500万元，存货1000万元，现金400万元。则该年度流动资金估算额为（ ）万元。A.700B.1100C.1700D.2100【答案】 CCD3S2T3G2V5J1Z3HC5N10M5Q2A10U3N7ZF2G5S10W4M8G10D113、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（）万元。A.3200B.3000C.3250D.2900【答案】 DCA5D10C1R8X2N5L10HW3E7F10N2O8Z8W7ZJ7D1M3H4C2B6Q914、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。A.3.15B.3.41C.4.11D.4.12【答案】 BCG4K7M9A2I3R7T8HQ9Y9Z1T8A9W10I7ZR3M1Y10B10W6E9N415、（2021年真题）建设工程造价综合指数的计算方法（ ）。A.报告期与基准期建设工程造价的比值计算B.报告期与基期各类单项工程造价指数之和的比值计算C.用同期各类单项工程造价指数汇总计算D.用同期各类单项工程造价指数加权汇总计算【答案】 DCO10I1Y7G1B7E6I6HQ8R7B8I7S6P7U3ZC10R7A8U4B6X5D416、（2014年真题）关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】 BCD4X9S8C8D3E8D9HK9D7F3D5P10J4P6ZT2Y6D9M2N10Q6V517、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（）万元。A.3200B.3000C.3250D.2900【答案】 DCV1G9Q6G5P7B8V2HE9J2F10V5W8J1D8ZQ7H7F4V9X4Z9E1018、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】 CCS9D3U4M5Y6V7U7HD5U4J5M4P7P4T6ZQ9V2J3M8G8O4H419、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）。 A.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法【答案】 DCR9Z9V7H6A3I1B2HI4X6I6H4X9Z3W6ZT4S6E7L7K7A4P1020、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（）A.招标工程量清单由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目和税金项目清单组成B.已标价工程量清单是招标文件的组成部分C.在招标人同意的情况下，招标工程量清单可以由投标人自行编制D.招标工程量清单的准确性和完整性由编制人负责【答案】 ACB7M10J9Z7E10P4J9HC5R4O9E1Y7T7H3ZE5H1T10X9W6U6R621、根据标准施工招标文件（2007 年版）通用合同条款，承包人可以同时获得费用和利润补偿的索赔事件是（ ）。A.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复B.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行C.因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程D.基准日后法律的变化【答案】 ACY8G7E1I3Q7S3I4HU9H8G6H4P8D2F9ZU6J9K9O5Z7G1F522、关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是（）。A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任【答案】 CCA1J3J2F4F9H9M3HL5I7W5H2J2F8P6ZP7E8S6Q10S8G4K423、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。 A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）×消费税税率B.银行财务费=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×银行财务费率C.运输保险费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×保险费率D.外贸手续费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×外贸手续费率【答案】 ACG6M2Y9O2I8P5X6HX8Z7X8V4W9P3B10ZI3X3Y9X1D5T2S924、关于工程建设其他费，下列说法正确的有（）。A.工程监理费属于建设单位管理费B.实行代建制管理的项目，同时计列代建管理费和建设单位管理费C.技术保密费和软件费属于专利及专有技术使用费D.税费包括印花税、增值税、耕地占用税等【答案】 CCW9S5Q8G7A3Q9V5HH9L8Z6E6V5Y9E5ZW9Z1H1G3B8K4W625、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】 CCQ4P5I1U1I9G9V2HD9P3K9G1M6P8Y6ZP1Q2L6X8I9F7Q826、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】 BCG6J5E7F10A8M9O10HL7Q5Y10B10E10R7N4ZU9K2D2G2N7D7Z527、关于预付款担保的说法，正确的是（ ）。 A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】 DCX2Y1R1V4Y3F5F1HC1Z10Z6S4Y2U1C7ZW1O7M6X2R3W8F928、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（）。A.工程总承包项目的成本费用由勘察设计费用、采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余和利润一同成为项目的盈余额，即价值增值部分【答案】 CCG8Y4A1Y4S4V7V6HQ6Z3V9M6R4Z2B3ZR4K8J7D5T9W3X129、与其他工程总承包方式相比，交钥匙的优越性主要体现在（ ）。A.节约投资B.能满足承包商的特殊需求C.有利于发挥承包商的主观能动性D.业主介入的程度比较深【答案】 CCA4I7M1B3E8T1V7HT10Y5P9J3Q9I1Q9ZA1H10S5C8F9J2G630、单台设备试车费属于（ ）。A.联合试运转费B.建设单位管理费C.生产设备费D.设备安装工程费【答案】 DCM10L8Q6B6P10U5G3HM2L9M7Y8A2B8J5ZB5I6M9X9T5Y8I131、下列能够形成无形资产的费用是（）。A.工程费用B.商誉C.勘察设计费D.可行性研究费用【答案】 BCA10V3F6V10N10S10P3HK3E1X6X4F8B9Q8ZR6U9I1K3L8A4B832、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将 HRB335 钢筋暂估价定为 4200 元/吨，已知市场平均价格为 3650 元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335 钢筋应采用的单价是（）。A.4200 元/吨B.甲投标人自行采购价格C.3650 元/吨D.预计招标采购价格【答案】 ACR2O3T5G1I4W2P7HC1M4J9J4Z3N2G3ZK5G1N9Z9K10L4G633、当初步设计深度不够，设备清单不完备仅有成套设备重量时，编制单位工程概算宜采用（ ）。A.扩大单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.综合单价法【答案】 ACM2M9T4B6W4Y2Q1HL1A5Q6E7Q10F6Q2ZO10Y9X6O6G2U1O134、（2021年真题）在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是（ ）。A.脚手架B.模板C.道路硬化D.施工排水降水【答案】 CCL9I4F1U10H3O3R4HT3C9D10V5R9I10R5ZB9A3M6I9Z3A1J935、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A.土地补偿费B.育苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金【答案】 ACX1G5S8P8Y6P6H4HK9Y10O8U9O1B9N10ZN10Z8A3M3Q1Y1J836、当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式 由（ ）组成。 A.单项工程综合预算和单位工程预算B.建设项目总预算和单项工程综合预算C.建筑工程预算和安装工程预算D.建设项目总预算和单位工程预算【答案】 DCA1R3Y9G2W1D4Q7HR1D6M9N8H6D1R7ZY4V8N3Y8C7Z8R737、（2020年真题）某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min，15min、8min、12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10km的台班产量定额为（）10m3/台班。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】 CCL4E7N10N10Q3D2Y6HI7X3C7V10K2Z1A7ZE6N9E10D5X9C2W1038、下列内容中，属于设计概算审查内容的是()。A.分年投资计划的可行性B.总概算是否超过批准的投资估算的15%C.设备投资、数量和配置是否符合设计要求D.是否将总投资分列为静态投资和动态投资【答案】 CCI7Z9T4N9K7V6B9HC7V1F2E10L1O6C6ZS10H4F10A10W6I8S1039、国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的新工程合同条件简称为()。A.FIDIC“新红皮书”B.NEC合同C.AIA合同D.EPC/交钥匙项目合同条件【答案】 BCN5C8G4S8L6W10G7HZ1X5Q5H4Q6O9Y10ZL7M1P3N9E5K7O640、发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 （），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。 A.50B.60C.70D.80【答案】 BCF10O6T7Z4Z6Y6T4HH9C10G5I8C8M8H10ZZ9S8Y5U1M5N5H941、当施工机械停工导致用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】 CCF9Y1M8H10C9Q4O10HJ5W5U10W10X3G7K3ZF9K1K9W2N8R5Q242、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（ ）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】 BCL10I9Q8J10X6N1B6HD10K3S10J3S9B7J10ZB10J9O1Q7O10V4P943、（2020年真题）关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（）。A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成D.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成【答案】 CCU3N4I5A5L2M5Y1HY4H9V1E2L4C7G1ZE10H1J4S2O7Q6C744、建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（ ）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】 DCT10E3U1V5H2H5H10HC8D5H4S2R5X5Y2ZQ2P6D3S2T7D3Q1045、下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是()。A.建筑物周长与建筑面积之比越高越经济B.厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数C.厂房有效面积与建筑面积之比主要用来评价柱网布置的合理性D.工程全寿命成本用于评价建筑物功能水平的合理性【答案】 ACO2W6R3O7P2H6N3HT8V1E2O2H1S6S2ZR1E9T4H8R1L8L646、某地 2014 年拟建年产 40 万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目， 年产量为 10 万吨，建设投资为 8000 万元。若生产能力指数为 0.9，综合调整系数为 1.1，则该拟建项目的建设投资是（）万元。 A.30643B.32586C.31546D.39666【答案】 ACK6Z9V7M1R2I4A10HR6S10I9M1C5Q8M9ZU7M8U4R7N10X8F247、根据建设工程工程量清单规范（GB505002013），下列关于计日工的说法中正确的是（ ）。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】 CCH9U10C4Y6X2I10Z9HW10W3P9D6Z5F5A9ZR4B7P8N4R6W2Y648、基本预备费的计取基础是（ ）A.建设投资+建设期利息B.固定资产投资+流动资产投资C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用+流动资产投资【答案】 CCS2V5D2X8K7C3C10HH9G1Q2G8E10O4B7ZD8Y2K2C8Y5O5Y549、工程量清单计价模式下，确定分部分项工程单价的工作包括：分析各清单项目的工程内容，确定计算基础，计算人工、材料、机械费用，计算工程内容的工程数量与清单单位含量，计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是()。A.B.C.D.【答案】 BCV1K10Y4S7N6P10K3HR1N10L7M1G1H10L9ZJ2D4H9J10Q5S1W850、（2021年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为240*115*53的烧结煤矸石普通砖砌筑,灰浆厚度为10mm,每10m3该种墙体砖的净用量为（ ）千块。A.5.148B.5.219C.6.374D.6.462【答案】 BCB6W5C4Y1T6H6O8HY6H7S9G10K2Y9J10ZK9D6S5N7W1U1Z151、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（ ）元/吨。（各项价格均不含进项税额）A.300.0B.316.2C.324.5D.310.0【答案】 DCW6U4B6H3U8Y10K10HR3S10N6R9U1W3E4ZC2O1L1Y4Y8T1K352、（2020年真题）根据建设工程造价鉴定规范（GB/T51262-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。A.从鉴定机构函复委托人接受委托之日起算B.从鉴定机构函复委托人接受委托之日的次日起算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】 DCT8I6X4J9R10L3V9HO4Y3O10X6M9N4U3ZK3X2W5Z4N9G1F953、（ ）反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.建设项目交付使用资产明细表【答案】 CCO6U2R2O6A6S10P8HX2A1J1Y8S7N10W1ZE3R6P2C6Q5B6U854、确定项目生产规模的前提是项目的（ ）。A.盈利能力 B.资金情况C.产品市场需求状况 D.原材料、燃料【答案】 CCL9D2W6O4S7S5X9HJ9K4R2K7V3U9Q10ZX9R5W6B9S10Z5T255、（2021年真题）某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（ ）元/t。A.5233B.5505C.5600D.5700【答案】 DCU10L4C2W6F1D9K10HU2R6N1L7R2C5O8ZY3H4K8U2E8W9P156、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责C.投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责【答案】 ACU4D6S2B6O7F1B8HY9J7V9I8X9X5G7ZM8E8G3Y4S8L5Y657、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（ ）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【答案】 BCR6E10P3Y5E5W4L6HS4L7C1Z1J3U10Z1ZH9B5O2K2R7F7F258、某设备安装工程完成后，施工单位为该项目进行调试和试车开支 8 万元。随后和建设单位一起进 行联合试运转，支付费用 24 万元，在试运转中发现了因施工引起的缺陷，为此支付了处理费用 4 万元。此外，联合试运转获得了收入 10 万元，则该项目的联合试运转费为（ ）万元。 A.2B.14C.22D.26【答案】 BCH9Q6L10Q3Q4X1D2HC1D2N8U7H4V4W6ZI9G5B8I7O4C4X359、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）。 A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效【答案】 BCK8P8V4E4A1R8B5HJ1P8H3B9N7E2L6ZA8M4W1O4P3M4N160、工程监理费属于（ ）。A.研究试验费B.其他直接费C.技术服务费D.建设管理费【答案】 CCS9X9J5X1L1N6K8HG8K4M3R1G3S1T7ZH10K10R1R7I1U10G661、关于投标文件的编制，下列说法正确的是（ ）。A.投标文件应按“投标文件格式”进行编写，不可以增加附页B.投标文件出现涂改、行间插字或删除，其投标将被否决C.投标文件的正本与副本应合并装订成册，以方便编制目录D.允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑【答案】 DCA2S8X9Z8D9Q6K8HH8M5Q9R5U8N8I10ZH2B1X1D2G7V9K562、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（ ）。A. 该项费用属于设备费B. 该项费用属于工程建设其他费用C. 该项费用是为了保证初期正常生产的需要而支付的相关购置费用D. 该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算【答案】 CCV3K7E3T1F6I9J9HM5V2P5T9M7D3B3ZZ8M5N8K9U7T2W263、根据现行建设工程工程量清单计价规范，对于不实行招标的建设工程，以建设工程施工合同签订前的第（ ）天作为基准日。A.28B.30C.35D.42【答案】 ACU5W9N6D6D5Z5Z10HM4Y6P3V5P4Z7D5ZQ6M5R3B9O1R7X964、关于投标有效期与投标保证金的描述，下列说法中正确的是()A.投标保证金的有效期应当超出投标有效期30天B.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人同意延长投标有效期的，不应相应延长其投标保证金的有效期C.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【答案】 DCI9Z5L2S7K7D4P1HT3N7S2M5S4W10O6ZS10C6W4R2Q1L7T965、某工程网络计划有三条独立的线路AD、BE、CF，其中BE为关键线路，TFATFD2天，TFCTFF4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（）。A.28B.24C.14D.4【答案】 CCP2I7E5G1O3Y1P1HF5C10C4J3J10T9M3ZO6H4K9C6U7X3X766、某招标工程项目执行建设工程工程量清单计价规范GB50500，招标工程量清单中某分项工程的工程量为 1500m3，施工中由于设计变更调增为 1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为 40 元/m3，投标报价为 47 元/m3，则该分项工程的结算价为（ ）元。A.87400B.88900C.89125D.89300【答案】 CCS2K7B2T4C8O2I2HA2Z6Z2W2P5S8H5ZG1M6Z8X1B6Q7Y267、在国外建筑安装工程费用构成中，下列属于管理费的是（ ）。A.施工用电、用水费B.代理人费用和佣金C.驻工地工程师办公费D.完工后清理费【答案】 BCR7U4W2V10B6F10N9HO7L5E9N7J3Z9D5ZQ1A3T7W1E2S8T868、在公开招标过程中，当进行资格预审时，施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是（）。A.投标邀请书B.招标公告C.投标人须知D.投标文件格式【答案】 ACB3H6G2B3R6U3F6HU9G7T8X5A9Z4W7ZM9U5T1X5Z1C2Q1069、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为 600 元/m2，人、材、机占工程造价 10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为 1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为 25%，则该工程综合单价为（ ）。A.507B.608.4C.633.75D.657【答案】 CCF9F2C4Z7J3O7P10HY8J9A4Q1W7G6E6ZP4C8J9P7A5V7A670、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。 A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACE6M4C7B6M8X9X6HF3K5P7B7W3W4A8ZR3I5E6K7A2F9E871、（2021年真题）某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%,现甲、乙同时投、标段，甲报8000w、7000w，乙报8500w、6800w。已知甲中标标段，在不考虑其他量化因素情况下，投标人甲、乙标段评标价为（ ）。A.6720W； 6528wB.6720W；6800wC.8834W；6028WD.7280W；7072W【答案】 BCT3K1B4G8T10Y10J3HU2I8W4Y9B10B5B5ZB1C2A10Z5N1B1A672、在编制施工定额时，（ ）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目【答案】 ACY9Y2I5D9U10I2O5HB10K6U2O5Z10M1P10ZW9L6B4Y1E3F10S773、已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A.13.33 B.13.16 C.13.13 D.12.50【答案】 BCC5R1I7P10H10H1G5HF8O10X3Y3J7Q1V8ZE3Y7H10Y1K5T8N974、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】 CCG3V3U4G10H10M9O4HY8K6R4S8C10U2C6ZF3C10T8G1U1W4X275、（2017年真题）关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】 DCL8Q8L5I6B5K10Y7HY6J10F4E10N9E8X10ZF6X2Y1R1Q6M9B576、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%。现有投标人甲同时投标A、B标段，其报价依次为7300万元、6000万元，若甲在A标段已被确定为中标，则其在B标段的评标价是（）万元。A. 5748B. 5700C. 6200D. 5252【答案】 BCY6D10J5E10W9P10R3HU10A5E8I7V3L7B2ZM5A10J6S1J8U5K577、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），招标控制价的综合单价组价工作包括：确定工、料、机单价；确定所组价定额项目名称；计算组价定额项目的合价；除以工程量清单项目工程量；计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是（）。A. B. C. D.【答案】 ACZ5K6S6X5M1B9X10HQ3F7S7B8Y9L2C5ZO1U1A6E10G2U1F678、国外建筑安装工程费用中，施工企业的利润一般为成本的（ ）。A.3%5%B.5%10%C.10%15%D.15%20%【答案】 CCK8S9E8S1R7D5Y6HJ2W6Q4L8H5E2O3ZY9U6P6V8Z5O6K679、在招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标邀请书的是（ ）。A.招标文件的构成B.招标文件的获取C.投标报价编制的要求D.是否允许提交备选投标方案【答案】 BCP9J8J3J5Q7R9C3HC7U9Z4T9C2P3P10ZB