2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库深度自测300题及答案解析(河南省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内.国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预侧的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】 DCV1X3D6M9B2Y3Q7HE10V2G3E7J3N9E9ZG9Z1I7S7C3O1F22、（2012年真题）在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明（）。A.项目编码B.计算基础C.取费费率D.工作内容【答案】 ACT5W1I2A8H4R4B8HZ3V4M8R7L6T3Z8ZW5U8O5F4B9H10T83、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。A.2.152B.2.652C.2.685D.2.688【答案】 ACC1K5C9M9N8H7L10HC9T6G2K3G4O4W8ZZ9E3Q9T5F7N2E34、下列各项中属于影响工业建设项目工程造价因素中总平面设计的是（ ）A.选择经济合理的运输方式B.建设规模、标准和产品方案C.主要原材料、燃料供应情况D.柱网布置【答案】 ACV8I2G9M5O5Q10Q7HH1K5O1R6K4O10L6ZM9W10Q3V5C3H9M15、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在510为宜，这属于选择建设厂址要求中的( )。A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求B.减少拆迁移民数量的要求C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求【答案】 DCG1C2E7Y2F2R5E1HD3S8K4G10P4J4R8ZL9N10Y4F5J6I8R36、在施工招投标过程中采用的评标办法可以是（ ）。A.最高投标报价法B.综合评估法C.报价打分法D.专项评分法【答案】 BCL10F9W4I7O2D6Y4HH7U7L8I6I8Y2Q10ZB8F3Y6V8L7H8J67、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（ ）。A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值增值部分【答案】 BCT3R5B10S8B9Y4Y2HU2Y2H9Z8H6X6E5ZE7T5E5N8P10D4C78、在工程总承包的投标文件编制中，工程详细说明属于（ ）的内容。A.资格审查资料B.价格清单C.承包人建议书D.承包人实施计划【答案】 CCT2I3Q5V6Z3A1A8HQ4K7E3F2K10L1K2ZJ10J1Z8H4I5J8G19、下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是（ ）。A.新增生产能力效益分析 B.债权债务的清偿情况分析C.工程价款结算情况分析 D.主要实物工程量分析【答案】 DCX8B7O3W10W3P3T6HE8F6J2G2H6L5A5ZF1U1W5F9M9K2O510、某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%。则该生产线的建设投资为（ ）万元。A.6000B.6300C.6600D.6615【答案】 DCG9W7A9A5C10G6S1HB9A2I10A6X6P1H8ZH7L3T4J4U10Z9J911、社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由（ ）托管。A.金融机构B.发包方C.财政部D.监理方【答案】 ACP1S2W8E8O5O7W5HR1M5Q1O6V7V9M8ZE4R2I6I6W7Q8B712、已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A.13.33 B.13.16 C.13.13 D.12.50【答案】 BCB10R5D7J5V5D4V1HM7L9U1P9R9R5T6ZB5R10R10L3K7J6P213、（2011年真题）某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3，则离岸价为（）万元。A.881.08B.883.74C.1063.18D.1091.90【答案】 ACH3J7V10I2R1O4T1HF8X7H8T9K9U6P10ZX3W3V6C3N1F9W614、（2013年真题）国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】 BCW6F1Y7J9A5J4K5HU4Y6K3J1Y2O7M8ZG10D10G1X10P1T8G315、（2017年真题）对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】 BCX4A6T4G9P9V4J10HO9E3M9X7C8R3D2ZE7D10L7D6G8U1T716、（2018年真题）招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A.材料材质B.结构部位C.工程内容D.规格尺寸【答案】 CCK5D7J3X4H4Q10A9HQ9X2G2Z5S3G1N2ZD10E7W9J9Q9Z10X117、某挖土机挖土一次正常循环工作时间为 50s，每次循环平均挖土量为 0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为 25%，按 8 小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班 /1000m3。A.5.43B.7.2C.8D.8.68【答案】 ACW9O9G7S7I6J7J4HI5G6F5H9V7M10O2ZN3Y4O6A2U10K5D318、下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是（ ）。A.新增生产能力效益分析 B.债权债务的清偿情况分析C.工程价款结算情况分析 D.主要实物工程量分析【答案】 DCV8X7I4F10D3M10P7HZ6O7S3B10S4U1I6ZA5L7T4O5X1A9X119、住宅设计中的三居室比二居室的工程造价一般会降低（）。A. 0. 5B. 1. 0C. 1. 5D. 20【答案】 CCJ3M8U8G3I6D8G8HW9O10K10T2A1Y6I3ZP6P5N6J6R9X9U820、（2013年真题）根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。A.建设单位建设期后发生的利息B.施工单位建设期长期贷款利息C.国内代理机构收取的贷款管理费D.国外贷款机构收取的转贷费【答案】 CCL3E3L4Y5A6I7J4HH5U4E7G2V1X1C2ZI8Q3F6E2R3V3O221、对于民用建设项目，衡量单元组成、户型设计的结构面积系数是（ ）之比。A.住宅结构面积与建筑面积B.建筑面积与住宅结构面积C.住宅结构面积与房屋平均面积D.房屋平均面积与住宅结构面积【答案】 ACU8U1L5X8M7N3S7HN9Y4T5D6P4I1J8ZI1G3B1Y3U10J7A922、（2014年真题）某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。A.7.5B.10C.12.5D.15【答案】 CCM3U3B8X6R10L6R1HI1F10W3O1J7Z10D8ZT9I2F6A6R7H1K823、拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用于（ ）方法。A.概算指标法B.类似工程预算法C.分组计算审查法D.标准预算审查法【答案】 BCM1R6U6H4T5Y9I10HJ2C3J2R1L2L8K7ZM4M5K4H3G6Q2F124、工程量清单计价的基础公式正确的是（ ）。A.分部分项工程费=（分部分项工程量*相应分部分项综合单价）B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费C.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费D.建设项目总报价=单位工程报价【答案】 ACV1R4K9O1K10J8E6HS5T3F5G10J2B9O8ZW7H3V2D6A8M2S325、当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，可采用（ ）编制单位设备安装工程概算。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】 CCB2K4R1M3C9W10H1HS9E4Y5W8Y2J8T4ZM2A5I8T9H4B9O226、（2017年真题）关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿【答案】 BCO7N7A5C5R1K5N7HK4X2Q8K7S9W3W3ZM5J10U10Y6C9M8Y827、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费【答案】 BCH3C2A8X4Y1X1S1HG4M4N7G3Y7N1X2ZM9M8V5P1A6R3Z928、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（ ）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】 CCD4N8O2L8E9G7M7HZ7O2H9J8Z8H9C7ZY6D3S7Y2G8G10U729、工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程需基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、 6%。则该混凝土工程的时间定额是（ ） 工日/10m3。A.1.44B.1.45C.1.56D.1.64【答案】 BCM9Q4R8E1O10O4T6HL10U6P2R1I4Y9K4ZT9O9I3I1S8U10Z730、关于工程索赔的相关论述,下列说法正确的是（ ）。A.工程索赔指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿的行为B.由发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】 CCV1R9J2U5D4O7W8HN1L9W6Y1V4F7N9ZW6J9Q8J1Z6Q8T331、根据建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（ ）。A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作【答案】 BCO4X2L6U2B3Q3S4HG2B2W3P4N5K7E3ZY3S5U9U2J4Y2E632、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标招标文件规定对同时投多个 标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1号、2号标段，其报价依次为6300万 元、5000万元，若甲在1号标段已被确定为中标，则其在2号标段的评标价是(）万元。A. 4748 B. 4800C. 5200 D. 5252【答案】 BCS9Y9W8J3S1E2J7HF8F5U10X1K8A10C1ZD8H4M6U8H1W3W133、施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的()。A.环境保护B.文明施工C.安全施工D.临时设施【答案】 BCL6O6R4K8U6G9L8HC6B6H4X9K2H4M1ZX7I7H10Y5D10G9A634、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计利息为（ ）万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2【答案】 CCD3T7N4S6C4L10S9HP6T10F8O1Z4V6Y4ZB8S10D5Z4M4I7G1035、在测定定额所采用的方法中，测时法用于测定（ ）。A.循环组成部分的工作时间B.准备与结束时间C.工人休息时间D.非循环工作时间【答案】 ACB8M9Y8J3H7C7X4HJ7U1O2H9L8N2P5ZE8V3W1I2R8O6R136、关于评标结果，下列表述正确的是（）。A.评标委员会可直接确定中标人B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】 CCM7H10H4Q6J4I2L5HO7I9U2A4E4D9G4ZY9O3M7N9G8X7A437、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（ ）。A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械费安全监测部门的检测费及试运转费B.一次场外运费应包括运输、装卸、辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费【答案】 CCQ9T3Y8O1J5B7J3HO10C6H9H9V3H5V5ZV3A1V2G9W2C8C238、关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是()。A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目B.使用与依法必须招标的项目而不适用于一般项目C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目【答案】 CCD8W5Z6D1U1R4B5HR3D10P6W3V4D10A5ZJ5U1A5U3A1G1H939、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】 CCY10N10P4S2I4Q4W6HZ5E4C1A10B9D5Z2ZJ5G10D1Q8C8G2R640、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标和拟建工程中每100m2建筑面积中外墙面的工程量均为60m2。两者相比仅外墙面做法不同，概算指标为贴磁砖，预算单价为100元/m2，拟建工程为干挂石材，预算单价为320元/m2。概算指标土建工程人、材、机单价为2500元/m2，措施费为180元/m2，则该拟建工程土建工程人、材、机单价为（ ）元/m2。A.2632B.2248C.2428D.2812【答案】 ACD2M6B7R6V4D3G5HC1K3A10P10H10H6C6ZZ3X10P9A10K2Y9C141、关于竣工验收的说法中，正确的是()。A.凡新建、扩建、改建项目，建成后都必须及时组织验收，但政府投资项目可不办理固定资产移交手续B.通常所说的“动用验收”是指单项工程验收C.能够发挥独立生产能力的单项工程，可根据建成顺序，分期分批组织竣工验收D.竣工验收后若有剩余的零星工程和少数尾工应按保修项目处理【答案】 CCM7P3Q10R5L2C6K1HK8D7B4C5K1W3A9ZO9Q3F4P7A6B8B442、（2012年真题）下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。A.隐蔽工程验收的影响时间B.工序搭接发生的停歇时间C.不可避免的中断时间D.加工材料所需的时间【答案】 CCX5X8B6B9F5Q4H7HS2C9F9F10K6I1K5ZF10I9A4D8H9M5F143、某新建项目，建设期3年，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年没有贷款。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为4%，以年利率方式收取的担保费和管理费率共计2%，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是（ ）万元。A.36.00B.54.54C.56.73D.58.38【答案】 CCF8Z1E8O8X6H5O10HS10E8R6V9Y7F9W5ZD4Y8M5C9F9M4L644、下列各种经济效益中，不属于项目投资经济费用效益流量表中效益流量的是()。A.项目直接效益B.项目间接效益C.资产余值回收D.财政补贴【答案】 DCX6Y2O9E4U4H3X3HR8M7P7T6Z7P8H6ZM4L10H3F4V6C9V945、在工程造价对比分析的实际工作中，应主要分析的内容不包括（）。A.考核主要实物工程量B.考核主要材料消耗量C.税金和规费的取费标准D.考核建设单位管理费、措施费和间接费的取费标准【答案】 CCK10G2N7Y3N7G4K5HA9N4X7I10A8C2K8ZJ5B8K4U6Q10S2K946、下列不属于建设项目竣工验收对象的是（）。A. 单项工程竣工验收B. 分部工程竣工验收C. 分项工程竣工验收D. 单位工程竣工验收【答案】 BCW4X5Y6P4U7G7T4HU7Z10T7S3S4X10T8ZM10T4V6E9N1R9P847、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制C.不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜D.投标人之间约定中标人【答案】 DCM7G5U1S3U4A9T1HJ3C4Z9K10B8H10W4ZJ2L1B6H1V7F7E348、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（）A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算C.批复主管部门本级投资额为5000 万元的项目决算D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案【答案】 BCD1M8S1J6S4Y3O6HH4D9D7P5S10A10E10ZA9L3C2G5Z1Z8U449、某项目建设期为2 年，第一年贷款3000 万元，第二年贷款2000 万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（ ）万元。A.366.4B.449.6C.572.8D.659.2【答案】 BCV1Y10A4G10G6B6C2HL9E6V3L9U9Z1L7ZG5E8B3G1L2C6B950、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。 A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费【答案】 ACB5N5H5K6I9C9D1HE4V10I1F4M1K2N4ZV2N9C2O3Q2Z3S1051、下列关于投标文件的澄清和说明中错误的是（ ）。A.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正B.对投标文件的相关内容作出澄清、说明或补正，其目的是有利于评标委员会对投标文件的审查、评审和比较。C.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或补正D.投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当否决【答案】 ACE8Q4S8K10E4D6G10HB10D3L2S5U7I4Y1ZD3Y2H4K8M10O7I152、关于建设工程施工招标文件，下列说法正确的是（ ）。A.工程量清单不是招标文件的组成部分B.由招标人编制的招标文件只对投标人具有约束力C.招标项目的技术要求可以不在招标文件中描述D.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改【答案】 DCW8D3I6V10P9Q2D3HI8V5B1X9T4W3P7ZE4N2D9E7B3R7E653、某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价是1200万元，招标控制价是1300万，则其投标报价偏差率是（ ）。A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】 BCD4O6K3H5M3X3Z8HW8D3Q9D9J6I9S4ZM2Q5E1K3W3L8S954、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是()。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款【答案】 CCK7B8U9X2K7U1Q2HW6R5G3A7K9R7U2ZD6V5Z4A8W5W10N255、关于施工合同履行期间的期中支付，下面说法中正确的是()。A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工工程的期中支付B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正C.进度款制度申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计【答案】 CCB4I3L8P3C7E4X3HU8L9R9Y9U1N4G8ZI8K6E7V8Q10J8U1056、在工程项目招投标过程中，招标人除了要求总承包管理和协调外，还要求提供配合服务时，下列说法正确的是（）。A.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的35计算B.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1.5计算C.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1计算D.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的11.5计算【答案】 ACD6R1D10I1C6C4P2HG1A9Q10I4X7A4N8ZN10F8Q10L1I2S1G757、下列文件和资料中，可作为工程量计量依据的是（ ）。 A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证【答案】 CCB6S8A7O3L4L5B7HN4I3P8G3X10M6D2ZL5D1N7S7T2I3C258、（2013年真题）采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。A.应付账款预付账款存货年其他费用B.应付账款应收账款存货现金C.应收账款存货预收账款现金D.预付账款现金应收账款存货【答案】 DCY2S2G6I10J8X5X2HC7D8L1A10G5M9T2ZS10A10R2S10V7M1V959、下列情形中评标委员会应否决其投标的是（）。 A.采用了明显的不平衡报价策略B.招标文件未允许情况下，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价C.未对招标工程量清单的所有项目都进行报价D.投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致【答案】 BCG2L4K8H9N3O4O10HY6U8U9B9I5V6X4ZB5S3S1C1O3F10V260、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】 DCK10M9C9Z10L6O5C7HJ3H5U3B2V5O8N2ZI9O5J2W7A8H8O861、下列人工费用中，不属于预算定额基价构成内容的是()。A.施工作业的生产工人工资B.施工机械操作人员工资C.工人夜间施工的夜班补助D.大型施工机械安装与拆卸所发生的人工费【答案】 CCD10M9F10M8R9C10E3HZ3S7I10T3X5I4Y7ZA4I10D5A7D6W3O1062、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（ ）。A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的。【答案】 DCS8L5R1S1T9P8T5HE9Y5C1O10T6V3N10ZX2P7C2J7X3M4I1063、民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（ ）。A.提高结构面积系数B.增大居住建筑面积密度C.总平面设计要合理D.提高土地利用率【答案】 DCS4O5S1A6F10T7Z7HU3Y3K1H9U10S10C4ZT9O9Z3I3E9M6P564、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保证其履约保证金在（）一直有效。A.承包人提交竣工验收申请前B.工程实际竣工日期前C.发包人颁发工程接收证书前D.工程缺陷责任期满前【答案】 CCM5O8O1T5Q8K4D4HM3T4P6N10M3H4K6ZN7S1Q9Y5Z6C5O965、关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期的期限按照建设工程质量管理条例的规定计取D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年【答案】 BCO3O2U7D9W6E6A5HX3Z8K8U7Y4N6N3ZK10E6P4I4D5J4Q366、某装修公司采购1000m2 花岗岩，运至施工现场。已知该花岗岩出厂价为1 000 元/m2，运杂费30 元/m2，当地供销部门手续费率为1%，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%，单位材料量检验试验费为3 元/m2，则这批花岗岩的材料费用约为( )万元A. 152B. 105C. 104D. 102【答案】 BCN5V8P6T5Q10O4D7HK8G6U7H5L3Q8O3ZL6P10H10D3R7B10U467、概算指标在具体内容的表示方法上，分为（）两种形式。A.总价指标和单价指标B.综合指标和单项指标C.一般指标和特殊指标D.市场指标和定额指标【答案】 BCL4W1P2O8C7F4D1HP10W2R8P3P5H9K5ZA3D2Q2Y2H10T5W368、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为800 万元，建筑安装工程费为1200 万元，工程建设其他费为500 万元，基本预备费为150 万元，价差预备费为100 万元，建设期贷款1800 万元，应计利息为180 万元，流动资金500 万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.2620B.2750C.2980D.3480【答案】 BCB5N1C5R1I2Y6J9HS9G7U7L9G2Q9R5ZG10Y1L9K7G4M8Y169、关于工程定额，下列说法正确的是（ ）。A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.行业统一定额一般是只在本行业范围内使用C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】 CCX10B9T7B2Z3G2P1HF4G10I9Y10E1L10G7ZN10Q2B6V5A8F6P570、承包人可以进行材料费索赔的事项不包括（ ）A.发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨B.承包商管理不善造成材料损坏失效产生的损失C.发包人原因导致工程延期期间的超期储存费用D.索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费【答案】 BCX8Q6K4L4O8D8G6HH10W3C4T1C6N7I3ZV2D5M4V2H10T10H771、某分部分项工程的人工、材料、机械台班单位用量分别为3个工日、1.2m3和 0. 5台班，人工、材料、机械台班单价分别为30元/工日、60元/m3和80元/台班。措施 费费率为7%，间接费费率为10%，利润率为8%，税率为3. 41%。则该分别分项工程全A. 245. 25 B. 248.16C. 259.39 D. 265.53【答案】 BCZ8F2V6K2E5O6U10HE2E8R1Z4R8C8C8ZK1L10N8O5N9V10O1072、以下各项中属于工程计量依据的是（ ）。A.招标文件B.质量合格证书C.设计文件D.中标通知书【答案】 BCS8K5T1O2Z3H9F1HX8V10Z2X6I7Z7C10ZB2L3N7F6T2M2L973、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（ ）。A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费【答案】 BCO8V2Q7J8D6A8T7HL2X9A9C5Y9N3A7ZQ6Z6M10E1Y1S4F974、通常情况下建筑周长系数越低，设计（ ）。A.越昂贵B.越经济C.与该指标无关D.一样【答案】 BCH2X6S8D6G9K3L9HF2J1Y5H6C8X6H10ZW1F4Q8F10L6B3G1075、下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，承包人对完成工作要求支付价款的，应予以支持B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定的，按照工程欠款处理C.施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致，应以最后签订的合同为依据【答案】 BCU10Y4P6S3L7G3U5HB7N10X1L9J8V7T2ZH2F4N7C6V5G9E876、根据标准施工招标文件（2007年版）的合同通用条件，发包人在收到承包人提交的现场签证报告后，审核确认或提出修改意见的最长时限是（）。A.24小时B.48小时C.7天D.14天【答案】 BCR4X5P5G2U2C1Y4HO1A8K9R10D3J2L8ZA8V1V7Z6P1W9G377、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】 ACN10L4A3B10S4E9C7HD9R4N10Q9M7E1L7ZS1W9C10X8R1N2Q578、与一般计税方法相比，简易计税方法下计税基数的差异是()。A.税前造价B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和C.执行营业税改征增值税试点实施办法D.各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算【答案】 DCP10K10H7Z4P7W1J5HJ2Y8S7Y1Y1S4P3ZE8E4C9D6V2C1A279、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间40min辅助工作时间5min，准备与结束工作时间5min，休息时间5min，由于施工组织不善造成工人停工时间30min，则定额时间是（）min。A. 45B. 50C. 55D. 85【答案】 CCE6R4K3D7V10D2K6HR10I8Z3F10S1L6W2ZK1Q8E4Y2N1U5J880、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法准确的是（）。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量是指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量【答案】 ACJ2E5S2Z4L4U10U5HS7Q5J10S6H6U9R8ZK9F3J1D4X10Z7C1081、（2014年真题）关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】 CCB1O10R3Y4I9R6V10HT10J10C1T7G5K4R5ZP4B4B8B9D3E9V1082、下列工程中，属于概算指标编制对象的是（ ）。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.整个建筑物【答案】 CCW9L2H2F6Z1Y3O9HK9C1M8B10H5A3R3ZK3Q2Q5P4P6O5W983、（2021年真题）某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（ ）元/t。A.5233B.5505C.