2022年全国二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库高分通关300题附精品答案(福建省专用).docx

二级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、监理单位重新检查已按规定隐蔽的部位，检查结果合格，说法正确的是（ ）。A. 费用由施工企业承担B. 工期不予顺延C. 视为建设单位违约D. 施工企业可主张合理利润【答案】 DCA1F1U8I5T10H5Z10HO5C1B7Z9T10K4C1ZL7X2U7O8H7K5F82、关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（ ）。(2017)A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文 B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制 C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制【答案】 CCC3O10B5W5R7C5L8HG1M6P8E10A5M2H8ZH9J1T3Q5D7T5O23、关于城市、镇规划许可证的说法中，正确的是（）。A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【答案】 CCK5L4O1M1K4O9U9HV7M4E9C2D2P10Y9ZS4X6R5W4Y5Z10M64、关于建设工程总分包单位的质量责任的说法正确的是（）。A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任【答案】 ACY5Y7L10B8Z4F1K5HL5T4K8S7D5G2H10ZJ9S5T7W1M4L7X25、关于移送管辖的说法，正确的是（）。A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理B.移送管辖仅限于上下级法院之间C.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同D.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送【答案】 ACQ10A9T6L2G10W4Y4HG7Q4V3Y5K7O7M1ZX7Q3D7R5G8P8X66、缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为()。A.前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段B.前者须主观故意，后者须主观过失C.前者是侵权责任，后者是合同责任D.前者无须约定，后者须有约定【答案】 ACJ2M10J9X2L10W2T3HF6U5I6Q2U6Z1E4ZJ10I7T10W8Z6M9E27、甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县。在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在M县火车站交货。由于山洪暴发，火车在运输途中出轨，建材损毁，该损失应由（ ）。A.丙承担B.甲承担C.乙承担D.甲与乙分担【答案】 ACP10T4O10B8F2T5Z5HW5O9V9D6Z10U8Q2ZH8F10P3D9C7A7R18、关于招标方式的说法，错误的是（ ）。A.招标分为公开招标和邀请招标B.根据我国相关规定，如果采用邀请招标，需要经过批准C.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标D.招标人采用邀请招标方式的应当向三个以上的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书【答案】 BCE9T8Z9Y2K4A3D5HN3G9P2T8K9I8M3ZY5V6N9R4D1W8Y59、某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。A.应按合同约定的价格4000元/吨结算B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算C.应当按新旧价格的平均值结算D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同【答案】 BCG10S3H3H3U5T5A4HG1I5J4N2E5S9P9ZN4Y2P1S10Y3T7Z110、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。A.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档B.竣工验收备案必须提交住宅使用说明书C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案【答案】 ACV10T1D5G4K1L5E5HX5X9E2Z7I9O6Q6ZA4I7O5J1R6L2H911、应当作为竣工决算依据的文件是( )。A.承包方在工程完工后约定期限内提交的竣工结算文件B.经工程造价咨询企业提出审核意见的竣工结算文件C.经发包方签字确认的竣工结算文件D.经发包方和承包方签字确认的竣工结算文件【答案】 DCE3B9W7M5C3J4B8HZ10H4Z9A8O7B6B1ZN8S3H9H6R5M2L712、下列属于委托代理的是（ ）。 A.肢解分包B.转包工程C.分包商完成主体结构施工D.请律师代为诉讼【答案】 DCL10R4N9E1J7N10O6HU4I3Z3H3J7O10A2ZR3G8T10H3C5D5K913、甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用三个月，次日合同开始履行，2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（ ）。A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应当提前30日以书面形式通知用人单位D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】 CCD1N2F7B1H1X3T3HZ3O10I8P1X10J6K10ZN6S4U8C10B2E7Q914、根据消防法，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收（ ）。A.施工企业应当向建设主管部门申请消防验收B.建设单位应当先行备案后，方可进行消防验收C.建设单位在验收后应当报建设主管部门备案D.可以不经过消防验收，由建设主管部门进行抽查【答案】 CCS9Q8R9Q4A1X3U5HY9C10Y9L6B1Y10D10ZR3A9H1M5X5X10Y315、（2014年真题）关于建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）的说法，正确的是（）。A.当事人必须采用示范文本B.采用示范文本是强制性的C.供当事人订立合同时参考D.不采用示范文本【答案】 CCR2M10N8N7L3S1G2HM7A10M7J5S5E10W5ZB6Z7J2Q6H1T6O716、关于对潜在投标人进行资格审查的规定， 下列表述错误的是 ( ) 。A.应当发布资格预审公告、 编制资格预审文件B.资格预审结束后， 招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.未通过资格预审的申请人可以再次提出资格预审申请D.通过资格预审的申请人少于 3 个的， 应当重新招标【答案】 CCO7W3I10G2T6Z8J6HU7W10J2M9S4W6Y6ZB2P2D5C8A8Q3O717、因设计问题，某建筑物在竣工验收合格交付使用一年后出现诸多问题，建设单位遂通知施工单位尽快予以修理。则施工单位下列做法中正确的是（ ）。A.明确答复拒绝修理B.应及时通知设计单位负责修理C.必须先行修理，但可要求建设单位承担修理费用D.必须先行修理，但可要求设计单位承担修理费用【答案】 CCR6T6U4W5N6B8J7HT3Q8B8I2H8R7L8ZL2N9F6J10W8H9M118、下列责任承担方式中，属于民事责任承担方式的是（ ）。A.罚金B.责令关闭C.继续履行D.没收财产【答案】 CCY5O7D5A1Z8K1P1HD2F2L7S6Q10C2F4ZE2Y10X1X6L9C10Z319、（2021年第1批真题）关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是( )。A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定C.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息D.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限【答案】 DCD5Z6A2S6V10E2N8HD8N7D9W8T3X9J10ZO9X3U8Z4S7E8J820、【2017年真题】某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（ ）。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】 BCL10G3X5O10M1S1K8HM9J4F3V8X5B9M5ZC7N7H9V2D2U9Y621、关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是()。A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出B.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请民法院作出裁定的，由仲裁委员会决定C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖D.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定【答案】 DCU10T5D4N10L10T7Y7HA6A8X7F5B2X1X1ZT2F2P5K7D7J2Y822、根据建设工程安全生产管理条例，项目负责人的安全生产责任不包括（ ）。A.负责施工现场安全生产日常检查并做好记录B.及时、如实报告生产安全事故C.落实安全生产责任制D.确保安全生产费用的有效使用【答案】 ACD4D6J2V5D9W10Y8HO1Z1O4D7H8R5D5ZK8K3X2B9S3T8G923、关于诉讼时效，下列说法正确的是（）。A.法院不能主动适用诉讼时效B.超过诉讼时效期间，权利人的上诉权消灭C.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，受诉讼时效限制D.当事人可以约定延长或缩短诉讼时效【答案】 ACD7N5S8E5D9K9F4HT1X10L1V10P6I7O7ZX5I9H10R4V6Y4C324、政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法 规和强制性标准为依据，以（ ）为主要内容。A.工程建设各方主体的质量行为B.主体结构C.地基基础、主体结构、环境质量和与此相关的工程建设各方主体的质量行为D.环境质量【答案】 CCO1O6O2B5I1C4O5HS1E3H5A2N8H8X1ZU9T10Q9M9U9Z2M825、关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任【答案】 BCB3K2U7R3X5U1V3HR5M7Q8I4Y1I7A9ZE8C1N10Z5G3S4G926、（2014年真题）关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是( )。A.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包B.个人可以承揽分包工程业务C.建设单位有权直接指定分包工程承包人D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝【答案】 ACJ7V5Z7Q2S8U4P1HS4H2N7U1E3V2E9ZA9D9I5R3S8U8T1027、某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2012年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。2012年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时（）。A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件【答案】 DCA9I10G10Y9Z10H3J4HM1B7H5A9A10X6V10ZO3N9W10X8V4G8N628、建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反（）。A.工程建设国家标准B.工程建设行业标准C.工程建设强制性标准D.工程建设企业标准【答案】 CCD8W1L2E10F2R6C3HZ5V10L8Z2R6X6N8ZP9B10K10M10Y5F5L529、某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于（）。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】 CCR10N6S3E7B9J7X3HR4I6A6F2M9M1U6ZV3G2H9O1O8A6B730、甲向乙借款1万元,没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是（ ）。A.甲不必支付利息B.甲应按照当地民间利率支付利息C.甲应按照银行存款利率支付利息D.甲应在不超过年利率24的范围内支付利息【答案】 ACB10X5W7Y4C4V2U10HJ4U4K3I9C9Z1Q4ZU4S3E8Z9Q7W4L431、（2016年真题）使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的( )。A.期限性B.地域性C.专有性D.财产权和人身权的双重性【答案】 CCC6S9B8W6C5E2U3HK2O10C2B8U1A10B8ZT1C9W1Z8G6Z1U232、（2016年真题）根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于( )。A.资质不良行为B.承揽业务不良行为C.工程质量不良行为D.工程安全不良行为【答案】 ACK3C7X9W1Z2K2U1HN5P6Q9O1M6E8M7ZU10U7C6H4U5L10F1033、关于保险索赔的说法，正确的是（）。A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例，分别向不同的保险公司提出索赔要求【答案】 DCG2U3G8V4Q5D6D3HW9V3Q10O8I8P8P9ZV5G3I8S2M2Y3U234、涉及公路、水运、水利、通信、铁路、民航等方面的建筑业企业资质证书的变更，办理变更手续的住房城乡建设主管部门应当将建筑业企业资质证书变更情况（）。A.告知工商主管部门?B.告知申办单位?C.告知同级有关部门?D.告知上级有关部门【答案】 CCH5X4X8H8G8K10A6HQ8R4W4S1B1K8A2ZM3O5Y10R4Y10T5J735、某建设工程项目，监理人发出的开工通知载明开工日期为2020年1月5日，2020年1月8日预付了5%的工程款，由于发包人原因未及时取得该工程施工许可证，尚不具备开工条件，并于2020年1月15日告知了承包人实际情况，发包人于2020年1月20日取得施工许可证，根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）规定，开工日期为（）。A.2020年1月5日B.2020年1月8日C.2020年1月15日D.2020年1月20日【答案】 DCF7G7O6Y3S6U10A7HA2C1X10X3O7P8O7ZD1V8F5D7P3E8K636、关于工程竣工结算方式与编审的叙述中，错误的是（ ）。A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查C.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查D.政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查【答案】 DCW4J7H3S5F7T8F10HP3N5S10C10Y8N3E3ZY7Y6B6D2R4Y9L537、工商局以涉嫌非法销售汽车为由扣押甲公司5辆汽车。 工商局实施该项行政强制措施的正确做法是( ) 。A.委托城管执法局实施扣押B.扣押汽车期限为 90 天C.委托第三人保管被扣押车辆D.要求甲公司承担车辆被扣押期间发生的保管费用【答案】 CCR3K4F5N2P9X3V6HW9U5K2V6J10T6T10ZW1H10H2T8P1Z4Z638、建设用地使用权自（ ）时设立。A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金【答案】 CCG8H1O6F7A9A2Y6HJ9U1B9A9C1I7U10ZM10Z8Z9R3G2U3N1039、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金的有效期应当与投标有效期一致B.采用两阶段招标要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.开标后投标人撤销投标文件的，招标人应退还其投标保证金及银行同期存款利息D.招标人最迟应当在中标通知书发出后5日内向未中标的投标人退还其投标保证金【答案】 ACS1P6L5Y4A7W10L4HW6X10O8O1H10P2B10ZY8I5K10Q5E10N9K340、依据民法典的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任【答案】 DCT7T8I8I6X2X5P8HO4I5S9P10Y5Y2J7ZI2Q7P3S5A4T1S641、某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需(）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A.相关管线产权部门B.市政管理部门C.城建档案管理部门D.建设单位【答案】 DCT8W7P10Z2A9P6Q2HX7V6O4I2P6N3P8ZC2P6N10H8K10B9Q1042、（2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是( )。A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志C.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检D.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员提供【答案】 ACG1Z10D8P4W8D5Z8HV3T7G6T4K4K6T2ZG9Q10O9V2V8R2B943、关于开标的说法，正确的是（）。A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点，但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人C.开标应当由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加D.投标人少于3个的，不得开标【答案】 DCZ8O8N7Y6K1U7H5HY4A1N10M7N6R3I2ZB3X1O9K8S2V1U944、（2018年真题）根据注册建造师管理规定，不予注册的情形是( )。A.申请人年龄达到60周岁B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故【答案】 BCR4J1Y8Z9U1M9T4HW6A7F4G6I5N2D4ZI10J3S4I1E3R2T645、（2020年真题）根据城市建设档案管理规定，建设单位应当在工程竣工验收后( )个月内，向城建档案馆报送会符合规定的建设工程档案。A.1B.3C.6D.12【答案】 BCV10K7R5V9Z1X7Z2HK2N1J8I9G9J9N1ZW3R1S5H2E2E1X446、（2021年第2批真题）关于二级建造师执业的说法，正确的是( )。A.二级建造师可以在造价咨询企业执业B.建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负贡人C.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业【答案】 ACZ4S10F1E4T1M6F4HA9I3B1E2Z8P1Q9ZP6J3V1U1W1Z2L947、甲公司将施工机械出租给乙公司，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给不知情的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（ ）。A.有效 B.可撤销C.无效 D.效力待定【答案】 DCP5B9B2X1D1H4Q5HC3G6L4F7U8N4R10ZY9B3V6V4Z9Q3U148、关于施工现场水污染的防治，正确的是（ ）。A.因施工作业需要向城镇排水设施排水的，由施工单位申请领取排水许可证B.因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限C.城镇排水主管部门实施监督检查时，不得查阅、复制有关文件和材料D.城镇排水主管部门实施排水许可可以收取相应费用【答案】 BCZ7Y9H2N2S7T8Q9HM4D2E9T1Z6S1C4ZH3T7A1N1Z5H1T449、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】 CCC8X3N8T4V7C10O4HU6L6E8D6I8W10U10ZL4F7I5Q10F8L7F950、关于建筑工程施工许可证管理的说法，正确的是（）。A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件B.工程质量监督手续可以与施工许可证合并办理C.只有法律才有权增加施工许可证的申领条件D.发证机关自收到申请之日起15日内，对符合条件的申请办理施工许可证【答案】 BCB2P3F2B8E8A9H9HC9Z4C2L1J8P2I10ZN9E3E8A6Q9A5B251、建筑工程一切险是一种综合性保险，该险种的被保险人不包括()。A.业主或工程所有人B.材料供应商C.承包商或者分包商D.技术顾问【答案】 BCJ10X8P2K5Z6K8L5HA5V7J7H5X7I4Q3ZH9Y5L5J9O2D2Q352、（2018年真题）根据行政诉讼法，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( )。A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的B.国防、外交等国家行为C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定【答案】 ACW10D9Y8L6Q5B8F2HQ6X3K9R2M10H4W5ZW6O3J8Z3O3Z10V853、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。A.项目安全生产管理人员B.项目技术员C.企业主要负责人D.项目经理【答案】 BCE5Y4G10U4R3A6D1HT10Y4L5Q7H2L2W5ZT1X3D5M5P9B8A654、甲居住的房屋，乙认为并非甲所有，而对其主张所有权。根据物权法的规定，乙可以请求法院（）。A.返还原物B.排除妨碍C.恢复原状D.确认物权【答案】 DCJ6M5E1A7V3Q1T7HR5F9Y8B5H6Z1D5ZE9O3U9S3W1W4M255、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，受不利影响的当事人只能与对方重新协商B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更C.工程变更必将导致合同变更D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致【答案】 BCX7I10J1P8I7I5C2HG1N1O1U2A9L8G4ZZ8B7Q5U2U8T1T956、以下关于所有权的说法中正确的是（）。A.占有权是所有权的核心B.如所有人不行使对物的使用权，则不可以享有对物的收益权C.所有人可以在法律规定的范围内，以自己的意志使用其所有物D.占有权由所有人享有，不得分离【答案】 CCU6P1P2H5S2I5H7HK5X9E9U8R5D2C3ZD6Z4W7E5L4J7I357、建设工程领域，下述不属于刑事责任的是（）。A.串通投标罪B.重大责任事故罪C.工程重大安全事故罪D.工程质量事故罪【答案】 DCG4F3Y9A6E7W4I2HM2Y7W8F3C10D10Y2ZX9B7W7T6B7S8P658、某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金【答案】 BCE8Q10U7I6V8I5T5HN9Y5C8H3A5G10H9ZU3Y5V8T3K3F8G959、按照建筑施工场界环境噪声排放标准，建筑施工场界环境噪声排放限值为（ ）。A.昼间60dB（A），夜间50dB（A）B.昼间65dB（A），夜间50dB（A）C.昼间70dB（A），夜间55dB（A）D.昼间75dB（A），夜间60dB（A）【答案】 CCR4V3P6T5V1J9T7HP9Y8U10Y9Q10C6M2ZC9L1K4P4V4G8J860、场景（三）A.可以直接抢修B.有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修 C.向所在地居民委员佘或街道申请后可以抢修D.不可以夜间抢修【答案】 BCC4Q3G8Q5M2B6V7HP2C1I7Z10S9E6O3ZO9E3R1I6C2O5K761、标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权，称之为（）。A.简易交付B.占有改定C.指示交付D.拟制交付【答案】 CCD6E5H4T5Z5Y6T5HD8U2X7S9J6L2B8ZT8A10Y1E5M5H9D1062、下列损失属于建筑工程一切险保险范围的是（）。A.设计错误引起的缺陷B.地震引起的损失C.工艺不善引起的保险财产本身的损失D.非外力引起的机械装置本身的损失【答案】 BCN5H1N10W6V1A9J3HE5W5H9H5D3Q1L9ZJ9O3V7K8H4U7Q663、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（）。A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可B.两个证件的申请主体相同C.两个证件的申请对象级别一致D.两个证件的申请条件均需要人员考核合格【答案】 ACN4B2Y10B9Y9F3Q7HT9W2R7D5X7L4B5ZC1S8F1Z6A6Y10D1064、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以（ ）。A.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁B.向人民法院上诉C.向人民法院申请再审D.向人民法院执行庭申请复议【答案】 ACB6V5P3G3S6W5O1HA4L2E4E6L10M4U10ZW2U7J10K7U9F4N465、申请诉前财产保全应当向()人民法院申请。A.财产所在地B.被告住所地C.合同履行地D.原告所在地【答案】 ACF10D7S5Q4N2C4X3HK3U8K3C5U5C2H7ZU7K8U2D3F2B4G1066、甲乙双方签订总价为100万元的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（ ）万元。A.10B.30C.50D.20【答案】 DCY8W6G4T10T5N7F9HE1U6I6Y5E7Y7K5ZH9N10Q1X10L9J7S667、某建设单位对建设单位代表的授权范围以书面形式通知了施工单位。施工单位项目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项要求，建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由（）承担。A.建设单位与施工单位B.建设单位与项目经理C.建设单位代表与施工单位D.施工单位与项目经理【答案】 CCX1D4Y9C8R1C8Q4HP8L5F7O7B8M3T2ZA6U9Z6C7G1T2R568、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司【答案】 CCR4W8L10H7M1Z10W9HQ8S6N6S7N4M2Z7ZS7B2J3O4T9P5S869、下列权利中属于用益物权的是（ ）。 A.抵押权B.质权C.土地承包经营权D.留置权【答案】 CCV10W5O8S5C8I2G2HP5X1G10R10K3Q3H7ZJ5L9N2T4G9K5V470、（2021年真题第1批）关于借款合同说法正确的是（）。A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式B.借款的利息可以预先在本金中扣除C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同【答案】 CCK7J9O2Z4Q7E2O2HT4U5M7S2N4S1O2ZI9R6E3P6W3U8O171、关于标底的说法，正确的是（）A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数量C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询【答案】 ACC1K5S9W9L2T7G7HJ9X3T2N9S8J9N9ZO5V3N1E9N8R6W172、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）。A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失【答案】 ACO8X6C4T1W1U6E5HG6P6L5U9F8L1I9ZD1Y9I7I5D7I6L973、关于借款合同利息的说法，正确的是（）A.借款的利息可以预先在本金中扣除B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息【答案】 CCV5Z5C4O10P6L5S3HM9U7E3Y7C5P4L9ZB3J8Y3A10K6U3R974、（2016年真题）关于合同形式的说法，正确的是（）。A.书面形式是主要的合同形式B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式合同是指纸质合同D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效【答案】 BCS9J5V5O10E5Z7S4HJ2T4K1U1B5V1I6ZK2J8E2S9X7N9A775、工程项目质量安全第一责任人是（）。A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理【答案】 DCN7H5I5T5S3P6O10HN6F10L5I1G3G1Z8ZD6L9E4B9H8J5N476、根据我国合同法的规定，下列属于可变更或可撤销合同的是( )A.以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的B.以合法形式掩盖非法目的C.因重大误解订立或订立时显失公平D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益【答案】 CCZ9I7N7H1U4U5Q5HY7W3I1C4I3W1I1ZO9B10E7B8I5B9V577、某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货1周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，釆取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）。A.1.1万元B.1.7万元C.2.1万元D.2.8万元【答案】 CCC4M4F6H8I4E3E3HL3V9N7M6M4R4C3ZM7S5G9Q6Q9Q9D678、（2016年真题）根据生产安全事故报告和调查处理条例，关于生产安全事故等级的说法正确的是（）。A.造成5人死亡的事故是一般事故B.造成45人重伤的事故是重大事故C.造成15人死亡的事故是特别重大事故D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故【答案】 DCS3A2G6J9Q9Y2E7HO9I10A1O1Q7V7S3ZD10O6Y3Q9A4S10A879、某建设工程项目由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按建筑工程一切险 投保的情形是 （ ）A. 土木建筑项目造价不超过总价的10%B. 土木建筑项目造价不超过总价的20%C. 土木建筑项目造价介于总价的20%50%之间D. 土木建筑项目造价超过总价的50%【答案】 DCH3N6N8M3A5K5J2HU6O7U6C9U8Z8J2ZW9G5Y7A8Z9L10Q1080、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。A.本企业负责人B.当地安全生产监督管理部门C.县级以上地方人民政府D.省（自治区、直辖市）安全生产监督管理部门【答案】 A