工程劳务施工合同15篇.docx

工程劳务施工合同15篇工程劳务施工合同1 甲方（劳务发包方）： 乙方（劳务承包方）： 甲乙双方本着友好合作的态度，依据合同法等相关法律，在公正公正的.状况下签定如下合同： 一、工程概况 工程地址： 工程名称： 工程内容： 二、承包价格 1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下： 箱体规格：1600*700*240，单价：450元/只 2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下： 喷头类型：下喷，单价：75元/只 3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元/米）。具体单价如下： 探头单价：70元/只 4.室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。 5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只 6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应依据签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。 7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。 共2页第1页 8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋 三、付款方式 1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。 2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。 四、材料及施工施工场地 1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。 2.乙方应提前2天向甲方供应需购材料清单，甲方应在2天内准时选购材料供施工队使用，双方应各自担当对方拖延工期的责任和经济损失. 3.甲方在乙方进场前需供应施工工作面及住宅。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。 五、合同争议 1.消逝争议甲乙双方先协商。 2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 3.本合同一式两份，双方各执一份。 甲方代表（签字）： 乙方负责人（签字）： 工程劳务施工合同2 甲方：_ 乙方：_ 依据_，中华人民共和国建筑法及其他有关法律，法规遵守公正自愿、公正诚信原则，双方建设工程劳务作业合同事项协商全都，签订本劳务作业合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称 _ 二、工程地址 _ 三、工程内容 本工程为框剪结构，总高度为_米，_层。 四、工程承包方式 为分项承包给木工班，本班组应当完成该项的制作和安装任务，并清理施工现场的材料堆放及卫生。该班组严格依据设计图纸与变更内容的一切工程量施工。 五、工程日期 _年_月_日至_年_月_日。完成全部工程量。 六、工程质量要求 工程质量通过验收，达到合格标准。 七、合同价款及支付方式 按建筑规范计算面积。每平方米_元包干，以甲方和业主实际结算面积为准。 本工程付款方式原则上接受甲方与业主签订的总价合同每次支付工程款的_支付给乙方作本次工程进度款，按此比例依据工程进度及相应的进度款付至_。工程余款待竣工验收交付使用后_个月付清（除保修金外）的"全部工程款。依据业主、甲方对总价合同产生过程的实际状况，如遇业主方工程进度款暂不能按时支付的状况，乙方不得向甲方停工叫价，应按正常施工进度施工。 八、材料 1、本工程由甲方供应全部材料及大型机械。 2、乙方负责供应人工及使用工具，所需的机械和配套设备，及小耗材和照明灯具配套和自身的材料上、下车用工，费用均考虑到承包价内。 九、考核验收 1、平安生产：乙方应加强平安教育，认真执行平安技术规范，确保施工平安。 2、质量：坚持工程质量标准，严格依据图纸施工验收规范，确保工程质量达到合格要求。 十、甲方责任 1、组织有关人员对乙方现场施工人员进行平安、质量、文明施 工、综合治理方面的教育，做好日常监督管理工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进场施工技术，措施等方面的交底。 3、负责解决乙方进场施工作业人员的生活费，其生活费在工程款支付中扣除。 4?依据合同的商定。准时供应工程全部需要的机械设备，准时供应过程所须得建筑材料，供应必需的施工技术资料，供应书面的技术质量，平安等交底文件，按时向乙方支付工程应付款。如发生停工待料甲方按实支付工人生活费。 十一、按业主、监理、甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和验收规范，细心组织施工 乙方必需关心甲方放线、测量定位。乙方乐观组织操作人员，保质、保量、保工期的完成任务。在施工人员操作时必需确保平安生产。 十二、违约责任 1、生下列状况之一时，甲方应担当违约责任： （1）甲方不按商定核实乙方的工程量，或不按商定支付劳务作业工程款、或不按商定支付劳务作业工程尾数，甲方应支付违约金_元，甲方应当赔偿，因违约造成的经济损失，并顺延，诞识破的工作时间。 （2）乙方因自身缘由延误工期，应向甲方支付违约金_元 3、双方分别担当自身缘由给对方造成的损失。 十三、本工程甲方派_为现场负责人。乙方派李同志为现场负责人，共同负责履行合同的商定。 十四、争议 甲、乙方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地劳动保障部门促裁解决。和人民法院诉讼。 十五、本合同自签订后既生效，等全部工程作业内容竣工验收，工程价款结清后既日失效。 十六、平安事故，每次发生医药费_元，以外的由甲方负责。 十七、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。 甲方（合同章）_乙方（合同章）_ 法定代表人：_法定代表人：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 地址：_地址：_ 电话：_电话：_ _年_月_日_年_月_日 工程劳务施工合同3 甲方_ 法定代表人（主要负责人）或者托付代理人_ 注册地址_ 联系方式_ 乙方_ 居民身份证号_ 户口所在地_省（市）_区（县）_乡镇_村 家庭住址_ 编码_ 现住址_ 联系方式_ 依据劳动法，_及有关规定，甲乙双方经公正自愿，协商全都，签订本合同。 一、合同期限 第一条甲，乙双方选择以下第_种形式确定本合同期限： （一）固定期限：自_年_月_日起至_年_月_日止。其中试用期自_年_月_日起至_年_月_日止，期限为_天。 （二）无固定期限：自_年_月_日起至依法解除，终止劳动合同时止。其中试用期自_年_月_日起至_年_月_日止，期限为_天。 （三）以完成确定的工作（任务）为期限：自_年_月_日起至_工作（任务）完成时即行终止。 二、工作内容和工作地点 其次条甲方招用乙方在_（项目名称）工程中，担当_岗位（工种）工作。 乙方的工作地点为_ 经双方协商全都，可以变更工作岗位（工种）和工作地点。 三、工作时间和休息休假 第三条甲方支配乙方执行以下第_种工时制度。 （一）执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。每周休息日为_。 （二）经当地劳动行政部门批准，执行综合计算工时制度。 （三）经当地劳动行政部门批准，执行不定时工时制度。 乙方依法享有公休假，法定节日假，探亲假，婚丧假，产假，带薪年休假等假期。甲方保证乙方每周至少休息一天。 甲方因施工建设需要，商得乙方同意后，可支配乙方加班。日延长工时，休息日加班无法支配补休，法定节假日加班的，甲方按劳动法第四十四条规定支付加班工资。 四、劳动酬劳 第四条甲方接受以下第_种形式向乙方支付工资： （一）月工资_元，试用期间工资_，甲方每月_日前向乙方支付工资。 （二）日工资_元，试用期间工资_，甲方向乙方支付工资的时间为每月_日。 （三）计件工资。甲方应以同类岗位人员能够完成的劳动量为基础制定的计件单价商定为_。 以上双方商定的工资不低于甲方所在地的最低工资标准，其中乙方在试用期的工资不低于甲方相同岗位最低档工资。（或者本合同商定工资的百分之_） 甲方生产经营任务不足，乙方同意待岗的，甲方向乙方支付的生活费为_元或按_执行。 甲方应当在劳动合同终止，解除时一次性付清乙方的工资。甲方向乙方支付工资应由乙方签字确认。 五、社会 第五条甲乙双方按国家规定参加社会_。甲方为乙方办理有关社会_手续，并担当相应社会_义务。乙方应缴的社会_费由甲方代扣代缴。 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家有关规定执行。甲方按_支付乙方病假工资。 乙方因工负伤或患职业病的待遇按国家有关规定执行。 乙方在孕期，产期，哺乳期等各项待遇，按国家有关生育_政策规定执行。 六、_和劳动条件 第六条甲方应当在乙方上岗前进行平安生产培训，乙方从事国家规定的特殊工种，应当经过培训并取得相应的职业资格证书方可上岗。 甲方依据生产岗位的需要，依据国家劳动平安，卫生的有关规定为乙方配备必要的平安防护措施，发放必要的_用品。其中建筑施工现场要符合建筑施工现场环境与卫生标准对乙方从事接触职业病危害的作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。 甲方将依法建立平安生产制度。乙方严格遵守甲方依法制定的各项规章制度，不违章作业，防止劳动过程中的事故，削减职业危害。 乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方平安健康的行为，有权提出批判并向有关部门检举控告。 七、解除和终止 第七条本劳动合同的解除或终止，依_规定执行。 第八条甲乙双方商定的其他事项_。 八、劳动争议处理 第九条甲乙双方发生劳动争议，可以协商解决，也可以依照劳动争议调解_的规定通过申请调解，_，提起诉讼解决。 九、其他 第十条本合同未尽事宜，双方可另协商解决。 第十一条本合同一式_份，甲乙双方各执_份。 甲方（公章）_ 签订日期：_年_月_日 乙方（签字或盖章）_ 签订日期：_年_月_日 工程劳务施工合同4 甲方： 身份证号码： 乙方： 身份证号码： 乙方为甲方在负责水电安装。甲乙双方依据公正、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款： 第一条：劳务（包工）施工范围 1、乙方依据甲方供应工程现有的水电安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。 2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。 3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管。 4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。 5、乙方如因施工缘由需居住现场，日常用水、用电等必需留意平安。 其次条：承包劳务（包工）方式及付款方式 1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工平安。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。 2、付款方式：甲方按工程进度分 5 次付款，主体工程分3次付款，当乙方施工5楼平面时，甲方应立刻支付乙方总包工费%，当乙方施工到9楼时，甲方应立刻支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时，甲方应立刻支付乙方总包工费%。二次排管分2次付款，当乙方施工到6楼时甲方应立刻支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时甲方应立刻支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立刻支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内消逝施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必需到达现场进行免费修理。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应当立刻付清全部余款。 第三条：工程质量平安 1、乙方应依据设计图的要求及施工规范进行平安施工。 2、在施工过程中，乙方应听从甲方的管理，平安文明施工，留意人身平安，如由乙方缘由而引起的平安事故，由乙方自负，甲方不负责任。 第四条：甲、乙双方责任 (一)甲方责任： 1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料准时选购到现场(如因甲方材料未准时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。 2、甲方供应良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题的确需要甲方牵头协调，甲方应乐观组织协调。 (二)乙方责任： 1、提前准时向甲方供应材料选购状况，便于甲方准时选购材料。 2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故铺张，如因乙方安装质量问题导致的返工，由乙方负责，并赔偿甲方材料损失。 第五条：如因设计及其它缘由增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。 第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。 第七条：补充事项 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 年 月 日 工程劳务施工合同5 甲方： 乙方： 为确保甲方承建的工程顺当完工，依据施工支配，甲方将工程劳务承包给乙方，由乙方具体组织实施，依据中华人民共和国合同法、建筑法等有关规定，为确保优质按期完成施工任务，依据高标准、严要求完成施工过程中的权利义务及经济责任，经双方协商，签订本合同条款如下： 一、甲方的工作及责任 1、负责对乙方进行施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及平安及文明施工进行监督。 2、负责进行施工的初次放样测量，把握点有测设与定期复核，并不定期对乙方的施工放样、防线进行抽检。 3、按本合同的商定的分工范围和要求，供应工程所需的全部材料。 4、按实际变更、增减的工程量，准时组织对工程数量审核、签证。 5、按本合同商定办理支付手续，拨付和结算工程价款。 6、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、平安生产、文明施工等进行监督检查，发觉问题即时向乙方提出整改看法，必要时有权发出停工令和返工令。 7、甲方负责协调地方关系。 8、依据施工现场状况即时会同监理进行检查验收。 二、乙方的工作及责任 1、负责工程测量和施工中的放样、放线工作，并担当相应的费用，协作甲方做好测量和试验工作，听从甲方的监督和检查。 2、听从甲方、甲方上级主管部门级本工程业主、监理的规章制度和管理规定。 3、严格依据设计图纸和实施性施工组织设计要求进行施工，确保工程创优目标，按合同商定时间完工和交付使用（包括阶段性进度方案）。 4、坚持文明施工，做好施工现场环境爱惜、劳动爱惜和平安生产。 5、乙方撤场之前必需将当地的民工费、材料费等外欠款清还完毕，保证不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉。 三、工程承包范围 本工程包括甲方供应施工图纸及工程变更内所涉及的全部工程量照实结算（变更内容另外计算增加款其中主体部分木工按接触面每平方米_元，混凝土每立方米_元，钢筋每吨_元，砌墙每页砖_元，素土回填每立方米_元，粉刷部分变更价格待议，其中增加款项的管理费按增加总款的_%补偿），（本工程所涉及的水、电工程、建筑电气工程、门窗工程、建筑屋面积防水工程、内外墙保温工程及涂料均不在本合同商定范围内。） 1、以施工图纸及工程变更为准，本合同涉及的工程量主要内容包括： （1）模板的帽作、安装、拆除，成品的堆放、爱惜，余料的整理及合同利用。 （2）钢筋工程： 钢筋的调直、制作、安装、绑扎、闪光对焊及余料的合理利用。 （3）混凝土工程 主体结构混凝土接受商品混凝土，包括浇筑、振捣、找平、养护及现场清理。零星工程混凝土接受现场搅拌，包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、找平、养护及清理。 （4）脚手架工程： 外架的搭设、拆除，搭设前的钢管和扣件的场内运输及拆除后的钢管和扣件的整理、堆放和爱惜。 （5）砌体工程： 本工程的全部砖砌体。包括：砂子的过筛、运输、砂浆的制作、运输，砖的浇水、运输、砌筑，砌筑后的现场清理，屋面工程，门窗、过梁预制、安装。 （6）粉刷工程： 工程范围内的全部内墙粉刷。包括：内墙粉刷所需材料的过筛、制作、运输、粉刷及粉刷后的现场清理，地砖、内瓷、琉璃瓦、散水。 （7）外墙工程： 外墙刮槽、保温面外墙压光均由乙方负担，外墙保温不在乙方施工范围内。 （8）土方回填工程： 室内外回填（泛指散水以内），运输回填土，乙方机械及人工协作摊派平、夯实。 （9）混凝土散水 混凝土散水下回填土的夯实，混凝土的制作、运输、浇捣、找平、养护、收缩缝的处理。 （10）现场施工机械、设备均由甲方担当。 （11）乙方担当甲方到场的木方、板子、钢管、扣件、小型机械的装卸及施工地范围内的部分零工和钢筋棚、木工棚的搭设（不包括工地大小机械机具的修理和用电的搭设接拆）。（注：在主体完工且钢筋、木工、混凝土、瓦工离开场地后一切装卸停止，全部所做一切零工只能是为工地工程所需的零工）。 2、地基与基础工程：土方开挖及灰土回填均由甲方负责，灰土以上出砼垫层开头，地沟的砌体、粉刷、盖板、二次素土回填的人工协作及机械，均由乙方担当。 3、施工放线：放线工作均由乙方负责。甲方负责进行施工的初次放样测量，把握点的测设与定期复核，并不定期对乙方的施工放样、放线进行抽检。 四、工程质量要求： 1、乙方在施工现场必需按甲方贯用标准的要求建立完善的质量保证体素，负责工程质量的管理和检查，听从甲方在质量方面的统一管理。 2、乙方必需严格依据本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查并供应必要的检查条件。 3、严格现场管理，做好文明施工，乐观协作甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，每道工序施工结束后，准时对施工现场进行清理和环境爱惜。对建筑材料进行归类堆放，对工地现场有机械和设备进行养护和维护，对成品和相关成品妥当爱惜。 五、平安要求： 1、在施工中，乙方必需遵守国家和行业关于平安生产的规定，重视施工现场作业平安，制定平安措施，做好特殊工程的劳动爱惜工作。 2、为了爱惜工程、保障施工人员和群众的平安，在必要的地点和时间内，甲方应设置照明、平安警戒标志和看管。同时做好劳动爱惜保证措施及相应工程项目要求的硬件措施，若消逝人为平安事故甲方不担当任何费用。 3、乙方必需接受甲方进行施工技术平安措施的监督、检查。 4、乙方必需乐观协作甲方创建平安文明工地活动，并供应必要的条件，确定听从甲方的统一部署。 六、承包方式： 按包工不包料形式承包，包含全部土建工程内容及基础，基础由灰土以上开头，施工所需机械设备以及模板、钢管、支撑及小型工具用具均由甲方担当。 七、工程价款： 承包价按建筑面积计算，建筑面积每户为_，基础按±0以上一层主风光积的_%计算面积，主体为_元/平方米，粉刷为_元/平方米。 八、进度款及结算方式 1、结算面积以图纸建筑面积为准。 2、工人进场三天后支付生活_元。 3、基础完付基础总造价的_%（总造价以单排楼体为单位结算），主体完付主体_%，且基础剩余_%付清。粉刷过程中按进度支付进度款，单排粉刷完付单排总款的_%，内外涂料完付粉刷总款的_%，甲方验收完一月内余款付清（注：前面付款每一次均按单排楼体为单位结算）。 九、其它商定： 1、本合同签字盖章后生效，如需解除合同，甲、乙双方提前十五天通知对方，在双方认可后办理相关手续十五天后自行失效。 2、乙方必需依据合同条款，保质保量如期完成施工任务。 3、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。 4、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份。 甲方签字： 乙方签字： _年_月_日 工程劳务施工合同6 发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_ 因甲方承包_工程建设项目，为加快公租房建设及确保该工程进度，依照民法典、建筑法及相关法律规定，在双方自愿公正协商的基础上，甲方同意将_施工以包工形式承包给乙方，为明确责、权、利特定如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程规模：_ 二、承包范围 1、正负零以上：泥工上主体;内外粉刷;钢筋绑扎和预制。 2、泥工包括自带斗车、自用工具，钢筋工自带机械、扎丝、切割片自用工具等。其中不包括防水保温，内外瓷板、地面扫平、顶棚扫平，钢筋对焊。 三、工程质量 1、合格。 2、乙方所建的工程要在甲方监督和质量的监督管理下 严格把关工程质量、生产平安、工程进度，严格依据规范要求施工，消逝问题由乙方担当。 四、工期 以承建方时间为准。 五、结算方式 泥工;钢筋工以建筑面积计算元每平方米。 六、工程款支付方式 以月为单位，在每月底支付实际工程进度款_%，主体完工付到_%，工程全部完工付清余款。 七、违约责任 1、乙方无力垫资施工导致未达到项目进度。造成甲方经济效益或损失甲方有权终止合同。乙方必需无条件退场并向甲方赔偿一切损失。 2、由于甲方无法按工程量支付进度款造成停工，不行抗力除外，甲方应赔偿乙方一切损失。 八、如有特殊状况，双方友好协商解决 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。 甲方(签章)_乙方(签章)_ _年_月_日_年_月_日 工程劳务施工合同7 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法甲方将武警重庆总队第五支队一、三中队及大队部营房项目的钢筋劳务单包项目（包工包辅料）分包给乙方完成。为了保质保量地完成工程任务，明确双方责、权、利，经甲、乙双方共同协商，特签订以下条款共同遵守执行。 一、工程名称：武警重庆总队第五支队一、三中队及大队部营房工程 二、工程地点：黔江区 三、建筑面积：5419m2 四、承包方式：人工费+机械费、生产性辅、耗材费。 五、承包范围： 本工程承包范围为甲方供应的土建施工图、招标文件、图纸答疑中的全部钢筋工作内容。 六、承包工期 3、总工期：从地梁开头计算主体45天，二次结构25天。 七、费用标准 1、承包单价按合同建筑面积 元/m2计价支付，其费用包括直接人工费、施工管理费、工具用具、劳保用品、现场材料上、下车费、材料管理费、现场转运费等全部费用。 2、基础人工费单独计算，钢筋工 元/吨。 3、工程上一律不考虑计日工，全部费用包括在合同总价范围内。 八、乙方担当的细则范围 甲方供应材料的抽复检的试件制作，钢材焊接、电渣压力焊接头、费料焊接。 九、结算及付款方法 乙方承接任务后，必需按图纸和设计变更完成工作量，如留有小量未完，甲方有权在决算时按工程量的三倍进行扣减。 十、工期奖罚 1工程工期：主体框架施工期限：地梁完成后45个日历天；主体验收施工期限：地梁完成后90个日历天；乙方必需按甲方的施工方案要求，编制分包项目的施工方案，经甲方核定后，按工期方案执行。 2因不行抗拒的自然灾难和甲方材料供应不上造成工程停工时或一周内非乙方缘由停电、停水造成停工累计超过8小时，经项目部签字认可，工期可按实顺延。（为不影响总工期，甲方可在总工期范围内，对顺延工期予以合理调整。） 3、甲方按主体框架、主体验收两个阶段进行工期考核。每延误工期一天罚款1000元；每提前一天嘉奖1000元。若不能保证工程进度，甲方有权单方解除合同。 十一、材料管理 1、乙方对进入现场的各种材料应严格管理，按规定把握使用，节约有奖，超耗赔偿。 2、现场钢筋制作加工损耗为%，其余的材料损耗按项目材料部 门的规定执行，若超规定标准甲方将按钢材同期市场价格要求乙方赔偿。 十二、工程质量、施工平安 1、工程质量 若乙方未按施工组织设计或施工方案（含专项方案）、施工技术交底、设计更改、施工规范、规范操作，所造成的全部损失由乙方负责。 乙方因施工质量不符合要求造成返工，自行担当人工费和材料费。给后期内外装修造成的.工料损失从乙方的履约保证金或劳务费用中扣除。若不能保证工程质量，甲方有权终止合同，乙方并赔偿甲方相应的损失费用。 (3)若乙方所完部分工程质量经建设单位、监理单位、甲方验收未能达到质量要求所造成的返工损失，乙方担当100%。 2、平安施工 （1）劳务分包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准进行施工，并随时接受平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于劳务分包人平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的20xx元以内的费用，由劳务分包人担当；超过20xx元的由甲方担当70%，乙方担当30%。 （2）工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教育，并对他们的平安负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反平安管理的规定进行施工。因工程承包人缘由导致的平安事故，由工程承包人担当相应责任及发生的费用。 3、平安防护 （1）劳务分包人在动力设备、输电线路四周施工时，施工开头前应向 工程承包人提出平安防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人担当。 （2）劳务分包人在施工现场内作业时使用的平安爱惜用品由劳务分包人自行选购使用，但数量和质量必需满足平安要求，否则承包人有权要求劳务分包人整改。 十三、其他商定 1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳万元质量、平安保证金，待工程完工后退还，若乙方违约，甲方将不退还保证金。解除方向对方赔偿违约金壹拾万元正。若乙方借故中途退出施工，甲方拒付工程人工费，其损失由乙方自负。如严峻影响甲方施工进度或现场管理，乙方要担当经济责任和法律责任。 2、乙方所需工具均由乙方自行负责，乙方如有困难，可向甲方租赁或由甲方拨价给乙方，但甲方收取3%管理费。 3、乙方如因工人素养等缘由达不到质量、工期要求以及由违法乱纪等行为，甲方有权单方面中止本合同。 4、乙方在施工过程中必需亲热与甲方施工、技术、材料、质安等相关部门协作，仔细阅读图纸，发觉问题事先提出，乙方在施工过程中要随时同甲方联系，未经甲方书面同意或未经甲方签认分项质量，乙方不得擅自施工，否则，所造成的责任损失全部由乙方负责。 5、如因甲方材料、设备停电延误的工期一个月在3天内（含3天），不予赔偿乙方损失，由上述因素造成3天以上的工程停工、窝工，乙方用材、机具租赁等乙方可以办理签证，由甲方担当损失费用。除此之外，甲方概不负责，若乙方保质保量完成工作而甲方不履行合同造成的损失及影响由甲方全部担当。 6、乙方必需具备本项目建设人工费周转力气，以及相关的协调力气。 7、乙方在施工过程中严禁转包，一经查出，立刻无条件退场并赔偿甲方的损失。 8、技术交底、平安交底、现场管理制度等作为合同附件，具有同等法律效力。 9、乙方在工程施工中超出规定损耗的材料用量（本合同未规定的按合理的损耗计），均由乙方负责。 10、甲方负责为乙方免费供应办公室1间。 11、乙方应严格执行国务院（91）81号文（禁止使用儿童工规定），违章者按劳力字（92）27号文（使用儿童工罚款标准的规定）执行。施工人员进入施工现场，必需持有四证一卡。 12、乙方凡有不适应高处作业或繁重体力劳动者（心脏病，高血压、癫痫病、贫血病等）和女工以及18周岁以下50岁以上者不准进场上班。如有发生，甲方有权清退。并依据渝劳发（1992）23号文件规定，赐予罚款处理，一切责任由乙方负责。 13、本合同签订后，由于政策变化，不行抗力及业主与甲方以外缘由导致停工或缓建，使合同不能连续履行，乙方应妥当做好已完工程的爱惜和移交工作；若需连续施工到平安部位的，乙方应按甲方指令将工程施工到平安部位；按甲方要求自带工具和人员撤出施工现场。但甲方必需为乙方撤出供应条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付经质量验收合格的已完工程量的劳务费和赔偿费用。 14、本合同签订后，甲方派 周自林 同志，乙方派同志为甲乙双方现场代表，负责履行本合同。 15、乙方必需执行国家质量管理体系相关要求，并保证明现。 16、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。 17、本合同壹式贰份，双方各执壹份。经甲乙双方签字后生效，工程完工、结清帐务后自行失效。 甲方： 负责人： 电话： 乙方： 负责人： 电话： 年月日 工程劳务施工合同8 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：_ 劳务分包人：_ 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）