消防工程施工合同(汇编15篇).docx

消防工程施工合同(汇编15篇)消防工程施工合同1 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 风险提示：发包人的相对义务 依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应关心承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能准时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 经协商确定，甲方将_餐厅的消防工程交由乙方承包，现就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式： 4、承包范围： 二、工程价款 1、合同价款据实结算，共_平方米，每平方米_元，共计_元。 2、因甲方缘由更改图纸或另增加工程量，其增加部分经双方协商，另行办理增补手续。 三、施工期限 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的.确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 方案开工期：_年_月_日，方案完工期：_年_月_日，共_天。 四、双方职责 1、甲方免费供应水源、电源、材料堆放和施工场地，满足施工需要。 2、甲方应在合同签订后三天内完成图纸和技术交底。 3、甲方需供应消防审核、验收相关资料 3、乙方负责施工区域临时设施，做好人员、设备的平安管理，因施工造成的一切平安事故由乙方担当全部责任。 4、乙方按消防设计图纸施工，施工的项目应保证能符合消防部门验收质量合格的要求。 5、乙方负责办理消防审核、验收，最终以验收合格为准。 6、消防器材送检材料由乙方供应及送检费用，装修送检材料由装修施工单位供应，送检费用由甲方与装修施工单位协商。 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人缘由造成工程质量未达到合同商定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人缘由造成工程质量未达到合同商定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同商定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。 五、工程质量、验收及保修 1、乙方必需严格依据国家颁发的施工验收规范进行施工验收，并接受甲方指派代表的监督。竣工验收合格前所产生的一切费用由乙方负责。 2、乙方禁止使用不合格的材料、设备进行施工安装，否则发生返工的费用由乙方自负。 3、在验收前乙方应供应消防系统竣工图及开通调试报告。 风险提示：保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中商定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同商定担当保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 4、乙方供应_年免费保修维护，从竣工验收合格之日起算。保修期外，乙方仍须供应修理服务，酌情收取有关费用。 六、付款方式 1、乙方进场，甲方付乙方工程款_%。 2、施工50%，甲方付乙方工程款_%。 3、消防验收前，甲方付乙方工程款_%。 4、消防验收合格后，余款一次性付清。 七、违约责任 1、双方不得无故终止合同的履行，因一方缘由无法履行合同的，须提前_天告知对方，否则应担当守约方因此受到的全部损失。 2、任何一方违反本合同的条款，给合同履行造成实质性影响的，都须担当相应的违约责任。 八、附则 1、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。 2、因履行合同发生争议，双方协商不成的，均可向工程所在地的人民法院起诉。 3、本合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 负责人： 联系方式： 签订日期：_年_月_日 乙方： 负责人： 联系方式： 签订日期：_年_月_日 消防工程施工合同2 建设单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体状况，双方达成如下合同条款。 第一条：工程概况 工程名称： 工程规模： 平方米 工程地点： 工程内容： 消防报警系统、消火栓系统 其次条：合同价款及承包形式： 本工程经甲、乙双方商定，同意接受 承包方式。即 保证消防验收一次性合格通过。工程总价款： 元;本工程所应交纳的各种税费均由乙方担当 。施工过程中，因消防报建及相关手续未通过而致停工或相关行政惩处，乙方安装的工程由乙方负责。其他工程缘由由乙方负责协调。 第三条：付款方法 本合同在签字生效之日起 天内由甲方按"基本建设拨款条例"的规定进行拨款，先预付乙方工程款 元，其后在乙方主要设备进场并施工后 天内支付 元。 2. 本工程竣工验收合格后 天内，甲、乙双方应结清除 质保金外的全部工程帐务。 第四条：施工日期 本合同签定后 月 日开工，估量 个工作日竣工。 第五条：设备及材料供应方式 1. 本工程所需设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。 2. 乙方供应的材料设备，必需符合国家消防产品质量验收标准，并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失，均 由乙方负责。 第六条：工程质量及验收交工 工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。 隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表，到施工现场进行检查，办理隐蔽工程签证手续。本合同生效后，甲方应乐观组织图纸会审、技术交底会议，并准时向乙方供应施工设计图纸四套。工程竣工后，由乙方提交应由乙方供应的竣工工程验收资料，明确交工日期，通知甲方组织工程验收。工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确定本工程质量保修期为一年。 第七条：双方职责 甲方： 派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工及工程验收签证，并与土建施工单位协调向乙方供应用水、用电、大型机械使用便利，负责供应材料、设备及工具的存放室。依据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，并将每笔工程款付至乙方指定的帐户上(见最终一页)。负责组织工程验收。对大规模设计变更或遇人力不行抗拒的灾难等特殊状况，经甲乙双方商定，可对本工程价款作适当的调整。如不属于乙方负责的中途停建、缓建或其它缘由造成的乙方停工、窝工损失，甲方应酌情赐予适当的补偿。 乙方： 1.施工前，准时做好各项施工预备工作和向甲方提交开工通知书。 2.按合同规定，与甲方商定做好材料和设备的选购、供应和管理工作。 3.严格依据设计图和消防规范进行施工，确保工程质量。 4.已安装的设备，在工程投入使用前负责保管，并清理好施工场地。 时提交竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。 在合同规定的.保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。工程竣工交验后，乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人员，使其基本把握系统的维护、操作和保修。在施工过程中，所发生的人身财产平安事故其责任和费用由乙方担当。 第八条：其它 1.本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。 2.本合同未尽事宜，双方协协商定。 3.本合同自双方签字盖章之日起生效。 4.本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 单位地址：单位地址：单位电话：单位电话： 邮 编：邮编： 甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)： 消防工程施工合同3 发包方： 承包方： 依据有关法律法规及有关行业要求，经双方协商，甲方同意将在建腾冲县中房国际购物中心工程项目的消防安装工程承包乙方施工。结合本工程具体状况，特制定合同条款如下： 第一条：工程概况 1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 工程内容：室内的自动报警系统工程、自动喷淋系统工程、消火栓系统、疏散指示系统、防排烟系统、气体灭火系统、水泵房及水箱间工程。本工程不含水泵接合器的挖沟及砌井的工程量。（自动报警系统、疏散指示系统按预埋管，不含配管的工程量。防排烟及水泵房不含电气的一次接线。水箱间不含水箱的给水和泄水管的工程量） 其次条：质量要求 消防验收合格标准。 第三条：承包方式 包工包料包验收合格 第四条：工程承包价款 本工程一次性包死价为玖佰万元整（消防工程建筑面积平米综合单价为180元/m2，该建筑建筑面积为50000m2）。 第五条：工期要求 开工日期：20xx年5月1日，竣工工期：20xx年12月31日。 第六条：付款方式： 签订合同后，甲方预付乙方合同总价的.30%，施工过程中按每月完成工程量的70%支付工程进度款；工程完工后，甲方支付至工程总价的85%；消防验收合格后，甲方支付至工程总价的97%，余3%的工程款质保期满后一次性付清。工程预付款分三次扣回。 消防工程施工合同4 建设单位（甲方）施工单位（乙方） 依据消防法有关规定，甲方将关岭县款待所消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、工程名称：关岭县 二、工程地点：关岭县 三、工程内容：（二、三、四、五层室内简易喷淋安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。） 四、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万元整（60000。00元）由甲方供应施工电源，并负责二相电连接到自动报警主机旁边。 五、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方，假如消防部门验收说不合格就不付钱。 六、工期要求：20xx年8月，20xx年xx月xx日。 七、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。 八、平安责任：甲方负责供应平安施工环境，施工过程中造成的平安事故由乙方负责。 九、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。 十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。 甲方代表人签字：乙方代表人签字： xx年xx月xx日 消防工程施工合同5 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规规定，为建立企业与劳务双方协调、稳定的劳务关系，明确甲、乙双方的权力和义务，保障双方的合法权益，经双方友好协商全都，达成如下协议，以资共同遵守。 第一条、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：自动喷淋系统、消火栓系统、报警系统（图纸范围内全部施工安装，但不包括防排烟系统及室外管网，并结合现行规范及现场实际条件，达到消防部门验收标准） 承包方式：包工不包料（包施工机械）。 其次条、工程要求 1.消防工程施工严格依据图纸设计、结合现行消防规范和国家标准，进行施工安装。 2.施工过程中设计图纸与消防规范有差异时，应准时向甲方汇报，按甲方指示施工。 3.甲方派驻的项目经理_（手机号：），负责工地的管理和质量监督工作。乙方应听从管理和指挥。 4.乙方在做隐蔽工程施工时，应提前24小时通知甲方现场管理人员，验收合格后方可施工下一道工序。 5.树立“平安第一的思想”，施工人员进入工地，必需有平安措施（必需携带平安帽），确保平安施工，杜绝人身伤亡事故的发生。 第三条、工程进度和质量 1.工期：依据土建施工进度同步施工，并结合总包方总进度方案要求组织施工，确定不得影响工程进度。 2.质量标准：按消防施工验收规范要求：合格。 第四条、工程劳务费价款 劳务费计价：合同暂定价为：按实际工程量计算。 第五条、劳务费结算与支付： 1、乙方应将每月所完成的工程量应在当月25日呈报给甲方，经甲方核对无误后在下月10日按上月所完成工程量的80%劳务费支付予乙方。 2、消防自动喷淋、消火栓、报警系统按上月所完成工程量的80%支付予乙方。 3、消防安装工程全部工程量按设计图纸全部安装完毕后15日甲方应按全部完成工程量应结算至90%给乙方。 4、系统经消防支队竣工验收合格后甲方必需在两个月内和乙方结算清楚工程量，并按结算结果付予乙方劳务费97%，剩余3%作为质量保证金（质保期为壹年）。 5、进度款支付流程：甲方将每月工程进度款汇款或现金方式赐予乙方。 备注： （1）在施工过程中如有些施工项目在本报价中没有报价的项目，甲乙双方可另行协商增加工程报价项目。 （2）各系统按实际安装、据实结算。 （3）如有特殊状况可考虑赐予确定的施工费嘉奖。 第五条、甲方责任 1.甲方负责协调施工用水、用电到现场，水电费由甲方担当。 2.甲方负责主要设备及施工材料运到场，由甲方签收。 3.甲方负责协调与乙方有关施工方面的事务。 4.甲方有权对乙方违规违纪行为进行惩处。 5.甲方供应乙方施工工具房一间。 6.甲方不供应乙方工人住宿及饮食，甲方每月补贴乙方300元作为房租补贴。 7.因工具所产生的易耗品（如焊条、大切割片、膨胀钉、液态生料带、PVC胶水）均由甲方担当。 8.当乙方因工程质量不合格或工程进度达不到甲方要求的，甲方有权支配其他施工队进场关怀施工，费用从乙方劳务费中扣除；状况严峻时，甲方有权直接将乙方清理出场直至终止本合同，由此给甲方造成损失的，有权向乙方索赔。 9.甲方在施工前和施工过程中如有图纸变更和设计变更单等资料要准时发放给乙方负责人，如没有准时发放，造成返工的一切损失由甲方担当。 10.甲方负责组织各相关部门对本工程的全部验收活动，所产生的费用由甲方担当。 11.甲方负责本消防工程全部资料的整理及备案。 第六条、乙方责任 1.严格依据甲方下达的指令进行工作支配，确保工期与施工质量，同时对施工所需材料和设备提前一个星期申报，未报、漏报造成的损失由乙方负责。 2.严格遵照消防规范进行施工安装，特殊工种岗位应持证上岗。（焊工证、管工证、电工证） 3.消防水系统管道套丝安装处应做防锈和除麻处理，焊接钢管需先除锈刷漆后安装，管道及支吊架安装应横平竖直。 4.施工人员进入现场必需佩带平安帽，人工梯作业需有专人爱惜，高空作业需佩带平安带工作，接电必需有专业电工操作，否则，扣劳务费50至500元。 5.材料和设备到工地后乙方负责协作卸车，负责材料保管。 6.施工过程中，由于乙方未依据图纸和规范施工造成的返工及材料损失由乙方负责。 7.乙方人员应遵守工地的一切规章制度，文明施工，并与其他施工队协调好关系，如工地发生打架或偷盗大事按甲方的规章制度进行惩处。 8.乙方因违章施工或爱惜措施不到位，造成业主或其他相关施工单位损失的，由乙方担当全部责任。 9.乙方负责人应按时参加工地及甲方有关会议，准时向工人传达会议内容，若发生有不听从管理，顶撞甲方管理人员现象的扣除劳务费500元，或解除合同。 10.乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好使用性，乙方自行担当工具修理费。 11.乙方不得无故中途退场，若有违约行为，按剩余工期，每天500元支付违约金。 12.乙方对甲方所购的建材，如发觉质量问题应向甲方准时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并担当因材料质量引起的一切损失。 13.乙方若施工中造成其它工序成品的破坏，则照价赔偿。 14.乙方必需听从甲方及监理方支配的清理打扫卫生工作，如有不听从者产生的全部罚款由乙方自行担当。 15.乙方在施工后所产生的建筑垃圾及材料加工剩余的废料要准时清理，若未准时清理而影响到其他施工方施工的处于50200元的经济罚款。 第七条、乙方的接受通知方式：现场书面接收、手机短信接收（手机号：）。 第八条、合同一式二份，甲乙双方各持一份，经双方签字或盖章后生效，具有同样法律效力。 第九条、合同生效、终止 本合同自签订之日起生效，合同义务履行完毕后终止。 甲方： 乙方： 消防工程施工合同6 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法的相关规定，结合本工程具体状况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 其次条承包范围： 第三条工程承包方式： 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程造价： 付款方式： 价款调整： 第六条工程质量及验收标准 1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2、乙方所进场的各种原材料、设备必需有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方担当），不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3、工程质量必需符合建设工程施工质量验收统一标准gb5030020xx、火灾自动报警系统施工及验收规范gb501661992、自动喷水灭火系统施工及验收规范（20xx年版）gb502611996、机械设备安装工程施工及验收规范gb502311998、建筑电气工程施工质量验收规范gb5030320xx、室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准j51220xx，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。 第七条平安施工 1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必需执行甲方的建设工程平安文明管理方法。 2、乙方在施工过程中，违反有关平安操作规程或消防条例等乙方缘由导致发生的质量事故、平安事故或火灾事故，乙方应担当全部责任及由此造成的一切损失。 第八条材料设备选购 第九条质量保修 1、本工程免费质量保修期限为_年，终身维护保养。 2、乙方在接到甲方修理通知后4小时内到达现场并准时处理。 3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必需保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应准时通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收10%的劳务费。 乙方联系电话：_乙方联系人： 4、保修金支付方法 4.1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。 4.2在免费质量保修期内，消逝质量问题，乙方接到甲方修理通知后，未能在其次条规定时间内进行修理，则视为授权甲方组织修理，并由乙方担当全部费用和质量责任，同时甲方加收修理费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。 4.3在免费质量保修期内，消逝质量问题，由于乙方缘由，甲方无法同乙方取得联系，依据上一款执行。 4.4消逝质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，修理项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。 4.5乙方修理人员到达现场后，必需依据甲方规定的时间、材料、工艺进行修理，对同一问题重复修理两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。 4.6免费保修期结束后，乙方修理只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用； 第十条双方的权利和义务 1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方担当费用。 2、乙方在合同签订前向甲方供应企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。 3、乙方必需向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。 5、乙方必需依据经甲方书面确认或甲方供应的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 6、乙方提出的变更必需经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 7、乙方必需遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发觉违规和缺陷要主动准时向甲方报告。 8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必需主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。 9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥当爱惜甲方供应的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。 10、乙方负责为甲方培训维护人员共计_人，直至完全独立操作为止。 第十一条违约责任、索赔 1、甲方无正值理由未按合同商定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2的违约金。 2、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方担当相应责任，工程本身质量缘由造成的除外。 3、工程如未按合同商定时间竣工，每延误一天，乙方必需向甲方支付本工程总造价的2的违约金。 4、由于乙方供应的材料、设备的质量缘由、乙方施工质量等缘由，导致本工程在使用期间消逝的质量事故、平安事故或火灾事等，乙方担当由此造成的一切损失。 5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方担当由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必需在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。 6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必需向甲方支付工程总造价2的违约金。 第十二条廉洁商定 甲方责任： 1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。 2、甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。 3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方带有消遣性质的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。 4、甲方在工程项目建设期间发觉甲方人员任何形式的索贿行为，均应准时实行措施予以制止，并准时通报给乙方单位领导。 5、甲方人员如违反廉洁合作管理规定，甲方应视情节轻重、影响大小赐予行政及经济惩处。 6、对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的状况，甲方应准时调查，依据调查状况进行严峻处理。 乙方责任： 1、乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定，并遵照执行。 2、乙方不得邀请甲方人员参加带有消遣性的宴席，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。 3、乙方在合作期间发觉乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应准时实行措施予以制止，并准时通报给甲方审计部。 4、乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作管理执行状况的监督。 5、乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为准时向甲方审计部举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在以后合作过程中，在合同单价的基础上再让利20%，并对本方知情不报人员进行相应惩处，否则甲方有权扣除应付乙方全部货款，并终止本协议。 6、如因乙方单位及人员在合作期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止本协议的履行，并扣除全部应付乙方货款，同时乙方应担当由此引发的其他方面的责任。 甲方监督电话： 第十三条争议的解决 本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。 第十四条其他商定 1、本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份。 2、本合同自双方签字盖章之日起生效。 3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 甲方（公章）：_乙方（公章）： 法定代表人：_法定代表人： 托付代理人：_托付代理人： 合同经办人：_合同经办人： 电话：_电话： 传真：_传真： 开户银行：_开户银行： 帐号：_帐号： 通讯地址：_通讯地址： 邮政编码：_邮政编码： 签订时间：_年_月_日签订时间：_年_月_日 协议签订地：_协议签订地： 附件 附件1、经甲方书面确认的施工图纸，作法说明，设计说明，预算书、图纸变更单，材料单价清单（略）； 附件2、施工组织设计（略）； 附件3、招标文件、投标文件及中标通知书（略）。 甲方： 乙方： 依据甲乙双方充分协商，甲方同意乙方参加_工程施工。为明确双方权利义务，共同努力保证施工平安、工程质量及工期，特签订本合同，共同遵守。 一、工程承包范围及内容 二、双方责任 甲方： 1.乙方进场前，做好场地的三通一平。 2.桩位的放验线，施工材料的到位。 3.派驻工地代表，协商解决施工过程中的问题，并协调与第三方的关系。 4.关心乙方解决进退场时的运输及吊装。 5.关心解决施工人员住宿及完工后的机械堆放。 6.负责清除地面及地下障碍物。 7.负责办理暂住手续，并支付相关费用。 乙方： 1.依据施工要求，保质、保量、按期完成项目。 2.做好施工原始记录。 3.依据甲方的进度方案施工，听从驻地代表的管理。 4.严格把好质量关，如因乙方施工缘由造成工程质量不合格，乙方必需返工，费用自理。若乙方质量达到要求，而其它机组没有达到质量要求，甲方不得扣工程款。 5.严格依据操作规程进行施工作业，确保施工平安，如发生事故，乙方自负并解决，与甲方无关。 三、质量标准 依据现行有关规范要求及施工设计图纸施工。 四、综合单价_。 五、付款及结算方式_。 本合同一式_份，甲乙双方各执_份。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）： 代表（签字）：_ 代表（签字）： _年_月_日 _年_月_日 消防工程施工合同7 建设单位：_ 施工单位：_ 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并依据合同严格执行。 一、工程范围及承包方式： 1、工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等 2、承包方式：包工包料 二、工程地点：普兰店市 三、双方职责 （一）、甲方责任： 1、负责准时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。 2、为乙方供应施工条件。（如：施工用水、电、宿舍） （二）、乙方责任： 依据图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于平安技术等各项规定，确保工程质量验收合格。 四、工程期限： 1、自本合同签定之日起_天完工。 2、下列状况工期顺延 （1）、由于人力不行抗拒的自然灾难而被迫停工。 （2）、因重大设计变更或建设单位缘由造成窝工，以及建设单位资金不足等缘由。 五、工程造价及结算方式 （一）、工程造价：壹百零捌万元人民币（￥108万元）。 （二）、结算方式： 合同签定后予付工程造价的50%，室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的"19%余3%做保修金，保修期一年。 六、竣工验收： 验收时发觉甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。 七、其它事宜 1、本合同自双方签字之日生效 2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力 八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。 甲方：_乙方：_ 代表：_代表：_ _年_月_日 消防工程施工合同8 发包人(以下简称甲方)：_ 承包人(以下简称乙方)：_ 依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法的相关规定，结合本工程具体状况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 其次条承包范围： _ 第三条工程承包方式：_ 第四条合同工期 开工日期：_ 竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间)：_ 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程造价：_ 付款方式：_ 价款调整：_ _ 第六条工程质量及验收标准 1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。 2、乙方所进场的各种原材料、设备必需有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方担当)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3、工程质量必需符合建设工程施工质量验收统一标准gb50300-xx、火灾自动报警系统施工及验收规范gb50166-1992、自动喷水灭火系统施工及验收规范(xx年版)gb50261-1996、机械设备安装工程施工及验收规范gb50231-1998、建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-xx、室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准j512-xx，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。 第七条平安施工 1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必需执行甲方的建设工程平安文明管理方法。 2、乙方在施工过程中，违反有关平安操作规程或消防条例等乙方缘由导致发生的质量事故、平安事故或火灾事故，乙方应担当全部责任及由此造成的一切损失。