2022年湖南省监理工程师深度自测试题.docx

2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 在组织中，直接调动和组织人力、财力、物力等具体活动是()的任务。A.决策层B.协调层C.执行层D.操作层【答案】 C2. 【问题】 采购方验收运抵施工现场的钢筋时，适宜检验供货数量的方法是（ ）A.衡量法B.查点法C.经验鉴别法D.物理试验【答案】 A3. 【问题】 施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款450万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。A.全部消灭B.还有50万元C.还有100万元D.还有130万元【答案】 D4. 【问题】 在有时限的工程网络计划中，工作的最迟完成时限是指（）。A.该工作必须在某个特定日期之后才能结束B.该工作必须在某个特定日期之前才能开始C.该工作必须在某个特定日期之后才能开始D.该工作必须在某个特定日期之前完成【答案】 D5. 【问题】 某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（ ）。A.3个和20天B.4个和25天C.5个和24天D.7个和20天【答案】 D6. 【问题】 有四个借贷方案：甲方案年贷款利率12%，每季度复利一次；乙方案年贷款利率10%，每季度复利一次；丙方案年贷款利率10%，每月复利一次；丁方案年贷款利率12%，每半年复利一次。则贷款利率最小的方案是（ ）。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】 B7. 【问题】 关于工程签证争议的鉴定，下列做法错误的是（）。A.签证明确了人工材料、机具台班数量及价格的，按签证的数量和价格计算B.签证只有用工数量没有单价的，其人工单价比照鉴定项目人工单价下浮计算C.签证只有材料用量没有价格的，其材料价格按照鉴定项目相应材料价格计算D.签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算【答案】 B8. 【问题】 将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.项目划分C.时间进度D.专业工程【答案】 B9. 【问题】 根据建设工程质量管理条例规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（ ）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.7B.15C.30D.60【答案】 B10. 【问题】 （2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】 C11. 【问题】 （2016年真题）工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。A.施工单位B.建设单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】 C12. 【问题】 施工单位在自检的基础上，将分部工程报验表报送项目监理机构，由（ ）组织相关人员对分部工程进行验收，并签署验收意见。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理单位技术负责人D.施工单位技术负责人【答案】 A13. 【问题】 工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是()A.增加工作面，组织更多的施工队伍B.对所采取的技术措施给予经济补偿C.采用更先进的施工方法D.改善外部配合条件【答案】 C14. 【问题】 根据招标投标法实施条例，关于标底及投标限价的说法，错误的是（）。A.一个招标项目只能有一个标底B.可以规定最低投标限价C.没有最高投标限价的应在招标文件中明确D.标底必须保密【答案】 B15. 【问题】 下列行为中，属于不履行合同义务的是（）。A.未完成合同约定范围内的工作B.未按规范程序进行监理C.无正当理由单方解除合同D.未及时发出指令，导致工程实施进程发生混乱【答案】 C16. 【问题】 根据关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知规定，公路项目固定资产投资的最低资本金比例为（）。A.30%B.25%C.20%D.40%【答案】 C17. 【问题】 某项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目的静态投资为()万元。A.2300B.2450C.2550D.2630【答案】 A18. 【问题】 根据。建设工程造价鉴定规范（GB/T 51262-2017），当事人一方在合同约定的期限后提出索赔，对方当事人不答复发生争议，鉴定人应（）。A.对此索赔作出否定性鉴定B.对此索赔作出肯定性鉴定C.厘清证据的基础上作出鉴定D.应根据专业判断作出鉴定【答案】 A19. 【问题】 根据建设工程监理规范，下列内容中，不属于监理实施细则的是()。A.监理工作控制要点B.监理工作组织制度C.监理工作流程D.监理工作方法【答案】 B20. 【问题】 根据标准勘察招标文件中的通用合同条款，勘察费用实行（ ）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是（）。A.业主提供场地日B.承包商提交履约人保函日C.保险工程在工地动工D.承保项目所用材料卸至工地日E.投保工程投保日【答案】 CD2. 【问题】 实际生产中，质量数据波动的偶然性原因的特点有（）。A.不可避免、难以测量和控制B.大量存在但对质量的影响很小C.质量数据离散过大D.原材料质量规格有显著差异E.经济上不值得消除【答案】 AB3. 【问题】 关于项目监理机构组织直线制组织形式的特点包括的有（）。A.实行没有职能部门的“个人管理”B.决策迅速C.隶属关系明确D.命令统一E.组织机构复杂【答案】 ABCD4. 【问题】 下面说法中，不正确的是（ ）。A.正式工程应与批准的试验路段统同一标准B.铺设试验路段一段长约50-100mC.为了方便沥青运输车清理，车槽表面可撒有机物D.过度加热的混合料可适当冷却后使用E.为消除纵向接缝，应采用全路摊铺【答案】 BCD5. 【问题】 下列选项中属于削坡减载施工的要求的有（）。A.自下而上逐级开挖B.自上而下逐级开挖C.严禁采用爆破法施工D.开挖面上有裂缝时采取灌浆封闭E.开挖坡面不得超挖【答案】 BCD6. 【问题】 下列有关风险自留的说法中，正确的有（ ）。A.风险自留不可能单独运用B.计划性风险自留是有计划的选择C.缺乏风险意识是导致非计划性风险自留的原因之一D.计划性风险自留是被动的E.实行风险自留应保证建设工程风险已经进行了决策分析【答案】 ABC7. 【问题】 依据合同法，下列合同属于建设工程合同的有( )。A.勘察合同B.设计合同C.监理合同D.施工合同E.设备采购合同【答案】 ABD8. 【问题】 某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B.通过有关调解仍未解决合同纠纷C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D.和解无效E.人民法院没有管辖权【答案】 AC9. 【问题】 监理单位的工程项目质量控制系统构成应包括（ ）。A.组织机构B.工作制度C.监理程序D.监理方法E.资格认证【答案】 ABCD10. 【问题】 根据计价规范的规定，对于不能计量的措施项目，措施项目清单应当列出（ ）。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程量（计算规则）【答案】 AB11. 【问题】 下列用于生产工人的费用中，属于建筑安装工程费中人工费的有（）。A.劳动保护费B.流动施工津贴C.劳动竞赛奖金D.加班工资E.工会经费【答案】 BCD12. 【问题】 （2020年真题）根据必须招标的工程项目规定，下列使用国有资金的项目中，必须进行招标的有（）。A.施工单项合同估算价为400 万元人民币的项目B.设计单项合同估算价为150 万元人民币的项目C.监理单项合同估算价为50 万元人民币的项目D.工程材料采购单项合同估算价为300 万元人民币的项目E.重要设备采购单项合同估算价为100 万元人民币的项目【答案】 ABD13. 【问题】 根据建设工程监理规范，监理员应履行的职责有（）。A.验收检验批B.检查施工单位投入工程的人力情况C.检查施工单位投入工程的主要设备的使用和运行状况D.进行工程计量E.处置发现的质量问题和安全事故隐患【答案】 BC14. 【问题】 根据建设工程监理规范，项目监理机构在施工现场的巡视工作内容包括（）。A.施工现场的作业情况B.特种作业人员是否持证上岗C.质量和安全管理人员是否在岗D.关键工序平行检验情况E.已完专业工程验收情况【答案】 ABC15. 【问题】 2015版ISO 9000族标准的文件结构中，核心标准包括（）。A.ISO9000:2015质量管理体系基础和术语B.ISO10006：2003项目管理质量指南C.ISO/TR10013：2001质量管理体系文件指南D.ISO9001:2015质量管理体系要求E.ISO9004:2009组织持续成功的管理一种质量管理的方法【答案】 AC16. 【问题】 某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括()A.通知承包人延期开工B.赔偿承包人损失C.顺延工期D.将协调工作交给承包人E.按照约定期限支付预付款【答案】 ABC17. 【问题】 许多大型项目和特殊项目，其建设条件须用（）方能解决。A.模型试验B.专家论证C.检验复验D.科学研究E.专项方案【答案】 AD18. 【问题】 (2017年真题)关于两阶段招标的表述中，符合招标投标法实施条例规定的有（ ）。A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标B.两阶段招标只能采用公开招标，不得采用邀请招标C.第一阶段的技术标内应当附带报价，否则视为废标D.第一阶段招标，招标人在投标须知规定的时间和地点进行公开开标，会上可以由招标人宣读各投标书的内容，也可以请投标人自己讲解各自递交的投标方案E.第一阶段便涉及报价问题，是进行价格竞争的预备阶段【答案】 AD19. 【问题】 工程材料进场必须有（）。A.出厂合格证B.生产许可证C.产品营业证D.质量保证书E.使用说明书【答案】 ABD20. 【问题】 监控风险管理计划实施过程的主要内容包括（）。A.评估风险控制措施产生的效果B.重新估计风险C.及时发现和度量新的风险因素D.跟踪.评估风险的变化程度E.监控潜在风险的发展.监测工程风险发生的征兆【答案】 ACD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 关于路基施工监理,有以下三个背景材料：A.某段路基，按照设计文件提供的取土场的填料为山皮土,承包人进入现场后发现,在路基附近的河中有大量符合路基填筑的砂砾,且开采容易、运距较指定土场近，价格也较山皮土便宜，故在征得监理工程师的同意后，即用此砂砾进行本段路基的填筑;但在路基填筑完成后，承包人以使用砂砾填筑的路基其强度较山皮土填筑的路基强度高为由，提出了变更申请，要求以合同工程量清单中300章的砂砾垫层的单价（高于山皮土)来支付。某施工单位承包8km路基工程，其中1km进行了分包（未经批准）。路基填筑时进行了掺石灰,完工后经验收符合要求。路面施工时左半幅局部出现弹簧现象。监理工程师组织人员进行此标段全线检查，发现外包队所施工的1km路段有质量问题,各层填土过厚，掺灰不匀，出现松软夹层，夹层土含水量过大,最终造成质量事故。某高速公路工程,承包人为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险，要求将路基的完工时间延长6个星期，承包人的理由如下：特别严重的降雨；现场劳务不足；业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；无法预见的恶劣土质条件，使路基施工难度加大；施工场地使用权提供延误；工程款不到位。问题1.针对A背景材料:（1)监理工程师可否批准此变更,理由如何？（2)应以哪个单价支付?问题2.针对B背景材料:（1)对此质量事故施工单位和监理各存在哪些主要问题？出现此问题的原因是什么？（2)监理工程师对此质量事故应如何处理？问题3.针对C背景材料:（1)监理工程师认为原因所引起的延误是非承包人承担风险的延误，可批准延长工期。（2)若以上现场劳务不足问题监理工程师认为属于承包人自己的责任，由此引起的延误是不可原谅延误,不同意就此延长工期，这样处理对吗？（3)哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？【答案】1.针对A背景材料:（1)对变更的处理:监理工程师可以批准此变更,因为从题目中可知改为砂砾填筑后,路基强度更高，满足合同质量要求，而且承包人的费用也降低了对业主和承包人的利益均有利。（2)支付的单价:应以山皮土的单价支付。因为虽然变更后路基强度提高,但这并不是因为合同中约定的质量标准的改变而引起的,而是由于承包人施工方案的改变而引起的，所引起的费用变化由承包人承担。此外，砂砾垫层的单价是路面工程(300章）中的单价,明显不适合路基填筑。2.针对B背景材料：施工单位存在的主要问题:擅自分包;分包工程质量失控。监理单位存在的主要问题:没有制止分包队伍进场;对现场巡视、检查不够,未及时发现质量问题;对完工工程未进行认真的检查验收，致使不合格工程通过了验收。出现此问题的原因:施工单位与监理工程师的合同意识淡薄;施工单位放松或放弃了对分包工程的管理;监理严重失误。监理工程师对此质量事故的处理：要求承包人尽快提交质量事故报告及返工处理方案告并报告业主；责令施工单位立即驱逐非法分包人；对不合格路段立即进行返工处理，处理完成并自检合格后报监理按规范要求检查验收；要求承包人更换不称职的管理人员；对现场失职的监理人员进行批评教育和处理。3.针对C背景材料：(1)。对。现场劳务不足是承包人内部组织管理不当,不能给予工期延长业主的责任是，监理工程师的处理:对要求业主适当增加工程价款或者适当延长工期；对使用权提供延误时间顺延工期；对要求业主按合同规定准时拨付工程款。2. 某大型引水工程，采用国有资金。发包人与承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）签订了施工承包合同。承包人标价工程量清单见下页表。（税率按9%计算）承包人标价工程量清单【事件】事件1：暂估价项目是工程设备采购。事件2：暂估价项目设备供应合同签约合同价1600万元。事件3：开挖过程中遇到文物，需要辅助开挖工作，开挖工作采用计日工完成，在暂列金额中支付450万元。【问题】1.事件1，暂估价中的工程设备采购应如何选择设备供应商？请说明理由。2.除了事件2、事件3，该工程没有其他变更、索赔事件发生。分类分项工程、措施项目按照标价工程量清单支付。请计算该工程合同价格【答案】问题1：工程设备采购金额大于200万元，采用招标形式选择设备供应商。若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。问题2：分类分项工程：5000万元。措施项目：1000万元。暂估价项目：1600+（1600-1500）×9%=1609（万元）暂列金额：450万元。该工程合同价格：5000+1000+1609+450=8059（万元）3. 某水利工程施工项目经过招标，建设单位选定A公司为中标单位。双方在施工合同中约定，A公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C和D三家专业公司，业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：事件1：施工招标过程中共有6家公司竞标。其中F公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达；G公司的投标文件未密封。事件2：桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定作了检测验收。监理工程师对其中5号桩的混凝土质量有怀疑，建议建设单位采用钻孔取样方法进一步检验。D公司不配合，总监理工程师要求A公司给予配合，A公司以桩基为D公司施工为由拒绝。事件3：若桩钻孔取样检验合格，A公司要求该监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延所影响的工期。事件4：建设单位采购的配套工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，并向监理机构提交因此增加的保管费支付申请。事件5：C公司在配套工程设备安装过程中发现附属工程设备材料库中部分配件丢失，要求建设单位重新采购供货。【问题】1事件1中，评标委员会是否应该对F、G这两家公司的投标文件进行评审？为什么？2事件2中，A公司的做法妥当否？为什么？3事件3中，A公司的要求合理吗？为什么？4事件4中，监理机构是否签认A公司的支付申请？为什么？5事件5中，C公司的要求是否合理？为什么？【答案】1.事件1中，评标委员会是否应该对F、G这两家公司的投标文件进行评审？为什么？答案：（1）投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：未通过资格预审的申请人递交的投标文件；逾期送达的或者未送达指定地点的；未按招标文件要求密封的。（2）事件1中，评标委员会不应该对F进行评审。理由：按招标投标法规定，逾期送达的投标文件，招标人应当拒收。（3）事件1中，评标委员会不应该对G进行评审。理由：对于未密封的投标文件，招标人应当拒收。2.事件2中，A公司的做法妥当否？为什么？答案：事件2中，A公司的做法不妥。理由：因A公司与D公司是总包与分包关系，A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任配合监理工程师的检验要求。3.事件3中，A公司的要求合理吗？为什么？答案：事件3中，A公司的要求不合理。4. 某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订了施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位。施工过程中发生了下列事件：事件1：甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员，并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送项目监理机构。事件2：乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复验结果合格后，同意该批钢板进场使用。事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装。安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理了登记。事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，并报告了总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停工整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济损失4.6万元。问题：1.指出事件1中甲施工单位项目经理做法的不妥之处，写出正确做法。2.事件2中，总监理工程师的处理是否妥当？说明理由。3.指出事件3中塔吊验收中的不妥之处。4.指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处，说明理由5.事件4中的质量事故，甲施工单位和乙施工单位各承担什么责任？说明理由。监理单位是否有责任？说明理由。处理此事故的依据是什么？【答案】1.事件1中，甲施工单位项目经理做法：（1）安排技术员兼施工现场安全员，不妥。正确做法：应配备专职安全生产管理人员。（2）对施工方案进行安全验算后即组织现场施工，不妥。正确做法：安全验算合格后应组织专家进行论证、审查，并经施工单位技术负责人签字，报总监理工程师签字后才能安排现场施工。2.事件2中，总监理工程师的处理，不妥。理由：没有出厂合格证明的原材料不得进场使用。3.事件3中，安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，不妥。理由：只有甲、乙施工单位参加了验收，出租单位和安装单位未参加验收。4.事件4中，专业监理工程师直接向乙施工单位发出工程暂停令，不妥。正确做法：工程暂停令应由总监理工程师向甲施工单位发出，并标明停工部位或范围。5.事件4中：（1）甲施工单位承担连带责任。理由：甲施工单位是总承包单位，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。5. 某工程执行建设工程工程量清单计价规范，分部分项工程费合计28150万元，不含安全文明施工费的可计量措施项目费4500万元，其他项目费150万元，规费123万元，安全文明施工费费率为3%（以分部分项工程费与可计量的措施项目费为计算基数），企业管理费费率为20%，利润率为5%，综合税率为3.48%（按营业税计算），人工费80元/工日，吊车使用费3000元/台班。该工程定额工期为50个月。工程实施过程中发生如下事件：事件1：施工招标文件中要求的施工工期为38个月，并明确可以增加赶工费用。事件2：土方开挖时遇到未探明的古墓，项目监理机构下达了工程暂停令，当地文物保护部门随即进驻施工现场开展考古工作。施工单位向项目监理机构提出如下费用补偿申请：基坑围护工程损失33万元；工程暂停导致施工机械闲置费用5.7万元；受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工和机械费用7.8万元。事件3：施工过程中，建设单位提出某分项工程变更，由此增加用工180工日、吊车12台班、材料费16万元，夜间施工增加费8万元，设备保护费3.5万元。事件4：因工程材料占用施工场地，致使原计划均需使用吊车作业的A、B两项工作的间隔时间由原定的3天增至8天，为此，施工单位向项目监理机构提出补偿5个吊车台班窝工费用的申请。问题：1.计算该工程的安全文明施工费和签约合同价。2.事件1中，施工单位是否可以提出增加赶工费用？说明理由，赶工费用应由哪几部分构成？【答案】1.主要考核考生对计价规范和合同管理的掌握程度。(1)安全文明施工费(28150+4500)x3%=979.5(万元)(2)签约合同价(28150+4500+979.5+123+150)x（1+3.48%）=35082.31(万元)2.主要考核考生对工程索赔的掌握程度。(1)可以提出；理由：本工程工期压缩(50-38)/50=24%>20%;(2)赶工费用构成主要包括：人工费的增加，材料费的增加，机械费的增加。3.主要考核考生对工程索赔的掌握程度。(1)应补偿；理由：非施工单位原因造成的损失；应补偿；理由：非施工单位原因造成的损失；不应补偿；理由：非建设单位原因造成的支出；(2)应批准的费用补偿总额33+5.7=38.7(万元)。4.主要考核考生对工程费用结算的掌握程度。增加的分项工程费：180x80+12x3000+160000=210400(元)210400x（1+20%）=252480(元)252480x（1+5%）=265104(元)