2022有关工程协议书模板合集八篇.docx

2022有关工程协议书模板合集八篇工程协议书 篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）湘西剿匪烈士纪念园修理改造工程，依据甲方整体工程范围进一步完善和要求，在原招标文件确定的工程项目以外新增加部分工程项目，通过甲方对新增工程预算和严格审核，将工程项目进行一次性包干。经甲乙双方协商达成协议，并签订增加工程项目协议书。请双方共同遵守执行。一、增加工程内容如下：1、对公园内纪念塔四周附属工程进行全部修理改造，要求复原后与原貌一样。2、成功公园门进门广场铺装花岗石地板、路缘石、标记牌、花架一座。3、烈士陵园四周保坎要求线条平直，无凹凸现象。4、负责园内所需移裁树木及花草。二、增加工程造价为：捌拾贰万壹仟肆佰捌拾元整（821480元）。以上增加工程项目必需根据甲方技术人员要求施工，确保工程质量。增加工程量将在20xx年元月底全面完工。三、付款方式工程完成70%工作量，可以预付50%工程款，待工程全部完成并通过有关部门验收合格后，一次性付清本工程款。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。甲方：乙方：工程协议书 篇2工程项目名称：_甲方（发包单位）：_乙方（承包单位）：_为了规范建设市场，在工程建设中防止各种不正值行为的发生，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部关于在工程建设中深化开展反对腐败和反对不正值竞争的通知精神，依据_有关要求，并经甲乙双方同意，特订立如下协议：一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。二、甲方及其工作人员应做到（一）向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。（二）对本单位工程项目人员进行廉政教化；督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发觉有违反规定的，出赐予当事人指责教化外，应视情节轻重，后果大小赐予相应的经济惩罚或纪律处分。（三）甲方人员参与乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意；在工程建设项目中发觉乙方单位有不廉洁的行为，应刚好实行措施，终止其不廉洁行为的接着发生，并报告主管领导。（四）甲方人员在工程建设项目中发觉乙方单位有不廉洁的行为，应刚好实行措施，终止其不廉洁行为的接着发生，并报告主管领导。（五）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。（六）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和珍贵物品，难以拒收的，必需按有关规定登记上交；不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。（七）甲方工作人员不得参与可能影响公正执行公务的宴请和高消费的消遣活动。（八）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作支配，以及出国出境供应便利。（九）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参与乙方支配的国内外旅游活动。（十）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。三、乙方及其工作人员应当做到（一）乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。（二）乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教化（包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。（三）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获得某些不正值利益而向甲方工作人员（含家属、子女下同）赠送礼金、有价证券和珍贵物品等。（四）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。（五）乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档消遣场所。（六）乙方不得为甲方单位和个人购置或者供应通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。四、奖惩（一）乙方如发觉甲方及其工作人员有违反上述协议者，应刚好实行措施，终止其不廉洁行为的接着发生，并刚好向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。情节严峻的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下赐予承接后续工程的优先邀请投标权。（二）甲方发觉乙方有违反本协议或者采纳不正值的手段行贿甲方工作人员，甲方依据详细情节和造成的后果追究乙方工程合同造价15的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方担当，乙方用不正值手段获得的非法所得由甲方单位予以追缴。（三）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位担当，并向甲方单位担当经济赔偿责任。五、本工程发包、建设、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为，均适用本协议。六、声明及保证（一）甲方：1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2甲方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。（二）乙方：1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2乙方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。七、保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐私（技术信息、经营信息及其他商业隐私）予以保密。未经该商业隐私的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。八、不行抗力本合同所称不行抗力是指不能预见，不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观事务，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事务如斗争、动乱、政府行为等。如因不行抗力事务的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在_天内，供应事故详情及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或短暂延迟合同的履行。九、通知（一）依据本合同须要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。（二）各方通讯地址如下：_。（三）一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任十、争议的处理（一）本合同受_国法律管辖并按其进行说明。（二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决。1提交_仲裁委员会仲裁；2依法向人民法院起诉。十一、说明本合同的理解与说明应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的说明。十二、补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。十三、合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力；合同副本_份，送_留存一份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章)：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_地址：_ 地址：_电话：_ 电话：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_工程协议书 篇3甲方：XXXX农业委员会 乙方：XXXX阳光广告文化有限公司XXXXXX（以下简称甲方）拟托付XXXXXX（以下简称乙方）安装办公楼亮化轮廓灯，为明确责任，保证质量，经双方协商，特签订本协议。一、规格：材质采纳104颗粒非透亮外管黄色、白色护栏管对其办公大楼进行亮化，主线路采纳国标6平方防老化线，支线分别采纳4平方、2.5平方国标铜线。另在新楼二三层窗户下安装彩色灯管。二、工程造价为58586元，后附预算明细及安装图，完工后由甲方后按实际测量结果及明细价格进行结算。三、制作期限：自签订之日日起，于二一四年元月二十五日止完工；若乙方逾期，甲方有权终止本协议；四、质量保证：安装时，乙方不得偷工减料，以次充好。否则，甲方有权终止本协议，同时所产生的一切费用及损失由乙方担当；五、甲方义务及权利：乙须方在规定期限内完成大楼亮化工程并交付甲方。经甲方验收无误后；由乙方开具正式票据结算。甲方应一次性付清货款，不得拖欠；六、乙方义务及权利：乙方在施工过程中首先要确保平安，同时根据本协约要求采纳优质材料制作，因乙方违规操作引发的平安事故，由乙方全部负责；乙方施工完毕后，应刚好报请甲方验收；七、本工程完工之日起一年内由乙方免费负责保修、免费更换配件，如出现短路、色泽暗淡、灯管损毁，由乙方全面担当责任；一年后，如故障，乙方须在第一时间内供应免工时费服务；八、本协议一式二份，甲乙双方签字后具有法律效应。甲方：XXXX农业委员会（章）负责人签字：乙方：XXXX阳光广告文化有限公司（章）开户行：XXXXXX 账号：000000负责人签字：二xx年元月二日工程协议书 篇4甲方：乙方：居处地：经甲、乙双方友好协商，并依据合同法、建筑法等相关法律法规之规定，就乙方负责经营工程建设事项达成如下一样协议，望双方共同遵守。一、经营内容1.工程名称：2.工程内容：3.工程价款：二、经营方式乙方负责全部本协议项下工程所需的人工、材料及设备的费用。三、经营期限为 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。四、经营指标1.工程质量：本工程要求达到优良等级。2.平安指标：本工程要求按工程所在地文明及平安达标，事故频率限制在 %以内，歇工率限制在 %以内，不允许有重大伤亡事故发生。五、管理费及税金1.管理费：乙方应按本协议项下工程价款的 %作为管理费及税金支付给甲方。支付时间：甲方有权干脆在每一期工程进度款中扣除，最终管理费及税金按工程最终竣工验收后结算的工程款的数额刚好间结算。2.税金及其支付：六、甲方的权利义务1.甲方有权对乙方的经营活动进行定期或不定期的检查、监督、审计和指导。2.依据乙方的须要，委派有关人员协作乙方的经营。3.有权按本协议第五条规定收取管理费及税金。4.如涉及工程设计变更等事宜，甲方必需予以协作。5.甲方在收到每一期工程进度款并扣除相应管理费和税金后五个工作日内将余款支付给乙方。七、乙方的权利义务1.乙方不得违反国家的法令、政策，并遵守甲方的各项规章制度，严格按本协议的规定充分、全面地履行合同。2.为切实牢靠地履行合同，乙方必需保证自己上岗率不低于 %。3.因经营过程中发生的全部违法、违约及伤亡事故而导致甲方受损的，均由乙方担当。4.未经甲方书面同意（或甲方的授权人），除因工程建设与建设方外，乙方不得以甲方项目部的名义对外发生借款、贷款及有关经济业务，更不得擅自私刻项目部印章或财务专用章及一切与甲方有关的印章。5.乙方保证其施工是连续的。6.乙方必需按本合同第五条规定，刚好支付管理费及税金。7.担当因其经营活动而引起的经济风险。8.乙方应在（1）工程竣工验收后或（2）本协议解除后或（3）本协议终止后刚好将图纸、印鉴、技术材料、合同（协议）、往来信件、传真及一切与本工程有关的材料全部移交给甲方。9.乙方不得将本协议项下的权利义务转让给第三人。八、违约责任1.若甲方未能按本协议第六条第5项刚好足额拨付工程款，则每逾期一天，甲方应按未付部分的万分之二担当违约责任。2.因甲方监管错误从而导致工程质量未达到协议约定的优良等级或延误工期的，乙方不担当法律责任。3.如本工程的质量未阅历收通过，则乙方须向甲方赔偿 万元。4.乙方如未能按协议第四条第2项切实履行合同的，则每超过限制指标 %，应担当本协议项下工程价款 %的违约责任。九、本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。十、在履行本协议期间如有纠纷，则首先由甲、乙双方友好协商，协商不成，则交由工程所在地人民法院以诉讼方式解决。十一、本协议在甲、乙双方一样同意的前提下可解除。十二、本协议一式贰份，双方各执壹份，并在双方盖章或签字后生效。甲方： 乙方：合同签字地点：合同签字时间：工程协议书 篇5乙方：yyy装饰工程有限公司甲乙双方就_年_月至_年_月期间，乙方与甲方下属企业xxx公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_元人民币。二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为_万元人民币。三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的全部违约责任。五、甲方应当严格根据本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。 甲方：_ 代表人：_乙方：_ 代表人：_年_月_日工程协议书 篇6合同编号：_贷款方：_借款方：_依据国家规定，借款方为进行基本建设所需的贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条 借款用途_.其次条 借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写）_.预料用款为_年_元；_年_元；_年_元。第三条 借款利率自支用贷款之日起，根据实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为_%.借款方假如不按期归还贷款，逾期部分加收利率_%第四条 借款期限借款方保证从_年_月起至_年_月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_年_元；_年_元；_年_元。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。第五条 因国家调整安排、产品价格、税率，以及修正概算等缘由，须要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。第六条 贷款方保证根据本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期供应贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。第七条 贷款方有权检查、监督贷款的运用状况，了解借款方的经营管理、安排执行、财务活动、物资库存等状况。借款方应供应有关统计、会计报表及资料。借款方假如不按合同规定运用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约运用部分根据银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。第八条 本合同条款以处的其它事项，双方遵照中华人民共和国合同法的有关规定办理。第九条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。借款方（盖章）_ 贷款方（盖章）_负责人（签字）_ 负责人（签字）_地址：_地址：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_工程协议书 篇7甲方：乙方：经双方协商，就乙方为甲方制作安装工程达成如下协议：工程概况：工程地点：工程内容：规 格：协议金额： 元 （大写： 元整）。双方责任：甲方责任：供应工程安装位置、施工场地、用水电等事宜，如因现场协调缘由拖延工期由甲方负责；按协议规定支付预付款及结算余款，因付款拖延影响工期责任由甲方责任；乙方负责供应工程的设计图纸，甲方签字确认效果图及施工方案，如中途变更设计及施工方案造成的损失由甲方负责；甲方委派相关人员进行施工现场协调，协作乙方进行现场施工。（一）乙方责任：供应工程的设计效果图、施工图及施工方案，经甲方签字确认后严格按施工方案进行制作和安装。乙方保证工程的制作和安装达到双方协议的质量标准；（注：按图纸施工）乙方按协议规定的工期交工，因乙方缘由拖延工期造成的损失由乙方负责；乙方在工程制作和安装过程中因乙方缘由出现的人身伤亡事故，其后果和责任由乙方负责。工程因人为破坏，不行抗拒因素除外霓虹灯质量保二年，数码管质量保三年。付款方式：双方签订制作安装协议后，甲方分二次向乙方支付工程款，即协议经双方签字生效后，首付50的工程预付款 元；工程结构完工后再付30% 元 工程完工后经甲方验收合格后一次性付清（除2%质保金）余款 元完工日期：自双方签订协议后其次天算起为 天（即 年 月 日前完工）如遇特别状况，经双方协商同意后，工期可后延。附则：1、本协议双方代表签字，双方单位盖章后生效。2、本协议正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。3、本协议在执行过程中，如出现问题由双方协商解决。协商解决不了时可以提请甲方所在地人民法院仲裁。甲方单位： 乙方单位：甲方代表： 乙方代表：年 月 日工程协议书 篇8甲方：乙方：身份证号： 鉴于：1、甲方因公司经营，于年月日起尚欠宁波建工股份有限公司工程款人民币 万元。2、因甲方无力以货币方式清偿工程款，双方经友好协商，乙方同意甲方以房产抵偿工程款。双方为了明确有关权利义务，特订立协议书如下：第一条 借款本息金额及还款方式1.1双方确认，截止本协议签订之日止，甲方累计欠乙方工程款合计人民币万元。乙方同意甲方以 福泰商业广场 的住宅房抵偿工程款。其次条 按债标的物概况2.1坐落地点：2.2房 号：2.3总建筑面积：2.4标的物价值：抵债房产市场总价为人民币元，现标的物折价后（即成交价）总价值为人民币万元。第三条 差价找补3.1甲方以本协议其次条约定的房产作价方债务后，由乙方找补甲方差价款人民币 万元，该款由乙方于本协议签订之日起 日内支付给甲方，如乙方未在约定期限内支付差价，本协议认购行为无效。第四条 手续办理4.1本协议签订之日，双方办理下列相关手续：4.1.1签订商品房买卖合同（或商品房认购书）；4.1.2由甲方向乙方出具收到相应金额购房款的收款收据（在办理房产证之前向乙方开具购房发票）；第五条 相关税费的担当5.1本协议签订后，双方施工合同关系转为商品房买卖合同关系，有关商品房买卖所发生的权利义务由双方在商品房买卖合同中另行约定，因商品房买卖所产生的税、费担根据现行法律、法规、规章及当地人民政府有关政策执行（允许中途变更一次购买人）。第六条 其 他6.1本协议系双方真实意思表示，一经签订，双方均应严格履行。任何一方违约，都应依法担当违约责任。如甲方违反房产抵偿债务协议书，原宁波建工与福泰房地产有限公司8月27日的承诺书依旧有效。6.2本协议一式三份，甲乙双方各执一份，德兴市房产管理局备案一份，具有同等效力。6.3本协议经双方签字后生效。甲方：乙方：法定代表人：托付代理人：_年_月_日 _年_月_日