精选一级造价《建设工程计价》常考题型及知识点解析(共60套)第(45).pdf

最新国家一级造价工程师建设工程计价职业资格考前练习 一、单选题 1.根据单项工程的一般划分原则，下列单项工程中属于辅助生产设施的是()。A、废水处理站 B、水塔 C、机修车间 D、职工医院 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 5 节投资估算指标及其编制【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是投资估算指标及其编制。辅助生产设施指为主要生产车间服务的工程项目。包括集中控制室，中央实验室，机修、电修、仪器仪表修理及木工(模)等车间，原材料、半成品、成品及危险品等仓库。2.采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是()。A、价格比较一览表只需载明投标人的投标报价和已评审的最终投标价 B、具有通用技术的招标项目不宜采用经评审的最低投标价法 C、当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由招标监管机构确定 D、采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 3 节评标程序及评审标准【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：本题考查的是评标程序及评审标准。价格比较一览表应当载明投标人的投标报价、对商务偏差的价格调整和说明以及已评审的最终投标价。A 选项错。按照评标委员会和评标方法暂行规定的规定，经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。B 选项错。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先;投标报价也相等的，优先条件由招标人事先在招标文件中确定。C 选项错。根据经评审的最低投标价法完成详细评审后，评标委员会应当拟定一份“价格比较一览表”，连同书面评标报告提交招标 3.关于投标保证金的描述，下列说法中正确的是()。A、投标保证金应单独缴纳，不与投标文件同时提交 B、招标人应当在签订合同后的 30 日内退还未中标人的投标保证金 C、投标人拒绝延长投标有效期的，投标人有权收回其投标保证金 D、投标保证金的有效期应与投标有效期不同 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 2 节编制投标文件【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是建设项目施工投标与投标文件的编制。投标人在递交投标文件的同时，应按规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。A 选项错。招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。B 选项错。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。C 选项正确。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。D 选项错。4.某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同，合同总价5000万元，合同工期为200天，其应分摊的总部管理费100万元。丙在施工过程中，因遇到不利物质条件造成停工5 天，因发包人更换其提供的不合格材料造成工程停工3 天，因承包人施工机械损坏停工3 天，因异常恶劣气候造成工程停工2 天，上述事件均未发生在同一时间，且都在关键路线上，则丙施工单位可索赔的总部管理费为()万元。A、25 B、40 C、50 D、65 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节工程索赔类合同价款调整事项【参考答案】：B【本题答案与知识点解析】：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。延期工程的日平均总部管理费=100200=0.5(万元)，本题可索赔总部管理费的有“不利的物质条件”、“发包人更换其提供的不合格材料”，索赔的总部管理费=0.5(5+3)=4(万元)。5.根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的()。A、基本工资 B、奖金 C、津贴补贴 D、特殊情况下支付的工资 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 4 节人工日工资单价的组成和确定方法【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：特殊情况下支付的工资，是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计件工资标准的一定比例支付的工资。6.下列()不属于建设单位管理费。A、工作人员工资 B、业务招待费 C、劳动保护费 D、工程监理费 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 4 节建设单位管理费【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：本题考查的是与项目建设有关的其他费用。选项 A、B、C 属于建设单位管理费，工程监理费属于技术服务费。选项 D 正确。7.根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013，关于招标控制价的表述符合规定的是()。A、招标控制价不能超过批准的概算 B、投标报价与招标控制价的误差超过3时，应予拒绝 C、招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密 D、工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 1 节最高投标限价的编制【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核，A 选项错。国有资金投资的工程，投标人的投标不能高于招标控制价，否则，其投标将被拒绝，B选项错。招标控制价的作用决定了招标控制价不同于标底，无须保密。如按照规定应编制招标控制价的项目，其招标控制价应在发布招标文件时一并公布。C 选项错。工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制。D 选项正确。8.建设项目竣工决算包括的范围是()。A、从筹集到竣工投产全过程的全部实际支出费用 B、从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用 C、建安工程费用和设备工器具购置费用 D、建安工程费用和其他费用 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 6 章第 1 节竣工决算的内容和编制【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：本题考查的是竣工决算的内容和编制。建设项目竣工决算应包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用。9.下列各项中，属于概算定额编制对象的是()。A、单位工程 B、分项工程和结构构件 C、扩大的分项工程或扩大的结构构件 D、建设项目、单项工程、单位工程 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 5 节概算定额及其基价编制【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：概算定额是以单位扩大分项工程或单位扩大结构构件为对象，而概算指标则是以单位工程为对象。10.下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是()。A、建筑物平面形状 B、项目利益相关者 C、柱网布置 D、风险因素 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 2 节设计阶段影响工程造价的主要因素【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。对于工业建筑，柱网布置对结构的梁板配筋及基础的大小会产生较大的影响，从而对工程造价和厂房面积的利用效率都有较大的影响。柱网布置是工业建设项目所独有的，在民用建设项目中，没有该影响因素。11.承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有()。A、应扣回的工程预付款 B、应扣回的甲供材料金额 C、应扣回的安全文明施工费预付款 D、应扣留的质量保证金 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节竣工结算【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：承包人应根据办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请应包括下列内容：(1)竣工结算合同价款总额;(2)累计已实际支付的合同价款;(3)应扣留的质量保证金(已缴纳履约保证金的或者提供其他工程质量担保方式的除外);(4)实际应支付的竣工结算款金额。12.根据FIDIC合同条件的规定，下列有关工程量变更引起的价格调整的情形，错误的是()。A、部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”B、部分工程实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动大于 10 C、部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的 0.01 D、由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过 0.1 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 3 节国际工程合同价款的结算【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：本题考查的是国际工程合同价款的结算。国际工程工程量变更引起的价格调整：(1)该项工作实际测量的工程量变化超过工程量清单或其他报表中规定工程量的 10%以上；(2)该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过了中标合同金额的 0.01；(3)工程量的变化直接导致该项工作的单位工程量费用的变动超过 1%；(4)该项工作并非工程量清单或其他报表中规定的固定费率项目”固定费用和其他类似涉及单价不因工程量的任何变化而调整的项目。13.在工程索赔中，属于不可原谅延期的条件是()。A、全因业主的原因造成的延误 B、全因工程师原因造成施工延误 C、全因发包人原因造成的工期延误 D、全因承包人的原因造成施工进度滞后 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节工程索赔类合同价款调整事项【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：根据建设工程计价第五章第一节，应选 D 项。因承包人的原因造成施工进度滞后，属于不可原谅的延期；只有承包人不应承担任何责任的延误，才是可原谅的延期。14.关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中正确的是()。A、不可抗力造成的缺陷，发包人负责维修，从质量保证金中扣除费用 B、承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，可免除其对工程的一般损失赔偿责任 C、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 60 天后，工程自动进入缺陷责任期。D、由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节质量保证金的处理【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：本题考查的是缺陷责任期的概念和期限。选项 A 错误，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。选项 B 错误，承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，不免除其对工程的损失赔偿责任。选项 C 错误，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期。选项 D 正确，由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。15.某工程项目总价值1000万元，合同工期12个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用100万元，则承包方可提出工期索赔为()个月。A、1.5 B、0.9 C、1.2 D、3.6 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节工程索赔类合同价款调整事项【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。工期索赔值=原合同总工期额外增加的工程量的价格原合同总价=121001000=1.2 个月。16.某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为25，按8 小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为()台班1000m3。A、5.43 B、7.2 C、8 D、8.68 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 5 节预算定额及其基价编制【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：施工机械台班产量定额=(360050)0.580.8=230.4(m3台班)施工机械台班时间定额=1230.4=0.00434(台班m3)预算定额机械台班消耗量=0.00434(1+25)1000=5.43(台班1000m3)。17.对于铁矿石、大豆等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是()。A、靠近大中城市 B、靠近燃料提供地 C、靠近产品消费地 D、靠近原料产地 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1 节项目决策阶段影响工程造价的主要因素【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：对农产品、矿产品的初步加工项目，由于大量消耗原料，应尽可能靠近原料产地。18.根据标准施工招标文件(2007年版)的规定，下列各项事件中，承包人可以获得费用补偿的是()。A、异常恶劣气候条件导致的延误 B、因不可抗力造成工期延误 C、基准日后法律的变化 D、承包人采购的材料未能及时到货 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节工程索赔类合同价款调整事项【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：选项 A：异常恶劣气候条件导致的延误，只能索赔工期。选项 B：因不可抗力造成工期延误，只能索赔工期。选项 C：基准日后法律的变化，只能索赔费用。选项 D：承包人采购的材料未能及时到货，承包人造成的原因，不能进行索赔。19.关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是()。A、双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工程的期中支付 B、对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正 C、进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款 D、本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节预付款及期中支付【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是预付款及期中支付。若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。20.关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是()。A、工程造价的正确性是项目决策合理性的前提 B、项目决策的内容是决定工程造价的基础 C、投资估算的深度影响项目决策的精确度 D、投资决策阶段对工程造价的影响程度不大 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1 节项目决策阶段影响工程造价的主要因素【参考答案】：B【本题答案与知识点解析】：项目决策与工程造价的关系：1)项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；2)项目决策的内容是决定工程造价的基础；3)项目决策的深度影响投资估算的精确度；4)工程造价的数额影响项目决策的结果。21.在国外项目投资估算中，有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额。以上投资估算方法适用于()阶段。A、项目的投资设想 B、项目的投资机会研究 C、项目的初步可行性研究 D、项目的详细可行性研究 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1 节投资估算的编制【参考答案】：B【本题答案与知识点解析】：本题考查的是投资估算的概念及其编制内容。投资机会研究阶段的投资估算，应有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，故可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额，据此初步判断项目是否可行。22.可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在()以内。A、5 B、10 C、15 D、20 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1 节项目决策阶段影响工程造价的主要因素【参考答案】：B【本题答案与知识点解析】：本题考查的是投资估算的概念及其编制内容。可行性研究阶段投资估算的精确度要求是误差控制在10以内。23.关于合同履行过程中因不可抗力解除合同的价款结算与支付的说法，不正确的是()。A、由于不可抗力解除合同的，承包人应自行支付撤离现场所需的费用 B、发包人应向承包人支付已实施或部分实施的措施项目应付价款 C、发包人一经支付材料和工程设备货款，则该材料和工程设备成为发包人的财产 D、发包人应向承包人支付承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节竣工结算【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：本题考查的是竣工结算。选项 A 错误，承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用，都应由发包人承担。24.下列各项事件中，不属于人工费索赔内容的是()。A、高温、高寒地区施工增加的人工费 B、法定人工费增长 C、非因承包人原因导致工程停工的人员窝工费和工资上涨费 D、超过法定工作时间加班劳动 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节工程索赔类合同价款调整事项【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：人工费的索赔包括：由于完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费增长；非因承包商原因导致工效降低所增加的人工费用；非因承包商原因导致工程停工的人员窝工费和工资上涨费等。因此选项 A 正确。25.根据生产能力指数法(x=0.6，f=1.2)，若将设计中的化工生产系统的生产能力提高三倍，其投资额大约增加()。A、176 B、112 C、232 D、93 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1 节投资估算的编制【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：本题考查的是投资估算的编制。投资额提高：40.61.2-1=1.76176。26.已知1m2砖墙的勾缝时间为8min，则每m一砖半厚墙所需的勾缝时间为()min。A、12.00 B、21.92 C、22.22 D、33.33 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 3 节确定人工定额消耗量的基本方法【参考答案】：B【本题答案与知识点解析】：一砖半墙，每 m3 砌体墙面面积的换算系数为 1/0.365=2.74；则每 m3 砌体所需的勾缝时间是：2.74*8=21.92min。27.根据“十三五”规划纲要，社会保险费中实施合并试点的是()。A、生育保险与医疗保险 B、养老保险与失业保险 C、医疗保险与工伤保险 D、失业保险与医疗保险 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 3 节按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：根据十三五规划纲要，生育保险与基本医疗保险合并的实施方案已在 12 个试点城市行政区域进行试点。28.已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元，主要材料在合同价款中所占比重为40，承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应在()月份开始扣回。月份 1 2 3 4 5 6 工程款额 100 150 A、4 B、5 C、6 D、7 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节预付款及期中支付【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：本题考查的是预付款及期中支付。起扣点的累计完成工程金额 T=P-MN=800-10040=550(万元)。前三个月累计工程款额为 500 万元，前四个月累计工程款额为 650 万元，应当于第四个月开始起扣预付款。29.在用工料单价法编制施工图预算时，当分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，可以()。A、按实际使用材料价格换算预算单价 B、直接套用预算单价 C、按实际需要对人工、材料、机械价格进行调整 D、重新选择适用的定额单价 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 3 节施工图预算的编制【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，不可以直接套用预算单价，需要按实际使用材料价格换算预算单价。30.评标程序中，下列属于初步审查形式评审的是()。A、申请人名称与营业执照一致 B、资质等级是否符合有关规定 C、具备有效的营业执照 D、具备有效的安全生产许可证 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 3 节评标程序及评审标准【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：形式评审标准，包括投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致;投标函上有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章;投标文件格式符合要求；联合体投标人(如有)已提交联合体协议书，并明确联合体牵头人;报价唯一，即只能有一个有效报价等。31.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号)文件的规定，对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列入()。A、材料费 B、措施费 C、研究试验费 D、企业管理费 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 3 节按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。检验试验费，是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。检验试验费属于企业管理费。32.定额测定和编制时，需要对施工过程的工作时间进行分类，其中工人工作时间的必须消耗的时间不包括()。A、有效工作时间 B、休息时间 C、不可避免中断时间 D、非施工造成的停工时间 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 3 节施工过程分解及工时研究【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：必需消耗的工作时间是工人在正常施工条件下，为完成一定合格产品(工作任务)所消耗的时间，是制定定额的主要依据，包括有效工作时间、休息时间和不可避免中断时间的消耗。33.在工人工作时间消耗的分类中，为完成一定合格产品所消耗的时间是()。A、有效工作时间 B、基本工作时间 C、辅助工作时间 D、必须消耗的时间 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 3 节施工过程分解及工时研究【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：必需消耗的工作时间是工人在正常施工条件下，为完成一定合格产品(工作任务)所消耗的时间，是制定定额的主要依据，包括有效工作时间、休息时间和不可避免中断时间的消耗。34.在满足住宅功能和质量前提下，()有利于降低造价。A、适当加大住宅宽度 B、增加住宅层数 C、适当提高层高 D、提高结构面积系数 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 2 节设计阶段影响工程造价的主要因素【参考答案】：A【本题答案与知识点解析】：在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。35.下列关于投标人须知描述错误的是()。A、在正文中的未尽事宜可以通过“投标人须知前附表”进行进一步明确 B、“投标人须知前附表”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写 C、“投标人须知前附表”无须与招标文件的其他章节相衔接 D、“投标人须知前附表”不得与投标人须知正文内容相抵触 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 1 节招标文件的组成内容及其编制要求【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。投标人须知，主要包括对于项目概况的介绍和招标过程的各种具体要求，在正文中的未尽事宜可以通过投标人须知前附表进行进一步明确，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但务必与招标文件的其他章节相衔接，并不得与投标人须知正文的内容相抵触，否则抵触内容无效。选项 C 错误，“投标人须知前附表”务必与招标文件的其他章节相衔接。36.对于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中正确的是()。A、已竣工未验收但实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按保修合同办理 B、已竣工未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理 C、停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算 D、已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同变更办理 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节竣工结算【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是竣工结算。发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，按以下情形分别处理：(1)已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理；(2)已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。37.关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是()。A、招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标 B、采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开 C、采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价 D、公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 1 节最高投标限价的编制【参考答案】：D【本题答案与知识点解析】：招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只一能有一个标底，标底必须保密。国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，故 A、B选项错误。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。故 C 选项错误。选项 D 正确，招标人应当在招标文件中公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。38.运用分项详细估算法估算项目存货时，存货的正确构成是()。A、应付账款+预付账款+在产品+产成品 B、应付账款+应收账款+在产品+产成品 C、外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品 D、预付账款+现金+在产品+产成品 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1 节投资估算的编制【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是投资估算的编制。存货=外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品。39.下列有关分部分项工程量清单的说法，叙述错误的是()。A、分部分项工程量清单项目编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置 B、工程量的计算结果可以分两种情况得出 C、同一招标工程的项目编码不得有重码 D、工程量的计算要按照相关规则计算 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 1 节招标工程量清单的编制【参考答案】：B【本题答案与知识点解析】：选项 AC 正确，分部分项工程项目清单的项目编码，应根据拟建工程的工程项目清单项目名称设置，同一招标工程的项目编码不得有重码。选项 B 错误，工程量的计算结果要具有唯一性。选项 D 正确，分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程量计算规则计算。40.某工程施工合同对工程款付款时间约定不明，工程尚未交付、工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款的利息应从()之日计付。A、工程计划交付 B、提交竣工结算文件 C、当事人起诉 D、监理工程师暂定付款 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节合同价款纠纷的处理【参考答案】：C【本题答案与知识点解析】：本题考查的是合同价款纠纷的处理。建设工程未交付，工程价款也未结算的，工程欠款的利息支付日为当事人起诉之日。二、多选题 1.对实行工程量清单计价的工程，采用价格指数调整价格差额公式应注意的问题有()。A、在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整 B、按变更范围和内容所约定的变更，导致原定合同中的权重不合理时，由承包人和发包人协商后进行调整 C、在计算调整差额时，当无法得到现行的价格指数时，承包商可以与发包人协商确定调整的指数,对价格进行调整 D、未在约定的工期内竣工的，在使用价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为现行价格指数 E、由于承包商的原因未在约定的工期内竣工的，在使用价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节物价变化类合同价款调整事项【参考答案】：A,B,E【本题答案与知识点解析】：选项 A 正确，选项 C 错误。在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。选项 B 正确。按变更范围和内容所约定的变更，导致原定合同中的权重不合理时，由承包人和发包人协商后进行调整。选项 D 错误，选项 E 正确。由于发包人原因导致工期延误的，则对于计划进度日期(或竣工日期)后续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划进度日期(或竣工日期)与实际进度日期(或竣工日期)的两个价格指数中较高者作为现行价格指数。由于承包人原因导致工期延误的，则对于计划进度日期 2.双方当事人采用调解方式处理建设工程合同价款纠纷事件，下列表述中正确的是()。A、发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，不可再用仲裁或诉讼方式解决争议 B、发承包双方可选择将工程计价依据的争议提请工程造价管理机构进行解释或认定 C、工程造价管理机构的上级管理部门可以改变其对争议做出的解释或认定 D、当事人对调解结果有异议的，在通过仲裁或诉讼方式修改调解结果之前，承包人可暂停工程施工 E、双方当事人约定的调解人任期至最终结清支付证书生效后终止 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节合同价款纠纷的处理【参考答案】：B,C,E【本题答案与知识点解析】：选项 A 错误，发、承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，仍可按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼。选项 B 正确，合同价款争议发生后，发、承包双方可就工程计价依据的争议以书面形式提请工程造价管理机构对争议以书面文件进行解释或认定。选项 C 正确，除工程造价管理机构的上级管理部门做出了不同的解释或认定，或在仲裁裁决或法院判决中不予采信的外，工程造价管理机构做出的书面解释或认定是最终结果，对发承包双方均有约束力。选项 D 错误，如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后 28 天内向另 3.以下关于合同价款纠纷处理的说法，正确的有()。A、承包人在合同约定的期限内没有完工，发包人可请求解除合同，应予支持 B、发包人未按约定支付工程价款的，承包人可请求解除合同，应予支持 C、发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准，致使承包人无法施工，且经催告仍未履行相应义务的，承包人可请求解除合同，应予支持 D、承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，在竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持 E、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节合同价款纠纷的处理【参考答案】：C,D,E【本题答案与知识点解析】：本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项 A 错误，承包人具有下列情形之一，发包人可解除施工合同：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。选项 B 错误，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人可解除施工合同：(1)未按约定支付工程价款的；(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不 4.在国外建筑安装工程费用构成中，各项费用体现在承包商投标报价中的形式主要有()。A、作为暂列金额 B、组成分部分项单价 C、单独列项 D、作为或选方案 E、分摊进单价 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 3 节国外建筑安装工程费用的构成【参考答案】：B,C,E【本题答案与知识点解析】：本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。组成造价的各项费用体现在承包商投标报价中有三种形式：组成分部分项工程单价、单独列项、分摊进单价。5.能够用m2作为计算单位的措施项目包括()。A、垂直运输费 B、施工排水、降水费 C、超高施工增加费 D、场地平整费 E、已完工程及设备保护费 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 3 节按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算【参考答案】：A,C【本题答案与知识点解析】：垂直运输费可根据不同情况用两种方法进行计算：1)按照建筑面积以“m2”为单位计算；2)按照施工工期日历天数以“天”为单位计算。选项 A 正确。超高施工增加费通常按照建筑物超高部分的建筑面积以“m2”为单位计算。选项 C 正确。施工排水、降水费分两个不同的独立部分计算:成井费用通常按照设计图示尺寸以钻孔深度按m计算；排水、降水费用通常按照排、降水日历天数按昼夜计算。选项 B 错误；场地平整费虽然也可以用“m2”作为计算单位，但不属于措施费。选项 D 错误；已完工程及设备保护费属于不宜计量的措施项目，按总价 6.招标人自行招标的，招标人应当自确定中标人15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，书面报告包括的内容有()。A、招标范围 B、合同签订方式 C、招标文件中投标人须知的内容 D、评标委员会的组成 E、中标结果 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 3 节中标人的确定【参考答案】：C,D,E【本题答案与知识点解析】：书面报告中至少应包括下列内容：(1)招标方式和发布资格预审公告、招标公告的媒介；(2)招标文件中投标人须知、技术规格、评标标准和方法、合同主要条款等内容；(3)评标委员会的组成和评标报告；(4)中标结果。7.下列各项内容中属于机械台班幅度差的有()。A、正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇 B、工人进行准备与结束工作时，机器停止工作而引起的中断时间 C、工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间 D、检查工程质量影响机械操作的时间 E、机械维修引起的停歇时间 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 5 节预算定额及其基价编制【参考答案】：A,C,D,E【本题答案与知识点解析】：本题考查的是预算定额及其基价编制。机械幅度差包括：(1)施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间；(2)正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇；(3)工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间；(4)检查工程质量影响机械操作的时间；(5)临时停机、停电影响机械操作的时间；(6)机械维修引起的停歇时间。8.对于工业建设项目厂址选择时，需要进行技术经济论证，下列内容中属于建设厂址比较的主要内容的有()。A、建设费用比较 B、经营费用比较 C、市场风险比较 D、技术水平比较 E、环境影响比较 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1 节项目决策阶段影响工程造价的主要因素【参考答案】：A,B,E【本题答案与知识点解析】：建设地点(厂址)比较的主要内容有：建设条件比较、建设费用比较、经营费用比较、运输费用比较、环境影响比较和安全条件比较。9.在技术方案选择中，下列()属于生产方法选择的内容。A、研究分析与项目产品相关的国内外生产方法的优缺点 B、研究拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应 C、研究选择先进合理的物料消耗定额，提高收益 D、研究生产产品在品种、规格上的灵活性 E、研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的要求 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1 节项目决策阶段影响工程造价的主要因素【参考答案】：A,B,E【本题答案与知识点解析】：本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。一般在选择生产方法时，从以下几个方面着手:研究分析与项目产品相关的国内外生产方法的优缺点，并预测未来发展趋势，积极采用先进适用的生产方法;研究拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适