2022一级建造师考试真题精选及答案8章.docx

2022一级建造师考试真题精选及答案8章2022一级建造师考试真题精选及答案8章 第1章某技术方案有三个投资者共同投资。若要比较三个投资者的财务内部收益率是否均衡，则适宜采用的现金流量表是（）。 2022A、投资现金流量表 B、资本金现金流量表 C、投资各方现金流量表 D、财务计划现金流量表答案：C解析：本题考查的是投资各方现金流量表。投资各方现金流量表是分别从技术方案各个投资者的角度出发，以投资者的出资额作为计算的基础，用以计算技术方案投资各方财务内部收益率。下列建筑安装工程检验项目， 属于主控项目的检验内容有（） 。A 管道接口外露油麻 B 管道压力试验C 风管系统测定 D 电梯保护装置E 卫生器具启闭灵活答案：B,C,D解析：本题考查的是检验批质量验收评定合格的标准。主控项目包括的检验内容主要有：（1）重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。（2）结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检测。如管道的压力试验；风管系统的测定；电梯的安全保护及试运行等。检查测试记录，其数据及项目要符合设计要求和施工验收规范规定。在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经( )批准。A.县级以上人民政府B.省级人民政府C.国务院D.省级文物行政部门答案：B解析：根据文物保护法的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。 依照民用机场管理条例的规定，在民用航空无线电台(站)电磁环境保护区域内从事影响民用机场电磁环境保护活动的，由（）责令改正；情节严重的，处2万元以上10万元以下的罚款。A.民航地区管理局B.民航地区空管局C.民用机场所在地县级以上地方人民政府D.民用机场管理机构 答案：C解析：这是民用机场管理条例第81条规定。根据水利水电工程标准施工招标文件的规定，关于解释合同的优先顺序的表示，正确的是()。A.协议书中标通知书专用合同条款投标函及投标函附录B.协议书投标函及投标函附录中标通知书专用合同条款C.协议书专用合同条款投标函及投标函附录中标通知书D.协议书中标通知书投标函及投标函附录专用合同条款答案：D解析：本题考核的是解释合同的优先顺序。根据水利水电工程标准施工招标文件，合同文件指组成合同的各项文件，包括：协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款图纸、已标价工程量清单、经合同双方确认进入合同的其他文件)。上述次序也是解释合同的优先顺序，故选项D正确。施工单位在签订施工合同的时候胁迫建设单位负责人，将工程合同金额上调 500 万，后建设单位起诉至法院，法院判决撤销该合同，则施工合同（ ）之时起没有法律约束力。A当事人发现可撤销B订立时C被撤销时D当事人向法院提出撤销合同请求答案：B解析：合同法规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。发电机转子穿装前应进行单独（ ）试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。A.通气B.真空C.气压D.气密性答案：D解析：教材P117发电机转子穿装前进行单独气密性试验，重点检查集电环下导电螺钉、中心孔堵板的密封状况，消除泄漏后应再经漏气量试验，试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。关于塔筒安装说法错误的是（ ）。A.按照由下而上的顺序进行塔筒吊装B.第一节塔筒下法兰外缘和内缘各涂一圈密封胶C.塔筒螺栓应分别用力矩扳手和2次电动扳手分三次紧固D.塔筒法兰内侧间隙应小于0.5mm答案：C解析：本题考查风力发电设备安装技术要求。塔筒螺栓分别使用电动扳手和2次液压扳手按相应的拧紧力矩分三次进行紧固。2022一级建造师考试真题精选及答案8章 第2章根据建设工程施工合同(示范文本)(GF-2022-0201)，除在专用合同条款中明确的事项外，承包人必须向发包人提交( )，项目经理才能履行职责。A.项目经理与承包人之间的劳动合同B.项目经理工作履历C.项目经理持有的建造师执业资格证书D.承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明E.项目经理的专业技术职称证书答案：A,D解析：项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项 目经理缴纳社会保险的有效证明。安装精度控制方法中的修配法的作用是 （）A.抵消过大的安装累计误差 B.抵消设备运转时产生的作用力影响C.抵消摩擦面间油膜的影响 D.抵消零部件磨损的影响答案：A解析：安装精度控制方法中的修配法的作用是抵消过大的安装累计误差。 保持沉箱的干舷高度为2.0m按港口工程技术规范的规定，计算沉箱通过浅点区所需要的最小水深及实际水深。拖运该沉箱可否通过海底浅点区？正确答案：沉箱通过浅点区需要最小水深H=h+h1 沉箱下水时的吃水深h=10-2=8m（2分）规范要求的最小富裕水深h1=0.5m H=8+0.5=8.5（2分）浅点区的实际水深（考虑潮高2.0m）（2分）7.0-1.5+2.0=7.5m<8.5m不能通过（2分） 对需大型机械作业进行线路大中修时，施工天窗不应少于（）min。A.60B.70C.90 D.180 答案：D解析：此题主要考察对铁路天窗作业方面的知识掌握。天窗是指列车运行图中不铺画列车运行线或调整、抽减列车运行线为营业线施工、维修作业预留的时间，按用途分为施工天窗和维修天窗，相关规定是：施工天窗：技改工程、线路大中修及大型机械作业、接触网大修时，不应少于180min。维修天窗：电气化双线不应少于90min，单线不应少于60min；非电气化双线不应少于70min，单线不应少于60min。根据题意，天窗时间应不小于180min。所以正确答案是“D180”。在施工过程中，导致暂停施工可以进行工期索赔的情况有（ ）。A.非施工单位原因，建设单位代表要求暂停施工B.非建设单位原因，施工单位要求暂停施工C.由于建设单位违约，承包方主动暂停施工D.由于施工单位违约，发包方要求暂停施工E.施工单位新技术应用答案：A,C解析：工期索赔需要是费施工方自身原因引起的工期延误。均属于非施工方原因。下列关于设备寿命说法正确的是（ ）。A.设备的自然寿命主要是由于设备的无形磨损决定的B.设备的技术寿命一般长于自然寿命C.设备使用时间越长，所分摊的设备年资产消耗成本越少D.经济寿命由设备维护费用的提高和使用价值的降低决定的E.设备的经济寿命是从经济的观点确定设备更新的最佳时刻答案：C,D,E解析：设备的自然寿命主要是由于设备的有形磨损决定的；设备的技术寿命一般短于自然寿命。下列属于保证方式的是()。A.一般保证B.特殊保证C.专项保证D.综合保证答案：A解析：2022 / 2022版教材P35保证的方式有两种：(1)一般保证；(2)连带责任保证。影响基坑稳定性的说法，不正确的是( )。A地下水一般是影响基坑稳定的不利因素B动荷载会降低土的稳定性质 C支护程序不同对基坑稳定的影响不同D土坡越陡对基坑稳定越有利答案：D解析：2022一级建造师考试真题精选及答案8章 第3章对于依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内将保证安全施工的措施报送工程所在地相关部门备案。A、7 B、14 C、15 D、30答案：C解析：本题考查的是职业健康安全与环境管理的特点和要求。对于依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送至建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A、第一次开庭时 B、提交答辩状期间 C、被告收到起诉状副本之日起15日内 D、法庭辩论终结前 E、第一审判决作出前答案：B,C解析：管辖权异议。管辖权异议是指当事人向受诉法院提出的该法院对案件无管辖权的主张。民事诉讼法规定，人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。民事诉讼法规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起15日内提出答辩状。 在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是()。2022年A、天然含水量B、天然密度C、密实度D、可松性 答案：D解析：本题考查的是岩土的工程性能。土的可松性：天然土经开挖后，其体积因松散而增加，虽经振动夯实，仍不能完全恢复到原来的体积，这种性质称为土的可松性。它是挖填土方时，计算土方机械生产率、回填土方量、运输机具数量、进行场地平整规划竖向设计、土方平衡调配的重要参数。参见教材P97。#立井井筒掘砌混合作业的主要特征是()。A.需设置临时支护?B.打眼与砌壁平行作业C.砌壁与(部分)出渣平行作业D.掘进、砌壁交替进行答案：C解析：本题考核的是掘砌混合作业的主要特征。立井井简掘砌混合作业的主要特征是砌壁与(部分)出渣平行作业。基坑外地基加固的目的有（ ）。A.止水 B.减少围护结构承受的主动土压力C.提高坑内土体的强度和侧向抗力 D.防止坑底土体隆起破坏E.弥补围护墙体插入深度不足答案：A,B解析：基坑外地基加固的主要目的：止水；有时也可减少围护结构承受的主动土压力 使用因果分析图法，首先画出因果分析图，逐层深入排查可能原因，然后确定其中（ ），进行有的放矢的处置和管理。A.直接原因B.次要原因C.所有原因D.最主要原因 答案：D解析：因果分析图法，即首先画出因果分析图，逐层深入排查可能原因，然后确定其中最主要原因，进行有的放矢的处置和管理。EVA、PE类聚合物改性沥青混合料的废弃温度为（ ）°C。 A. 165 B. 175 C. 185 D. 195答案：D解析：改性沥青混合料的正常生产溫度范围()见下表。建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，下列情形中，可以同时担任两个以上工程项目负责人的是（ ）。A.合同约定工程已完工B.因非承包方原因致使项目停工时间为 120 天C.两个项目均为小型项目D.同一个项目的相邻分段发包答案：D解析：本题考查的是建造师注册执业制度。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天 （含 ），经建设单位同意的。2022一级建造师考试真题精选及答案8章 第4章关于机械台班使用定额的编制中机械工作时间消耗分类的说法，正确的有（ ）。A、筑路机在工作区末端调头耗费的时间属于不可避免的无负荷工作时问B、汽车装货和卸货时的停车所耗费的时间属于定期的不可避免中断工作时问C、工人没有及时供料而使机械空运转的时间属于机械的多余工作时间D、暴雨时压路机停工耗费的时间属于非施工本身造成的机械停工时问E、由于工人擅离岗位等引起的机械停工时间属于低负荷下的工作时间答案：A,C,D解析：2022版教材P199 / 2022版教材P193“不可避免的无负荷工作时间，是指由施工过程的特点和机械结构的特点造成的机械无负荷工作时间。例如筑路机在工作区末端调头等，都属于此项工作时间的消耗。与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间，有循环的和定期的两种循环的不可避免中断，是在机械工作的每一个循环中重复一次。如汽车装货和卸货时的停车。定期的不可避免中断，是经过一定时期重复一次。比如把灰浆泵由一个工作地点转移到另一工作地点时的工作中断。机械的多余工作时间，是机械进行任务内和工艺过程内未包括的工作而延续的时间。如工人没有及时供料而使机械空运转的时间。机械的停工时间，按其性质也可分为施工本身造成和非施工本身造成的停工。前者是由于施工组织得不好而引起的停工现象，如由于未及时供给机械燃料而引起的停工。后者是由于气候条件所引起的停工现象，如暴雨时压路机的停工。上述停工中延续的时间，均为机械的停工时间。违反劳动纪律引起的机械的时间损失是指由于工人迟到早退或擅离岗位等引起的机械停工时间。”#在工程建设其他费用中，下列属于通用性项目的是()。A.环境影响评价费B.采矿权转让费C.地质灾害防治费D.探矿权转让费答案：A解析：本题考核的是通用性项目的组成。在工程建设其他费用中，通用性项目包括环境影响评价费、安全生产评价费等；故选项A正确。而专业性项目包括采矿权转让费、地质灾害防治费、井筒地质检查钻探费、探矿权转让费、维修费、矿井井位确定费等；故选项B、C、D错误。明挖爆破时，工作人员应在爆破后（）min进入工作面。A.5B.10C.3D.20答案：A解析：明挖爆破时，应在爆破后5min 进入工作面；当不能确定有无盲炮时，应在爆破后15min进入工作面。下列平衡梁的形式中，（）是用无缝钢管、吊耳、加强板等焊接而成，可用于吊装排管、钢结构件及中、小型设备。A.钢板平衡梁B.管式平衡梁C.槽钢型平衡梁D.桁架式平衡梁答案：B解析：本题考核的是平衡梁的形式。管式平衡梁由无缝钢管、吊耳、加强板等焊接而成，可用于吊装排管、钢结构件及中、小型设备。水闸按承担的任务可分为（ ）。A.节制闸B.进水闸C.排水闸D.冲沙闸E.挡水闸答案：A,B,C,D解析：2022版教材P122 / 2022版教材P1241.按水闸承担的任务分：节制闸、进水闸、分洪闸、排水闸、挡潮闸、冲沙闸（排沙闸）、排冰闸、排污闸等。 根据中华人民共和国建筑法的有关规定，监理单位在代表建设单位对承包单 位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面实施监督时的依据有（ ）。A法律及行政法规B有关的技术标准C项目建议书D设计文件E建筑工程承包合同正确答案：ABDE投资的（ ）是指投资者将有限的资金用于拟实施技术方案而放弃的其他投资机会所能获得的最大收益。A：机会成本B：目标成本C：资金成本D：时间成本答案：A解析：技资的机会成本是指投资者将有限的资金用于拟实施技术方案而放弃的其他投资机会所能获得的最大收益。使用水泥稳定中粒土和粗粒土时，水泥剂量不宜超过( )。A6B8C10D12答案：A解析：2022一级建造师考试真题精选及答案8章 第5章施工单位为了保证工程质量而提高混凝土标号一个等级，此行为属于()。A.擅自修改标准行为B.擅自修改设计行为C.偷工减料行为D.正常行为答案：B解析：2022版教材P299 / 2022版教材P298建设工程质量管理条例进一步规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。 下列对净现值法理解不正确的是( )。A净现值法考虑了资金的时间价值B不能揭示各个投资方案本身可能达到的投资报酬率c在互斥选择决策中，净现值法最为适用D在有多个备选方案的互斥选择中，一定要选用净现值最大的方案正确答案：D内河航运水工建筑工程定额是以（ ）为单位并用人工、材料和船舶机械艘（台）班消耗量表示的工程定额,是计算内河航运水工建筑工程定额直接费的依据。A.分部工程B.分项工程C.单位工程D.检验批答案：B解析：2022版教材页码P359-P360内河航运水工建筑工程定额JTS/T 275- 1-2022 是以分项工程为单位并用人工、材料和船舶机械艘（台）班消耗量表示的工程定额，是计算内河航运水工建筑工程定额直接费的依据;本定额应与水运建设工程概算预算编制规定 JTST 116- 2022、 内河航运 工程船舶机械艘（台）班费用定额JTS/T 275- 2- 2022和水运工程混凝土及砂浆材料用量定额JTS/T 277- 2022配套使用。急滩整治应优先采取()等措施。A.固滩B.清礁C.疏浚D.筑坝E.护岸答案：B,C,D解析：#类民用建筑工程室内装修， 采用的人造木板及饰面人造木板必须达到（）。A.A类B.B类C.E1级D.E2级答案：C解析：下列施工机具设备中属于悬索桥下部结构施工要使用的主要机具设备有（ ）。A.起重设备B.测量及试验仪器设备C.钢筋加工设备D.紧缆机E.加劲梁吊装设备答案：A,B,C解析：本题考查的是悬索桥分类及施工内容。悬索桥下部结构施工主要机具设备：起重设备、混凝土拌合及输送设备、钢筋加工设备、模板、测量及试验仪器设备等。参见教材P210。大连港某工地一艘大型绞吸式非自航挖泥船完工后需拖航调遣到厦门港施工。问题：(1)拖航计划和安全实施方案由谁制定？包括哪些内容？(2)需要进行拖航检验吗？为什么？(3)请完成下面工程船舶拖航、调遣流程图。答案：解析：(1)拖航计划和安全实施方案由主拖船船长制定，包括任务、区域、日期、气象、方法、通讯方式、应急安全措施等。(2)要进行拖航检验。因为这次调遣超过200海里时，属长途拖航。(3)如下图：某施工项目某月的成本数据如下表，应用差额计算法得到预算成本增加对成本的影响是（）万元。2022 A.12.0 B.8.0 C.6.4 D.1.6答案：D解析：利用差额计算法得：（640-600）×4%=1.6万元。参见教材14115。2022一级建造师考试真题精选及答案8章 第6章扬程是（）的性能参数。A.泵B.风机C.压缩机D.压气机答案：A解析：2022版教材P20 / 2022版教材P11泵的性能参数主要有流量和扬程。二级动火应由（） 组织拟定防火安全技术措施。A.项目安全管理部门B.项目责任工程师B.施工单位技术负责人D.项目负责人答案：B解析：各级动火审批程序：（1）一级动火作业：由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准后，方可动火。（2）二级动火作业：由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后，方可动火。（3）三级动火作业：由所在班组填写动火申请表，经项目安全管理部门和项目责任工程师批准后，方可动火。单相三孔插座，面对插座板，正确的接线是（）。A.右孔接相线，左孔接零线，上孔接地线B.右孔接零线，左孔接相线，上孔接地线C.右孔接相线，左孔接地线，上孔接零线D.右孔接零线，左孔接地线，上孔接相线答案：A解析：2022版教材P187 / 2022版教材P176单相三孔插座，面对插座板，右孔与相线连接，左孔与零线连接，上孔与接地线或零线连接。港口与航道工程中，高桩码头混凝土预制构件在预制场存放时应符合下列规定：()。A.存放场地宜平整B.按两点或多点支垫C.场地需浇筑混凝土地坪D.不同规格的预制构件，宜分别存放E.按出运次序存放答案：A,B,D解析：下列属于刑事处罚中的附加刑的是()。A.罚款B.拘役C.罚金D.有期徒刑答案：C解析：2022 / 2022版教材P53附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。(2022真题)下列导致现有设备贬值的情形中，属于设备无形磨损的有()。A:设备连续使用导致零部件磨损B:设备长期闲置导致金属件锈蚀C:同类设备的再生产价值降低D:性能更好、耗费更低的替代设备出现E:设备使用期限过长引起橡胶件老化答案：C,D解析：设备无形磨损不是由生产过程中使用或自然力的作用造成的，而是由于社会经济环境变化造成的设备价值贬值，是技术进步的结果。选项A、B、E属于有形磨损。中华人民共和国港口法第七条规定港口规划应体现()的原则。A.最大经济和社会效益B.船舶进出港方便和装卸便利C.满足港口发展D.合理利用岸线资源答案：D解析：下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。A.福利待遇 B.劳动条件 C.试用期 D.补充保险答案：B解析：根据劳动合同法第17条的规定，劳动合同应当具备以下条款：（1）用人单位的名称、住所和法定作表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（3）劳动合同期限；（4）工作内容和工作地点；（5）工作时间和休息休假；（6）劳动报酬；（7）社会保险；（8）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（9）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。故应选B项。2022一级建造师考试真题精选及答案8章 第7章火灾事故自发生之日起（ ）d内，事故发生的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.7B.15C.30D.60答案：A解析：2022教材P360 / 2022教材P361道路交通事故、火灾事故自发生之日起7d内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。劳动合同分为固定期限、无固定期限和( )的劳动合同。A.以完成一定工作任务为期限B.无期限C.试用期限D.法定期限答案：A解析：2022版教材P148 / 2022版教材P147 劳动合同法 规定， 劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。给水处理厂滤池中的滤头安装完毕后，须进行（ ）。A、满水试验B、闭水试验C、压力试验D、通气试验答案：D解析：2022教材P378 / 2022教材P380（二）安装质量控制要点：（7）滤头安装后须做通气试验。 水电站平水建筑物包括（ ）。A溢洪道B泄洪隧洞C调压室D放水底孔E压力前池正确答案：CE 某国际工程的业主和承包商经过协商，决定任命一个常任争端裁决委员会来解决工程建设中可能出现的合同争议。根据对争端裁决委员会报酬的支付的规定，其报酬应由（ ）支付。A业主B承包商C提出方D双方各支付一半正确答案：D 地震是由于某种原因引起的强烈地动，是一种自然现象。地震的成因有（ ）。A火山地震B塌陷地震C构造地震D滑坡地震E辐射地震正确答案：ABCE除合同另有约定外，解释顺序优先于投标报价书的是 ( ) A.专用合同条款 B.已标价工程量清单C.技术条款 D.中标通知书答案：D解析：根据水利水电工程标准施工招标文 件，合同文件指组成合同的各项文件，包括协议 书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求（合同技术条款）；图纸；已标价工程量清单；经合同双方确认进入合同的其他文件。上述次序也是解释合同的优先顺序。建设工程施工承包合同的计价方式，主要有( )。A.总价合同B.成本补偿合同C.有偿合同D.单价合同E.可调价格合同答案：A,B,D解析：2022教材P293 / 2022教材P289 建设工程施工承包合同的计价方式主要有三种，即总价合同、单价合同和成本补偿合同。2022一级建造师考试真题精选及答案8章 第8章下列选项中既可以索赔工期，又可以索赔费用的是（ ）。A.异常恶劣的气候条件B.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备C.发包人要求承包人提前竣工 D.施工过程中发现文物、古迹E.承包人遇到不利物质条件答案：D,E解析：A 只能索赔工期；BC 只能索赔费用。适合挖掘中等密实沙的耙头是（ ）。A.安布罗斯 B.加利福尼亚C.文丘里 D.滚刀 E. IHC答案：B,C解析：建设工程项目开办费包括（ ）。A、现场勘察费B、总部管理费C、工程辅助费D、经营业务费答案：A解析：2022版教材P316 / 2022版教材P310开办费在不同的招标项目中包括的内容可能不相同，一般可能包括以下内容：现场勘察费、现场清理费、进场临时道路费、业主代表和现场工程师设施费、现场试验设施费、施工用水电费、脚手架及小型工具费、承包商临时设施费、现场保卫设施和安装费用、职工交通费、其他杂项。某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内外装饰工程。其中，室内地面釆用地面砖镶 贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铭塑 复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件：事件一：因木龙骨为曱提供的材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程 上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内瑜转的啄水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品 质量证明文件。 -,事件二：在送样待检时,为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面 砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。事件三：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板 件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。 事件一中，施工单位对甲提供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什 么技术处理？指出事件三中外墙饰面砖样施工中存在的问题，写出正确做法，.补充外墙饰面砖质 量验收的其他检验项目。答案：解析：事件三中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题：未对样板件的饰面砖粘结强度进行 检验。正确做法：应对枰板件的饰面砖粘结强度进行检验。 外墙饰面砖质量验收的其他检验项目：对外墙饰面砖隐蔽工程进行验收，平整度、光 洁度的检验、尺寸检验、饰面板嵌缝质量检验。关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的有（）。2022真题A、失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B、基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳C、生育保险费，由职工自行缴纳D、基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳E、工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳答案：B,D,E解析：本题考查的是劳动者的社会保险与福利。用人单位和职工共同缴纳的保险包括养老、医疗和失业三种，工伤和生育险均由用人单位缴纳，职工不承担。各通信运营商之间由于通信设施存在隐患等原因，可申请暂停网问互联或业务互通。运营商之间中止互联互通应具备的条件有( )。A.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在重大安全隐患B.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施对人身安全造成威胁C.经互联双方总部同时认可，互联一方的系统对另一方的系统的正常运行有严重影响D.经互联双方总部同时认可，有详细的实施计划、恢复通信和用户告知宣传方案E.互联或业务互通严重影响到人员安全答案：A,B,C,D解析：运营商之间中止互联互通应满足以下条件要求: (1)经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在重大安全隐患或对人身安全造成威胁。(2)经互联双方总部同时认可，互联一方的系统对另一方的系统的正常运行有严重影响。(3)有详细的实施计划、恢复通信和用户告知宣传方案等，能够使暂停网间互联或业务互通所造成的影响降至最低。振冲密实法加填料时，应为质地坚硬的（ ）、角砾、圆砾、砾砂等，粒径宜小于50mm。A.粗砂B.细砂C.卵石D.块石E.碎石答案：A,C,E解析：2022版教材页码P79-P82振冲密实法加填料时， 应为质地坚硬的碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂等，粒径宜小于50mm 。下列各项中，属于施工成本按成本组成分解的是（ ）。A. 直接费、间接费、利润、税金B. 直接工程费、企业管理费、利润、税金C. 直接工程费、措施费、企业管理费、利润、税金D. 人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、企业管理费答案：D解析：本题主要考查按成本组成编制施工成本计划的方法。施工成本按成本组成可分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、企业管理费等，编制按施工成本组成分解的施工成本计划。综上所述，本题正确答案为D。#