2022工程绿化承包合同_1.docx

2022工程绿化承包合同工程绿化承包合同1甲方：_乙方;_甲方为美化、绿化校内环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。依据民法典，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。一、工程名称：威远县铺子湾镇运动场花池。二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100%，按实际收方标准数量结算。三、工程造价：25元/m2140m2=3500元。四、付款方式：于_年5月底前一次性付清。五、双方的权力与义务：1、甲方有权指定专人监督工程质量，刚好提出乙方不足的问题，乙方应马上改正，并负责对工程质量检查验收。2、甲方负责供应种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺当进行。甲方应供应水源、培土源。3、乙方必需按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必需达到100%。六、工程平安：乙方必需做到文明施工，乙方人员必需遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。七、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程绿化承包合同2发包方：_公司（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就本建设工程施事项协商一样，订立本合同。第一条 工程概况1、工程名称：_项目外环境景观及_景观园林绿化工程；2、工程地点：_；3、工程承包范围和内容：_园林景观、_景观工程、_景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费供应该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用_元予乙方。4、承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包平安、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。其次条 工程期限1、开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日；总历时_日。2、如遇下列状况，经甲方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。（1）甲方在合同规定开工日期前_天，不能移交乙方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响乙方进场施工者；（2）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发觉阶段缺陷，须要修配、改、代、换而耽搁施工进度者；（3）在施工中因停水、停电连续影响_小时以上者；（4）甲方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者；（6）因遇人力不行抗拒的自然灾难（如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；（7）发生重大设计变更。第三条 工程价款及结算方式1、工程预算总价款为人民币_元（大写_元）；2、结算方式：（1）甲方应在预定开工日期前_个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%；（2）甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后_个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%；（3）甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的_个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。（4）工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后_个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。（5）以上付款的方式均以_支付。第四条 材料、设备供应、检验1、进口特别材料，由甲方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由甲方负责；2、成套设备和专用设备，由甲方负责招标、定货，供应和商品检验后交付乙方。对提前到货的设备应由甲方设库保存，安装时交付乙方妥当保管，不得挪用，丢失或损坏；3、全部材料设备、成品、半成品均应附有合格证。4、已进场的物资，若发觉有不合格者，供料一方必需快速将其运出场外。5、具有合证书建筑材料、设备、甲方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的甲方担当；如属不合格产品，检验费用由乙方负担。6、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，乙方不得用于本工程。7、乙方已预定或已选购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方担当。第五条 工程质量及验收标准1、工程质量必需达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方有意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。2、乙方供应的苗木必需事先限制质量，苗木规格严格根据设计要求进行选择，苗木种植质量必需严格根据绿化种植规范。3、苗木成活率达到100%。4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。第六条 施工设计变更1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。2、施工图的重大修变更更，必需经甲方、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经甲方签证后，乙方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。3、当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构变更、标准提高、工艺改变、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。4、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施；5、在工程施工中发生下列事实之一时，乙方必需马上以书面通知甲方，要求确认；（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一样，设计文件所标明的施工条件与实际不符；（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特别困难等。（4）确认的事实必需在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由甲方担当。第七条 甲方责任与义务1、办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐藏的），并供应有关隐藏、障碍物资料；2、在开工前做好“三通”；按审定的施工组织设计或施工方案，供应在红线图以内距建筑物不大于_米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费；3、依据施工地区供水、供电、水压、电压状况，实行措施满意施工用水、用电的须要；4、按规定供应施工场地；5、合同签订后_天内（以收签最终一张图纸为准）向乙方供应完整的施工技术资料_套；6、确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标限制点；7、组织甲乙双方和设计单位参与的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在_天内分送有关单位；8、审核乙方工程进度表，刚好向乙方支付工程进度款；9、派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐藏工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必需的签证。10、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期协作乙方办好竣工结算工作。第八条 乙方的责任与义务1、施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；2、编制施工组织设计（或施工方案）、施工总进度安排、材料设备及成品半成品等进场安排、用水电安排、开竣工通知书、隐藏工程验收单等，并刚好送甲方及有关单位；3、按甲乙双方商定的分工范围，做好材料和设备的选购、供应和管理；4、严格根据施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；5、在交工前应负责保管，并清理好场地；6、供应竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参与竣工验收；7、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。第九条 违约责任1、甲方的责任。（1）未能根据承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。（2）工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。2、乙方的责任。（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。（2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币_元作为逾期违约金。第十条 争议的解决方式本合同发生争议由双方协商解决，或请工商行政管理部门调解。协商、调解不成的，按下列第_项办理：1、提交_仲裁委员会仲裁。2、向_人民法院起诉。第十一条 其他约定1、本合同条款如对特别状况有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定特别条款。2、其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。3、合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。4、本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。5、本合同正本2份，其中发包方执1份，承包方执1份，副本2份，发包方执1份，承包方执1份。发包方：_承包方：_年_月_日_年_月_日工程绿化承包合同3甲方：乙方：为确保该工程的顺当进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：水4、承包方式：5、方米42.92元其次条工程期限1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为50日内。第三条工程延误1、乙方应刚好按期开工，如遇施工现场不能开工的状况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。2、施工中因各种缘由须要停工，应提前24小时书面对甲方提出申请，由甲方视状况确定是否停工。3、如遇不行抗力，如自然灾难等缘由，工期相应顺延。4、因乙方缘由造成延期开工或停工的，由乙方担当相应损失。第四条甲方工作确保施工面，现场做到三通一平。确保乙方施工用水及养护用水、用电。甲方应为乙方供应地下隐藏工程的资料。第五条乙方工作1、乙方必需按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的.保修期，对本工程担当质量保修责任。3、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，平安施工，施工中如因乙方平安措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方担当。第六条质量验收1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于%2、土建工程及换土工程要按图施工。苗木质量要经卫生防疫部门检验。第七条付款方式验收合格后付35%第三期付款：20_年苗木成活率验收合格后付5%第八条工程保修项目及保修期限第九条有关补充协议和补充合同第十条争议处理合同执行过程中如发生争议，双方以刚好协商解决。协商不成时，任何方可干脆向所在地人民法院起诉。本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。甲方公章乙方公章法定代表人或代理人签字：法定代表人或代理人签字：月日年日工程绿化承包合同4建设单位（甲方）：承建单位（乙方）：为确保该工程的顺当进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。第一条 工程概况1、工程名称：园林绿化2、工程地点：北京市密云县密西路与西道交叉口人保大厦3、承包方式：包工、包料4、工程造价：壹拾万元人民币其次条 工程期限本工程 年8月20日开工， _年10月10日竣工。第三条 工程延误与工程奖罚1、乙方应刚好按期开工，如遇施工现场不能开工的状况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。2、施工中因各种缘由须要停工，应提前24小时书面对甲方提出申请，由甲方视状况确定是否停工。3、如遇不行抗力，如自然灾难等缘由，工期相应顺延。4、因乙方缘由造成延期开工或停工的，由乙方担当相应损失。第四条 甲方工作1、 确保施工现场做到三通一平。2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。第五条 乙方工作1、乙方必需按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程担当质量保修责任。3、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，平安施工，施工中如因乙方平安措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方担当。第六条 质量验收工程质量应达到城市绿化施工及验收规范标准，阅历收不合格，乙方进行返工、修改并担当所发生的费用。第七条 付款方式工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款第八条 争议处理因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所在地人民法院管辖。本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日工程绿化承包合同5甲方：乙方：为确保工程的顺当进行，经甲乙双方协商达成以下协议，希双方共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：XXXX有限公司厂区绿化2、承包方式：包工包料3、工程总造价：_万元其次条工程期限本工程定于_年_月_日开工，_年_月_日竣工，合同工期为_天第三条工程延误与工程奖罚1、乙方应刚好按期开工，如遇施工现场不能开工的状况下应提前通知甲方。2、施工中因各种缘由须要停工，应提前一天向甲方提出申请，由甲方确定是否停工。3、如遇不行抗拒因素如地震等自然灾难等，工期相应顺延。4、因乙方缘由造成延期开工或停工的，工期每延误一天罚乙方现金500元。因甲方缘由造成工期拖延的，工期每延误一天罚甲方现金500元。第四条甲方职责1、确保施工前，现场做到三通一平。2、确保乙方施工用水及养护用水用电。3、甲方为乙方供应地下隐藏工程的资料。4、刚好向乙方支付工程款。第五条乙方工作职责1、乙方必需按甲方确认的工程进行组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的养护期，对本工程担当养护责任。3、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，平安施工。施工中因乙方平安措施不力造成的事故责任及相关费用，由乙方单独担当。第六条质量验收1、苗木栽植要遵守技术操作规范，确保苗木成活率100%。2、苗木质量要完全符合设计质量要求，如达不到要求应刚好更换。第七条付款方式1.第一次付款，合同签订生效后，甲方须向乙方支付工程总造价的30% 。2.其次次付款，草坪铺设过半时甲方向乙方支付工程总造价的40%。3.第三次付款，工程竣工验收合格后，甲方向乙方工程总造价的25%.4.余款在养护期满后一次付清。第八条养护期限本工程养护期为一年(当年12月底结束)本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签订之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程绿化承包合同6发包方(甲方)：承包方(乙方)：经考察及价格比选，甲方将 绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程名称：二、工程地点：三、工程总造价： 元四、工期：工期定为 日历天，由甲方通知开工之日起计时。五、开工打算：甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后接着解决该工程遗留问题;甲方在施工前打算好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料安排。六、施工中，如甲方依据实际须要调整苗木，乙方应按甲方要求栽植，增加或调整部份按实际栽植数量结算。七、工程款支付：苗木栽植完毕，阅历收合格，甲方付给乙方工程款的90%。余款10%在12个月质保期到后支付。八、工程质量：1、所栽苗木质量必需符合工程要求，根据施工图及苗木清单(见附表)的植物品种，规格、数量严格栽植。2、施工过程中，乙方必需听从甲方的监督和管理，如因质量问题反工，其费用由乙方全部负责。3、乙方要确保施工现场清洁、刚好清理废弃物。九、养护管理及要求：1、栽植后刚好浇透水、刚好中耕除草、施肥、修剪、确保苗木正常生长。2、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护12个月，期间发生费用由乙方负责。十、合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章后生效，竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。十一、本合同一式四份，具有同等效力，甲乙双方各持二份，未尽事宜双方协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程绿化承包合同7建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：经甲、乙双方协商一样，就甲方托付乙方建立_绿化工程，签订以下协议：一、工程概况1、工程名称：_绿化工程。2、工程地点：_。3、施工范围：绿地面积_平方米 （详细见_绿化设计图）。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、工期1、开工日期：本项目工程工期从 年 月 日起至 年 月 日止，共 天。2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。三、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：_元整。若施工过程中甲方有变更须要增加工程，则按实结算。四、承建方式1、乙方对绿化工程包工、包料；包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。五、工程付款方法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：_万元整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。2、待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%， 即人民币：_万元整。3、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：_万元整。4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。六、工程质量要求1、乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。2、在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。七、工程竣工验收结算乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同赐予合格批准或提出整改看法。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。八、延期违约责任乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元；因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。九、质保期限1、乙方根据施工图保质、保量、保工期、保平安完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。2、施工期间，乙方必需做好平安生产防范工作，落实各项平安措施，确保施工平安，担当平安施工责任，教化施工人员遵纪遵守法律。3、开工前三天甲方负责向乙方供应施工场地（应符合'三通一平'要求），施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，供应施工现场范围内地下管网图。若甲方未能刚好供应施工场地，乙方有权顺延施工工期。4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。5、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日工程绿化承包合同8甲方：_县_镇中心学校乙方：_县_花木园艺场甲方为美化、绿化校内环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。依据民法典，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。一、工程名称：_县_镇运动场花池。二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100%，按实际收方标准数量结算。三、工程造价：元/×=元。四、付款方式：于_年月底前一次性付清。五、双方的权力与义务：1、甲方有权指定专人监督工程质量，刚好提出乙方不足的问题，乙方应马上改正，并负责对工程质量检查验收。2、甲方负责供应种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺当进行。甲方应供应水源、培土源。3、乙方必需按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必需达到100%。六、工程平安：乙方必需做到文明施工，乙方人员必需遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。七、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。甲方：_县_镇中心学校乙方：_县_花木园艺场法人代表：_法人代表：_经办人：_经办人：_工程绿化承包合同9甲方：_县_镇中心学校；乙方：_县_花木园艺场。甲方为美化、绿化校内环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。依据合同法，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。一、工程名称：_县_镇运动场花池。二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100%，按实际收方标准数量结算。三、工程造价：_元/×_=_元。四、付款方式：于_年_月底前一次性付清。五、双方的权力与义务：1、甲方有权指定专人监督工程质量，刚好提出乙方不足的问题，乙方应马上改正，并负责对工程质量检查验收。2、甲方负责供应种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺当进行。甲方应供应水源、培土源。3、乙方必需按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必需达到100%。六、工程平安：乙方必需做到文明施工，乙方人员必需遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。七、附则：本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。甲方：_县_镇中心学校_乙方：_县_花木园艺场法人代表：_法人代表：_经办人：_经办人：_工程绿化承包合同10合同编号：_项目名称：_建设地点：_建设单位：_（以下简称甲方）施工单位：_（以下简称乙方）签约时间：_年_月_日签约地点：_依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况（一）工程名称：_私家花园工程。（二）建设地点：_（三）工作内容：约100平方米环境绿化工程，详细工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。其次条工期该项目工程总工期_天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。（一）如遇下列缘由工期顺延：1、 未刚好签审施工图纸和施工组织安排；2、 设计变更；3、 甲方未能按期提交施工场地；4、 连续4小时遇雨和停水、停电；5、 未按合同规定时间拨付工程款项；6、 遇不行抗拒因素。（二）竣工验收：1、 甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；2、 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上款。第三条工程合同总价及支付方式（一）结算依据：1、 依照1999年颁布的全国统一建筑工程基础定额XX市基价表中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定价；2、 甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；3、 甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书；4、 竣工图。（二）合同金额：1、 本合同暂定造价6万元；2、 工程竣工验收后按实结算。（三）合同金额的支付时间：1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%；3 、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整（更改）本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。第五条质保期（一）质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部20xx年第80号令执行，一般植物保活期半年，珍贵植物（1000元以上）保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。（二）成活率：植物管护移交时按行规达到_%的成活率。第六条双方的责任（一）甲方责任：1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方；3、负责帮助办理施工的各项进场手续；4、负责协调现场各施工单位间的关系；5、若施工变更应以书面形式通知乙方；6、按合同规定时间按时付款。（二）乙方责任：1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；3、留意与外装饰单位施工现场的协作工作；4、文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工；5、负责施工中的成品爱护。第七条甲、乙双方现场代表及责任（一）甲方施工负责人：_现场代表：_（二）乙方施工负责人：_土建：_绿化：_现场代表：_（三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。第八条材料的认定及选购（一）乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。（二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任（一）甲方违约责任：1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_向乙方支付逾期违约金。（二）乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法人代表：_法人代表：_托付代理人：_托付代理人：_年_月_工程绿化承包合同11甲方(建设方)：乙方(施工方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建设工程协商一样，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容和工程范围：二、合同工期1、开工日期：2、竣工日期：三、质量标准本工程执行，工程质量标准合格。四、合同价款1、该工程造价以竣工后实际工程量结算。1、该工程造价以实际工程量的双方议定价格为依据，以总承包形式而定，总承包价格为(：元)大写：3、工程款在工程验收后一次性结清。4、养护期从年月日到年月日为止。五、双方权力与义务(一)、甲方1、办理施工所需的证件、批件，供应有关隐藏、障碍物资料。2、供应施工所需水源、电源等保证施工须要，水电费由乙方担当。3、协调处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护工作。4、派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐藏工程和合同执行状况监督检查，负责工程中的验收和其它必需的签证。5、组织对工程的竣工验收。(二)、乙方1、依据甲方托付，在其承揽的工程范围内，完全全部工程。2、施工场地清洁卫生，执行行业文明施工要求。3、对施工场地四周的管线和邻近建(构)筑物实施爱护。4、遵守政府有关部门对施工场地、交通、噪音及环保和平安生产等内容的规定。5、严格施工，确保工程质量，并按合同规定的时间如期完成和交付。6、供应竣工验收资料，办理工程竣工结算，参与竣工验收六、施工平安工程参加各方根据国家建设平安生产相关规定负责工程项目施工平安，担当相应平安责任。七、其他1、未尽事宜，双方协商另行签订补充协议。2、本协议一式四份，甲方两份，乙方两份，自签字之日起生效，具有同等的法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_