2022招标师模拟试题9辑.docx

2022招标师模拟试题9辑2022招标师模拟试题9辑 第1辑通过组织招标，甲方与施工企业乙方于2022年5月10日签订了合同协议书。合同条款部分内容如下：(1)合同协议书中的部分条款。工程概况一工程名称：商品住宅楼工程地点一市区工程内容一四栋砖混结构住宅楼，每栋建筑面积为3640m2(2)工程承包范围：砖混结构住宅楼的土建、装饰、水暖电工程(3)合同开工日期：2022年5月15日竣工日期：2022年10月15日合同工期总日历天数：147日(4)工程质量标准：达到某国际质量标准（我国现行强制性标准未对该国际质量标准作规定）。(5)合同总价：人民币伍佰捌拾万陆仟元整（￥586.8万元）(6)施工企业乙方承诺的质量保修：地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年；供热与供冷系统，为3个采暖期、供冷期；电气系统、给水排水管道、设备安装为2年；装修工程为1年。(7)甲方承诺的合同价款支付期限与方式如下。工程预付款：在开工之日后3个月内，根据经甲方代表确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价及有关计价依据计算、支付预付款。根据实际情况，预付款可直接抵作工程进度款。工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的15%；主体结构6层完成后，支付合同总价的15%；主体结构封顶后，支付合同总价的20%；工程竣工时，支付合同总价的35%。甲方资金迟延到位1个月内，乙方不得停工和拖延工期。(8)工程竣工后，甲方向乙方支付全部合同价款：人民币伍佰捌拾陆万陆仟元整(￥586.80万元)。问题1.上述施工合同的条款有哪些不妥之处？应如何修改？2.上述施工合同条款之间是否有矛盾之处？如果有，应如何解释？3.正确叙述施工合同的组成与解释顺序。答案：解析：1.本案不妥之处如下。(1)竣工日期为2022年10月15日不妥。正确做法：应调整为2022年10月9日。(2)工程建设中施工质量的建设标准不妥。正确做法：工程建设中，施工质量应符合我国现行工程建设标准。采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。(3)合同总价为人民币伍佰捌拾万陆仟元整（￥586.8万元）不妥。正确做法：合同总价应为人民币伍佰捌拾万陆仟元整。在合同文件中，用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，应遵照以文字数额为准的解释惯例。(4)乙方承诺的质量保修部分条款不符合建设工程质量管理条例规定。建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气系统、给水排水管道、设备安装和装修工程为2年。其他项目的保修期限由发包方和承包方约定。(5)甲方承诺的工程预付款支付期限和方式不妥。正确做法：甲方应按施工合同条款的约定时间和数额，及时向乙方支付工程预付款，开工后可按合同条款约定的扣款办法陆续扣回。而工程进度款则应根据甲乙双方在合同条款约定的时间、方式和经甲方代表确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价，及有关计价依据计算、支付工程款。2.合同协议书中的合同总价与施工合同专用条款的合同总价规定不符。应当按照合同协议书中的人民币伍佰捌拾万陆仟元整确认合同总价。3.建设工程所涉及的合同文件及解释顺序一般为：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单；其他文件。咨询服务项目管理中，()管理是关键内容。A、投资B、范围C、成本D、质量E、进度答案：B,D,E解析：工程咨询服务项目的管理过程为：初步接洽；明确客户需求；确定项目，组建项目小组；制订工作计划；收集数据信息、进行分析；提供阶段性结果；综合分析，提出建议（咨询报告）；协助实施；工作总结。其中，明确客户需求，按照计划完成咨询任务，并取得客户满意是项目成功的标志。因此，咨询服务项目管理中，范围、质量和进度管理是关键内容。某企业资产负债表部分内容如表1所示，该企业流动比率为 （）A.1.2 B.1.26C.0.6 D.0.2456答案：A解析：流动比率=流动资产/流动负债×100%。流动比率是流动资产对流动负债的比率，用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力。流动资产是指企业可以在一年或者越过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。本题，流动比率=42345200/35281100=1.2。根据合同法的相关规定，关于合同终止，下列说法不正确的是()。A、当事人之间也可以通过约定的方式终止合同B、合同的终止是指合同责任的终止C、合同终止后，合同债权债务关系因此而消灭D、合同终止后合同条款也相应地失去其效力答案：B解析：本题的考点为合同的终止。当事人之间也可以通过约定的方式终止合同。合同的终止并不是合同责任的终止。合同终止后，合同债权债务关系因此而消灭，这种债权债务关系是合同直接规定的，因此，合同终止后合同条款也相应地失去其效力，但仅是合同的履行效力终止。施工安全管理的特点有()。A、控制面广B、控制的动态性C、控制的局限性D、控制的严谨性E、控制系统的交叉性答案：A,B,D,E解析：本题的考点为施工安全管理的特点。施工安全管理的特点有：(1)控制面广；(2)控制的动态性；(3)控制系统的交叉性；(4)控制的严谨性。工程建设项目投资按_分类，可分为工业、农业、城市基础设施工程建设项目等。（）A.行业 B.规模C.投资活动的内容 D.投资主体利益答案：A解析：解析 根据不同的目的，投资项目有不同的分类方法，如按规模分为大、中、小型项目；按行业分为工业、农业、城市基础设施工程建设项目等。项目招标采购方式的优点包括( )。A、能够节省采购费用与采购时间B、能促进投标人进行技术改造C、能促进公平竞争D、有利于与供应商建立互惠的关系E、有利于公众监督，减少腐败现象答案：B,C,E解析：2022招标师模拟试题9辑 第2辑工程计价工作的特征包括()。A、计价的单件性B、计价方法的多样性C、计价依据的复杂性D、计价的组合性E、计价数据的客观性答案：A,B,C,D解析：工程计价工作具有以下特征：计价的单件性；计价的多次性；计价的组合性；计价方法的多样性；计价依据的复杂性。招标采购合同管理的特点不包括()。A、合同管理周期长B、合同变更不频繁C、合同管理效益显著D、合同管理信息化要求高答案：B解析：招标采购合同是当事人对外经济活动的主要手段，招标采购合同管理涉及各种合同风险的管控，直接关系到合同当事人的履行效率和效益，其特点体现在以下方面：合同管理周期长；合同管理系统性强；合同变更频繁；对合同管理人的法律知识水平要求高；合同管理信息化要求高；合同管理效益显著。下列关于仲裁协议效力的表述，错误的是()。A、仲裁协议一经签订即发生法律效力B、有效的仲裁协议是仲裁机构受理仲裁案件的依据C、有效的仲裁协议并不排除人民法院对当事人之间争议的司法管辖权，因为人民法院对仲裁委员会有监督权D、合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力答案：C解析：C项，仲裁协议有以下作用：合同当事人均受仲裁协议的约束；是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；排除了法院对纠纷的管辖权；仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。为完成项目的作业活动需要不同的资源，耗费的成本较多，其中的估算成本属于()的工作内容。A、项目成本管理B、项目进度管理C、项目质量管理D、项目综合管理答案：A解析：项目成本管理又称项目费用管理，一般包括以下三个阶段性任务：估算成本；编制成本预算；进行成本控制。某业主将一钢筋混凝土结构的综合大楼工程建设项目招标任务委托给任望招标代理公 司。该招标代理公司建议业主采取公开招标方式，并在招标公告中要求投标者应具有二级 资质等级。该建设项目的招标公告发出后，参加投标的施工单位与施工联合体共有8家。在开标会上，与会人员除参与投标的施工单位与施工联合体的有关人员外，还有市招标办公室、 市公证处工作人员，以及业主的招标委员会全体成员和监理单位的有关人员。开标前，公证处工作人员提出对各投标单位的资质进行审查。在开标中，对参与投标 的建筑公司A的资质提出质疑。虽然该公司资质资料齐全，并盖有公章并有项目负责人的签字，但公证处工作人员认定该公司不符合投标资格要求，取消了该标书。另一投标的建 筑施工联合体B是由4家联合体组成的施工联合体，在资格预审申请文件中，B提交了联 合体协议书。联合体B中，甲建筑公司为一级施工企业，乙建筑公司为二级施工企业，丙、 丁建筑公司为三级施工企业。该施工联合体也被认定不符合投标资格要求，撤销了其标书。 1.向招标管理部门申请招标前，招标人应协助业主取得哪些文件？2.开标会上能否列入“审査投标单位资质”这一程序，为什么？3.为什么建筑公司A被认定不符合投标资格？4.请简述施工联合体B在资格预审申请文件中提交的联合体协议书的内容。5.为什么建筑施工联合体B也被认定不符合投标资格？答案：解析：1.向招标管理部门申请招标前，招标人应协助业主取得哪些文件？答：向招标管理部门申请招标前，招标人应协助业主取得下列文件：(1)建设工程已批准立项的批文；(2)向建设行政主管部门履行报建手续，并取得批准的文件；(3)建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率的证明文件；(4)建设工程规划许可证。2.开标会上能否列入“审查投标单位资质”这一程序，为什么？答：投标人的资质审査一般在发售招标文件之前进行，即资格预审。在开标后进行的资格审査为资格后审，若采用资格后审方式，可在开标会上列入“审查投标单位资质”这一程序。采用资格预审的，在开标会上一般不再进行此项议程。3.为什么建筑公司A被认定不符合投标资格？答：建筑公司A的资质材料没有法定代表人签字，所以该文件不具有法律效力。项目负责人签字没有法律效力。4.请简述施工联合体B在资格预审申请文件中提交的联合体协议书的内容。答：联合体协议书的内容包括：(1)联合体成员的数量。联合体协议书中首先必须明确联合体成员的数量。其数量必须 符合招标文件的规定，否则将视为不响应招标文件规定，而作为废标处理。(2)牵头人和成员单位名称。联合体协议书中应明确联合体牵头人，并规定牵头人的职 责、权利及义务。(3)联合体协议中牵头人的职责、权利及义务的约定，包括：编制本项目投标文件；接收与本项目投标有关资料、信息及指示，并处理与之有关一切事务；递交投标文件，进行合同谈判；负责履行合同阶段的主办、组织和协调工作。(4)联合体内部分工。联合体协议书一项重要内容是明确联合体各成员的职责分工和专 业范围，以便招标人对联合体各成员专业资质进行审查，并防止中标后联合体成员产生 纠纷。(5 )签署。联合体协议书应按招标文件规定进行签署和盖章。5.为什么建筑施工联合体B也被认定不符合投标资格？答:根据建筑法的有关规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的， 应按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。该工程联合体相当于三级施工企业， 不符合招标公告中二级资质等级的要求。关于服务项目管理基本原则，下列说法不正确的是（ ）。A.服务项目管理要覆盖服务项目的整个生命周期B.用系统的思想来管理服务项目C.在服务项目的管理过程中，可以忽略某一次要阶段D.项目管理必须从项目系统的整体出发答案：C解析：服务项目管理基本原则包括：服务项目管理要覆盖服务项目的整个生命周期。服务项目生命周期的各个阶段是有机统一的，每一个阶段都是服务项目生命周期中不可分割的一部分，如果忽视了某一个阶段，都会对项目造成负面的影响，甚至导致项目的失败。用系统的思想来管理服务项目。项目是由要素组成的系统，项目管理必须从项目系统的整体出发，研究系统内部各要素、各子系统之间的关系，以及项目与外界环境之间的关系。项目发起人与其任命并授权的项目经理和管理团队依据双方达成的协议来实施的、双方互动检查实现项目目标的过程是（）。A.项目管理流程的编制 B.项目的执行管理C.项目的绩效管理 D.项目的验收管理答案：C解析：项目的绩效管理是发起人与其任命并授权的项目经理和管理团队依据双方达成的协议来实施的、双方互动检查实现项目目标的过程，上述协议对项目经理及管理团队的工作职责、管理目标、管理绩效考核、原则性的工作方式与方法等均应作出明确的规定。2022招标师模拟试题9辑 第3辑关于资格预审，下列说法正确的是（ ）。A.资格预审的办法包括合格制和有限数量制B.资格预审是招标人向特定的潜在投标人发出投标邀请C.资格预审方法比较适合于技术难度较大或投标文件编制费用较高，且潜在投标人数量较多的招标项目D.资格预审缩短了招标投标的过程E.资格预审减少了评标阶段的工作量答案：A,C,E解析：B项，资格预审是招标人通过发布招标资格预审公告，向不特定的投标人发出投标邀请函；D项，资格后审缩短了招标投标过程。民事主体依其合法行为而形成的，能够正常实现的民事法律关系称为()。A、人身法律关系B、财产法律关系C、权利性民事法律关系D、绝对法律关系答案：C解析：本题的考点为权利性民事法律关系的概念。权利性民事法律关系，是指民事主体依其合法行为而形成的，能够正常实现的民事法律关系。关于投标资格预审和资格后审两种方法，下列说法中正确的有（ ）。A.资格预审是在投标前审査，资格后审是在开标后审査B.资格预审的对象是潜在投标人，资格后审的对象是投标人C.资格预审和资格后审由招标人或其代理机构组织D.资格预审和资格后审均可以采用合格制和有限数量制两种办法E.资格预审和资格后审是同一招标先后两个必经的程序答案：A,B解析：C项，资格预审由招标人或其代理机构组织，资格后审是在组织评标时由评标委员会负责的；D项，资格预审的办法包括合格制和有限数量制，一般情况下应采用合格制，潜在投标人过多的，可采用有限数量制；E项，资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目。资格后审方法比较适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化招标项目。建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定申请领取施工许可证，颁发施工许可证的单位应该是()。A、县级以上人民政府建设行政主管部门B、工程所在地县级以上人民政府建设工程监督部门C、工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门D、工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门答案：D解析：施工许可证由工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门审批。具体由哪一级建设行政主管部门审批，则要视工程的投资额大小和投资额来源的不同而定。建设行政主管部门应当在接到申请后的15日内，对符合条件的申请者颁发施工许可证。根据国家有关环境保护的法律规定，下列说法正确的有()。A、对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民B、对有毒有害废弃物的处理，可以采取将其用作土方回填的方式C、任何情况下，一律不得在施工现场熔融沥青或者焚浇油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质D、未经处理的泥浆水不得直接排入城市排水设施和河流E、若施工单位的建设施工会产生扬尘污染活动，则必须采取有效措施控制施工过程中的扬尘答案：A,D,E解析：施工单位应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。施工单位应当采取下列防止环境污染的措施：妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流；除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚浇油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物；采取有效措施控制施工过程中的扬尘；禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。有关定金的规定，叙述错误的是()。A、当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保B、债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回C、给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金，收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数返还定金D、定金应当以书面形式约定答案：C解析：本题的考点为定金的规定。(1)当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金；(2)定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。生产系统的管理职能主要有( )。A、计划B、协调C、领导D、组织E、控制答案：A,D,E解析：2022招标师模拟试题9辑 第4辑科技研发与咨询服务项目市场风险的种类主要包括()。A、顾客需求风险B、市场成长风险C、恶劣的水文、气象条件D、项目实施的社会环境E、竞争技术与产品的威胁与替代答案：A,B,E解析：本题的考点为科技研发与咨询服务项目市场风险的种类。科技研发与咨询服务项目的市场风险的种类主要有：(1)顾客需求风险；(2)市场成长风险；(3)竞争技术与产品的威胁与替代。项目实施的社会环境属于环境风险。恶劣的水文、气象条件属于自然风险。某企业资产负债表部分内容如表1所示，该企业流动比率为 （）A.1.2 B.1.26C.0.6 D.0.2456答案：A解析：流动比率=流动资产/流动负债×100%。流动比率是流动资产对流动负债的比率，用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力。流动资产是指企业可以在一年或者越过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。本题，流动比率=42345200/35281100=1.2。根据招标投标法实施条例，关于资格审查，下列说法正确的有()。A、招标人编制的资格预审文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定的，招标人应当在修改资格预审文件后重新招标B、招标人终止招标的，招标人应当退还已收取的资格预审文件费用C、资格预审申请人提交资格预审申请文件的时间，应当自资格预审文件停止发售之日起不少于5日D、国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件E、申请人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间3日前提出答案：A,B,D解析：C项，澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。E项，申请人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停实施招标投标活动。按工程建设项目参与者风险承担责任划分，工程风险可分为()。A、业主风险B、代理风险C、承包商风险D、建设者风险E、专业咨询人员风险答案：A,C,E解析：按工程建设项目参与者风险承担责任划分，工程风险可分为：业主风险。常见的业主风险有：决策风险、财务风险、技术风险、经济风险、不可抗力风险、管理失误风险、政治法律风险、组织风险等。承包商风险。主要包括投标决策阶段的风险、签约和履约阶段的风险、工程验收与交付阶段的风险。专业咨询人员风险。专业咨询人员主要承担的是与工程建设项目有关的责任风险。在国内贸易过程的项目化管理中，关于技术规格与价格水平确认阶段需注意的事项，下列说法有误的是（ ）。A.按货物的特点和用户需求进行技术规格确认B.如果货物较复杂，应考虑赴现场进行确认C.如果技术规格超过标准产品的范围，应按非标准产品处理D.在确定技术规格之前，要确定货物的价格水平答案：D解析：D项，在确定了货物技术规格之后，才能进一步确定货物的价格水平。招标师合同管理的作用主要体现在()。A、指导和规范招标采购当事人的招标投标行为B、协助当事人签订公平合理的招标采购合同C、进行合同偏差处理D、协助当事人全面完成项目目标、实现项目价值增值E、合理平衡项目利益相关者风险和利益、实现各方共赢答案：A,B,D,E解析：招标师工作的质量在很大程度上关系到合同管理的质量以及整个项目目标的实现。招标师合同管理的作用体现在以下方面：指导和规范招标采购当事人的招标投标行为；协助当事人签订公平合理的招标采购合同；协助当事人全面完成项目目标、实现项目价值增值；合理平衡项目利益相关者风险和利益、实现各方共赢。C项，根据合同实施情况偏差分析的结果，合同当事人应采取相应的调整措施，该项不属于招标师合同管理的作用。下列关于改证的说法中，正确的有()。A、卖方审核信用证后，如发现有不能接受的条款，应当及时向买方提出修改要求B、买方同意后通过通知行办理修改手续C、卖方应坚持在收到信用证修改书且认可后再装运货物D、对于需要修改的内容可以多次向买方提出E、当信用证修改书的内容有多项时，接受部分修改内容是无效的答案：A,C,E解析：卖方审核信用证后，如发现有不能接受的条款，或因其他原因不能按照信用证条款办理，应当及时向买方提出修改要求。买方同意后通过开证行办理修改手续。开证行通过邮寄或电报将修改通知书发送至通知行，通知行再转交卖方。卖方应当注意将需要修改的内容一次性向买方提出，并坚持在收到信用证修改书且认可后再装运货物。此外，UCP600还规定，当信用证修改书的内容有多项时，接受部分修改内容是无效的。2022招标师模拟试题9辑 第5辑下列项目中，可以采用经评审的最低投标价法评标的有()。A、国有土地使用权招标B、公路工程的设计招标C、技术规格标准统一的普通照明灯具招标D、水利工程施工需要的水泥招标E、标准化机电设备国际招标答案：C,D,E解析：采用经评审的最低投标价法评标，对于实质上响应招标文件要求的投标进行比较时只需考虑与投标报价直接相关的量化折价因素，而不再考虑技术、商务等与投标报价不直接相关的其他因素。经评审的最低投标价法一般适用于技术、性能规格通用化、标准化，没有特殊性、技术管理以及其他综合性要求的招标项目。A项，土地使用权出让招标的评标方法有价高者得法和综合评估法两种；B项，公路工程的设计招标适用于综合评估法。勘察人的主要责任包括()。A、按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其质量负责B、如果提供的勘察资料不合格，应无条件补充完善使其达到质量合格C、遵循合理设计周期的规律D、负责外部的协调工作E、保护发包人的知识产权答案：A,B解析：本题的考点为勘察人的主要责任。勘察人应按照国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行勘察，按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其质量负责。如果勘察人提供的勘察资料不合格，勘察人应无条件补充完善使其达到质量合格。在勘察过程中根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改工作的意见，并办理变更手续。关于开标，下列说法正确的有（? ）。A.开标地点应当在招标文件中规定B.开标应当由招标代理机构主持C.投标人必须参加开标，否则将被否决投标D.开标时间与递交投标文件截止时间为同一时间E.投币人对开标有异议的，应当在开标现场提出答案：A,D,E解析：招标投标法第34条规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。招标投标法实施条例第44条也规定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。A、合同B、侵权C、不当得利D、无因管理答案：D解析：无因管理是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。因无因管理产生的债被称为无因管理之债。某物流服务项目采用即时配送方式，要求运输方式机动灵活，实现“门到门”直达服务，该项目宜选择()运输方式。A、铁路B、航空C、管道D、公路答案：D解析：公路运输具有机动灵活、速度快和方便等特点，尤其是在实现“门到门”运输中，更离不开公路运输。关于合同成立地点的说法，正确的是()。A、承诺生效地点为合同成立地点B、当事人不得约定合同成立地点C、要约发出地点为合同成立地点D、数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点答案：A解析：本题的考点为合同成立地点的内容。合同成立地点可能成为确定法院管辖的依据，因此具有重要意义。确定合同成立地点，遵守如下规则：承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。关于政府采购货物招标采用邀请招标方式的，下列说法正确的是（ ）。A.应按规定发布招标公告，公布投标人资格条件B.招标公告的期限不得少于5日C.采购人依法从符合相应条件的供应商中通过随机方式选择3家以上供应商，并向其发出投标邀请书D.参与投标的供应商应当在公告期结束之日前，按公告要求提交资格证明文件答案：C解析：AB两项，政府采购采用邀请招标方式采购的，应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体发布资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于7个工作日；C项，采购人从评审合格投标人中通过随机方式选择3家以上的潜在投标人，并向其发出投标邀请书，邀请招标的后续程序与公开招标的程序相同；D项，投标人应当在资格预审公告期结束之日起3个工作日前，按公告要求提交资格证明文件。2022招标师模拟试题9辑 第6辑根据民法通则，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效（）。A.终止 B.终结 C.中断 D.中止答案：D解析：在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。下列关于招标与拍卖的说法正确的是（）A.拍卖以公开竞争的形式将特定物品或财产权利转让给最高竞价者B.招标只适用于购买标的，投标人之间相互竞争，一次、公开报价C.拍卖主要适用于出售标的，购买者之间相互竞争，多次、公开竞价D.拍卖只能是通过购买者在同一现场竞争成交的交易活动E.招标适用于需要制定和论证科学、可行的实施方案和考察主体履约能力的项目采购或出让答案：A,C,E解析：建设工程施工合同签订后，构成合同终止的法律条件是（ ）。A.合同一方有不履行合同的行为 B.设计图纸发生变更C.不可抗力致使合同义务不能履行 D.合同一方经营状况严重恶化答案：C解析：根据最新版考试教材，该考点已删除。项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入()。A、措施项目费B、规费C、分部分项工程费D、企业管理费答案：A解析：本题的考点为措施项目费。措施项目费包括安全文明施工费（环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）；夜间施工增加费；二次搬运费；冬雨期施工增加费；已完工程及设备保护费；工程定位复测费；特殊地区施工增加费；大型机械设备进出场及安拆费；脚手架工程费。某市以招标方式出让某商品住宅用地，招标公告的内容应当包括的因素有()。A、建设用地的规划指标要求B、投标人的资格要求和索取招标文件的时间、地点和方式C、评标委员会的组建和评标专家的专业结构D、确定中标人的标准和方法E、中标合同的签约方式和时限答案：A,B,D解析：国有建设用地使用权出让人应当至少在投标截止日前20日，在土地有形市场或者指定的场所、媒介发布招标公告。招标公告应当包括下列内容：出让人的名称和地址；出让宗地的面积、界址、空间范围、现状、使用年期、用途、规划指标要求；投标人的资格要求以及申请取得投标资格的办法；索取招标文件的时间、地点和方式；投标截止时间、地点等；确定中标人的标准和方法；投标保证金；其他需要公告的事项。目前，我国仍是外汇管制的国家，作为出口方，要按照国家的规定，对所收到的外汇进行()。A、审查B、检查C、结汇D、核销答案：D解析：卖方在办理货物出口以及制单结汇后，还应根据国家有关政策或规定及时办理外汇核销及出口退税等手续。货物FOB价格为250000美元，国际运费为1150美元，运输保险费为100美元，该货物进口关税率为10%，进口增值税率为17%，消费税率为0，该货物的进口环节税是 美元。（） A.71750 B.72108.75 C.46771.25 D.25125答案：B解析：进口环节税包括进口关税、进口增值税、消费税。CFI=250000+1150+100=251250美元，进口关税=251250×10%=25125美元，进口增值税=（251250+25125+0）×17%=46983.75美元，进口环节税=25125+0+46983.75=72108.75美元。2022招标师模拟试题9辑 第7辑关于项目生命周期和阶段划分特点的说法中，错误的是()。A、各项目阶段按照顺序首尾衔接B、项目资源投入强度在项目开始时较高，此后逐渐降低C、随着项目推进，项目面临的风险和不确定性逐渐降低D、项目都具有明显、确定的周期性与阶段性，且有一定的规律可以遵循答案：B解析：本题的考点为项目生命周期和阶段划分的特点。一般来说，项目生命周期和阶段划分具有以下特点：(1)各项目阶段按照顺序首尾衔接，以明确定义的可交付成果作为各阶段完成的标志；(2)项目资源投入强度在项目开始时较低，此后逐渐提高，进入项目后期接近结束时又迅速下降；(3)随着项目推进，项目面临的风险和不确定性逐渐降低。外界因素对项目的影响程度也逐渐减弱。项目都具有明显、确定的周期性与阶段性，且有一定的规律可以遵循，但处于不同行业与专业的不同项目，它们的周期性和阶段性的表现又具有各自的特点。科技咨询服务项目中，受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于()。A、受托人B、委托人C、咨询方D、共同所有答案：A解析：受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于受托人。委托人利用受托人的工作成果完成的新的技术成果，属于委托人。这是因为技术成果是通过发明创造人不断反复创造性脑力劳动实现的，现有的技术资料及工作条件是不可能直接产生技术成果的。项目化管理的工作要点包括()。A、根据组织战略目标的要求整合项目资源B、根据外部环境的变化选择项目C、根据项目之间的关系整合组织资源D、根据组织发展战略的要求选择项目E、构建新型的组织结构和组织文化答案：A,D,E解析：项目化管理的工作要点主要包括：构建新型的组织结构和组织文化，以适应外部环境变化和内部创新的需求。根据组织发展战略的要求选择项目。一个组织开展项目的目的是为了支持组织战略，实现组织目标。开展什么样的项目应该在组织战略的指导下进行，才能避免项目目标与组织目标的冲突。根据组织战略目标的要求整合项目资源。开展项目是需要资源的，特别是一些核心资源，在任何组织中都是稀缺的。应该根据项目对组织战略的价值贡献配置资源，这样才能保证在项目目标实现的同时，最大化地实现了组织的目标。下列关于服务项目的描述，错误的是()。A、服务项目是基于团队来实现的B、服务项目团队主要由项目经理以及相关领域的咨询专家组成C、服务方人力资源的知识水平及其发挥直接决定着服务项目的成败D、项目的资金实力决定着服务项目的质量和效果答案：D解析：D项，咨询服务专家具有专业知识和经验，拥有项目所需的关键技术，保证项目的顺利开展，决定着服务项目的质量和效果。设计一施工一体化承包方式中，其承包人被称为()。A、工程设计承包人B、工程施工承包人C、工程总承包人D、设计一施工一体化总承包人E、专业工程设计施工一体化承包人答案：C,E解析：设计施工一体化承包方式既可以在工程建设项目总承包层面采用，其承包人被称为“工程总承包人”，也可以在一个工程建设项目内的单位工程、分部工程和分项专业工程层面采用，其承包人被称为“专业工程设计施工一体化承包人”。招标采购项目评价的原则中，()应贯穿评价的全过程，即从评价项目的选定、计划的编制、任务的委托、评价者的组成，到评价过程和评价报告。A、现实性B、公正性和独立性C、透明性D、可信性答案：B解析：本题的考点为招标采购项目评价的原则。招标采购项目评价的原则：(1)现实性；(2)公正性与独立性；(3)可信性；(4)全面性；(5)透明性；(6)反馈性。其中，公正性和独立性应贯穿评价的全过程，即从评价项目的选定、计划的编制、任务的委托、评价者的组成，到评价过程和评价报告。根据我国公司法，召集董事会定期会议应当于会议召开（ ）日前通知全体董事。A.7B.10C.15D.30答案：B解析：本题考查董事会会议。召集董事会定期会议与会议召开10日前通知全体董事。参加教材P42.2022招标师模拟试题9辑 第8辑根据招标投标法，下列关于招标的说法中，错误的是（ ）。 A.招标方式分为公开招标和邀请招标B.履行审批手续的项目不一定需要招标C.招标应当具备法定的条件方可进行D.依法进行招标的项目必须委托招标答案：D解析：招标组织形式分为委托招标和自行招标。依法必须招标的项目经批准后，招标人根据项目实际情况需要和自身条件，可以自主选择招标代理机构进行委托招标；如具备自行招标的能力，按规定向主管部门备案同意后，也可进行自行招标。根据我国公司法，国有独资公司经理的聘任或者解聘由（ ）决定。A.董事会B.监事会C.职工代表大会D.国资监管机构答案：A解析：本题考查国有独资公司。根据我国公司法，国有独资公司经理的聘任或者解聘由董事会决定。参加教材P52.不属于有限责任公司章程应当载明的事项是()。A、股东的出资方式、出资额和出资时间B、公司注册资本C、公司的解散事由与清算办法D、公司经营范围答案：C解析：本题的考点为有限责任公司章程应当载明的事项。有限责任公司章程应当载明下列事项：(1)公司名称和住所；(2)公司经营范围；(3)公司注册资本；(4)股东的姓名或者名称；(5)股东的出资方式、出资额和出资时间；(6)公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；(7)公司法定代表人；(8)股东会会议认为需要规定的其他事项。下列各项属于项目招标采购决策风险的是()。A、屈从领导决定B、管理人员责任心差C、涉及深化风险D、市场信息失真答案：A解析：项目招标采购决策风险包括：人员专业水平不足；忽视专家意见；屈从领导决定。B项属于道德风险；C项属于招标采购过程中管理风险；D项属于经济风险。下列关于合同收尾的表述中，正确的有()。A、合同收尾与项目收尾没有区别B、合同收尾与项目收尾有区别C、合同收尾与项目收尾都涉及相关工作和可交付成果的验证D、项目收尾还需考虑项目或项目阶段适用的每项合同的收尾工作E、在合同收尾后，未解决的争议可能需进入诉讼程序答案：B,C,E解析：合同收尾是在合同当事人履行完毕各自的合同义务后，进行已完工作与成果的验收、验证和交付等方面工作。招标师应注意合同收尾与项目收尾的区别，两者虽然都涉及相关工作和可交付成果的验证，且合同收尾也包括诸如对记录进行更新以反映最