21年二级建造师历年真题解析9卷.docx

21年二级建造师历年真题解析9卷21年二级建造师历年真题解析9卷 第1卷根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法的要求，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（）。A.15%B.20%C.25%D.30%答案：C解析：2022新版教材P207页建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。 按照我国的企业伤亡事故分类标准规定，一次事故中死亡3人的属于（ ）事故。A死亡B重大伤亡C特大伤亡D一般伤亡正确答案：B缓凝剂适用于（）混凝土。A、低温季节施工B、有早强要求C、采用蒸汽养护D、长距离运输答案：D解析：2022版教材P53页该题主要考察的是：混凝土外加剂的使用，教材P46原文是缓凝剂具有缓凝、减水和降低水化热等的作用，对钢筋也无锈蚀作用。主要适用于大体积混凝土、炎热气候下施工的混凝土，以及需长时间停放或长距离运输的混凝土。缓凝剂不宜用在日最低气温5C以下施工的混凝土，也不宜单独用于有早强要求的混凝土及蒸养混凝土。根据国家突发公共事件总体应急预案，按照不同的责任主体，下列属于国家突发公共事件应急体系分类的有（）。A:专项应急预案B:部门应急预案C:地方应急预案D:企事业单位应急预案E:省级应急预案答案：A,B,C,D解析：本题考查的是水利工程建设项目风险管理和安全事故应急管理。根据2022年1月26日国务院第79次常务会议通过的国家突发公共事件总体应急预案，按照不同的责任主体，国家突发公共事件应急预案体系设计为国家总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案、地方应急预案、企事业单位应急预案五个层次。施工单位签署质量合格的文件上，必须有( )签字盖章。A.注册建筑师B.注册建造师C.注册结构工程师D.注册监理工程师答案：B解析：建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。 施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。背景资料：某水利水电工程项目的原施工进度网络计划（双代号）如图 1 所示。该工程总工期为 18 个月。在上述网络计划中，工作 C、 F、 J 三项工作均为土方工程，土方工程量分别为 7000m3， 10000m3， 6000m3，共计23000 m3，土方单价为 15 元/m3。合同中规定，土方工程量增加超出原估算工程量 25%时，新的土方单价可从原来的 15 元/m3下降到 13 元/m3。合同约定机械每台闲置 1 天为 800 元，每月以 30 天计； C、 F、 J实际工作量与计划工作量相同。施工中发生如下事件：事件 1：施工中，由于施工单位施工设备调度原因， C、 F、 J 工作需使用同一台挖土机先后施工。事件 2：在工程按计划进行 4 个月后（己完成 A、 B 两项工作的施工），项目法人提出增加一项新的土方工程 N，该项工作要求在 F 工作结束以后开始，并在 G 工作开始前完成，以保证 G 工作在 E 和 N 工作完成后开始施工。根据施工单位提出并经监理机构审核批复，该项 N 工作的土方工程量约为 9000m3，施工时间需要 3 个月。事件 3：经监理机构批准，新增加的土方工程 N 使用与 C、 F、 J 工作同一台挖土机施工。1>、在不改变各工作历时的情况下，发生事件 1 后，施工单位如何调整计划，使设备闲置时间最少，且满足计划工期要求？2>、按事件 2 新增加一项新的土方工程 N 后，土方工程的总费用应为多少？3>、土方工程 N 完成后，施工单位提出如下索赔：增加土方工程施工费用 13.5 万元；由于增加土方工程 N 后，使租用的挖土机增加了闲置时间，要求补偿挖土机的闲置费用 2.4 万元；延长工期 3 个月。施工单位上述索赔是否合理？说明理由答案：解析：1> 在 C、 F、 J 三项工作共用一台挖土机时，将网络计划图调整为图 2。计算出各项工作的ES， EF 和总工期（18 个月）。因 E、 G 工作的时间为 3 个月，与 F 工作时间相等，所以安排挖土机按 CFJ 顺序施工可使机械不闲置。2> 增加土方工程 N 后，土方工程总费用计算如下：增加 N 工作后，土方工程总量为： 23000+9000=32000m3超出原估算土方工程量百分比为：（32000-23000 ） /23000 x100%=39.13%>25%，土方单价应进行调整。超出 25%的土方量为： 32000 一 23000x125%=3250m3土方工程的总费用为： 23000x 125%x15+3250x 13=47.35 万元3> 分述如下：施工单位提出增加土方工程施工费用 13.5 万元不合理。因为原土方工程总费用为： 23000x15=345000 元=34.5 万元。增加土方工程 N 后，土方工程的总费用为 47.35 万元，故土方工程施工费用可增加 47.35-34.5=12.85 万元。施工单位提出补偿挖土机的闲置费用 2.4 万元合理。增加了土方工作 N 后的网络计划见图 3，安排挖土机 CFNJ 按顺序施工，由于 N 工作完成后到 J 工作的开始中间还需施工 G 工作，所以造成机械闲置 1 个月。应给予承包方施工机械闲置补偿费：30x800=24000 元=2.4 万元工期延长 3 个月不合理。根据对原计划（不增加 N 工作）计算的工期为 18 个月（图 2），增加 N 工作后的网络计划计算的工期为20 个月（图 3）。因此可知，增加 N 工作后，计算工期增加了 2 个月，因此，监理工程师应批准给予承包方延长工期 2 个月。建设工程施工合同履行过程中，应由承包人承担损失的因素包括()。A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失C.发包方中途变更设计造成的损失D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁答案：A,B,D解析：2022版教材P119承包人应当承担的赔偿损失：1、转让、出借资质证书等造成的损失；2、转包、违法分包造成的损失；3、偷工减料造成的损失；4、与工程监理单位串通造成的损失；5、不履行保修义务造成的损失；6、保管不善造成的损失；7、合理使用期限内造成的损失。题目中A属于承包人的责任，B属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，C属于发包方的责任，D属于承包人保管不善的责任，E中需要明确，发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责，根据饰面砖粘贴工程施工的技术要求，墙、柱面砖粘贴前应进行挑选，并应浸水( )h以上，晾干表面水分。A.1B.2C.3D.4答案：B解析：2022版教材P110页(1)墙、柱面砖粘贴前应进行挑选，并应浸水2h以上，晾干表面水分。根据水利工程建设项目档案管理规定，水利工程竣工图的竣工图确认章应由()加盖。A、施工单位B、监理单位C、项目法人D、档案业务主管部门答案：B解析：凡涉及结构形式、工艺、平面布置等重大改变，或图面变更超过1/3的，应重新绘制竣工图可不再加盖竣工图章）。重绘图应按原图编号，并在说明栏内注明变更依据，在图标栏内注明竣工阶段和绘制竣工图的时间、单位、责任人。监理单位应在图标上方加盖并签署竣工图确认章。可见B选项正确21年二级建造师历年真题解析9卷 第2卷关于法人的说法，正确的是（）。A法人分为企业法人和非企业法人B企业法人合并、分立的、应当向登记机关办理登记并公告C有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格D具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资格 E.具备法人资格的两个单位组成联合体承揽工程，该联合体也是法人答案：A,B解析：#特种设备的安装、改造、维修、竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后（ ）日内将有关技术资料移交使用单位。A.15B.30C.45D.60答案：B解析：2022版教材P355本题考查的是特种设备制造、安装改造及维修的规定。特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。民用建筑工程验收时室内环境污染浓度检测涉及的污染物有()A、甲醛B、挥发性有机化合物C、苯D、二氧化硫E、氦答案：A,C解析：2022版教材P 325民用建筑工程验收时，室内环境污染浓度检测涉及的污染物有氡、氨、甲醛、苯和总挥发性有机化合物(TVOC)等。关于甲施工企业与其员工乙解除劳动合同的说法，正确的是()。A.甲要求乙加班，乙可以随时通知甲解除劳动合同B.在试用期内，乙可以随时通知甲解除劳动合同C.甲违章指挥危害乙人身安全的，乙可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位D.甲未按劳动合同约定支付给乙工资，乙可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位答案：C解析：2022版教材P133页用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。下列不属于建设工程必须招标的规模标准的是()。A.施工单项合同估算价在人民币400万元以上B.项目总投资额在人民币2000万元以上C.重要设备采购，单项合同估算价在人民币200万元以上D.勘察、设计、监理等服务费合同估算价在人民币100万元以上答案：B解析：2022版教材P73根据必须招标的工程项目规定中的规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。“信息存储数字化和存储相对集中”有利于()A.项目信息的检索和查询 B.项目参与方之间的信息交流和协同工作C.数据和文件版本的统一 D.项目的文档管理 E.提高数据处理的准确性答案：A,C,D解析：本题主要考查对“2Z107012施工方信息管理的手段（工程管,理信息化的意义)”的了解。桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离称为( )。A.总跨径B.计算跨径C.净跨径D.桥梁全长答案：D解析：2022版教材P32(4)桥梁全长：是桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离，简称桥长。在黏土心墙施工中，可采用( )等施工方法。A.先土后砂平起施工B.先砂后土平起施工C.先修墙再填筑D.先填筑再修墙E.圈转套压法答案：A,B解析：2022版教材P88页 一般都采用土、砂平起的施工方法，其分为两种：一是先土后砂法，另一种是先砂后土法。建设工程质量事故处理中，一般可不作专门处理的情况有()。A.法定检测单位鉴定合格的B.后道工序弥补的质量缺陷C.经鉴定实在无法弥补的质量缺陷D.不影响结构安全、生产工艺和使用要求的E.出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的答案：A,B,D,E解析：2022新版教材P181页 一般可不作专门处理的情况有以下几种：(1)不影响结构安全、生产工艺和使用要求的；(2)后道工序可以弥补的质量缺陷；(3)法定检测单位鉴定合格的；(4)出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的。21年二级建造师历年真题解析9卷 第3卷下列是法庭调查的陈述：出示书证、物证和视听资料；宣读鉴定结论；宣读勘验笔录；当事人陈述；告知证人的权利义务、证人作证、宣读未到的证人证言。不正确的排列顺序是（）。A.-B.-C.-D.-E.-答案：A,B,D,E解析：2022版教材P322页民事诉讼法规定，法庭调查按照下列顺序进行：当事人陈述；告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言；出示书证、物证、视听资料和电子数据；宣读鉴定意见；宣读勘验笔录。除了4-5-1-2-3以外的都选。建筑工程因自然灾害遭受损失，需要保险赔付，下列属于建筑工程一切险赔付范围的是（）。A.某公路工程在施工过程中因连续几天的暴雨导致的经济和人员损失B.某写字楼因雷电造成八间办公室及其电脑损毁和2名工作人员重伤C.某煤矿因透水导致的冒顶、坍塌伤亡19人和经济损失D.某钢结构工程施工中因火灾造成的财产损失答案：A解析：2022版教材P35页建筑工程一切险承保各类土木建筑工程，如房屋、公路、铁路、桥梁、隧道、堤坝、电站、码头、飞机场等工程，在建造过程中因自然灾害或意外事故所导致的损失。#某跨度6m、设计强度为C30的钢筋混凝土梁，其同条件养护试件（边长150mm的立方体）抗压强度如下表，可拆除横梁底模的最早时间是（）。A.7dB.9dC.11dD.13d答案：C解析：本题考查的是模板工程施工技术。构件安装时的混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时，不应小于设计的混凝土强度标准值的75%。30×75%=22.5。第11天达到了最快要求。故C正确。根据标准施工招标文件，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由()承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计单位答案：A解析：2022新版教材P239页 覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通的设施，主要作用是()。A.提示、诱导、指示B.警告、禁止、指示C.官职、引导、防护D.提示、引导、禁止答案：A解析：2022版教材P184页交通标志用于管理交通的设施，主要起到提示、诱导、指示等作用。张三因孩子急病需20000元，向李四借钱，李四同意借钱，但条件是张三如不能在一周内按时还钱就得将自己新买的价值12万元的新车作为无偿抵债转给李四，张三无奈之下同意并签订合同。该合同属于()。A.以胁迫手段订立的无效合同B.乘人之危订立的无效合同C.以胁迫手段订立的可撤销合同D.乘人之危订立的可撤销合同答案：D解析：2022新版教材P123页可撤销合同的定义，合同法规定：在订立合同时显失公平的。一方以欺诈，胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。 根据建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2022），建筑工程质量验收的划有（ ）。A施工工序B检验批C分项工程D分部工程E单位工程正确答案：BCDE某建筑物，地上二层作为临时仓库，房间内按统一高度堆满了水泥，按荷载作用面分类，该建筑物二层楼面上分布的荷载是( )。A.均布面荷载B.线荷载C.集中荷载D.分散荷载答案：A解析：2022版教材P11页统一高度堆满水泥可看做一个面，因此是均布面荷载。由于工作的调动，注册建造师王某与聘用单位解除了劳动关系，则注册证书应当( )。A.被吊销B.被撤销C.延续有效D.注销或变更答案：D解析：聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变更注册。聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册的，注册建造师可向省级建设主管部门申请注销注册证书和执业印章。撤销注册是对申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册所做的处分；吊销注册证书是对当事人违规执业所做的处分；此种情形下注册证书不可能延续有效。故选项D正确。参见考试用书2Z202232。21年二级建造师历年真题解析9卷 第4卷对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应该在钢结构安装前()小时，书面通知监理单位派驻工地的项目监理机构。A.24B.36C.48D.60答案：A解析：2022新版教材P46页 施工企业根据建立企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。工程监理单位负有审查施工方案等的责任，按照建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位重点是审查()。A.安全生产投入是否充足B.安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准C.施工现场人员的安全生产管理能力D.安全技术措施是否得到落实答案：B解析：2022新版教材P254页建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准，某施工单位承担一矿井井底车场主要巷道的掘进施工任务。所编制的施工进度计划见图2G320220-2，施工单位在工作H的施工中，由于不可预见地质因素造成工作面冒顶事故，处理事故耽误工期10d。由于发生冒顶事故，工作H发生工期拖延后，造成工作I的工期拖延10d，那么（ ）。A.该工程的总工期不会改变B.该工程的总工期会拖延10dC.工作C有了机动时间D.网络计划的关键线路发生变化E.网络计划需要重新规划和调整答案：B,C,D解析：P127-128施工单位编制的网络进度计划的关键线路为DEGC(或)，计算工期为30+150+30+30240d。在施工中H处理事故耽误10d，由于H发生工期拖延，造成工作I的工期拖延10d，故网络计划的关键线路发生变化，关键线路变为DEHI(或)，计算工期为30+150+30+10+20+10250d。工作C有了机动时间10d。大型工程技术风险控制要点 ( 建质函 2022 28 号)中的风险管理范围涉及大型工程建设的风险管理范围，包括( )。A.建筑高度为120m的写字楼工程B.建筑高度为410m的大厦工程C.总建筑面积为25万的科研中心D.地铁三号线工程E.单体建筑面积为12万的商场答案：B,D,E解析：大型工程技术风险控制要点 (建质函 2022 28 号)涉及大型工程建设的风险管理范围，包括超高层建筑、大型公共建筑和轨道交通工程。其中超高层建筑是指建筑高度超过300m的建筑物，大型公共建筑是指单体建筑面积大于10万或群体建筑面积大于30万用于教育科研、商业服务、医疗福利、文化娱乐、旅游服务、体育、通信、客运、办公、会展等工程。密度小，仅为铁的1/3，导电性好，其磁化率极低，接近于非铁磁性材料，且在电气工程、航空航天工业中应用较多的有色金属是（）。A.铝B.铜C.镁D.镍答案：A解析：B铜和D镍是重金属，故不选，C镁比A铝的密度还要低，但铝的导电性比镁好很多，铝的磁化率极低，接近于非铁磁性材料，故选A。根据民事诉讼法的规定，应在立案之日起()个月内审结。A.1B.2C.3D.6答案：D解析：2022新版教材P320页根据民事诉讼法规定：应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。联轴器装配时，需测量的参数不包括（ ）。A.端面间隙B.轴向间隙C.两轴线倾斜D.两轴心径向位移答案：B解析：2022版教材P57在对这类机组的联轴器装配定心时，应考虑温差的影响，控制安装偏差的方向。调整两轴心径向位移时，运行中温度高的一端（汽轮机、干燥机）应低于温度低的一端（发电机、鼓风机、电动机），D对。调整两轴线倾斜时，上部间隙小于下部间隙，C对。调整两端面间隙时选择较大值，使运行中温度变化引起的偏差得到补偿，A对。关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是()A、幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通C、幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接D、在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层答案：D解析：2022版教材P 121在有镀膜层的构件上进行防雷连接，应除去其镀膜层。某建设单位不按合同约定，要求施工单位压缩工期。为此，该建设单位应承担的法律责任是：限期改正，并处一定额度的罚款。该罚款额度是（）。A.10万元以下B.10万元以上20万元以下C.50万元以上D.20万元以上50万元以下答案：D解析：2022版教材P251页建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：要求施工单位压缩合同约定的工期的。21年二级建造师历年真题解析9卷 第5卷 为防止火灾蔓延，要对电缆贯穿的孔洞进行封堵，封堵用耐火材料有（ ）。A防火墙B防火门C防火卷帘D防火包E防火板正确答案：DE建设工程项目管理，是指自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，实现项目的费用目标、进度目标和质量目标。对此，下列理解中正确的是（）。A.自项目开始至项目完成的是项目的寿命期B.项目策划的主要任务是项目定义C.费用目标对业主而言就是成本目标D.项目实施期管理的主要任务就是通过管理使项目目标得以实现答案：D解析：2022新版教材P2页 自项目开始至项目完成指的是项目的实施期，项目策划指的是项目实施的策划（它区别于项目决策期的策划）即项目目标控制前的一系列筹划和准备工作。费用目标对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。招标投标法规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。下列关于评标委员会组成的说法，错误的是()A、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成B、评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于二分之一C、与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会D、评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密答案：B解析：招标投标法规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会；已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。某房建工程的给排水工程由项目专业技术负责人组织验收后，应由（）签署验收意见及验收结构，并签字盖章A.施工企业施工员B.专业监理工程师C.项目专业技术负责人D.建设单位参加验收的人员答案：B解析：2022新版教材P288页 （3）工程具备隐检条件后，由施工员填写隐蔽工程验收记录，由质检员提前一天报请监理单位，验收时由专业技术负责人组织施工员、质量检查员共同参加，验收后由监理单位专业监理工程师签署验收意见及验收结论，并签字签章。引水隧洞转弯时弯曲半径一般大于5倍洞径，转角不宜大于（）。A:60°B:70°C:80°D:90°答案：A解析：本题考查的是引水建筑物。引水隧洞转弯时弯曲半径一般大于5倍洞径，转角不宜大于60°。根据水利建设质量工作考核办法（水建管2022351号），某水利厅建设质量工作年度考核得分为90分，相应其考核等级为（）。A、A级 B、B级 C、C级 D、D级答案：A解析：2022版教材P217页每年对省级水行政主管部门进行水利建设质量工作考核。每年7月1日至次年6月30日为一个考核年度。考核采用评分和排名相结合的综合评定法，满分为100分，其中总体考核得分占考核总分的60%,项目考核得分占考核总分的40%。考核结果分4个等级，分别为：A级（考核排名前10名，且得分90分及以上的）、B级A级以后，且得分80分及以上的）、C级级以后，且得分在60分及以上的）、D级（得分60分以下或发生重、特大质量事故的。施工单位选择风管的覆面材料必须是( )材料。A.不燃 B.阻燃C.耐热 D.绝缘答案：A解析：复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料具有保温性能的风管内部绝热材料，应不低于难燃 Bl 级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃 Bl 级材料对于有自然发火、瓦斯突出、瓦斯煤尘爆炸危险的矿井，下井人员必须（ ）。A.佩戴保险带B.携带自救器C.戴防尘口罩D.配置灭火器答案：B解析：P237-241下井人员必须随身携带自救器、标识卡和矿灯，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服。综上所述此题选B关于合同撤销权的行使，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起一定期限内行使撤销权。该期限为()年。A.1B.2C.3D.5答案：A解析：2022新版教材P124页行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。21年二级建造师历年真题解析9卷 第6卷施工机具费的控制措施不包括（ ）。A.按施工方案和施工技术措施中规定的机种和数量安排使用B.提高施工机械的利用率和完好率C.严格控制租赁施工机械的使用D.严格控制机械设备进出场时间答案：C解析：2022版教材P290本题考查的是施工成本计划的实施。施工机具费的控制措施：按施工方案和施工技术措施中规定的机种和数量安排使用；提高施工机械的利用率和完好率；严格控制对外租赁施工机械，严格控制机械设备进出场时间。关于生活垃圾填埋场不得设置在（）。A.地下水集中供水水源地及补给区B.尚未开采的地下蕴矿区C.填埋库区与渗沥液处理区边界距河流和湖泊30m以内的地区D.珍贵动植物保护区E.填埋库区与渗沥液处理区边界距民用机场5Km以内的地区答案：A,B,D解析：生活垃圾填埋场不应设在下列地区(1)国家、地方自然保护区和珍贵动植物保护区。(2)地下水集中供水水源地及补给区、水源保护区。(3)填埋库区与渗沥液处理区边界距河流和湖泊50m以内地区。(4)洪泛区和泄洪道。(5)尚未开采的地下蕴矿区。(6)填埋库区与渗沥液处理区边界距民用机场3km以内的地区。(7)公园，风景、游览区，文物古迹区，考古学、历史学及生物学研究考察区。(8)军事要地、军工基地和国家保密地区。按新建民用建筑节能管理的要求,进场时,施工单位可以不进行节能性能查验的材料或设备是（ ）。 A. 结构材料 B. 保温材料 C. 制冷系统 D. 照明设备答案：A解析：施工单位应对进场的“墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统、照明设备”作节能查验，否则，由建设行政主管部门责令改正，处以罚款。情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书。下列提高混凝土拌合料温度的措施中，错误的是()A、热水拌合B、预热细骨料C、预热粗骨料D、预热水泥答案：D解析：2022版教材P155页低温季节混凝土施工时提高混凝土拌合料温度宜用热水拌合及进行骨料预热水泥不应直接加热。 施工总承包合同一般实行( )。A单价合同 B成本加酬金合同c可调单价合同 D总价合同正确答案：D企业事业单位和其他生产经营者违反法规规定排放大气污染物，可能造成严重大气污染，或者有关证据可能灭失或者被隐匿的，（ ）可以对设施、设备、物品采取查封，扣押等行政强制措施。A.县级以上地方人民政府生态环境主管部门和其他负有大气环境保护监管职责的部门B.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款答案：A解析：2022版教材P178企业事业单位和其他生产经营者违反法规规定排放大气污染物，造成可能造成严重大气污染，或者有关证据可能灭失或者被隐匿的，县级以上人民政府生态环境主管部门和其他负有大气环境保护监管职责的部门可以对设施、设备、物品采取查封，扣押等行政强制措施。关于施工现场临时用水管理的说法。正确的是（）。A.高度超过24 m的建筑工程严禁消防竖管兼作施工用水管线B.施工降水不可用于临时用水C.自行设计消防用水时消防干管直径最小应为150 mmD.消防供水中的消防泵可不使用专用配电线路答案：A解析：2022版教材P174页(1)现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。(2)现场临时用水必须根据现场工况编制临时用水方案，建立相关的管理文件和档案资料。(3)消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计，消防干管直径应不小于100mm，消火栓处昼夜要有明显标志，配备足够的水龙带，周围3m内不准存放物品。(4)高度超过24m的建筑工程，应安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，严禁消防竖管作为施工用水管线。(5)消防供水要保证足够的水源和水压。消防泵应使用专用配电线路，保证消防供水。每个检验批应至少抽查（ ），并不得少于3间；不足3间时应全数检查。A.5%B.10%C.15%D.20%答案：B解析：2022版教材P209该题主要考察的是：吊顶工程质量验收要求，每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。为了避免混凝土结构内外温差过大而造成给水排水构筑物出现渗漏所采取的措施有（）。A.降低混凝土的入模温度B.对混凝土尽快加热C.配合比中水的含量减少1/3D.延长拆模时间E.结构外保温答案：A,D,E解析：本题考查的是给水排水混凝土构筑物防渗漏措施。主要的措施有降低混凝土的入模温度，延长拆模时间和外保温等措施。21年二级建造师历年真题解析9卷 第7卷 当建筑工程质量不符合要求时正确的处理方法是( )。A.经返工重做或更换器具，设备的检验批，不需要重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批，应以予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求，虽经原设计单位核算能满足结构安全和使用功能的检验批，但仍不可予以验收D.经返修或加固处理的分项，分部工程，一律不予验收正确答案：BA项，经返工重做或更换器具，设备的检验批，应重新进行验收;C项，经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求。但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批。可予以验收;D项，经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。 某项目业主作为采购方与钢材生产厂家签订了物资采购合同，合同中规定供货方负责将钢材送达采购方制定地点，由采购方人员对到达的钢材进行检查，发现问题当场作出记录。本合同中，双方约定的验收方式是（）。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收答案：C解析：2022新版教材P250页 接运验收：由接运人员对到达的物资进行检查，发现问题当场作出记录。给水与污水处理厂试运行内容不包括（）。A.性能标定B.单机试车C.联机运行D.空载运行答案：A解析：试运行要求包括：准备工作、单机试运行要求、联机试运行要求、设备及泵站空载运行、设备及泵站负荷运行、连续试运行。下列脚手架工程专项施工方案必须进行专家论证的是( )。A.高度40m落地式钢管脚手架B.提升高度80m附着式整体提升脚手架C.提升高度60m附着式分片提升脚手架D.架体高度20m及以上悬挑式脚手架答案：D解析：2022版教材P238页 需要专家论证的工程范围：脚手架工程：1.搭设高度50米及以上落地式钢管脚手架；2.提升高度150米及以上附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程；3.分段架体搭设高度20米及以上的悬挑式脚手架工程。在建设工程项目的施工生产活动中，施工职业健康安全管理的目的是（）。A.保证产品生产者的健康与安全B.彻底消除人身伤亡和损失事故C.通过对生产要素的控制实现安全控制D.控制人的不安全行为和状态答案：A解析：2022新版教材P190页 对于建设工程项目，施工职业健康安全管理的目的是防止和减少生产安全事故、保护产品生产者的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失大体积混凝土出现的裂缝按深度不同分为表面裂缝、深层裂缝和（）三种。A.收缩裂缝B.贯穿裂缝C.应力裂缝D.结构裂缝答案：B解析：2022版教材P274275页 大体积混凝土结构裂缝的分类。大体积混凝土出现的裂缝按深度不同，分为表面裂缝、深层裂缝和贯穿裂缝三种：（1）表面裂缝主要是温度裂缝，一般危害性较小，但影响外观质量。（2）深层裂缝部分地切断了结构断面，对结构耐久性产生一定危害。（3）贯穿裂缝是由混凝土表面裂缝发展为深层裂缝，最终形成贯穿裂缝；它切断了结构的断面，可能破坏结构的整体性和稳定性，其危害性是较严重的。水利工程涉及以下方面发生变化，属于重大设计变更的有（）。A.建设规模B.设计标准C.总体布局D.重大技术问题的处理措施E.各单项工程施工顺序答案：A,B,C,D解析：2022版教材P137页 2)水利工程设计变更分为重大设计变更和一般设计变更。重大设计变更是指工程建设过程中，工程的建设规模、设计标准、总体布局、布置方案、主要建筑物结构形式、重要机电金属结构设备、重大技术问题的处理措施、施工组织设计等方面发生变化，对工程的质量、安全、工期、投资、效益产生重大影响的设计变更。其他设计变更为一般设计变更。关于劳动合同试用期的说法，正确的有（ ）。A、 试用期最长为6个月B、 试用期次数最多为2次C、 以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期D、 试用期不包含在劳动合同期限内E、 试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同答案：A,C解析：劳动合同法规定：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。在试用期中，除劳动者有劳动合同法第39条和第40条第1项、第2项规定的情形外，用人单位不得解除劳动合同。用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由。A、C项正确。直流低压电器是指直流电压在（ ）及以下的电路中断、保护、控制或调节作用的电器产品A.220VB.380VC.1200VD.1500V答案：D解析：2022版教材P21我国规定低压电器是指在交流电压1000V、直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品。21年二级建造师历年真题解析9卷 第8卷汛期来临时，围堰以及基坑在高水头作用下发生的险情主要有( )。A.漏洞B.管涌C.漫溢D.渗水E.高度不足答案：A,B,C解析：2022版教材P67页 施工期间，尤其是汛期来临时，