一级建造师试题9卷.docx

一级建造师试题9卷一级建造师试题9卷 第1卷背景资料某疏浚工程，设计工程量为152.4 万m3，根据开工前水深测量图，施工单位自行计算出的工程量为153.8 万m3，监理单位计算出的工程量为154.8 万m3，竣工后水深测量计算出工程量为155.9 万m3，施工单位绞吸船船载产量仪统计出的工程量为156.5 万m3，综合单价为E 元/m3。问题：本工程的结算工程款应为多少？答案：解析：本工程的结算工程款应以152.4 万m3（设计工程量）为准，即：E 元/m3×152.4 万m3。根据水利工程施工监理规范（SL288-2022），监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（ ）。A.3% B.5%C.7% D.10%答案：B解析：监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测：混凝土试样不应少于承包人检测数量的3% ；重要部位每种强度等级的混凝土最少取样1 组；土方试样不应少于承包人检测数量的5%；重要部位至少取样3 组；跟踪检测：混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%。，土方试样不应少于承包人检测数量的10%。机场目视助航设施包括（）等。A.标记牌B.标志C.标志物D.指点信标E.助航灯光答案：A,B,C,E解析：本题考核的是目视助航设施内容。机场目视助航设施包括指示标和信号设施、标志、助航灯光、标记牌和标志物以及它们的供电系统和监视与控制系统等。供热、供冷系统的最低保修期限为（ ）。A. 设计文件规定的合理使用年限B. 5年C. 2个采暖期、供冷期D. 2年答案：C解析：建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。根据（三）的规定，供热、供冷系统，保修期为2个采暖期、供冷期。综上所述，本题正确答案为C。下列高压喷射注浆形式中。可采用单管法的是（ ）A.旋喷形式B.定喷形式C.摆喷形式D.以上三种都可以答案：A解析：高压喷射注浆有旋喷(固结体为圆柱状)、定喷(固结体为壁状)和摆喷(固结体为扇状)等三种基本形式。实践表明，旋喷形式可采用单管法、双管法和三管法中的任何一种方法；定喷和摆喷常采用双管法和三管法。常用水泥中，具有水化热较小、抗冻性差、耐蚀性较好等主要特性的水泥有（ ）。A.粉煤灰水泥B.复合水泥C.矿渣水泥D.火山灰水泥E.硅酸盐水泥答案：A,B,C,D解析：2022/2022版教材P36根据表1A414011-3，具有水化热较小、抗冻性差、耐蚀性较好等主要特性的水泥有粉煤灰水泥、复合水泥、矿渣水泥、火山灰水泥。所以甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席裁决答案：D解析：本题考核的是仲裁庭的开庭和审理。仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请；如果被申请人提出了反请求，不影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了反请求，视为撤回反请求。城市燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性试验，应依次进行（）A.管道吹扫、强度试验和严密性试验B.强度试验、严密性试验和管道吹扫C.管道吹扫、严密性试验和强度试验D.严密性试验、管道吹扫和强度试验答案：A解析：燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性试验，应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验，其中强度试验包括气压试验和水压试验。发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供（ ）。A.预付款担保B.履约担保C.履约保函D.支付担保答案：D解析：2022教材P311 / 2022教材P307除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。一级建造师试题9卷 第2卷资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（ ）。A. 企业未取得施工许可证擅自施工的B. 资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C. 企业将承包工程转包或违法分包的D. 企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的答案：B解析：2022年建设工程法规真题第8题 本题考查的是企业资质证书的撤回、撤销和注销。根据建筑业企业资质管理规定：有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质：（1）资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的；（2）超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的；（3）违反法定程序作出准予建筑业企业资质许可的；（4）对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的；（5）依法可以撤销资质证书的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销。在本题中，B项对应上述第（2）种情形。综上所述，本题正确答案为B。 提交投标文件的投标人少于（ ）个的，招标人应当依法重新招标。A2B3C4D5正确答案：B招标投标法第28条规定，投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。有备淤深度的港池疏浚工程，边缘水域的底质为中、硬底质时（ ）。A.允许有不超过10cm的浅点B.不得存在浅点C.允许有不超过检查点总数5的浅点D.允许有不超过检查点总数10的浅点答案：B解析：2022版教材页码P386-P387有备淤深度的港池疏竣工程边缘水域的底质为中、硬底质时，不得存在浅点。下列选项中，改善混凝土拌合物流动性能的外加剂有（）。A.减水剂 B.引气剂 C.泵送剂 D.缓凝剂 E.早强剂答案：A,B,C解析：本题考查的是建筑材料的应用条件。选项DE属于调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。某高层住宅工程结构设计合理使用年限为50年。屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2022年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（ ）。A. 基础工程的保修期限为50年B. 房屋防水工程的保修期限为5年C. 供热系统的保修期限为自2022年采暖期起，到2022年采暖期结束日止D. 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年答案：D解析：建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。D项：不属于以上四项内容，所以D项当选。A项：对应（一），所以不选。B项：对应（二），所以不选。C项：对应（三），所以不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。根据建设工程工程量清单计价规范，编制投标文件时，招标文件中已提供暂估价的材料 价格应根据（ ）填报。A.投标人自主确定价格 B.投标时当地的市场价格C.招标文件提供的价格 D.政府主管部门公布的价格答案：C解析：在编制投标文件时，招标文件中已提供暂估价的材料价格应根据招标文件提供的价格填报。可采用土层锚杆和锚索作为使用年限超过2年的永久性支护的工程土层条件是(?)。A.未经处理的有机质土B.液限大于50的土层C.对密实度小于0.3的土层D.湿陷性黄土土层答案：D解析：地面土层锚杆和锚索在使用前应完成土层各种相关的土质试验；充分考虑其施工与布设的条件，调查与锚固工程有关的场地条件、地形、周围已有的建筑物及地下埋设物等。土层锚杆和锚索的支护效果和地质条件关系密切。在未经处理的有机质土、液限大于50的土层及相对密实度小于0.3的土层中，不应采用土层锚杆和锚索作为使用年限超过2年的永久性支护。在没有书面约定的情况下，因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，（ ）法院没有管辖权。A. 施工行为地B. 被告住所地C. 合同履行地D. 原告住所地答案：D解析：根据民事诉讼法的规定， 因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同纠纷适用上述规定。对于建设工程施工合同纠纷的履行地，最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释中规定，建设工程施工合同纠纷以施工行为地合同履行地。因此，对于建设工程合同纠纷，被告住所地、合同履行地、施工行为地法院均有管辖权，原告住所地法院没有管辖权。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为D。背景西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个1.2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为0.45Mt的矿井。问题(1)怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?答案：解析：1.矿产资源属国家所有，是国家的战物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成;精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2.地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3.巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱;2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形);3)减小断面大小;4)另行选择压力小的路径;5)采用卸压技术等。4.说明：l)矿产资源的性质以及矿业工程项目在整个国民经济中的地位;2)项目对资源的依赖性;3)项目对地质条件的依赖性;4)风险性;5)工程项目条件的困难性等。一级建造师试题9卷 第3卷常用于施工成本分析的比率法有（ ）。A.相关比率法. B.构成比率法C.置换比率法 D.动态比率法 E.连环比率法 .答案：A,B,D解析：比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。常用的比率方法有： 相关比率法，构成比率法和动态比率法。 在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是()。2022年A、天然含水量B、天然密度C、密实度D、可松性 答案：D解析：本题考查的是岩土的工程性能。土的可松性：天然土经开挖后，其体积因松散而增加，虽经振动夯实，仍不能完全恢复到原来的体积，这种性质称为土的可松性。它是挖填土方时，计算土方机械生产率、回填土方量、运输机具数量、进行场地平整规划竖向设计、土方平衡调配的重要参数。参见教材P97。#人民法院可以采取的执行措施有()。A.向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位,查询被执行人的存款情况,冻结、划拨被执行人应当履行义务部分的收人B.查封、扣押、冻结并依照规定拍卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产C.被执行人等额支付迟延还债期间的债务利息D.强制迁出房屋或退出土地E.划拨或转交企业、事业单位、机关、团体的债权、债务等答案：A,B,D解析：2022版教材P354 / 2022版教材P353执行措施主要有: ( 1 ) 查询、扣押、冻结、划拨、变价被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产; ( 2) 扣留、提取被执行人的收入; ( 3) 查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人的财产; ( 4 )对被执行人及其住所或财产隐匿地进行搜查; (5) 强制被执行人和有关单位、公民交付法律文书指定交付的财物或票证; ( 6 ) 强制被执行人迁出房屋或退出土地; (7) 强制被执行人履行法律文书指定的行为; (8) 办理财产权证照转移手续;( 9 ) 强制被执行人支付迟延履行期间的加倍债务利息或迟延履行金; ( 10) 债权人发现被执行人有其他财产的，可以随时请求人民法院执行; (11) 限制出境; ( 12 )在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息; ( 13 ) 法律规定的其他措施。一般情况下，不合格的检验项目应通过对（ ）的过程控制，及时发现和返工处理达到合格要求。A.分部工程质量B.子分部工程质量C.分项工程质量D.工序质量答案：D解析：教材P4641一般情况下，不合格的检验项目应通过对工序质量的过程控制，及时发现和返工处理达到合格要求。目视助航灯光系统工程质量情况实测检查内容包括（ ）。A.监控系统功能检测B.指点标性能能测试C.灯光回路绝缘电阻测试D.泊位系统功能测试E.电源系统切换试验答案：A,C,E解析：A、C、E见民航机场工程管理与实务1D435012和民用机场目视助航设施施工及验收规范MH/T 50122022 中 16. 3.1。其他直接费包括（ ）。A.特殊地区施工增加费B.其他费用C.施工机械使用费D.冬雨期施工增加费E.夜间施工增加费答案：A,B,D,E解析：2022版教材P310 / 2022版教材P3092根据水利T程设计概（估）算编制规定（工程部分）（水总2022429号）建筑及安装工程费中其他接费的组成。其他直接费包括冬雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、临时设施费、安全生产措施费和其他。选项C为基本直接费。背景资料：某DWDM传输设备安装工程由甲、乙、丙、丁四个站组成，其中甲站、丁站为终端站，乙站、丙站为光放站。本工程新建一套公务系统、一套网管系统，施工单位承包方式为包工不包料。项目经理对工程进行工作分解后，根据工程量列出了工作的持续时间，所需主要资源以及工作的工艺关系如下表所示：本工程的资源配置为：最多能投入6人、各种仪表1套，工程计划工期42天。据此，项目经理经安排后绘出了双代号网络图如下：施工单位的资源成本如下表（其它成本不计）：本工程在实施过程中发生了如下事件：事件一：由于设计单位疏忽，工程中发现甲站走线位置与机房实际情况不符，修改设计造成甲站安装增加了4人·天的工作量；建 设工程 教育网事件二：丁站本机测试时发现一块光波长转换器机盘的发光功率不合格，需要厂家更换，停工5天；事件三：在整理竣工资料期间，由于施工人员参加职称考试，造成工期延误2天。1.按照项目经理部的安排，在答题卡上重新绘制网络图，标出各工作的时间参数，在图中用双箭线标出关键路径并计算本程的计算工期。时间参数的格式为：(新大纲是不是已删除双箭线网络图？)本题1-3问参考项目管理2.根据图中的安排分别计算人工及人员直接开支成本、仪表成本、管理成本和总计划成本。3.利用改变工作之间组织关系的方法对图中的安排进行工期优化，绘出优化后的双代号网络图并用双箭线标出关键路径，计算优化后的工期。建设 工程教 育网4.分别指出本工程中的三个事件是否可以向建设单位提出索赔要求并简要说明理由，计算本工程可索赔的工期。P311案例1L4202245.本工程的系统测试项目包括哪些？P121答案：解析：1.（本小题8分）（关键路径2分，时间参数两个1分，共5分）本工程的计算工期为42天（1分）2.（本小题4分）人工及人员直接开支成工=（4×10+2×4+2×4+10×4+3×2+1×2+1×2+3×2+10×2+5×2）×1000=142000元（1分）仪表成本=（3+3+10）×5000+（3+1+1+3+10）×500=89000元（1分）管理成本=42×1500=63000（1分）总计划成本=142000+89000+63000=294000（1分）3.（本小题8分）（绘出网络图4分，二条关键路径各1分，共2分）本工程优化后的计算工期为40天（2分）。4.（本小题7分）建设工 程教 育网事件一可以向建设单位提出索赔要求（1分），因为是设计单位的原因（1分）。事件二可以向建设单位提出索赔要求（1分），因为是设备厂商的原因（1分）。事件三不可以向建设单位提出索赔要求（1分），因为是施工单位自身的原因（1分）。本工程可以索赔的工期为：1+5=6天（1分）5.（本小题3分）系统误码测试系统输出抖动测试信噪比测试公务功能测试网管功能测试（一项1分，最高3分）下列关于水泥稳定土施工说法正确的是()。A、宜在水泥初凝前碾压成活B、直线和不设超高的平曲线段，应由两侧向中心碾压C、横向接缝宜设在路中线处D、纵向接缝应尽量减少E、稳定土养护期应封闭交通答案：A,B,E解析：2022/2022教材P25(1)压实系数应经试验确定(2)摊铺好的石灰稳定土应当天碾压成活，碾压时的含水量宜在最佳含水量的±2%范围内。水泥稳定土宜在水泥初凝前碾压成活。(3)直线和不设超高的平曲线段，应由两侧向中心碾压设超高的平曲线段，应由内侧向外侧碾压。纵、横接缝(槎)均应设直槎。(4)纵向接缝宜设在路中线处，横向接缝应尽量减少(5)压实成活后应立即洒水(或覆盖)养护，保持湿润，直至上部结构施工为止(6)稳定土养护期应封闭交通。#某民用机场跑道一端磁方位角为326°，常年主导风向为西北风，则通常用于着陆的跑道端号码为（）。A.33B.32C.15D.14答案：A解析：一级建造师试题9卷 第4卷下列财务指标中，数值越高，表明企业资产的盈利能力越强的指标是（ ）。A. 总资产报酬率B. 营业增长率C. 速动比率D. 总资产周转率答案：A解析：2022年建设工程经济真题第13题本题考查的是总资产报酬率的概念。A：总资产报酬率是指企业运用全部资产的收益率，它反映企业全部资产运用的总成果。总资产报酬率反映公司资产的利用效率，是个综合性很强的指标。该指标越高，表明企业资产的利用效率越高，同时也意味着企业资产的盈利能力越强。故A正确。B：营业增长率是指企业本期营业收入增长额同上期营业收入总额的比率，该指标越高，表明企业营业收入增长速度越快，企业市场前景越好，但该指标不能反映企业资产的盈利能力。故B错误。C：速动比率是指企业的速动资产与流动负债之间的比率关系，反映企业对短期债务偿付能力的指标，但不能反映企业资产的盈利能力。故C错误。D：总资产周转率是指企业在一定时期内主营业务收入与总资产的比率。该指标越高反映企业销售能力越强，但并不能表明企业资产的盈利能力的高低。故D错误。综上所述，本题的正确答案为A。比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。常用的比率法不包括()。A.相关比率法B.构成比率法C.动态比率法D.置换比率法答案：D解析：2022/2022教材P106 本题考核的是常用的成本分析比率法。常用的比率法包括：相关比率法；构成比率法；动态比率法。下列钢材包含的化学元素中，其含量增加会使钢材强度提高，但塑性下降的有( )。A.碳B.硅C.锰D.磷E.氮答案：A,D,E解析：本题考核的是钢材化学成分及其对钢材性能的影响。氮对钢材性质的影响与碳、磷相似，会使钢材强度提高，塑性特别是韧性显著下降。故选项ADE正确。锰能消减硫和氧引起的热脆性，使钢材的热加工性能改善，同时也可提高钢材强度。当硅含量小于1时，可提高钢材强度，对塑性和韧性影响不明显。故选项BC错误。?某施工项目合同中安全防护、文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以( )罚款。A.5万元B.10万元C.20万元D.25万元答案：B解析：2022版教材P264 / 2022版教材P263施工单位挪用安全防护、文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据建设工程安全生产管理条例第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元罚款，原计划用煤渣打一地坪，造价50万元，后经分析用工程废料代替煤渣，既保持了原有的坚实功能，又能节省投资20万元，根据价值工程原理提高价值的途径是（ ）。A：投资型B：节约型C：双向型D：牺牲型答案：B解析：提高价值的途径:1.双向型：提高功能，降低成本，最为理想途径，对资源最有效利用；2.改进型：成本不变，提高功能；3.节约型：功能不变，降低成本；4.投资型：功能较大提高，成本较少提高；5.牺牲型：功能略有下降、成本大幅度降低；本题中功能不变，成本节约了，属于节约型。下列定额中，按照编制单位和适用范围划分的定额类别是（ ）。A、建筑工程定额B、设备安装工程定额C、建筑安装工程费用定额D、企业定额答案：D解析：2022版教材P192 / 2022版教材P186三、按编制部门和适用范围分类可分为：1.国家定额2.行业定额3.地区定额4.企业定额设置线路标桩时，水平桩在曲线地段应定设在（）。A.道床内的路肩上B.道床外的路肩上C.内侧路肩上D.外侧路肩上答案：C解析：水平桩应在铺轨后、铺砟整道前钉设，并符合下列规定： 1. 桩距：直线不得大于50m ，曲线不大于20m。2. 线路纵断面变坡点和竖曲线起讫点，应增设水平桩。3. 水平桩应钉设在道床外的路肩上(曲线地段钉设在内侧路肩上)。政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（ ）为主要依据。A. 建筑市场有关违法行为B. 违反法定基本程序问题C. 质量安全问题D. 建筑市场有关法律责任答案：D解析：需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，属于施工企业()不良行为。A.承揽业务B.资质C.安全D.质量答案：B解析：2022版教材P119 / 2022版教材P118资质不良行为认定标准：(1) 未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；(2) 以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；(4)未在规定期限内办理资质变更手续的；(5) 涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的；(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。一级建造师试题9卷 第5卷估算设备工器具购置费肘，国产标准设备运杂费的构成包括( )。 A交货地点至工地仓库的运费和装卸费 B设备出厂价格中未包含的包装材料费 C供销部门手续费 D采购与仓库保管费 E设备出场费答案：A,B,C,D解析：本题考核的是设备运杂费的构成。设备运杂费通常由下列各项构成：国产标准设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库(或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点)止所发生的运费和装卸费。在设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费；在设备出厂价或进口设备价格中如已包括了此项费用，则不应重复计算。供销部门的手续费，按有关部门规定的统一费率计算。建设单位(或工程承包公司)，的采购与仓库保管费。机场地面部分按功能划分应包括以下几部分，即（ ）。A.飞行区B.塔台C.进出机场的地面交通系统D.航站区E.站前停车设施答案：A,C,D解析：下列关于城市道路的表述错误的一项是（ ）。A快速路，行道设中间分隔带，进出口采用全控制或部分控制B主干路，是城市道路网的骨架，连接城市各主要分区的交通干道C次于路，起联系各部分和集散交通的作用，并兼有服务的功能D支干路，次干路与街坊路的连接线，解决部分地区交通，以服务功能为主答案：D解析：支路，次干路与街坊路的连接线，解决部分地区交通，以服务功能为主。#造成钻孔灌注桩塌孔的主要原因有( )。A. 地层复杂 B. 钻孔时进尺过快C. 护壁泥浆性能差 D. 成孔后没有及时灌注E. 孔底沉渣过厚答案：A,B,C,D解析：塌孔与缩径产生的原因基本相同，主要是由于地层复杂、钻进速度过快、护壁泥浆性能 差、成孔后放置时间过长没有灌注混凝土等原因所造成的。仅限于主井、风井中采用的井壁结构形式是()。A.整体浇筑式井壁B.锚喷井壁C.砌筑井壁D.复合井壁答案：B解析：常用的井壁结构形式有砌筑井壁、整体浇筑式井壁、锚喷井壁、装配式井壁和复合井壁。是一种快速方便的井筒支护形式，其特点是井壁薄(一般50200mm)、强度高、粘结力强、抗弯性能好、施工效率高、施工速度快。但由于喷混凝土井壁的特殊性能，特别是不能用在淋水大、岩层不稳定的工程条件。因此，为确保安全，我国的矿井设计规范明确指出，锚喷井壁不能用于提升人员的井筒中，所以，锚喷井壁的应用仅限于主井和风井井筒，答案为B。背景资料：某施工单位承接了某二级公路桥梁工程，施工单位按照合同工期要求编制了如下网络计划（时间单位：d），并经监理工程师批准后实施。在实施过程中，发生了如下事件：事件一：工作 D（1 号台基础）施工过程中，罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损，机械维修花费 2 万元，同时导致工作 D 实际时间比计划时间拖延 8 天；事件二：施工单位租赁的施工机械未及时进场，使工作 F（1 号台身）实际时间比计划时间拖延 8 天，造成施工单位经济损失 2000 元/天；事件三：业主变更设计，未及时向施工单位提供图纸，使工作 E（0 号台身）实际时间比计划时间拖延 15 天，造成施工单位经济损失 1600 元/天。问题：1. 根据网络图计算该工程的总工期，并指出关键路线。2. 分别分析事件一、二、三对总工期的影响，并计算施工单位可获得的工期补偿。3. 分别分析施工单位能否就事件一、二、三导致的损失向业主提出索赔，说明理由，并计算索赔金额。4. 将背景中的双代号网络改为单代号网络。答案：解析：1. 工期为 145 天。关键线路为：或 ABFHJ。2. 事件一中，工作 D 为非关键工作，总时差为 10，其对总工期的影响是延误 8-10=-2 天。事件二中，工作 F 为关键工作，其对总工期的影响是延误 8 天（1 分）。事件三中，工作 E 为非关键工作，总时差为 10，其对总工期的影响是延误 15-10=5 天。故工作 D、E、F 延误对总工期的影响是使总工期延长 max5，8=8 天。施工单位可以就事件一、三导致的工期延误提出工期补偿要求，不能就事件二导致的工期延误提出工期补偿要求。施工单位可获得的工期补偿为 max-2，5=5 天。3. 事件一：属于天气原因，属双方共同承担的风险，不能提出费用索赔。事件二：由于施工单位原因导致的损失不能提出费用索赔。事件三：由于业主的原因导致的损失可以提出费用索赔。索赔金额为 15×1600=24000 元。4. 单代号网络为：某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解协议，则下列说法中，正确的是()。A.施工企业必须撤回仲裁申请B.施工企业在调解书签收前后不得反悔C.仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书D.仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力答案：D解析：2022版教材P365 / 2022版教材P364本题考核的是仲裁调解书与裁决书的效力。仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力。 保证期间，（ ），应当取得保证人书面同意，否则保证人不再承担保证责任。A债权人依法将主债权转让给第三人的B债权人与债务人协议变更主合同的C债权人许可债务人转让债务的D债务人与其他人签订合同的E债权人与其他人签订合同的正确答案：BC矿山井下钻眼爆破工作中，巷道掏槽眼布置在工作面中间偏下、距底板()m。A.0204B.0406C.0610 D.1014答案：D解析：本题考核的是掏槽眼的布置要求。巷道掏槽眼布置在工作面中间偏下、距底板12m左右。一级建造师试题9卷 第6卷对于塑料排水板施工，下列说法正确的有（）。A.施工前应清除地面上的淤泥B.打设塑料排水板宜采用振动法施工C.塑料排水板板头露出地面不小于03m。D.打设塑料排水板宜顺线路方向分段逐排进行E.当跟袋长度大于05m时应重新补打答案：A,D,E解析：根据教材中关于塑料排水板施工的要求，对五个选项分析如下： (1)选项A：施工前应清除地面上的淤泥。施工要求为施工前应清除地面上的淤泥、树根、草皮及杂物。符合要求，做法正确。 (2)选项B：打设塑料排水板宜采用振动法施工。施工要求为打设塑料排水板不得采用振动法或锤击法施工。不符合要求，做法错误。 (3)选项C：塑料排水板板头露出地面不小于03m。施工要求为板头应露出地面不小于05m。不符合要求，做法错误。 (4)选项D：打设塑料排水板宜顺线路方向分段逐排进行。施工要求为打设塑料排水板宜顺线路方向分段逐排进行，分段长度不宜大于100m。符合要求，做法正确。 (5)选项E：当跟袋长度大于05m时应重新补打。施工要求为排水板应锚定在孔底，防止跟袋；当跟袋长度大于05m时应重新补打。符合要求，做法正确。 故本题正确选项应为“ADE”。金属储罐中幅板搭接接头采用手工焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施有（）。A.先焊短焊缝，后焊长焊缝B.焊工均匀分布同向分段焊接C.焊工均匀分布对称施焊D.初层焊道采用分段退焊法E.初层焊道采用跳焊法答案：A,D,E解析：2022版教材P111 / 2022版教材P101中幅板焊接先焊短焊缝、后焊长焊缝，焊前要将长焊缝的定位焊点全部铲开，用定位板固定。遵循由罐中心向四周并隔缝对称焊接的原则,分段退焊或跳焊。根据建设项目工程总承包管理规范（GB/T 50358-2022），工程总承包方项目管理的主要内容有（ ）。A. 编写和报批项目建议书、可行性研究报告B. 任命项目经理，组建项目部C. 确定和落实项目建设的资金D. 实施设计管理E. 编制项目计划答案：B,D,E解析：本题考核总承包方项目管理的主要内容。根据建设项目工程总承包管理规范规定，工程总承包管理的内容包括：（1）任命项目经理，组建项目部，进行项目策划并编制项目计划；（2）实施设计管理、采购管理、施工管理、试运行管理；（3）进行项目范围管理，进度管理，费用管理，质量管理，安全、职业健康和环境管理，人力资源管理，风险管理，沟通与信息管理，设备材料管理，资金管理，合同管理，现场管理，项目收尾等。综上所述，正确选项为BDE。 国家标准规定，水泥（ ）检验不合格时，需作废品处理。A强度B初凝时间C终凝时间D水化热正确答案：B规范规定，水泥初凝时间不符合规定者为废品，终凝时间不符合规定者为不合格品。 某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。（2022）A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪答案：D解析：一、工程重大安全事故罪刑法第 137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的二、重大责任事故罪在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的。强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的。三、重大劳动安全事故罪安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的四、串通投标罪投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，投标人与招标人串通投标 ，损害国家、集体、公民的合法利益的。.图示人字梯放置在光滑（忽略摩擦）地面上，顶端人体重量为P。关于绳子拉力与梯子和地面的夹角a、绳子位置h的关系的说法，正确的是（ ）。A.a、h越大，绳子拉力越大 B. a、h越小，绳子拉力越大 C. a越大、h越小，绳子拉力越大 D. a越小、h越大，绳子拉力越大答案：D解析：基站工程参数表包含基站的( )。A.经纬度B.天线方位角C.天线高度D.天线俯仰角E.基带测试答案：A,B,C,D解析：基带测试只在工厂测试不在工程中进行。（2022 年真题）管棚施工描述正确的是（ ）。A.管棚打入地层后，应及时隔跳孔向钢管内及周围压注水泥砂浆B.必要时在管棚中间设置小导管C.管棚打设方向与隧道纵向平行D.管棚可应用于强膨胀的地层E.管棚末端应支架在坚硬地层上答案：A,C,D解析：一级管网主干线所用阀门及与一级管网主干线直接相连通的阀门，支干线首端和供热站入口处起关闭、保护作用的阀门及其他重要阀门，应由工程所在地有资质的检测部门进行强度和严密性试验，检验合格后，定位使用。某混凝土工程在施工过程中，为了赶工，振捣疏漏致使混凝土密实度不能满足规定的质量要求，造成质量事故，从事故的责任来看，这属于（ ）责任事故。A.指导B.操作C.技术D.管理答案：B解析：2022/2022教材P189（2）操作责任事故：指在施工过程中，由于实施操作者不按规程和标准实施操作，而造成的质量事故。例如，浇筑混凝土时随意加水，或振捣疏漏造成混凝土质量事故等。一级建造师试题9卷 第7卷关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法，正确的是（）。2022真题A、水乳型防水涂料应选用刮涂施工B、反应固化型防水涂料宜选用喷涂施工C、聚合物水泥防水涂料宜选用滚涂施工D、热熔型防水涂料宜选用喷涂施工答案：B解析：本题考查的是涂膜防水层屋面施工。涂膜和水层施工工艺应符合下列规定:水乳型及溶剂型防水涂料宜选用滚涂或喷涂施工；反应固化型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工；聚合物水泥防水涂料宜选用刮涂法施工；所有防水涂料用于细部构造时，宜选用刷涂或喷涂施工。背景资料 某枢纽工程为大(1)型水利工程，工程设备签约合同价约3000万元，枢纽工程土建及设备安装标招标文件按