21年二级建造师考试真题精选及答案7节.docx

21年二级建造师考试真题精选及答案7节21年二级建造师考试真题精选及答案7节 第1节对于露天矿山的边坡稳定分析，一般情况下可不考虑（）的影响。 A.岩石性质B.边坡角度C.矿坑面积D.结构面性质答案：C解析：自动化仪表的取源部件安装， 做法正确的是（ ）。A.在工艺管道防腐、 衬里、 吹扫后开孔和焊接B.取源部件应该在管道安装后安装C.温度取源部件在管道上垂直安装时， 应与管道轴线垂直相交D.温度取源部件应近邻阀门出口侧安装答案：C解析：（1）取源部件的安装，应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。（2）安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。温度取惊部件的安装位置：要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方，不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈现死角处以及振动较大的地方。（3）温度取晾部件与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线垂直相交。为了控制土方开挖质量，除应对平面控制桩、水准点进行检查外，还应经常检查( )。A.基坑平面位置B.水平标高C.边坡坡度D.挖土机械E.土的含水量答案：A,B,C解析：2022版教材P51（12）开挖开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行检查。施工作业过程中，不需要及时修改或补充施工组织设计的情形是（）。A、工程设计有重大变更 B、施工环境有重大变更 C、主要施工设备配置有重大调整 D、管理人员有变更答案：D解析：2022版教材P226本题考查的是施工组织设计编制注意事项。施工作业过程中发生下列情况之一时，施工组织设计应及时修改或补充：（1）工程设计有重大变更。（2）主要施工资源配置有重大调整。（3）施工环境有重大改变。根据建筑法的规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由（）个以上的承包单位联合共同承包。A.2B.3C.4D.5答案：A解析：2022新版教材P96页共同承包的适用范围。 建筑法规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。在沥青混凝土面层与水泥混凝土路面之间洒布的沥青材料薄层，称为（?）。A.透层B.封层C.粘层D.复合层答案：C解析：双层式或多层式热拌热铺沥青混合料面层之间应喷洒粘层油，而水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层、旧沥青路面上加铺沥青混合料时，也应在既有结构、路缘石和检查井等构筑物与沥青混合料层连接面喷洒粘层油。宜采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青， 也可采用快凝或中凝液体石油作粘层油。施工索赔引起的原因可能有()。A.延期发出图纸产生的索赔B.恶劣的气候条件导致的索赔C.工程变更导致的索赔D.由外部环境而引起的索赔E.项目部人员调整答案：A,B,C,D解析：2022版教材P215 市政公用工程项目施工管理中的索赔。索赔项目概述：1.延期发出图纸产生的索赔；2.恶劣的气候条件导致的索赔；3.工程变更导致的索赔；4.以承包方能力不可预见引起的索赔；5.由外部环境而引起的索赔；6.监理工程师指令导致的索赔；7.其他原因导致的承包方的索赔。21年二级建造师考试真题精选及答案7节 第2节施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经（ ）批准后方可实施。A.施工项目经理B.总监理工程师C.甲方工程师D.项目技术负责人答案：D解析：2022版教材P166页本题考查的是技术交底、测量控制和计量控制。项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。下列关于金属风管加固的描述，错误的是（ ）。A.边长大于630mm的矩形风管，应采取加固措施B.边长大于800mm的矩形保温风管，应采取加固措施C.单边平面面积大于1.2m2的低压矩形风管，应采取加固措施D.管段长度大于1250mm的中压矩形风管，应采取角钢加固措施答案：D解析：2022版教材P147通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2022第4.2.3条第3款规定，金属矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm；或低压风管单边平面面积大于1.2m2，中、高压风管大于1.0m2，都应有加固措施。当施工期间气温超过30，采用铺浆法砌筑砌体，其铺浆长度不得超过（ ）。A.1000mmB.750mmC.500mmD.250mm答案：C解析：本题考查的是高温天气砌体施工。采用铺裝法砌筑砌体，施工期间气温超过30时，铺浆长度不得超过500mm。投标人有下列行为之一的，属于招标投标法第53 条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1 年至2 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格，表述错误的是（ ）A.以行贿谋取中标B.1 年内2 次以上串通投标C.串通投标行为损害招标人、其他投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失30 万元以上D.其他串通投标情节严重的行为答案：B解析：投标人有下列行为之一的，属于招标投标法第53 条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1 年至2 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格：（一）以行贿谋取中标；（二）3 年内2 次以上串通投标；（三）串通投标行为损害招标人、其他投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失30 万元以上；（四）其他串通投标情节严重的行为。管道工程施工程序中，“管道安装”的紧后工序是（）。A.管道系统防腐B.管道系统检验C.管道系统绝热D.管道系统试验答案：B解析：本题考查的是工业管道的施工程序。工业管道工程的一般施工程序是：施工准备配合土建预留、预埋、测量管道、支架预制附件、法兰加工、检验管段预制管道安装管道系统检验管道系统试验防腐绝热系统清洗资料汇总、绘制竣工图竣工验收。对于工业管道，在管道安装之后，管道系统试验之前，还要进行管道系统检验，该程序主要进行热处理和无损检测。安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为（）装修材料使用。A.A级B.B1级C.B2级D.B3级答案：A解析：2022版教材P309页 装修材料分级：（2）安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用。接地装置中的自然接地体主要有（）。A.钢筋混凝土桩基B.建筑物钢筋混凝土立柱中的钢筋C.建筑底板钢筋D.接地模块E.建筑物的金属框架答案：A,C解析：本题考查的是防雷和接地装置施工技术要求。自然接地体：（1）利用建筑底板钢筋做水平接地体；（2）利用工程桩钢筋做垂直接地体。21年二级建造师考试真题精选及答案7节 第3节根据建筑工程施工许可管理办法的规定，不需要申请施工许可证的限额以下的小型工程是指()A、工程投资额在50万元以下和建筑面积在500平方米以下的建筑工程B、工程投资额在50万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程C、工程投资额在30万元以下和建筑面积在500平方米以下的建筑工程D、工程投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程答案：D解析：根据建筑工程施工许可管理办法第2条规定，限额以下的小型工程是指工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请施工许可证。下列不属于建设工程合同的订立应遵循的原则的是()A、公平原则B、诚实信用原则C、全面履行原则D、自愿原则答案：C解析：建设工程合同的订立，应遵循的原则包括：(1)平等原则；(2)自愿原则；(3)公平原则；(4)诚实信用原则；(5)合法原则。根据公路水运工程安全生产监督管理办法(交通部令2022年第1号)规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每()万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员。A.500B.1000C.2000D.5000答案：D解析：2022版教材P343 该题主要考察的是公路工程承包人的安全责任第二十一条的内容， 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每5000万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备一名。 下列情形中，导致要约失效的情形包括（ ）。A拒绝要约的通知到达要约人B要约人依法撤销要约C要约人依法撤回要约D承诺期限届满，受要约人未作出承诺E受要约人对要约的内容作出实质性变更正确答案：ABDE约失效，即要约丧失了法律拘束力，不再对要约人和受约人产生约束。合同法第20条规定，有下列情形之一的，要约失效： 拒绝要约的通知到达要约人； 要约人依法撤销要约； 承诺期限届满，受要约人未作出承诺； 受要约人对要约的内容作出实质性变更。在无地下水的均匀土层中开挖4.5m深基坑，如果坑顶无荷载，基坑坑壁坡度不宜大于1：1的土类是()。A、砂类土B、砾类土C、粉土质砂D、粘质土答案：A解析：2022版教材P133页表2K315011-2，题意为5m以内，坑顶无荷载，基坑坑壁之比小于等于1的土类，表中只有中密的砂土和软土， 石灰稳定土基层中的土块应尽可能粉碎，其最大尺寸不应大于（ ）mm。A25B20C15D10正确答案：C根据建设工程安全生产管理条例的规定，采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，()应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A.勘察单位B.设计单位C.建设单位D.施工单位答案：B解析：2022版教材P253页教材采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。21年二级建造师考试真题精选及答案7节 第4节某水利建筑安装工程的建筑工程单价计算中，人工费为，材料费为，施工机械使用费用为，直接费为，其他直接费为，已知间接费的费率为，则间接费为( )。A.(+)×B.×C.(+)×D.(+)×E.(+)×答案：B,D解析：2022版教材P160页 建设工程单价分析表：间接费=直接费×间接费率；直接费包含基本直接费（人工费、材料费、机械使用费）+其他直接费。 在正常施工条件下生产工人进行施工作业的定额时间包括（）A.基本工作时间B.休息时间C.停工时间D.准备与结束时间E.辅助工作时间正确答案：ABDE混凝土缓凝剂主要用于( )的施工。A.高温季节混凝土B.蒸养混凝土C.大体积混凝土D.滑模工艺混凝土E.商品混凝土答案：A,C,D,E解析：2022版教材P31页（3）缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土等。电梯井道内应设置永久性电气照明，井道照明电压宜采用()安全电压。A.6VB.12VC.24VD.36V答案：D解析：2022版教材P164页 （9）井道内应设置永久性电气照明，井道照明电压宜采用36V安全电压。不属于城市给水排水管道全断面修复的方法是（）。A.爆管法 B.缠绕法C.内衬法 D.喷涂法答案：A解析：P142-144城市给水排水管道全断面修复的方法有：内衬法、缠绕法、喷涂法。现浇预应力混凝土连续梁采用悬臂浇筑施工， 合龙顺序一般是（ ）A.先中跨、 后次跨、 再边跨 B.先次跨、 后边跨、 再中跨C.先边跨、 后次跨、 再中跨 D.先边跨、 后中跨、 再次跨答案：C解析：预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中，顶板、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为上下、左右对称张拉，设计有要求时按设计要求施做。预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、再中跨关于劳务派遣的说法，正确的有（）。A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记C.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用D.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施E.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离答案：B,D,E解析：用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。21年二级建造师考试真题精选及答案7节 第5节拱圈和出入口拱上端墙的施工，应（ ）进行。A.由中间向两侧同时对称B.由两侧向中间同时对称C.上下游同时对称D.从下游到上游答案：B解析：2022版教材P151拱圈和出入口拱上端墙的施工，应由两侧向中间同时对称进行。 （ ）指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作。A项目规划B项目策划C前期规划D组织规划正确答案：B某泵站用混凝土拌合物的坍落度为120mm，按坍落度大小分，此拌合物为（ ）混凝土。A.低塑性B.塑性C.流动性D.大流动性答案：C解析：下列稳定性能最差的岩石是()。A.花岗岩B.炭质页岩C.砂质页岩D.灰岩答案：B解析：本题考核要求是关于岩石的基本知识。认识岩石基本特性是处理巷道施工及其稳定的基础。一般而言，岩石有三类，即沉积岩、火成岩和变质岩，其中火成岩的岩性条件相对为最好，本题中花岗岩就是火成岩，这是一般常识，沉积岩的岩性条件相对比较差，这些内容在岩石分类中都有列举，例如，可对照锚喷支护巷道围岩分类。按该分类，砂质页岩属类(中等稳定岩层类)岩石，灰岩属类(稳定岩层类)岩石，炭质页岩属类(不稳定岩层类)岩石，因此，本题合理答案应为B。在工程验收过程中，发现个别检验批试块强度不满足要求，但是请具有资质的法定检测单位检测鉴定后，鉴定结果能够达到设计要求。这种情况下应( )。A.认为通过验收B.不能通过验收C.由建设单位决定是否通过验收D.需要返工答案：A解析：2022新版教材P172页 第二种情况，是指个别检验批发现试块强度等不满足要求等问题，难以确定可 否验收时，应请具有法定资质的检测单位检测鉴定。当鉴定结果能够达到设计要求时，该检验批 仍应认为通过验收。背景某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容，主、副坝均为土石坝施工单位与项目法人签订了施工合同。施工单位项目部根据合同工期编制的施工进度计划（单位：天）如下图，监理单位已经审核批准。工程开工后发生如下事件：事件1：依据已批准的进度计划，结合现场实际，施工单位绘制主坝的作业计划横道图如下。事件2：由于移民搬迁问题，C工作时断时续，在第75天末全部完成，由此增加费用30000元。事件3：由于施工设备损坏，导致A1工作停工3天，其工作在第23天末全部完成，机械闲置、人员窝工费用标准为15000元/天。事件4：A4工作从开工后第80天末开始，因施工过程中出现质量缺陷需处理，A4工作的实际持续时间为20天，工程费用增加10000元。问题：1.计算网络计划总工期；指出A1、A4、B2、B3、C中哪些是关键工作、哪些是非关键工作？2.根据事件1，指出横道图中进度计划安排与监理单位批准的网络图进度计划安排的不同之处；如按横道图中进度计划安排实施，主坝工程的施工能否满足网络图计划要求，并说明理由。3.指出事件2、事件3、事件4的责任方，并分别分析对工期的影响。4.综合事件2、事件3、事件4，计算实际总工期；施工单位应提出多少费用补偿要求。答案：解析：1.网络计划总工期为120天。关键工作：A1、B3；非关键工作：B2、A4、C。2.(1)横道图进度计划安排与网络图进度计划安排的不同之处：A2工作持续时间网络图计划为25天，横道图计划为20天。A3工作开始时间网络图计划为第45天末，横道图计划为第40天末。A4工作在网络图计划中持续时间15天，总时差为10天，可以在第75天末至第100天末中安排，在横道图计划从第80天末开始，持续时间15天。(2)主坝工程施工横道图计划为95天，可以满足网络图中计划中主坝的最长工作时间100天的要求。3.事件2的责任方为项目法人，C工作为非关键工作，总时差为35天，延期25天，未超过总时差，不影响工期。事件3的责任方为施工单位，A1虽为关键工作，延误3天，但在横道图安排中将关键工作A2的持续时间调整缩短了5天，因此A1延误不影响总工期，但对后续工作有影响。事件4的责任方为施工单位，A4工作实际完成时间为第100天末，不影响工期，因此主坝的施工依据横道图计划实施。4.实际总工期为120天；施工单位应提出30000元的费用补偿要求。本案例第1问主要考查工期的计算以及关键工作、非关键工作的确定。施工进度计划图中总的工作持续时间最长的线路即为关键线路，关键线路上的工作为关键工作，最长线路上工作持续时间之和为总工期。本案例施工进度计划图中关键线路为：A1A2A3B3B4（关键线路上的工作为关键工作，其余为非关键工作）。本案例第2问主要考查网络图计划与横道图计划的比较。网络图计划与横道图计划的比较，可从同一工作的开始时间、持续时间、总时差、连续性和机动性等方面进行分析。本案例第3问主要考查责任的划分以及事件发生后对工期的影响。事件2中因为移民安置为发包人职责，因移民问题影响施工，责任为项目法人。事件3中设备损坏、事件4中的质量缺陷均为施工单位造成，故为施工单位责任。C工作为非关键工作，延期25天未超过其总时差35天，故不影响工期。主坝按横道图计划实施，A2工作的持续时间缩短了5天，因此A1的总时差为5天，A1延误3天未超过总时差。A4工作按横道图计划，实际完成时间第100天末，不影响工期。本案例第4问主要考查实际工期的计算以及费用索赔。将网络计划与所发生的事件进行比较，A1工作持续时间为23天，A2工作持续时间20天，C工作持续时间为75天，A4工作结束时间为第100天末，其余工作均按计划进度实施，据上述分析计算，实际工期为120天。事件2延误的责任为项目法人，施工单位可提出30000元的费用补偿要求。项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（ ）或其授权人与项目经理协商制定。A.企业董事长B.企业法定代表人C.企业总经理D.主管生产经营的副总经理答案：B解析：2022版教材P33页项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。21年二级建造师考试真题精选及答案7节 第6节喷浆修补的特点是( )。A.工效快B.强度大C.不易产生裂缝D.密实性好E.水泥用量少答案：A,B,D解析：2022版教材P113喷浆修补工效快，强度大，密实性好，耐久性高，但由于水泥用量多，层薄，不均匀等因素，喷浆层易产生裂缝，影响使用寿命，因此使用上受到了限制。西北机电安装工程公司承建某商住楼机电安装工程，由于急于使用，没有进行防排烟系统测定和调整，竣工验收后即投入使用。在保修期内，该工程的计算机房由甲供的风机盘管的附件（冷冻水柔性接管）发生断裂而漏水，使建筑装修及计算机均遭受损失。为此，用户发生安装工程质量投诉，经查甲方供的冷冻水柔性接管产品质量问题，安装公司安装时亦没有检查，为此经协商，确定各自的经济责任，由施工单位负责返工更换。经返工更换新型柔性接管后，运行正常。鉴于上述产品质量问题，用户向施工单位提出全部更换的要求。问题：1接到用户投诉后，施工单位应怎样处理？2上述产品质量问题发生在保修期内，应怎样处理？用户提出全部更换要求，施工单位应如何响应？经济费用由谁承担？3由施工单位全部返工更换后，运行正常，应进行什么性质的回访？为什么？4防排烟系统如何测定和调整？5材料进场验收有何要求？答案：解析：1施工单位接到用户投诉后应迅速研究,尤其是已造成经济损失的,尽快派出责任人到事故现场会同用户认真调查分析,调查要仔细、细致,分析要实事求是,尊重事实,不能主观臆测,态度要耐心、诚恳、不生硬。2依据有关质量管理的规定,施工单位安装使用时也有失察之责,为此应协商解决,确定各自的经济责任,由施工单位负责返工更换。施工单位应接受用户提出的要求,派出施工人员逐台进行风机盘管的柔性接管的返工更换。由于甲供设备的质量不合格,并未造成质量事件,所以经济费用应由甲方承担。3应进行技术性回访。因为使用新型柔性接管,要了解其技术性能和使用后的效果,发现问题及时加以补救和解决,同时也便于总结经验,不断改进完善,以利推广使用。4防排烟系统测定和调整要进行防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定。5材料进场验收要求：在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收；验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行；验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等；验收要做好记录、办理验收手续；要求复检的材料应有取样送检证明报告；不论谁供应的材料,对不符合计划要求或质量不合格的材料,应拒绝接收。 对于基础工程的隐蔽验收，应根据政府工程质量监督部门的质量监督要求，约请（ ）实施全面的核查核验，经批准后才能隐蔽覆盖，进行后续主体工程施工。A监理工程师B业主C设计D质量监督人员正确答案：D产生路基边坡滑坡病害的原因有()。A、 换填土时清淤不彻底B、 填土层有效宽度不够，边坡二期贴补C、 纵坡过大路段采用了纵向水平分层填筑D、 未处理好填挖交界面E、 路基顶面排水不畅答案：A,B,D,E解析：路堤边坡滑坡病害原因有：设计对地震、洪水和水位变化影响考虑不充分；路基基底存在软土且厚度不均；换填土时清淤不彻底；填土速率过快，施工沉降观测、侧向位移观测不及时；路基填筑层有效宽度不够，边坡二期贴补；路基顸面排水不畅；纵坡大于12%的路段未采用纵向水平分层法分层填筑施工；用透水性较差的填料填筑路堤处理不当；边坡植被不良；未处理好填挖交界面；11路基处于陡峭的斜坡面上。本题正确选项应为“ABDE”。在墙上留置临时施工洞口，洞口净宽度最大限值为( )。A.80cmB.100cmC.150cmD.200cm答案：B解析：2022版教材P285页（5）在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽度不应超过1m。#某施工工序的人工产量定额为4.56m3，则该工序的人工时间定额为()。A.0.22工日/m3B.0.22工日C.1.76工日/m3D.4.56工日/m3答案：B解析：2022新版教材P61页时间定额是某种专业、某种技术等级工作班或个人，在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间。包括准备与结束时间。基本工作时间，辅助工作时间。不可避免的中断时间及工作必需的休息时间。时间定额与产量定额之间的关系是：时间定额-1/产量定额，则时间定额-1/产量定额-1/4.56-0.22工日。# 集水池满水试验时，每次注水到达的水面标高分别为（ ）。A28.5mB30.0mC31.5mD33.0mE34.5m正确答案：BCD21年二级建造师考试真题精选及答案7节 第7节违反建设工程质量管理条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，应（）。A.责令改正，处工程合同价款2以上4以下的罚款B.责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款C.造成损失的，依法承担赔偿责任D.造成损失的，依法承担连带赔偿责任E.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书答案：A,C,E解析：2022新版教材P273页建设工程质量管理条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2以上4以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。石方填筑路堤工艺流程有（ ）。A.洒水晾晒B.振动碾压C.路基成型D.摊铺平整E.路基整修答案：B,C,D,E解析：2022版教材P10石方填筑路堤八道工艺流程是：施工准备、填料装运、分层填筑、摊铺平整、振动碾压、检测签认、路基成型、路基整修。 人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（）。A一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重审B一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决C一审判决认定事实不清，证据不足，可以发回一审人民法院重审D一审判决适用法律错误的，依法改判E当事人对第二审案件的判决，不可以上诉正确答案：BCD 同一住宅电气安装工程配线时， 保护线（PE） 的颜色是（ ） 。 A 黄色 B 蓝色 C 蓝绿双色 D 黄绿双色 答案：D解析：参考教材 P298。 电气安装工程配线时， 相线与零线的颜色应不同； 同一住宅相线（L） 颜色应统一， 零线（N） 宜用蓝色， 保护线（PE） 必须用黄绿双色线。（2022年） 关于天然花岗岩特性的说法，正确的有（ ）。A.呈碱性 B.高温耐火 C.密度大 D.耐久性好 E.强度高答案：C,D,E解析：P34。花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，为酸性石材，因此其耐酸、抗风化、耐久性好，使用年限长。所含石英在高温下会发生晶变，体积膨 胀而开裂、剥落，所以不耐火，但因此而适宜制作火烧板。屋面防水设防要求为一道防水设防的建筑，其防水等级为( )。A.级B.级C.级D.级答案：B解析：2022版教材P91页表2A312043屋面防水等级和设防要求，其中一道防水设防的屋面防水等级为级，建筑类别一般建筑。某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于()A . 施工组织总设计B . 单位工程施工组织设计C . 单项工程施工组织设计D . 分部工程施工组织设计答案：B解析：施工组织总设计是以整个建设工程项目为对象如一个工厂、一个机场、一个道路工程（包括桥梁）、一个居住小区等而编制的。单位工程施工组织设计是以单位工程（如一栋楼房）为对象编制的。分部（分项）工程施工组织设计也称为分部（分项）工程业设计，或称分部（分项）工程施工设计是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部（分项）工程。