21年二级造价工程师答疑精华9节.docx

21年二级造价工程师答疑精华9节21年二级造价工程师答疑精华9节 第1节在单层工业厂房结构吊装中，如安支座表面高度为15.Om（从停机面算起），绑扎点至所吊构件底面距离0.8m，索具高度为3.Om，则起重机高度至少为( )。A.18.2mB.18.5mC.18.8mD.19.lm答案：D解析：Hhl+h2+h3+h4=15+0.8+3+0.3=19.lm。在承发包双方确认计量结果后( )内，发包方应向承包方支付工程进度款，并按约定时间扣除工程预付款。A.7天B.14天C.21天D.28天答案：B解析：在承发包双方确认计量结果后14天内，发包方应向承包方支付工程进度款，并按约定时间扣除工程预付款。应满足的要求:满足生产使用功能要求;适应已选定的场址（线路走向）；符合工程标准规范要求;经济合理。投资估算分析不包括（）。A.过程投资总额分析B.工程投资比例分析C.分析设备及工器具购置费占建设总投资的比例D.分析影响投资的主要因素答案：A解析：投资估算分析应包括以下内容：1)工程投资比例分析；2)分析设备及工器具购置费、建筑工程费、安装工程费、预备费、建设期利息占建设总投资的比例等；3)分析影响投资的主要因素；4)分析说明投资高低的原因。关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用答案：B解析：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。(2022年)根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2022，关于现浇混凝土柱高计算，说法正确的是()。A.有梁板的柱高自楼板上表面至上一层楼板下表面之间的高度计算B.无梁板的柱高自楼板上表面至上一层楼板上表面之间的高度计算C.框架梁柱的柱高自柱基上表面至柱顶高度减去各层板厚的高度计算D.构造柱按全高计算答案：D解析：有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算：无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算；框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算；构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积；依附柱上的牛腿和升板的柱帽， 并入柱身体积计算。母线的作用是汇集、分配和传输电能。母线按材质划分有（ ）。A.镍合金母线B.钢母线C.铜母线D.铝母线答案：B,C,D解析：裸母线分硬母线和软母线两种。硬母线又称汇流排，软母线包括组合软母线。按材质母线可分为铝母线、铜母线和钢母线等三种；按形状可分为带形、槽形、管形和组合软母线等四种；按安装方式，带形母线有每相l片、2片、3片和4片，组合软母线有2根、3根、10根、14根、18根和36根等。某施工机械原始购置费为4 万元,耐用总台班为2000 台班，大修周期为5 个,每次大修费为3000 元，台班经常修理费系数为0.5，每台班人工、燃料动力及其他费用为65 元，机械残值率为5%。不考虑资金的时间价值，则该机械的台班单价为（）元/台班。A.91.44B.93.00C.95.25D.95.45答案：B解析：台班单价=台班折旧费+台班大修费+台班经常修理费+其他费用=40000×(1-0.05)/2000+4×3000/2000+4×3000×O.5/2000+65=93(元/台班）构成进口设备原价的费用构成中，应以到岸价为计算基数的有（）。A.国际运费B.进口环节增值税C.银行财务费D.外贸手续费E.进口关税答案：D,E解析：本题考查的是设备及工器具购置费。选项A错误，国际运费计算基数是离岸价格FOB；选项B错误，进口环节增值税的计算基数是关税完税价格+关税+消费税；选项C错误，银行财务费的计算基数是离岸价格FOB。21年二级造价工程师答疑精华9节 第2节根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002022），下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价中的是（ ）。 A.工程设备估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工费答案：A解析：综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。(2022年)关于生产准备及开办费，下列说法中正确的有()。A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费用E.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算答案：A,E解析：在建设期内，建设单位为保证项目正常生产而发生的人员培训费、提前进厂费以及投产使用必备的办公、生活家具用具及工器具等的购置费用。包括：(1)人员培训费及提前进厂费。包括自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等。(2)为保证初期正常生产或营业、使用所必需的生产办公、生活家具用具购置费。2.生产准备费的计算(1)新建项目按设计定员为基数计算，改扩建项目按新增设计定员为基数计算：生产准备费=设计定员×生产准备费指标（元/人）(2)可采用综合的生产准备费指标进行计算，也可以按费用内容的分类指标计算。在编制工业管道预制安装时，措施项目清单可列项的是（）。A.防冻防雨措施B.焊缝真空检验C.焊接保护措施D.平台铺设、拆除答案：D解析：本题考查的是安装工程措施项目清单。当拟建工程中有工艺钢结构预制安装和工业管道预制安装时，措施项目清单可列项“平台铺设、拆除“。国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有（）。A材料费=材料净重×每吨材料综合价B加工费=设备总重量×设备每单位重量加工费C辅助材料费=设备总重量×辅助材料费指标D增值税=进项税额-当期销项税额E当期销项税额=销售额×适用增值税率答案：B,C,E解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。选项A错误，材料净重×（1+加工损耗系数）×每吨材料综合价；选项D错误，增值税=当期销项税额进项税额。（）是供配电系统的中枢。A.变电所B.配电所C.变配电所D.防雷接地答案：C解析：本题考查的建筑电气系统的组成。变配电所是变换电压和分配电能的场所，是供配电系统的中枢。(2022年)把各种不能直接相加的现象还原为价值形态，先相加再相除，用以反映观测对象变化趋势的指数属于()。A.个体指数B.环比指数C.平均指数D.综合指数E.总指数答案：D,E解析： 综合指数可以把各种不能直接相加的现象还原为价值形态，先综合(相加)，然后再进行对比(相除)，从而反映观测对象的变化趋势。综合指数是总指数的基本形式。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2022，计算措施项目工程量时，可以以面积计算的有()。A.大型机械安拆B.施工排水、降水C.挑脚手架D.超高施工增加E.满堂脚手架答案：D,E解析：挑脚手架，按搭设长度乘以搭设层数以延长米计算。P425：大型机械设备进出场及安拆以台次计算，施工排水、降水以昼夜为单位计量，按安排、降水日历天数计算。起重机吊装载荷是指（ ）。A.吊物重量B.吊物重量乘载荷系数C.吊物重量加吊索及附件重量D.吊物重量加吊索重量之和乘载荷系数答案：C解析：理解吊装载荷含义，即吊装时吊车在无任何因素影响下所应吊起的重量。这当然不仅仅是吊物重量，还应加吊索和其他被吊的附件重量。B和D均考虑了外部因素的影响取了安全系数，显然不符合吊装载荷的含义。故选C。21年二级造价工程师答疑精华9节 第3节下列关于违约责任的说明，正确的有（）。A.当事人一方违约后，对方没有义务采取措施防止损失的扩大B.当事人约定的违约金可以请求公安机关或仲裁机构调整C.当事人约定的违约金不能调整D.收受定金一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金E.定金和违约金不能同时使用，只能选择一种答案：D,E解析：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿，选项A 错误；注意B 选项，不是“公安机关”，而是“人民法院”；当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决，选项C 错误。建飞机库应优先考虑的承重体系是（）。A.薄壁空间结构体系B.悬索结构体系C.拱式结构体系D.网架结构体系答案：A解析：薄壁空间结构体系。常用于大跨度的屋盖结构，如展览馆、俱乐部、飞机库等 。与聚乙烯管PE 管相比，交联聚乙烯管PEX 管的主要优点有（ ）。A.耐压性能好B.韧性好C.可用于冷、热水管道D.可用于供暖及燃气管道答案：A,C,D解析：根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2022，下列有关分项工程工程量计算，不正确的是()。A.瓦屋面按设计图示尺寸以斜面积计算B.膜结构屋面按设计图示尺寸以需要覆盖的水平面积计算C.屋面排水管按设计室外散水上表面至檐口的垂直距离以长度计算D.屋面变形缝防水按设计尺寸以面积计算答案：D解析：屋面变形缝防水按设计图示以长度计算。下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）。A超出原设计范围的重大变更B超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D超出预备费的国家重大政策性调整答案：B解析：本题考查的是设计概算的概念及其编制内容。允许调整概算的原因包括以下几点：（1）超出原设计范围的重大变更；（2）超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加；（3）超出工程造价价差预备费的国家重大政策性的调整。材料价格由（）等费用组成。A.材料运杂费B.运输损耗费C.直接费D.采购及保管费E.材料原价答案：A,B,D,E解析：材料价格由下列费用组成：材料原价(供应价格)。材料运杂费。运输损耗费。采购及保管费。根据建设工程质量保证金管理办法(建质2022 138号)工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.3%B. 5%C.8%D.10%答案：A解析：考核工程进度款的支付。发包人应按合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是（）。A.以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据B.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据D.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据答案：A解析：实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据，所以，在施工过程中，系统而准确地积累记录资料是非常重要的。21年二级造价工程师答疑精华9节 第4节消防图例中，该图标表示的是（ ）。A.感烟探测器B.感温探测器C.消火栓箱D.消防端子箱答案：A解析：知识点:消防工程识图。参照表5-4图例，该图标代表的是感烟探测器。参见教材P206。在安装工程常用的机械化吊装设备中，履带起重机的工作特点有（）。A.稳定性较好B.不能全回转作业C.不适用于崎岖不平的场地D.转移时多用平板拖车装运答案：D解析：履带式起重机的特点是操纵灵活，本身能回转360°在平坦坚实的地面上能负荷行。由于履带的作用，可在松软、泥泞的地面上作业，且可以在崎岖不平的场地行驶。在装配式结构施工中，特别是单层工业厂房结构安装中，履带式起重机得到广泛的使。履带式起重机的缺点是稳定性较差，不应超负荷吊装，行驶速度慢且履带易损坏路面，因而，转移时多用平板拖车装运。下列投资估算方法中，属于以设备费为基础估算建设项目固定资产投资的方法是()。A.生产能力指数法B.朗格系数法C.指标估算法D.定额估算法答案：B解析：朗格系数法属于系数估算法的一种，这种方法是以设备购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投资。如图所示的给水系统，计算管道穿过地面所用刚性防水套管及穿过楼板所用一般填料套管的清单工程量。答案：解析：由图可知,套管的清单工程量如下,刚性防水套管：DN50,1个。一般填料套管：DN50,1个。一般填料套管：DN40,1个。某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料7200万元，则该项目的应付账款估算额为()万元。A.500B.375C.300D.125答案：C解析：估算应付账款的公式是：应付账款=外购原材料、燃料动力及其他材料年费用应付账款周转次数，因此，应付账款的估算额=7200(36015)=300（万元），钢筋砼预制桩的运输和堆放应满足以下要求（）A.砼强度达到设计强度的70%以上方可运输B.砼强度达到设计强度的100%方可运输C.堆放层不宜超过10层D.不同规格的桩按上小下大堆放答案：B解析：钢筋混凝土预制桩应在海混凝土达到设计强度的 70%时方可起吊，达到 100%时方可运输和打桩。堆放时应在吊点处设置垫木，堆放层数不宜超过 4层。不同规格的预制桩应分别堆放。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须（），否则，这种转移不发生法律效力。A.通知债权人B.经债权人的同意C.经第三人同意D.经批准、办理登记答案：B解析：本题考查的是合同的变更和转让。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意，否则，这种转移不发生法律效力。根据招标投标法，招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，通知所有招标文件收受人。A.15B.20C.30D.60答案：A解析：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。21年二级造价工程师答疑精华9节 第5节在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，期中支付证书中应增加该费用的()作为工程材料和设备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%答案：D解析：本题考查的是国际工程合同价款的结算。“工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包商提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用（包括运至现场的费用），期中支付证书中应增加的款额为该费用的80%。”关于投标报价时综合单价的确定，下列做法中正确的是（）。A.以项目特征描述为依据确定综合单价B.招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，应以设计图纸为准C.应考虑招标文件规定范围（幅度）外的风险费用D.消耗量指标的计算应以地区或行业定额为依据答案：A解析：在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价，故 B选项错误。综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。风险费用是隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定的风险内容和范围的费用，故 C选项错误。应根据本企业的实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目需要消耗的各种人工、材料、机械台班的数量。计算时应采用企业定额，在没有企业定额或企业定额缺项时，可参照与本企业实际水平相近的国家、地区、行业定额，并通过调整来确定清单项目的人、材、机单位用量，故 D选项错误。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2022），天棚抹灰工程量计算正确的是（ ）。A.扣除检查口和管道所占面积B.板式楼梯底面抹灰按水平投影面积计算C.扣除间壁墙、垛和柱所占面积D.锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算答案：D解析：天棚抹灰适用于各种天棚抹灰。按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁 墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算。法兰连接是管道常见的连接方式，下列关于各类法兰的说法中，错误的是（）。A.螺纹法兰安装维修方便，一般在现场焊接B.平焊法兰价格便宜，应用广泛C.对焊法兰又名高颈法兰，用于工况比较苛刻的场所D.螺纹法兰可旋转，常用于大口径管道答案：A解析：本题考查的是安装工程常用管件和附件。A错误，是一种非焊接法兰，与焊接法兰相比具有安装、维修方便的特点。该目录暂无试题,教材出来后陆续更新。 答案：解析：云南省建筑工程消耗量定额中的爆破材料是按炮孔中无地下渗水、积水编制的，炮孔中若出现地下渗水、积水时，处理渗水或积水发生的费用按实计算，定额内未计爆破时所需的下列（）设施，发生时按实计算。A.架设脚手架 B.覆盖的安全网 C.覆盖的草袋 D.架设安全屏障 E.人员防护答案：B,C,D解析：关于单斗挖掘机作业特点，说法正确的是（）。A.正铲挖掘机：前进向下，自重切土B.反铲挖掘机：后退向上，强制切土C.拉铲挖掘机：后退向下，自重切土D.抓铲挖掘机：前进向上，强制切土答案：C解析：拉铲挖掘机的挖土特点是：后退向下，自重切土。适宜开挖大型基坑及水下挖土。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2022规定，关于石砌体工程量计算正确的为()。A.挡土墙按设计图示中心线长度计算B.勒脚工程量按设计图示尺寸以延长米计算C.石围墙内外地坪标高之差为挡土墙墙高时，墙身与基础以较低地坪标高为界D.石护坡工程量按设计图示尺寸以体积计算答案：D解析：石挡土墙工程量按设计图示尺寸以体积计算。石勒脚工程量按设计图示尺寸以体积计算。石围墙内外地坪标高不同时，应以较低地坪标高为界，以下为基础；内外标高之差为挡土墙时，挡土墙以上为墙身。石护坡工程量按设计图示尺寸以体积计算。21年二级造价工程师答疑精华9节 第6节作为工程造价控制的最高限额，（）也是控制工程造价的主要依据。A.招标控制价B.工程合同价C.施工图预算D.经批准的设计概算答案：D解析：初步设计时工程设计投资控制的最关键环节，经批准的设计概算是工程造价控制的最高限额，也是控制工程造价的主要依据。依据通用安装工程工程量计算规范规定，以下选项属于通用措施项目的有（ ）。A.非夜间施工增加B.脚手架搭设C.高层施工增加D.工程系统检测答案：A,C解析：BD属于专业措施项目。(2022年)已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（ ）万元。A.1600B.4000C.4800D.6400答案：C解析：T=P-M/N式中T起扣点（即工程预付款开始扣回)时的累计完成工程金额；P承包工程合同总额；M工程预付款总额；N主要材料及构件所占比重。8000-8000×20%÷50%=4800某工程项目业主通过工程量清单招标确定某承包商为中标人，并签订了工程合同，工期为16天。该承包商编制的初始网络进度计划（每天按一个工作班安排作业）如图4.1所示，图中箭线上方字母为工作名称，箭线下方括号外数字为持续时间，括号内数字为总用工日数（人工工资标准均为45.00元/工日，窝工补偿标准均为30.00元/工日）。由于施工工艺和组织的要求，工作A、D、H需使用同一台施工机械（该种施工机械运转台班费800元/台班，闲置台班费550元/台班），工作B、E、I需使用同一台施工机械（该种机械运转台班费600元/台班，闲置台班费400元/台班），工作C、E需由同一班组工人完成作业，为此该计划需做出相应的调整。问题：1请对图4.1所示的进度计划做出相应的调整，绘制出调整后的施工网络进度计划，并指出关键线路。2试分析工作A、D、H的最早开始时间、最早完成时间。如果该三项工作均以最早开始时间开始作业，该种施工机械需在现场多长时间 闲置多长时间 若尽量使该种施工机械在现场的闲置时间最短，该三项工作的开始作业时间如何安排 3 . 在施工过程中，由于设计变更，致使工作E增加工程量，作业时间延长2天，增加用工10个工日，材料费用2500元，增加相应的措施费用600元；因工作E作业时间的延长，致使工作H、I的开始作业时间均相应推迟2天；由于施工机械故障，致使工作G作业时间延长1天，增加用工3个工日，材料费用800元。如果该工程管理费按人工、材料、机械费之和的7%计取，利润按人工、材料、机械费、管理费之和的4.5%计取，规费费率3.31%,税金率3.477%。试问：承包商应得到的工期和费用索赔是多少答案：解析：问题1：（1）调整后的网络进度计划如图4.2所示：（3分）图4.2 调整后的网络进度计划（2）关键线路为：-（1分）问题2：（1）工作A、D、H最早开始时间分别为0、3、10（1分）；最早完成时间分别为3、7、13（1分）。（2）该机械需在现场时间为：13-0=13天；（1分）工作时间为：3+4+3=10天（0.5分）；闲置时间为：13-10=3天（0.5分）。（3）令工作A的开始作业时间为2（即第3天开始作业）（0.5分），令工作D的开始作业时间为5或6（0.5分），令工作H开始作业为10（0.5分）。该机械在现场时间为11天（0.5分），工作时间仍为10天（0.5分），闲置时间为：11-10=1天（0.5分）。问题3：（1）工期索赔2天（1分）。因为只有工作I推迟2天导致工期延长，且该项拖延是甲方的责任（0.5分）；工作H推迟2天不会导致工期延长（0.5分）；由于工作G作业时间延长1天，责任不在甲方（0.5分）。（2）费用索赔计算：1)工作E费用索赔=（10×45.00+2 500+2×600+600）×（1+7%）×（1+4.5%）×（1+3.31%）×（1+3.477%）=5 677.80元（2分）2)工作H费用索赔=（18/3×2×30.00+2×550）×（1+3.31%）×（1+3.477%）=1 560.77元（2分）3)工作I费用索赔=（36/6×2×30.00）×（1+3.31%）×（1+3.477%）=384.85元（2分） 费用索赔合计：5 677.80+1 560.77+384.85=7 623.42元（0.5分）具有多种灭火机理，一般用在扑灭可燃液体火灾或电器火灾中的灭火系统为（）。A.水喷雾系统B.水幕系统C.消火栓灭火系统D.消防水炮灭火系统答案：A解析：本题考查的是消防工程施工技术。水喷雾具有多种灭火机理，一般用在扑灭可燃液体火灾或电器火灾中。(2022年)编制房屋建筑工程施工招标的工程量清单，对第一项现浇混凝土无梁板的清单项目应编码为()。A.010503002022B.010405001001C.010505002022D.010506002022答案：C解析：项目编码是指分部分项工程和措施项目工程量清单项目名称的阿拉伯数字标识的顺序码。工程量清单项目编码，应采用十二位阿拉伯数字表示，一至九位应按附录的规定设置，十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，同一招标工程的项目编码不得有重码。各位数字的含义是：一二位为专业工程代码；三四位为附录分类顺序码；五六位为分部工程顺序码；七八九位为分项工程项目名称顺序码。十至十二位为清单项目名称顺序码。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2022)的规定，编制房屋建筑工程施工招标的工程量清单，对第一项现浇混凝土无梁板的项目编码为010505002022。压力等级比较低，压力波动、振动及震荡均不严重的管道系统采用法兰连接时，其连接法兰的形式为（）。A.平焊法兰B.对焊法兰C.翻边活动法兰D.对焊活套法兰答案：A解析：平焊法兰，又称搭焊法兰。平焊法兰与管子固定时，是将管道端部插至法兰承口底或法兰内口，且低于法兰内平面，焊接法兰外口或里口和外口，使法兰与管道连接。其优点在于焊接装配时较易对中，且价格便宜，因而得到了广泛的应用。平焊法兰只使用于压力等级比较低，压力波动、振动及震荡均不严重的管道系统中。根据建设工程施工合同（示范文本） (GF-2022-0201)， 除专用合同条款另有约定的外， 下列情形不属于工程变更的是（ ） 。A.追加额外的工作 B.基础工程的标高略有改变C.改变基础的尺寸 D.合同中的某项工作转由他人实施答案：D解析： 工程变更包括以下五个方面：（1） 增加或减少合同中任何工作， 或迫加额外的工作;（2） 取消合同中任何工作， 但转由他人实施的工作除外;（3） 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;（4） 改变工程的基线、 标高、 位置和尺寸;（5） 改变工程的时间安排或实施顺序21年二级造价工程师答疑精华9节 第7节计算设备和工程量的依据，包括（ ）等。A.初步设计B.概算定额C.预算定额D.施工图设计图纸E.可行性研究资料答案：A,D,E解析：计算设备数量和工程量的依据: (1) 可行性研究资料。(2) 初步设计、扩大初步设计、施工图设计图纸和资料。(3) 工程变更及施工现场签证。悬索桥的混凝土索塔施工采用的模板形式为（）。A.组合模板B.大模板C.台模D.滑模答案：D解析：悬索桥混凝土索塔通常采用滑模、爬模、翻模并配以塔式起重机或泵送浇筑。(2022年)某管沟工程，设计管底垫层宽度为2000mm，开挖深度为2.00m，管径为1200mm，工作面宽为400mm，管道中心线长为180m，管沟土方工程量计算正确的为()。A.432m3B.576m3C.720m3D.1008m3答案：C解析：按设计图示以管道中心线长度计算，或按设计图示管底垫层面积乘以挖土深度以体积 计算。无管底垫层按管外径的水平投影面积乘以挖土深度计算。不扣除各类井的长度，井的土方并入。故管沟土方工程量=2×2×180=720(m3)。某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为( )万元。A. 417B. 500C. 694D. 833答案：A解析：工程预付款数额=5000×60%/180×25=417（万元）根据建设工程安全生产管理条例，施工单位对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于。A.施工安全保护设施的采购B.施工机械设备的更新C.施工机具安全性能的检测D.安全施工措施的落实E.安全生产条件的改善答案：A,D,E解析：根据建设工程安全生产管理条例，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。在直接承受动力荷载的钢筋混凝土构件中，纵向受力钢筋的连接方式不宜采用（）。A.钢筋套筒挤压连接连接B.钢筋直螺纹套管连接C.闪光对焊连接D.机械连接答案：C解析：在直接承受动力荷载的结构构件中，纵向钢筋不宜采用焊接接头。某施工单位承担一台大型压缩机和一台配套的燃气轮机的吊装任务，压缩机单重为82t，燃气轮机单重为37.41t，整体到货。在施工现场可提供200t、170t的大型汽车吊各一台。200t、170t汽车吊吊索具重量均为2t。由于现场条件限制，两台吊车的最佳使用工况如下注：如用多抬吊时，不均衡荷载系数取1.1。项目技术负责人组织编制了吊装方案并经项目经理审核、批准2.选择现场合适的汽车吊车完成燃气轮机的吊装任务，并作荷载核算。对燃气轮机，由于Qj=1.1×（37.41+2）=43t故采用一台170t或一台200t汽车吊均可以满足起吊燃气轮机的要求。根据自行式起重机的特性曲线，两台起重能力为25t的起重机共同抬吊一个重物（起重量Q包括吊具、索具），在最理想的情况下，其重物的最大重量为（ ）。A. 50t B. 37.8tC. 41t D. 38答案：C解析：本题答案为C 。Qj=K1K2Q ，Qj=25+25=50t；K1=1.1；k2=1.1 ；Q=50/(1.1 *1.1) 41t。注意，要想让Q最大，K2就应该选1.1。某新建项目，建设期为两年，分年均衡进行贷款，第一年贷款300万元，第二年贷款1000万元，年利率是10，建设期内利息只计息不支付，则建设期贷款利息为( )。A.65?B.815?C.865?D.965答案：D解析：第一年贷款利息=(12×300)×10=15(万元)；第二年贷款利息=(300+15+12×1000)×10=815(万元)；建设期利息=15+815=965(万元)。21年二级造价工程师答疑精华9节 第8节路堑石方开挖采用爆破法，常用爆破技术有（ ）。A.预裂爆破B.光面爆破C.微差爆破D.混合爆破E.竖向爆破答案：A,B,C解析：本题考查的是道路工程施工技术。路堑土方开挖采用机械挖土，有横挖法、纵挖法和混合法；路堑石方开挖采用爆破法，常用爆破技术有预裂爆破、光面爆破和微差爆破。基础部分必须断开的是（）。A.伸缩缝B.温度缝C.沉降缝D.施工缝答案：C解析：房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时，房屋有可能产生不均匀沉降。应在适当位置，如复杂的平面或体形转折处、高度变化处以及荷载、地基的压缩性和地基处理的方法明显不同处设置沉降缝。沉降缝的基础部分也要断开。为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的经济措施是（）。A.深入技术领域研究节约投资的可能性B.严格审查施工组织设计C.采取对节约投资的有力奖励措施D.明确造价控制者及其任务答案：C解析：从组织上采取措施，包括明确项目组织结构，明确造价控制者及其任务，明确管理职能分工;从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入技术领域研究节约投资的可能性;从经济上采取措施，包括动态地比较造价的计划值和实际值，严格审查各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施。()是以实物数量和货币标准为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件，是正确核定新增固定资产价值的依据。A.竣工图B.竣工结算C.竣工决算D.竣工验收签证书答案：C解析：项目竣工决算是指所有项目竣工后，项目单位按照国家有关规定在项目竣工验收阶段编制的竣工决算报告。竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件，是竣工验收报告的重要组成部分，竣工决算是正确核定新增固定资产价值，考核分析投资效果，建立健全经济责任制的侬据，是反映建设项目实际造价和投资效果的文件。竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。竣工决算是工程造价管理的重要组成部分，做好竣工决算是全面完成工程造价管理目标的关键性因素之一。表示成套装置、设备或装置的连接关系，用以进行接线和检查的简图，称为（ ）。A.系统图B.平面图C.电路图D.安装接线图答案：D解析：知识点:建筑电气工程施工图的组成。安装接线图是表示成套装置、设备或装置的连接关系，用以进行接线和检查的一种简图，这种图不能反映各元件间的功能关系及动作顺序，但在进行系统校线时配合电路图能很快查出元件接点位置及错误。参见教材P237。依据通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2022）的规定，执行“工业管道工程”相关项目的有（）。A.厂区范围内的各种生产用介质输送管道安装B.厂区范围内的各种生活介质输送管道安装C.厂区范围内生产，生活共用介质输送管理安装D.厂区范围内的管道除锈，刷油及保温工程答案：A解析：“工业管道工程”适用于厂区范围内的车间、装置、站罐区及相互之间各种生产用介质输送管道和厂区第一个连接点以内生产、生活共用的输送给水、排水、蒸汽、燃气的管道安装工程。钢板桩按设计图示尺寸以（ ）计算A.质量B.数量C.体积D.展开面积答案：A解析：钢板桩工程量以吨计量时，按设计图示尺寸以质量计算；以平方米计量时，按设计图示墙中心线长乘以桩长以面积计算（以平方米计量时，必须描述板桩厚度）。隧道开挖后，喷锚支护施工采用的混凝土，宜优先选用（ ）。A.火山灰质硅酸盐水泥B.粉煤灰硅酸盐水泥C.硅酸盐水泥D.矿渣硅酸盐水泥答案：C解析：本题考查的是水泥。隧道开挖后，宜采用快硬水泥，故选用硅酸盐水泥。21年二级造价工程师答疑精华9节 第9节(2022年)根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2022），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是()。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工答案：B解析：措施项目的内容应根据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定。高温车间和有耐热、耐火要求的混凝土结构应选用（ ）。A.普通硅酸盐水泥B.矿渣硅酸盐水泥C.火山灰质硅酸盐水泥D.粉煤灰硅酸盐水泥答案：B解析：本题考查的是掺混合材料的硅酸盐水泥。矿渣硅酸盐水泥适用于高温车间和有耐热、耐火要求的混凝土结构。下列属于建筑工程概算指标的是()。A.机械设备工程概算指标B.电气设备及安装工程概算指标C.采暖工程概算指标D.器具及生产家具购置费概算指标答案：C解析： A、B、D属于设备安装工程概算指标。根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002022），关于实心砖墙高度计算的说法，正确的是（）。A.有屋架且室内外均有天棚者，外墙高度算至屋架下弦底另加100mmB.有屋架且无天棚者，外墙高度算至屋架下弦底另加200mmC.无屋架者，内墙高度算至天棚底另加300mmD.女儿墙高度从屋面板上表面算至混凝土压顶下表面答案：D解析：本题考查的是砌筑工程。外墙有屋架且室内外均有天棚的算至屋架下弦底另加200mm，无天棚的算至屋架下弦底另加300mm，内墙无屋架者算至天棚底另加100mm。在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模版及支架费项目，应在清单中列明（）。A.项目编码B.计算基础C.取费费率D.工作内容答案：A解析：措施项目应按招标文件中提供的措施项目清单确定，措施项目采用分部分项工程综合单价形式进行计价的工程量，应按措施项目清单中的工程量，并按与分部分项工程工程量清单单价相同的方式确定综合单价；以“项”为单位的方式计价的，依有关规定按综合价格计算，包括除规费、税