监理工程师考试题目下载8卷.docx

监理工程师考试题目下载8卷监理工程师考试题目下载8卷 第1卷监理例会会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理，下列选项中，属于其主要内容的有()。A.会议地点及时间B.与会人员姓名、单位、职务C.会议主要内容、决议事项D.负责落实单位、负责人和时限要求E.与会各方代表会签答案：A,B,C,D解析：2022教材P158-161会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理，主要内容包括:(1) 会议地点及时间;(2) 会议主持人;(3) 与会人员姓名、单位、职务;(4) 会议主要内容、决议事项及其负责落实单位、负责人和时限要求;(5) 其他事项。室外工程可根据专业类别和工程规模进行划分，室外环境属于室外工程中的（）。A.单位工程B.子单位工程C.分部工程D.分项工程答案：B解析：本题考查的是室外工程的划分。室外工程可根据专业类别和工程规模进行划分，室外环境属于室外工程中的子单位工程。(2022年)在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。A.地下埋藏文物的处理B.施工承发包模式的选择C.设计合同的计价方式D.设计各专业之间的协调配合程度答案：D解析：本题考查的是影响设计进度的因素。影响设计进度的因素包括：（1）建设意图及要求改变的影响；（2）设计审批时间的影响；（3）设计各专业之间协调配合的影响；（4）工程变更的影响；（5）材料代用、设备选用失误的影响。工程量小、工期短、工程图纸完整详实，报价的工程量应准确而不是估计数字的工程应采用的合同是（）。A.估算工程量单价合同B.纯单价合同C.固定总价合同D.成本加酬金合同答案：C解析：考核合同计价方式。固定总价合同的适用范围：（1）工程范围清楚明确，工程图纸完整、详细、清楚，报价的工程量应准确而不是估计数字；（2）工程量小、工期短，在工程过程中环境因素变化小，工程条件稳定；（3）工程结构、技术简单，风险小，报价估算方便；（4）投标期相对宽裕，承包商可以详细作现场调查，复核工程量，分析招标文件，拟定计划；（5）合同条件完备，双方的权利和义务关系十分清楚。参见教材P146。(2022年)根据建设工程监理规范总监理工程师签认工程开工报审表应满足的条件有（）。A.设计交底和图纸会审已完成B.施工组织设计已经编制完成C.管理及施工人员已到位D.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求E.施工许可证已经办理答案：A,C,D解析：本题考查签认工程开工报审表应具备的条件。在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是( )。A.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担B.由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效 D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担答案：D解析：监理工程师考试题目下载8卷 第2卷根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列选项中，属于事故调查报告内容的有()。A.事故发生单位概况B.事故发生经过和事故救援情况C.事故调查结论D.事故发生的原因和事故性质E.事故造成的人员伤亡和直接经济损失答案：A,B,D,E解析：考点:生产安全事故报告和调查处理条例相关内容。事故调查报告除了ABDE外，还包括事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；事故防范和整改措施。(2022年)下列方法中，可用于分析与评价建设工程风险的是（）。A.经验数据法B.流程图法C.计划评审技术法D.财务报表法答案：C解析：常用的风险分析与评价的方法有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。选项ABD是风险识别的方法。根据代理权产生的依据不同，代理可分为( )。A.招标代理B.委托代理C.法定代理D.追加代理E.指定代理答案：B,C解析：2022版教材P9-11本题考查的是代理关系。以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理。公开招标设置资格预审程序的目的是( )。A选取中标人 B减少评标工程量 C优选最有实力的承公开招标设置资格预审程序的目的是（ ）。选取中标人减少评标工程量优选最有实力的承包商参加投标迫使投标单位降低投标报价了解投标人准备实施招标项目的方案正确答案：BC监理合同履行期间，因法律法规导致监理服务的范围发生变化，所增加的监理工作内容应视为()。A.正常工作B.伴随工作C.附加工作D.连带工作答案：C解析：在监理合同履行期间，因法律法规、标准颁布或修订导致监理与相关服务的范围、时间发生变化时，应按合同变更对待，双方通过协商予以调整。增加的监理工作内容或延长的服务时间应视为附加工作。设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的其他要求包括（）。A.对承包人的主要人员资格要求B.承包、设备供应商C.相关审批、核准和备案手续的办理D.对项目业主人员的操作培训E.缺陷责任期的服务要求答案：A,C,D,E解析：考点:“设计施工总承包合同的订立合同文件”。设计施工总承包合同规定，发包人要求文件应说明ll个方面的内容，其中其他要求包括：对承担人的主要人员资格要求；相关审批、核准和备案手续的办理；对项目业主人员的操作培训；分包；设备供应商；缺陷责任期的服务要求等。因此，本题的正确答案为CDE。监理工程师考试题目下载8卷 第3卷组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空问，按施工工艺要求完成各施工对象，这种方式是（）。A.流水施工B.平行施工C.依次D.分别施工答案：B解析：平行施工是组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象。以下有关索赔的说法中，正确的有（）。A.在确定合理的补偿额时，工程师可以自行决定B.只有符合合同规定的索赔要求才有合法性，才能成立C.通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的D.工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内E.承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼答案：B,D,E解析：在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商确定。只有符合合同规定的索赔要求才有合法性，才能成立。通常，工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内。 工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，其中“"守法”的具体要求为( )。A在核定的业务范围内开展经营活动B不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖资质等级证书C按照合同的约定认真履行其义务D离开原住所地承接监理业务，要主动向监理工程所在地省级建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督E建立健全内部管理规章制度正确答案：ABCD(2022年)实行施工总承包的工程，专项施工方案可由专业分包单位组织编制的有（）。A.起重机械安装B.起重机械拆卸C.附着式升降脚手架D.主体结构工程施工E.深基坑开挖答案：A,B,C,E解析：起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项施工方案可由专业分包单位组织编制。关于法律事实的说法，正确的是（）。A、法律事实不包括事件 B、罢工属于法律事实中的行为 C、法院判决不属于法律事实中的行为 D、合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：考点合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。下列关于措施项目的说法中，符合建设工程工程量清单计价规范GB50500-2022规定的是（）。A.招标控制价应包括项目的全部风险费用B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用C.总承包服务费由发承包双方协商确定D.税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算答案：D解析：考点:“措施项目费计算”。招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，同时应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用，所以，选项A的叙述是不正确的。措施项目费以项为单位计价的，价格包括除规费和税金以外的全部费用。所以，选项B的叙述是不正确的。总承包服务费应接国家或者省级、行业建设主管部门的规定计算。所以，选项C的叙述是不正确的。规费和税金应按国家或者省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。所以，选项D的叙述是正确的。因此，本题的正确答案为D。监理工程师考试题目下载8卷 第4卷 工程发生的质量问题，不论是由于哪一单位的原因造成，通常都是先由（）负责实施处理。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位 答案：B解析：发生工程质量缺陷后，项目监理机构签发监理通知单，责成施工单位进行处理。施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案。某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照建设工程施工合同(示范文本)分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件。事件1：建设单位在采购8标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备实行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备实行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。1请画出建设单位开始设备采购之前该项目各主体之间的合同关系图。2在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的做法是否正确?为什么?3在事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理?4在事件2中，总监理工程师的做法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。5在事件3中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何处理?答案：解析：1建设单位开始设备采购之前该项目各主体之间的合同关系图，如图152所示。2事件1中，建设单位在与乙施工单位签订了B标段工程施工与安装的合同后，在采购B标段所需的部分设备时，又与设备生产厂商签订了供货和安装合同，建设单位与设备生产厂商签订的供货和安装合同违反了与乙施工单位签订的施工合同的约定，其做法属于违约行为。3事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该对厂商的安装资质进行审查，符合要求，可以由厂商进行安装，总监理工程师应协调建设单位和乙施工单位进行相应的合同变更。若厂商安装资质不符合要求，总监理工程师应向建设单位指出，仍由原施工单位安装。4事件2中，总监理工程师的作法正确，无论专业监理工程师是否进行了该部位隐蔽工程的质量验收，总监理工程师对该部位隐蔽工程的质量有怀疑时均可以要求重新检验。若检查的结果合格，建设单位承担由此发生的全部追加合同价款赔偿甲施工单位损失并相应顺延工期；若检查的结果不合格，损失不予赔偿，工期不予顺延。5事件3中，丙施工单位的索赔要求不应该向监理单位提出，因为建设单位和丙施工单位没有合同关系。对该索赔事件应按下列程序和方法处理：(1)丙施工单位通过乙施工单位向监理机构提出索赔申请；(2)总监理工程师对索赔申请进行审查，初步确定费用和工程延期，与乙施工单位和建设单位协商后，总监理工程师对索赔费用和工程延期做出决定；(3)按时通知乙施工单位复工。县级以上政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施有( )。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有重大质量问题时可以下达罚款通知单D.进入被检查单位的质量管理部门进行检查E.发现有影响工程质量的问题时，责令改正答案：A,B,E解析：2022版教材P7-10县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：(1) 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；(2) 进入被检查单位的施工现场进行检查；(3) 发现有影响工程质量的问题时，责令改正。 下列关于流水施工的说法中，正确的有（）A.流水步距的大小取决于加人流水的施工过程数B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工C.流水节拍的大小与单位时间的资源供应量有关D.施工段的界限应尽可能与建筑结构界限相吻合E.流水施工工期就是整个建设工程的总工期 答案：B,C,D解析：划分施工段的目的就是为了组织流水施工。流水步距的大小取决于相邻两个施工过程(或专业工作队)在各个施工段上的流水节拍及流水施34的组织方式。流水节拍决定着单位时间的资源供应量。施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性。由于一项建设工程往往包含有许多流水组，故流水施工工期一般不是整个工程的总工期。某工程在施工图预算审查时，审查人员利用各分部分项工程的单位建筑面积工程量基本指标比较预算中相应分部分项工程的工程量，并据此对部分工程量进行详细审查。这种审查方法称为( )。A、标准预算审查法B、筛选审查法C、分组计算审查法D、对比审查法答案：B解析：“筛选”是能较快发现问题的一种方法。建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工3个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这些基本指标用来筛选各分部分项工程，对不符合条件的应进行详细审查，若审查对象的预算标准与基本指标的标准不符，就应对其进行调整。“筛选法”的优点是简单易懂，便于掌握，审查速度快，便于发现问题。但问题出现的原因尚需继续审查。该方法适用于审查住宅工程或不具备全面审查条件的工程。某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，监理单位应收集的信息是()。A.进场设备的规格型号、保修记录B.同类工程相关资料C.拟建工程所在地信息D.施工图设计审批文件答案：A解析：考点:信息管理。选项BC，属于设计阶段应收集的信息范围；选项D，属于施工招标阶段应收集的信息范围。监理工程师考试题目下载8卷 第5卷某投资人年初投入某金融机构100万，年存款收益率为10，投入5年后，该投资人希望在今后的5年内等额回收资金，则该投资人每年可提取的本利和是（）万元。(资金回收发生在年末)A.16.27B.26.40C.42.48D.68.42答案：C解析：2022教材P68-75A=2022教材P(F2022教材P，i，n)(A2022教材P，i，n)=100x (1+10)5 x 10x (1+10)5(1+10)5-1=42.48。注意题干是说投入5年后，该投资人希望在今后的5年内等额回收资金。先求100万5年后的现值，然后在之后的五年内回收。监理规划中应明确的安全生产管理措施有()。A.组织验收施工起重机械的安全性能B.督促施工单位落实安全技术措施C.审查施工单位的安全生产规章制度D.督促施工单位落实应急救援预案E.制定危险性较大的分部工程旁站方案答案：B,C,D解析：某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A、监理单位B、分公司C、建设单位D、施工企业答案：D解析：法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体，主要包括：法人的分支机构，不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。这些组织应当是合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织。其他组织与法人相比，其复杂性在于民事责任的承担较为复杂。按照本题的题干说明，材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司，分公司只是施工企业的分支机构，是不具备法人资格的组织，不能独立地承担民事责任。采用排列图法进行工程质量控制统计分析，考虑af这6种影响因素，影响频数分别为：a为350，b为30，C为100，d为70，e为400，f为50。下列说法正确的有（ ）。A.a因素是次要因素B.b因素是一般因素C.c因素是次要因素D.f因素是一般因素E.e因素是主要因素答案：B,C,D,E解析：2022版教材P64-79(1)根据影响频数，可以计算出影响频率：a为35，b为3，c为10，d为7，e为40，f为5；(2)按照影响程度大小从大到小依次排列：e为40，a为35，c为10，d为7，f为5，b为3；(3)计算累计频率：e为40，a为75，c为85，d为92，f为97，b为100。分析：e、a两因素在(080)这个区间内，属于主要因素。C因素在(8090)这个区间内，属于次要因素。d、f、b三因素在(90100)这个区间内，属于一般因素。某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：项目监理机构发现某分项工程混凝土强度未达到设计要求。经分析，造成该质量问题的主要原因为：工人操作技能差；砂石含泥量大；养护效果差；气温过低；未进行施工交底；搅拌机失修。事件2：对于深基坑工程，施工项目经理将组织编写的专项施工方案直接报送项目监理机构审核的同时，即开始组织基坑开挖。事件3：施工中发现地质情况与地质勘察报告不符，施工单位提出工程变更申请。项目监理机构审查后，认为该工程变更涉及设计文件修改，在提出审查意见后将工程变更申请报送建设单位。建设单位委托原设计单位修改了设计文件。项目监理机构收到修改的设计文件后，立即要求施工单位据此安排施工，并在施工前组织了设计交底。事件4：建设单位收到某材料供应商的举报，称施工单位已用于工程的某批装饰材料为不合格产品。据此，建设单位立即指令施工单位暂停施工，指令项目监理机构见证施工单位对该批材料的取样检测。经检测，该批材料为合格产品。为此，施工单位向项目监理机构提交了暂停施工后的人员窝工和机械闲置的费用索赔申请。1、针对事件1中的质量问题绘制包含人员、机械、材料、方法、环境五大因果分析图，并将项原因分别归入五大要因之中。2、指出事件2中的不妥之处，写出正确做法。3、指出事件3中项目监理机构做法的不妥之处，写出正确的处理程序。4、事件4中，建设单位的做法是否妥当项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔申请分别说明理由。答案：解析：1、 2、不妥之处一：对于深基坑工程，施工项目经理将组织编写的专项施工方案直接报送项目监理机构。正确做法：对于深基坑工程编制的专项施工方案，应附具安全验算结果，施工单位还应当组织专家进行论证、审查，经施工单位技术负责人审核签字后，再报项目监理机构。不妥之处二：项目监理机构审核专项施工方案的同时，施工单位开始组织基坑开挖。正确做法：专项施工方案，应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。3、不妥之处：项目监理机构收到修改的设计文件后，立即要求施工单位据此安排施工，并在施工前组织了设计交底。正确的处理程序：项目监理机构可按下列程序处理施工单位提出的工程变更：（）总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。（2）总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估。（3）总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，由建设单位组织设计交底。（4）项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。4、建设单位的做法不妥当。理由：施工单位被举报已用于工程的某批装饰材料为不合格产品，应由项目监理机构签发监理通知单，而不是指令施工单位暂停施工。施工单位被举报已用于工程的某批装饰材料为不合格产品，不属于签发暂停令的情况，而且暂停令不应当由建设单位签发，应由总监理工程师签发。项目监理机构应批准施工单位提出的索赔申请。因为经见证取样检测，该批材料合格，由此导致的人员窝工和机械闲置费用，应由建设单位承担，所以索赔应该予以批准。建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害答案：B,C解析：建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。监理工程师考试题目下载8卷 第6卷某工程单代号网络计划如下图所示，其中关键工作有()。A.工作AB.工作BC.工作CD.工作DE.工作E答案：A,C,E解析：下列选项中，属于可以不招标项目的有()。A.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目B.需要采用不可替代的专利或者专有技术的项目C.采购人依法能够自行建设、生产或者供的项目D.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的项目答案：B,C,E解析：考点:招标投标法实施条例相关内容。有下列情形之一的，可以不进行招标：需要采用不可替代的专利或者专有技术；采购人依法能够自行建设、生产或者提供；已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；国家规定的其他特殊情形。全国高速公路联网监控设施构成（）。 A.国家路网监控中心B.省级监控中心C.路段监控分中心D.基层监控单元E.交警监控中心答案：A,B,C,D解析：本题考查的是公路监控工程质量监理。公路监控管理体系架构从全国层面可分为，国家路网监控中心省级监控中心路段监控分中心基层监控单元4级管理。工程质量评估报告应在()提交给建设单位。A.竣工验收前B.竣工验收后C.竣工预验收前D.竣工验收备案后答案：A解析：工程质量评估报告应在正式竣工验收前提交给建设单位。预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至( )止。A.竣工验收之日B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C.签发工程移交证书日D.缺陷责任期止之日答案：B解析：(2022年真题)下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有（）。A.材料供货合同B.出厂合格证C.质量检验报告D.质量验收标准E.性能检测报告答案：B,C,E解析：本题考查的是现场施工准备的质量控制。用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件包括出厂合格证、质量检验报告、性能检测报告以及施工单位的质量抽检报告等。监理工程师考试题目下载8卷 第7卷下列工作中，属于价值工程的工作程序中分析阶段的工作有（）。A.收集整理资料B.功能定义C.功能整理D.功能评价E.成果评价答案：A,B,C,D解析：考点:价值工程方法。价值工程的工作程序中分析阶段的内容是：收集整理资料；功能定义；功能整理；功能评价。(2022年)工程临时或最终延期报审表应由（）签字。A.监理单位技术负责人B.监理单位法定代表人C.总监理工程师D.专业监理工程师答案：C解析：本题考核建设工程监理基本表式及其应用说明。关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.一个项目可以有几个不同的标底答案：B解析：标底说明文件1、招标人可以自行决定是否编制标底。2、一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。3、招标人不得规定最低投标限价，可以规定最高投标限价。4、标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。某大型渠道工程，主要工程量为土方开挖、土方回填、混凝土工程，发包人与承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2022年版）签订了施工委托合同；发包人与监理人签订了监理委托合同。事件1：渠道深基坑开挖前，施工单位编制了深基坑开挖专项施工方案。事件2：施工单位对渠道防渗材料土工膜进行了见证取样。事件3：渠坡抗滑桩施工过程中，施工单位对抗滑桩地质情况进行了地质编录。事件4：该项目中的粗骨料由发包人提供，粗骨料进场后，承包人拒绝对粗骨料进行检测而直接使用，承包人认为发包人提供的粗骨料质量应由发包人负责。1.请简述事件1中专项施工方案控制程序。2.请简述事件2中见证取样程序。3.事件3中，地质编录工作程序是否正确，请说明理由。4.事件4中，承包人的说法是否正确？请说明理由。5.事件4中，若承包人拒绝检测，请简述监理人应采取何种措施。答案：解析：1.深基坑专项施工方案控制程序如下：施工单位组织专家论证；施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签；专职安全生产管理人员进行现场监督。2.见证取样程序如下：（1）见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。（2）监理人对见证取样进行跟踪并填写见证取样跟踪记录。3.不正确。地质编录工作承包人应报请设代机构（设计单位）进行，并及时告知监理机构。问题4：不正确。对于发包人提供的原材料，承包人也应进行合格性检测。问题5：（1）监理人应下发监理通知，指示承包人进行检测。（2）若承包人未按监理机构的指示进行检测，监理机构可委托其他有资质的检测机构进行检测，承包人应为此提供一切方便并承担相应费用。根据房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法，施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容包括（）。A.相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字B.是否符合民用建筑节能强制性标准C.地基基础的安全性D.主体结构的安全性E.施工图设计范围是否超过初步设计批复内容答案：A,B,C,D解析：考核建设实施阶段的工作内容。施工图审查机构对施工图审查的内容包括：（1）是否符合工程建设强制性标准；（2）地基基础和主体结构的安全性；（3）消防安全性；（4）人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；（5）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；（6）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；（7）其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。参见教材P12。生产厂方直接运至工地组装、调试的大型设备，应在其自检合格后，由()组织复核，经复核合格后才能予以验收。A、建设单位代表B、监理工程师C、施工总承包单位D、设备系统的运营单位答案：B解析：工地交货的大型设备，一般由厂方运至工地后组装、调整和试验，经自检合格后再由监理程师组织复核，复核合格后才予以验收。监理工程师考试题目下载8卷 第8卷(2022年)下列制度中，属于项目监理机构内部工作制度的有（）。A.施工备忘录签发制度B.施工组织设计审核制度C.工程变更处理制度D.监理工作日志制度E.监理业绩考核制度答案：D,E解析：本题考查的是监理规划主要内容。项目监理机构内部工作制度：（1）项目监理机构工作会议制度，包括监理交底会议，监理例会、监理专题会，监理工作会议等；（2）项目监理机构人员岗位职责制度；（3）对外行文审批制度；（4）监理工作日志制度；（5）监理周报、月报制度；（6）技术、经济资料及档案管理制度；（7）监理人员教育培训制度；（8）监理人员考勤、业绩考核及奖惩制度。在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价做相应调整的情况是（ ）。A、工程量减少5%B、水泥价格上涨3% C、出现恶劣气候D、工程范围变更答案：D解析：固定总价合同的价格计算是以设计图纸、工程量及现行规范等为依据，发承包双方就承包工程协商一个同定的总价，即承包方按投标时发包方接受的合同价格实施工程，并一笔包死，无特定情况不作变化。采用这种合同，合同总价只有在设计和工程范围发生变更的情况下才能随之作相应的变更，除此之外，合同总价一般不得变动。见证取样的检验报告应满足的基本要求有（ ）。A.试验报告应电脑打印B.试验报告采用统一用表C.试验报告签名一定要手签D.注明取样人的姓名E.应有“见证检验专用章”答案：A,B,C,E解析：本题考查的是见证取样。见证取样的检验报告有五点要求：（1）试验报告应电脑打印；（2）试验报告采用统一用表；（3）试验报告签名一定要手签；（4）试验报告应有“见证检验专用章”统一格式；（5）注明见证人的姓名。 某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。A应当接受B可以接受C应当拒绝D可以拒绝正确答案：C风险识别的工作成果是()A、确定建设工程风险因素、风险事件及后果B、定量确定建设工程风险事件发生概率C、定量确定建设工程风险事件损失的严重程度D、建立建设工程风险清单答案：D解析：风险识别的结果是建立建设工程风险清单。国际工程中，工程咨询公司主要为业主提供（）服务。A.技术咨询B.材料设备采购C.合同咨询和索赔D.生产准备、调试验收E.工程招标答案：B,D,E解析：考点:“工程咨询公司为业主提供服务的内容”。工程咨询公司为业主服务既可以是全过程服务，也可以是阶段性服务。工程建设全过程服务的内容包括可行性研究(投资机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究)、工程设计(概念设计、基本设计、详细设计)、工程招标(编制招标文件、评标、合同谈判)、材料设备采购、施工管理(监理)、生产准备、调试验收、后评价等一系列工作。在全过程服务的条件下，咨询工程师不仅是作为业主的受雇人开展工作，而且也代行了业主的部分职责。所以，选项B、D、E符合题意。选项A的“技术咨询”和选项C的“合同咨询和索赔”均是工程咨询公司为承包商提供的主要服务。因此，本题的正确答案为BDE。