监理工程师历年真题和解答9篇.docx

监理工程师历年真题和解答9篇监理工程师历年真题和解答9篇 第1篇两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照（）的单位的业务许可范围承揽工程。A.资质等级高B.资质等级低C.各自D.综合后答案：B解析：2022版教材P22本题考查的是建筑法主要内容。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。 施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（）书面通知项目监理机构。A.8小时B.12小时C.24小时D.48小时 答案：C解析：施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时书面通知项目监理机构。下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A、分包单位资格报审表 B、施工进度计划报审表 C、分项工程报验表 D、工程复工报审表答案：D解析：本题考查的是监理通知单、工程暂停令、工程复工令的签发。工程复工报审表需建设单位签署审批意见。参见教材P127。EPC模式所适用的工程一般具有（）特点。A.工程规模较大B.工期较短C.技术简单D.质量要求高答案：A解析：考点:“EPC模式的特征”。在国际工程承包中，固定总价合同仅用于规模小、工期短的工程。而EPC模式所适用的工程一般规模均较大、工期较长，且具有相当的技术复杂性。因此，在这类工程上采用接近固定的总价合同，也就称得上是特征了。因此，本题的正确答案为A。 某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。A正常监理工作B额外监理工作C变更监理工作D附加监理工作正确答案：D监理工程师历年真题和解答9篇 第2篇事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起（）的客观现象。A.合同法律关系产生B.合同法律关系变更C.合同法律关系消灭D.合同法律关系转移E.合同法律关系冻结答案：A,B,C解析：2022版教材P9本题考查的是事件的概念。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。采用“过程方法”，通过满足顾客要求增强顾客满意的质量管理体系标准是（ ）。A.IS09000:2022质量管理体系基础和术语B.IS09001:2022质量管理体系要求C.IS09004:2022组织持续成功的管理一种质量管理方法D.lS019011:2022管理体系审核指南答案：B解析：2022版教材P16-19IS0 9001 : 2022 质量管理体系 要求标准倡导在建立、实施质量管理体系以及提高其有效性时采用过程方法。通过满足顾客要求增强顾客满意。钻孔灌注桩所用水下混凝土不同于一般混凝土的技术要求，其中集料粒径最大不得大于（ ）。A.导管内径的1/81/6 B.钢筋最小净距的1/4 C.40mm D.钢筋最小净距的1/6答案：C解析：本题考查的是桥梁基础。钻孔灌注桩所用水下混凝土不同于一般混凝土的技术要求，水泥的初凝 时间不宜早于2.5h。集料粒径不宜大于导管内径的1/81/6和钢筋最小净距的1/4，同时不宜大于 40mm。混凝土 的含砂率宜采用40%50%，水灰比宜采用0.50.6，坍落度宜为1820cm。每1m3混凝土的水泥用量，一般不 宜小于350kg。（）是指按照设计图纸和相关文件的要求，在建设场地上将设计意图付诸实现的测量、作业、检验，形成工程实体建成最终产品的活动。A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收答案：B解析：本题考查重点是“工程质量形成过程与影响因素”。工程施工是指按照设计图纸和相关文件的要求，在建设场地上将设计意图付诸实现的测量、作业、检验，形成工程实体建成最终产品的活动。任何优秀的设计成果，只有通过施工才能变为现实。因此工程施工活动决定了设计意图能否体现，直接关系到工程的安全可靠、使用功能的保证，以及外表观感能否体现建筑设计的艺术水平。在一定程度上，工程施工是形成实体质量的决定性环节。因此，本题的正确答案为B。某公路工程项目施工承包签约合同价为6500万元，工期18个月，承包合同规定：1.发包人在开工前7天应向承包人支付签约合同价10%的开工预付款。2.开工预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。3.工程进度款按月结算。工程质量保证金为承包合同价的3% ，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留。4.当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应单价调整系数为0.9。5.新增工程按现行公路工程预算定额（JTG/T 3832）及公路工程基本建设项目概算预算编制办法（JTG 3830）的规定计算建筑安装工程费，以此建筑安装工程费为新增工程的单价，措施费中的施工辅助费费率为5%，其余措施费综合费率为7%，规费综合费率为35%，企业管理费费率为10%，利润率为7%，税率为9%，设备费及专项费用不计。在施工过程中，发生了以下事件：（1）工程开工后，发包人要求变更设计。增加一项现浇混凝土挡土墙工程，按现行公路工程预算定额（JTG/T 3832）的消耗量及价格信息资料计算的每立方米现浇混凝土挡土墙的人工费为120元，材料费为310元，施工机械使用费为240元（其中机上作业人员人工费40元），定额人工费150元，定额材料费300元，定额机械使用费260元。（2）在工程进度至第8个月时，承包人按计划进度完成了500万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项浆砌片石挡土墙工程。经监理人计量后的该工作工程量为460m2，经发包人批准的单价为352元/m2（3）施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原单价计算的该项月已完工程量结算报600万元。经监理人计量。其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为680m3 （原清单工程数量为500m3 ，单价1200元/m3）。问题：1.计算该项目的工程开工预付款。2.列式计算现浇混凝土挡土墙的单价。3.列式计算第8个月的应付工程款。4.列式计算第14个月的应付工程款。（计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。）答案：解析：问题1：工程预付款：6500×10%=650（万元）问题2：工程开工后，发包人要求变更设计。增加一项现浇混凝土挡土墙工程，按现行公路工程预算定额（JTG/T3832）的消耗量及价格信息资料计算的每立方米现浇混凝土挡土墙的人工费为120元，材料费为310元，施工机械使用费为240元（其中机上作业人员人工费40元） ，定额人工费150元，定额材料费300元，定额机械使用费260元。直接费：120+310+240=670（元/m3）定额直接费：150+300+260=710（元/m3）措施费：710×0.05+410×0.07 =64.20（元/m3）企业管理费：710×0.1=71（元/m3）规费：（120+40）×0.35=56（元/m3）利润：（710+64.2+71）×0.07=59.16（元/m3）税金：（670+64.2+71+56+59.16）×0.09=82.83（元/m3）建筑安装工程费（单价）：670+64.2+71+56+59.16+82.83=1003.19（元/m3）问题3：增加工作的工程款：460×352=16.19（万元）第8月应付工程款：（500+16.19）×（1-3%） -650+5=370.70（万元）问题4：该分项工程增加工程量后的差价：（680-500×1.1）×1200×（1-0.9）=1.56（万元）或该分项工程的工程款：500×1.1×1200+（680-500×1.1）×1200×0.9=80.04（万元）承包人结算报告中该分项工程的工程款：680×1200=81.6（万元）承包人多报的该分项工程的工程款：81.6-80.04=1.56（万元）第14个月应付工程款：（600-1.56）×（1-3%）=580.49（万元）监理工程师历年真题和解答9篇 第3篇关于建设工程组织管理基本模式的说法，正确的有()A、平行承发包模式的优点是有利于投资控制B、项目总承包模式的缺点是不利于投资控制C、项目总承包模式的优点是监理单位的组织协调工作量小D、项目总承包管理模式的优点是有利于进度控制E、平行承发包模式的缺点是不利于业主选择承建单位答案：C,D解析：A项，平行承发包模式的缺点是投资控制难度大；B项，项目总承包模式的优点是有利于投资控制；E项，平行承发包模式的优点是有利于业主选择承建单位。了解工程场地和周围环境情况，以获取认为有必要的信息是通过()进行。A.组织现场踏勘B.召开投标预备会C.组织资格审查D.发售招标文件答案：A解析：考点:建设工程监理招标方式和程序。组织现场踏勘目的在于了解工程场地和周围环境情况，以获取认为有必要的信息。公路施工过程的组织原则（）。A.连续性B.协调性C.均衡性D.经济性E.安全性答案：A,B,C,D解析：本题考查的是公路工程施工组织方法和特点。施工中的连续性、协调性和均衡性、经济性原则。对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括（）。A.总体布置的合理性B.设备选型的适用性C.造型是否美观大方D.“三废”治理方案是否有效E.投资是否超过限额答案：A,B,C,D解析：本题考查重点是“建筑工程设计投标管理”。 设计方案评审内容主要包括：设计指导思想是否正确；设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平；总体布置的合理性，场地利用系数是否合理；工艺流程是否先进；设备选型的适用性；主要建筑物、构筑物的结构是否合理，造型是否美观大方并与周围环境相协调；“三废”治理方案是否有效；以及其他有关问题。因此，本题的正确答案为ABCD。工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A.招标人不同B.投标保函的类别不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同答案：C,D,E解析：知识点:工程设计招标概述。工程设计招标与其他招标的不同主要表现在以下几个方法：招标文件内容不同；对投标书编制要求不同；开标形式不同；评标原则不同。2022版教材P2627。监理工程师历年真题和解答9篇 第4篇根据建筑法，建设单位应当自领取施工许可证之日起的()个月内开工，因故不台旨按期开工的，应向发证机关申请延期。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：<建筑法第九条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的.应当向发证机关申请延期。以下建设工程给监理合同文件的解释顺序，正确的是（ ）。A.专用合同条款通用合同条款投标函及其附录中标通知书B.中标通知书专用合同条款通用合同条款投标函及其附录C.投标函及其附录中标通知书专用合同条款通用合同条款D.中标通知书投标函及其附录专用合同条款通用合同条款答案：D解析：考核建设工程监理合同订立。合同协议书与下列文件一起构成合同文件：中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；委托人要求；监理报酬清单；监理大纲；其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。参见教材P84。专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，检查复核的内容包括()。A.测量管理制度B.测量设备检定证书C.施工高程控制网D.施工平面控制网E.施工临时水准点答案：B,C,D,E解析：查验施工控制测量成果。专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见，并应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，包括:施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书；施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，由专业监理工程师审查。专业监理工程师应审查施工单位的测量依据、测量人员资格和测量成果是否符合规范及标准要求，符合要求的，予以签认。在编制物资供应计划时，（）是保证建设工程顺利实施的物质基础A.市场条件B.资金能否得到保证C.物资供应有无特殊要求D.能否按施工进度计划的需要及时供应材料答案：D解析：本题考查的是物资供应进度控制概述。能否按施工进度计划的需要及时供应材料是保证建设工程顺利实施的物质基础。关于设备采购的质量控制，以下说法错误的是（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由总包编写报监理单位批准C.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案D.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商答案：B解析：考核市场采购设备质量控制。选项B错误，总包单位采购，采购方案由总包编写报建设单位批准。参见教材P197。监理工程师历年真题和解答9篇 第5篇依据建设工程安全生产管理条例，在实施监理过程中，工程监理单位发现存在安全事故隐患时，正确的做法为()A、要求施工单位暂时停止施工B、要求施工单位整改C、对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告其上级管理部门D、对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位E、对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门答案：B,D解析：根据建设工程安全生产管理条例第十四条，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。建设工程监理合同的组成文件有（）。A.协议书B.中标通知书C.投标文件D.专用条件E.格式条款答案：A,B,C,D解析：协议书还明确了建设工程监理合同的组成文件： 协议书；中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程)；投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)；专用条件；通用条件；附录，即：附录A：相关服务的范围和内容；附录B：委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。建设工程监理合同签订后，双方依法签订的补充协议也是建设工程监理合同文件的组成部分。协议书是一份标准的格式文件，经当事人双方在空格处填写具体规定的内容并签字盖章后，即发生法律效力。因此，本题的正确答案为ABCD。在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先（）。A.确定可调整进度的范围B.确定可利用的资源数量C.分析所采取措施的成本D.分析比较各种措施的优劣答案：A解析：本题考查的是进度调整的系统过程。当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先确定可调整进度的范围，主要指关键节点、后续工作的限制条件以及总工期允许变化的范围。下列选项中，不属于风险管理主要环节的是()。A.投机风险B.风险识别C.风险分析与评价D.风险对策的实施答案：A解析：2022版教材P171-180本题考查的是建设工程风险管理。风险管理包括风险识别、风险分析与评价、风险对策的决策、风险对策的实施和风险对策实施的监控五个主要环节。建设工程施工进度控制工作细则的内容包括( )。 A、施工进度控制目标分解图B、施工现场材料二次搬运安排C、施工进度控制的方法和措施D、分包单位进出场时间安排E、施工进度控制人员的职责分工答案：A,C,E解析：施工进度控制工作细则主要内容包括：(1)施工进度控制目标分解图；A(3)进度控制人员的职责分工；E(5)进度控制的方法(包括进度检查周期、数据采集方式、进度报表格式、统计分析方法等)；C(6)进度控制的具体措施(包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等)；C监理工程师历年真题和解答9篇 第6篇关于法定代表人的说法，正确的有（）。A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任C.法定代表人代表法人从事民事活动D.法定代表人为特别法人E.法人应当有法定代表人答案：C,E解析：知识点:合同法律关系。依照法律或者法人章程的规定代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受，法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。2022版教材P7。工程承发包管理包括规定工程招标投标承发包的范围、类型、条件，对招标投标承发包活动的依法监督和工程合同内容的规范性管理。工程承发包管理属于（ ）的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位答案：B解析：2022版教材P5-6政府监督管理职能包括：(1)建立和完善工程质量管理法规；(2)建立和落实工程质量责任制；(3)建设活动主体资格的管理；(4)工程承发包管理；(5)工程建设程序管理；(6)工程质量监督管理。某公路路基填筑工程在施工完成半月后，一段路基（约有80m长）整体失稳垮塌，但未造成人员伤亡。经调查表明，该事故发生的原因是由于施工单位在该路基施工时盲目赶进度，未将原地面的淤泥彻底清理干净所致。事故发生后，施工单位立即进行了返工处理，经检查验收合格。经监理工程师核实施工单位用于这次返工的各项费用共计90万元，事后施工单位根据合同规定监理工程师提交了费用索赔的各种文件资料，要求建设单位对返工所花费的90万元给予赔偿。3.根据题意，你认为此次质量事故属于哪级哪类事故？为什么？答案：解析：3.此次质量事故属于二级一般质量事故。因为该事故造成直接经济损失90万元，没有人员伤亡，符合交通部规定的二级一般质量事故的条件。某工程项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费900万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费300万元，基本预备费150万元，建设期利息200万元，流动资金为1000万元，铺底流动资金为300万元，则该项目的静态投资部分为（）万元。A.2300B.2550C.2630D.2930答案：B解析：考点:建设工程项目投资的概念。静态投资部分=建筑安装工程费+设备工器具购置费+工程建设其他费+基本预备费=1000+900+500+150=2550(万元)。下列关于建设工程目标控制技术措施的表述中，正确的有（ ）。 A.要能提出多个不同的技术方案 B.要对不同的技术方案进行技术经济分析 C.技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果 D.要避免仅从技术角度选定技术方案 E.对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施答案：A,B,D解析：监理工程师历年真题和解答9篇 第7篇下列选项中，施工控制测量成果报验表由()审查合格后予以签认。A.总监理工程师B.法定代表人C.技术负责人D.专业监理工程师答案：D解析：考点:建设工程监理基本表式及其应用说明。施工控制测量成果报验表，专业监理工程师审查合格后予以签认。GB/T190002022族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括（）。A、管理职责B、产品实现C、环境管理D、资源管理E、质量管理答案：A,B,D解析：质量管理的循环包括：管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进。选择合理的承发包模式和合同计价方式是目标控制的( )A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施答案：D解析：2022版教材P131-135建设工程总目标及分目标将反映在建设单位与工程参建主体所签订的合同之中。由此可见，通过选择合理的承发包模式和合同计价方式，选定满意的施工单位及材料设备供应单位，拟订完善的合同条款，并动态跟踪合同执行情况及处理好工程索赔等，是控制建设工程目标的重要合同措施。价值工程对象选择，主要哪些方法（）。A.经验分析法B.ABC分析法C.强制评分法D.百分比分析法E.头脑风暴法答案：A,B,C,D解析：本题考查的是价值工程。头脑风暴法是方案创造的方法。(2022年真题)实施监理的工程，办理工程质量监督注册手续需提供的资料有（）。A.必要的施工图纸B.施工图设计文件审查报告和批准书C.中标通知书和施工、监理合同D.建设单位、施工单位和监理单位工程项目负责人和机构组成E.施工组织设计和监理规划（监理实施细则）答案：B,C,D,E解析：本题考查的是建设实施阶段的工作内容。办理质量监督注册手续时需提供下列资料：（1）施工图设计文件审查报告和批准书；（2）中标通知书和施工、监理合同；（3）建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；（4）施工组织设计和监理规划（监理实施细则）；（5）其他需要的文件资料。监理工程师历年真题和解答9篇 第8篇下列方法中可以用于编制施工图预算的有（ ）。A、定额单价法B、工程量清单单价法C、扩大单价法D、实物量法E、综合单价法答案：A,B,D解析：单位工程施工图预算的编制是编制各级预算的基础。单位工程预算包括单位建筑工程预算和单位设备及安装工程预算。单位建筑工程预算与安装工程预算包含的内容参见图3-18。下列选项中能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A.建设工程合同当事人违约B.发生法律效力的法院判决C.仲裁机构裁定D.物价正常波动E.行政行为答案：A,B,C,E解析：考点:合同法律关系的产生、变更与灭失。能够引起合同法律关系的产生、变更与灭失的包括行为和事件两类。选项A属于违法行为；选项BCE，行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。监理规划的主要内容之一是工程造价控制，下列工程目标控制任务中，属于工程造价控制任务的是（）。A.审查施工组织设计及专项施工方案B.审查工程中使用的新技术.新工艺C.分析比较实际完成工程量与计划完成量D.复核施工控制测量成果及保护措施答案：C解析：本题考查的是监理规划主要内容。工程造价控制工作内容：（1）熟悉施工合同及约定的计价规则，复核、审查施工图预算；（2）定期进行工程计量，复核工程进度款申请，签署进度款付款签证：（3）建立月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议，并报告建设单位；（4）按程序进行竣工结算款审核，签署竣工结算款支付证书。选项ABD属于工程质量控制任务。下列选项中，属于监理工程师不予注册的情形的有()。A.不具有完全民事行为能力的B.未达到监理工程师继续教育要求的C.在两个或者两个以上单位申请注册的D.年龄超过60周岁的E.以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的答案：A,B,C,E解析：考点:监理工程师资格考试和注册。申请人有下列情形之一的，不予初始注册、延续注册或者变更注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)刑事处罚尚未执行完毕或者因从事工程监理或者相关业务受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满2年的；(3)未达到监理工程师继续教育要求的；(4)在两个或者两个以上单位申请注册的；(5)以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的；(6)年龄超过65周岁的；(7)法律、法规规定不予注册的其他情形。下列关于进口设备阐述正确的有（ ）。A. 进口产品增值税额=CIF×增值税率B. CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费C. 进口产品增值税额=组成计税价格×增值税率D. 消费税=（到岸价×人民币外汇牌价+关税）×消费税率E. 消费税=（到岸价×人民币外汇牌价+关税）÷（1-消费税率）×消费税率答案：B,C,E解析：2022版教材P29本题考查的是进口设备购置费的相关内容。到岸价（CIF）=离岸价（FOB）+国外运费+国外运输保险费；消费税=（到岸价×人民币外汇牌价+关税）÷（1-消费税率）×消费税率；进口产品增值税额=组成计税价格×增值税率。监理工程师历年真题和解答9篇 第9篇由建设工程投资、进度质量三大目标之间存在对立关系可知，建设工程三大目标应()A、同时达到最优B、分别进行分析与论正C、作为一个系统统筹考虑D、尽可能进行定量的分析答案：C解析：在确定建设工程目标时，不能将投资、进度、质量三大目标割裂开来，分别孤立地分析和论证，更不能片面强调某一目标而忽略其对其他两个目标的不利影响，而必须将投资、进度、质量三大目标作为一个系统统筹考虑，反复协调和平衡，力求实现整个目标系统最优。背景资料：某建设工程合同工期为25个月，其双代号网络计划如图52所示，该计划已过监理工程师审核批准。1该网络计划的计算工期是多少?为确保工程按期完工，哪些施工过程应该作为重点控制对象?为什么?2当该计划执行7个月以后，监理工程师发现，施工过程C和施工过程D已经完成，而施工过程E将会拖后2个月。此时施工过程E的实际进度是否会影响总工期?为什么?3若实际进度确实影响到总工期，为了保证总工期不延长，应该对原进度计划进行调整。现拟组织施工过程H、I、J、K进行流水施工。各个施工过程中的施工段及其流水节拍见表5-1。按原进度计划中的逻辑关系，组织施工过程H、I、J、K进行流水施工的方案有哪些?试比较各方案的流水施工工期，并且判断调整后的计划是否满足合同工期的要求。4若压缩某些施工过程的持续时间，对原计划进行调整以保证工期不延长。各施工过程的直接费率以及最短持续时间见表5-2。在不改变各施工过程逻辑关系的前提下，原进度计划的最优调整方案是什么?请讲明原因。此时直接费将增加多少?答案：解析：1该网络计划的计算工期Te=25个月，其计算过程如图53所示。 关键线路为，关键工作为A、E、H、I、K。为确保工程按期完成，应该将A、E、H、I、K等施工过程作为重点控制对象。因为它们是关键工作，时差都为零。2当该计划执行7个月以后，监理工程师检查时发现施工过程E将会拖后两个月，此时施工过程E的实际进度将会影响总工期2个月，因为E是关键工作。3为了保证总工期不延长，当采用流水施工组织方式赶工时，可以考虑以下的调整方案：(1)组织H、I、J、K进行流水施工；(2)组织H、I进行流水施工；(3)组织H、I、K的流水施工；(4)组织H、I、J的流水施工。现分述如下。方案1：组织H、I、J、K四项工作进行流水施工。由于各项工作(施工过程)的流水节拍不完全相等，而且每项工作在各个施工段中的流水节拍也不完全相等，所以只能组织非节奏流水施工。计算H、I、J、K流水施工的施工工期（注意流水施工）。流水施工工期需要按两条路线HIJ和HIK分别计算。THIJ=（4+2）+（2+1+2）=11（月）THIK=（4+1）+（2+3+1）=11（月）计算总工期。因为按E工作拖后两个月考虑，则E工作的完成时间为7+2=9，即第9个月末完成，所以H工作的开始时间也是第9个月末。能满足要求。其流水施工横道图如图54所示。方案2：组织H、I两项工作(施工过程)进行流水施工。其流水施工图如图55所示。比较以上4个流水施工方案，如表54所示。4若压缩某些施工过程的持续时问，对原计划进行调整，则：(1)最优调整方案为：压缩K一个月，增加直接费40万元，此时形成两条关键路线；压缩I一个月，增加直接费45万元。(2)共压缩2个月可以满足工期不延长的要求，共增加直接费=40+45=85(万元)。因为增加的直接费最少，所以采取本调整方案。如果采用另一个方案，则：先压缩K一个月，J也成为关键工作；再压缩J、K各一个月。这样可满足要求，但增加的直接费=2×40+35=115(万元)，比最优方案高。下列关于巡视的内容中，需要在监理规划中体现的是()。A.巡视方案B.巡视要点C.巡视频率D.巡视措施答案：A解析：2022版教材P144-146本题考查的是巡视。项目监理机构应在监理规划的相关章节中编制体现巡视工作的方案、计划、制度等相关内容，以及在监理实施细则中明确巡视要点、巡视频率和措施，并明确巡视检查记录表。 下列既属于监理工程师权利，又属于监理工程师义务的是()。A.接受继续教育B.履行管理职责，执行技术标准、规范和规程C.保证执业活动成果的质量，并承担相应责任D.在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章 答案：A解析：考点:注册监理工程师执业和继续教育。接受继续教育既属于监理工程师权利，又属于监理工程师义务。在建设工程进度监测过程中，定期收集进度报表资料情况属于（）的主要方式。A.实际进度与计划进度的对比分析B.实际进度数据的加工处理C.进度计划执行中的跟踪检查D.实际进度数据的统计分析答案：C解析：本题考查的是进度监测的系统过程。对进度计划的执行情况进行跟踪检查是计划执行信息的主要来源，是进度分析和调整的依据，也是进度控制的关键步骤。跟踪检查的主要工作是定期收集反映工程实际进度的有关数据。为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应认真做好以下三方面的工作：(1)定期收集进度报表资料；(2)现场实地检查工程进展情况；(3)定期召开现场会议。