监理工程师模拟试题6辑.docx

监理工程师模拟试题6辑监理工程师模拟试题6辑 第1辑 监理工程师审查总承包单位提交的分包单位资质报审表时，主要审查的内容应包括( )。A. 施工承包合同是否允许分包B. 分包单位基本情况C. 分包的范围和工程部位是否可进行分包D. 分包协议草案E. 分包单位完成分包工程任务的能力正确答案：ACE根据标准施工合同，工程预付款担保采用的形式是( )。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函答案：D解析：考点:施工合同标准文本。标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。参见教材P76。根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由承包商提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。A.业主B.承包商C.工程师D.善意第三方答案：A解析：本题考查的是ECC合同中的合作伙伴管理理念。在补偿事件中，若变更由承包商提供的工程信息，则按对业主最有利的解释计价。根据合同法，下列关于合同终止情形的说法，正确的是（）。A.债务人要求债务进行重新划分B.债务相互抵销C.债务人将全部合同权利转让给第三人D.债务人将全部债务转让给第三人答案：B解析：本题考查的是合同法主要内容。合同终止的情形包括：（1）债务已经按照约定履行；（2）合同解除；（3）债务相互抵消；（4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除债务；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。参见教材P32。1）合同终止的条件。合同终止的情形包括：债务已经按照约定履行；合同解除；债务相互抵消；债务人依法将标的物提存；债权人免除债务；债权债务同归于一人；法律规定或者当事人约定终止的其他情形。合同权利义务的终止，不影响合同中结算和清理条款的效力以及通知、协助、保密等义务的履行。在编制招标控制价时，施工机械台班单价，应首先按（）计算。A.工程造价管理机构公布的单价B.清单中列出的单价C.市场调查确定的单价D.暂估单价答案：A解析：本题考查招标控制价及确定方法。编制招标控制价时，对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按省级、行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构公布的单价计算；材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，工程造价信息未发布材料单价的，其价格应按市场调查确定的单价计算。某土建工程，合同规定结算款为150万元，合同原始报价日期为1995年3月。工程于1996年5月建成交付使用。则工程实际结算款为（ ）万元。工程人工费、材料构成比例及有关造价指数A.106.4 B.143.6C.127.2 D.159.6答案：D解析：#根据建设工程质量管理条例，关于施工合同中对最低保修期限作出的规定，正确的是（ ）。A.基础设施工程的保修期限为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程的保修期限为2年C.有防水要求的房间和外墙面防渗漏的保修期限为2年D.装修工程的保修期限为1年答案：A解析：考核建设工程质量管理条例相关内容。根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。参见教材P40。(2022年)下列确认工程建设最终风险清单的风险识别方法组合中，正确的组合是（）。A.专家调查法和初始清单法B.专家调查法和经验数据法C.初始清单法和经验数据法D.初始清单法和风险调查法答案：D解析：风险调查可以从组织、技术、自然环境、经济、合同等方面分析拟建工程的特点以及相应的潜在风险。即在初始清单的基础上进行风险调查 各类房屋建筑工程和市政基础设施工程，竣工验收合格后，都应该在规定的时间内将工程竣工验收报告和有关文件，由（ ）报建设行政主管部门备案。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设单位与监理单位共同正确答案：B监理工程师模拟试题6辑 第2辑根据招标投标法实施条例，公开招标在开标时，应当由（ ）。A、招标监督机构主持，所有投标人均应参加B、招标监督机构主持，投标人自愿参加C、招标人主持，所有投标人均应参加D、招标人主持，投标人自愿参加答案：C解析：考点:评标、决标阶段的工作。公开招标在开标时，应当由招标人主持，所有投标人均应参加。公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场。如果投标人代表未到场，则不开启该投标书。参见教材 P33。某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。A.物B.行为C.智力成果D.货币答案：A解析：2022版教材P6-9本题考查重点是“合同法律关系的构成”。合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和动产，流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。因此，本题的正确答案为A。下列关于标准施工招标文件分卷组成的说法，错误的有( )。A.招标公告属于第一卷的标准文件B.第二卷为工程量清单C.第三卷为图纸D.第四卷为投标文件格式E.技术标准和要求属于第三卷答案：B,C解析：2022版教材P40-49标准施工招标文件包括封面格式和四卷八章内容，其中，第一卷包括第一章至第五章，涉及招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单等内容;第二卷由第六章图纸组成;第三卷由第七章技术标准和要求组成;第四卷由第八章投标文件格式组成。工程监理单位应（ ）、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。A.以公徇私B.公平C.独立D.诚信E.诚实信用答案：B,C,D解析：工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。 运用价值工程优选设计方案，分析计算结果为：甲方案单方造价1500元，价值系数为1.13；乙方案单方造价1550元，价值系数1.25；丙方案单方造价1300元，价值系数0.89；丁方案单方造价1320元，价值系数1.08。则最优方案为( )。A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案 答案：B解析：2022教材P102-111乙方案的价值系数最高，为最优方案。根据标准设计施工总承包合同，对发包人要求作出反应的文件是（）。A.价格清单B.专用条款C.承包人建议书D.联合体协议答案：C解析：本题考查的是设计施工总承包合同合同文件。 “承包人建议书”是对“发包人要求”的响应文件。下列选项中，不属于建设工程质量特性的是（ ）。A.适用性B.节能性C.与环境的协调性D.隐蔽性答案：D解析：2022版教材P1-2本题考查的是建设工程质量。建设工程质量的特性：适用性、耐久性、安全性、可靠性、经济性、节能性、与环境的协调性。对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。A、尽早提供可动用单元 B、尽早安排主体工程 C、尽量推迟附属配套工程 D、尽量推迟规模较大的主体工程答案：A解析：考点:施工进度控制目标的确定。对于大型建设工程项目，应根据尽早提供可动用单元的原则，集中力量分期分批建设，以便尽早投入使用，尽快发挥投资效益。参见教材P118。#以下关于沥青混合料的使用范围，正确的有（）。A.一般剩余空隙率较大的沥青碎石（砾石），只用于修建路面的下层或整平层B.粗粒式沥青混合料能用于修建路面的上层和下层C.中粒式沥青混合料主要用于修建路面上层和单层式面层D.细粒式沥青混合料广泛用于修建路面上层E.砂粒式沥青混合料仅用于路面的封层和表面处治答案：A,C,D,E解析：本题考查的是沥青面层施工质量监理。一般剩余空隙率较大的沥青碎石（砾石），只用于修建路面的下层或整平层；粗粒式沥青混合料只用于修建路面的下层；中粒式沥青混合料主要用于修建路面上层和单层式面层；细粒式沥青混合料广泛用于修建路面上层；砂粒式沥青混合料仅用于路面的封层和表面处治。监理工程师模拟试题6辑 第3辑可调总价合同适用于（）规定很明确的项目，由于合同中列有调值条款，所以工期在1年以上的工程项目较适于采用这种合同计价方式。A.工程内容B.工程经济环境C.技术经济指标D.监理大纲E.监理规划答案：A,C解析：2022教材P146-151可调总价合同适用于工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，由于合同中列有调值条款，所以工期在1 年以上的工程项目较适于采用这种合同计价方式。监理单位受业主委托进行工程设计监理时，为有效控制设计进度，监理工程师在设计工作开始之前需要完成的工作是()。A.建立设计工作技术经济责任制B.编制设计总进度计划C.建立健全设计技术经济定额 D.审查设计单位编制的进度计划的合理性和可行性答案：D解析：2022版教材P114-115本题考查的是监理单位的进度监控。对于设计进度的监控应实施动态控制。在设计工作开始之前，首先应由监理工程师审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。在进度计划实施过程中，监理工程师应定期检查设计工作的实际完成情况，并与计划进度进行比较分析。黑钻压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 一旦发现偏差，就应在分析原因的基础上提出纠偏措施，以加快设计工作进度。必要时，应对原进度计划进行调整或修订。以下各项中，属于委托合同的是（）。A.设计合同B.施工合同C.勘察合同D.监理合同答案：D解析：2022版教材P20-37本题考查的是法律。合同法中合同分为15类，即：买卖合同，供用电、水、气、热力合同，赠与合同，借款合同，租赁合同，融资租赁合同，承揽合同，建设工程合同，运输合同，技术合同，保管合同，仓储合同，委托合同，行纪合同，居间合同。其中，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同；建设工程监理合同、项目管理服务合同则属于委托合同。建设工程勘察合同合同管理中，勘察作业要求的说法正确的有（）。A.勘察人测绘之前，应核对测绘数据B.测绘工作应由测量人员如实记录，可以进行补记C.勘察人应充分考虑勘察方法对自然环境的影响D.勘察人不得随意改动标定的孔位E.勘察人应根据勘察目的和发包人要求合理选择勘探方法答案：A,C,D解析：考核建设工程勘察合同履行管理。选项B错误，测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或者损坏；选项E错误，勘察人应当根据勘察目的和岩土特性，合理选择钻探、井探、槽探、洞探和地球物理勘探等勘探方法。参见教材P79。 建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（ ）。工程建设强制性标准监理规划监理实施细则施工验收规范_正确答案：A某公路工程项目由路基、涵洞、锚杆、挡墙、小桥等组成。1.其中锚杆挡墙的锚杆设计长度为11m，承包人在施工完钻孔工序后向监理工程师提交了工序自检合格报告。而监理工程师在工序检查中发现有的钻孔长度仅为8m。2.下表为小桥的流水节拍，按甲乙丙丁的顺序组织流水施工。3.下图为一涵洞施工双代号网络图。问题：1.请写出质量缺陷处理程序?2.如你是监理工程师应对题述质量事故如何处理?3.计算流水步距和工期（保留计算步骤），绘制横道图。4.计算涵洞施工双代号网络图的节点时间参数，确定总工期和关键路线。若规定工期为50天，计划应如何调整?调整前和调整后如工作延长3天完成，总工期有何影响?答案：解析：1.应根据质量缺陷的性质和严重程度，按如下方式处理：当因施工而引起的质量缺陷处在萌芽状态时，应及时制止，并要求承包人立即更换不合格的材料、设备或不称职的施工人员；要求立即改变不正确的施工方法及操作工艺。当因施工而引起的质量缺陷已出现时，应立即向承包人发出暂停施工的指令（先口头后书面） ，待承包人采取了足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行正确的补救处理后，再书面通知恢复施工。当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工以后，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生质量影响时，监理工程师应在对质量缺陷产生的原因及责任作出了判定并确定了补救方案后，再进行质量缺陷的处理或下道工序或分项的施工。在交工使用后的缺陷责任期内发现施工质量缺陷时，监理工程师应及时指令承包人进行修补、加固或返工处理。2.该质量事故的发生只有两种情况，一是承包人的质检人员对工程质量极端不负责任；二是承包人有意偷工减料，二者必居其一。为此，首先向承包人发出暂停施工的指令（先口头后书面）；然后查明发生质量事故的原因及有关责任人；更换不称职的施工人员；对承包人的自检体系进行整改，确保工程质量满足要求；对质量缺陷进行补救后再发出书面通知恢复施工。3.流水步距和工期的计算：（2）总工期的计算：总工期=k+Tn+tg=（6+7+6）+（4+5+4+4）=36（天）4.规定工期为50天，现计划工期65天，应压缩15天，因此选择关键工作压缩，方案有多种，最简单的是工作和工作共压15天；工作、压7天，工作、压8天，但不一定好。调整前工作延长3天，总工期无影响，因为未超总时差15天。调整后原计划时差未变化，因此无影响。 因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权( )A.要求赔偿B.变更合同C.延期开工D.解除合同 答案：D解析：建设工程施工合同(示范文本)(GF20220201)第732条规定，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。出现下列（）情况时，总监理工程师应签发工程暂停令。A.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的B.施工单位要求暂停施工C.施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的D.施工单位未经批准擅自施工E.施工单位违反工程建设强制性标准的答案：A,C,D,E解析：2022版教材P135-137本题考查重点是“建设工程监理的合同管理工程暂停及复工处理”。项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；施工单位违反工程建设强制性标准的；施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。因此，本题的正确答案为ACDE。下列关于控制图的说法中，正确的是（）。A.分析用控制图是动态的B.生产过程稳定，则把管理用控制图转为分析用控制图C.点子落在控制界限内，不用观察其有无缺陷D.绘制控制图是为了判断生产过程是否处于稳定状态答案：D解析：考点:工程质量统计分析方法。绘制控制图的目的是分析判断生产过程是否处于稳定状态。选项A，分析用控制图是静态的。选项B，如果生产过程处于稳定状态，则把分析用控制图转为管理用控制图。选项C，点子即使在控制界限内，也应随时观察其有无缺陷，以对生产过程正常与否作出判断。监理工程师模拟试题6辑 第4辑某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有()条。A、1B、2C、3D、4答案：B解析：关键线路是：和两条，所以选B项。作为合同法律关系主体的自然人必须具备（ ）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为答案：C解析：自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应 的民事权利能力和民事行为能力。按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（）。A.工程本身的损害B.承包方人员伤亡C.承包人停工损失D.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害E.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害答案：A,D,E解析：考点:不可抗力。施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；(2)承包人设备的损坏由承包人承担；(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；(4)停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。下列选项中，工程监理企业资质证书的有效期为()年。A.3B.5C.8 D.10答案：B解析：考点:工程监理企业资质管理。工程监理企业资质证书的有效期为5年。下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的有（）。A.房地产开发项目B.高速公路项目C.采用特定专利或专有技术的项目D.市政给水排水项目E.建筑造型有特殊要求的项目答案：C,E解析：考点:建设工程勘察设计合同的发包方式。下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包：(1)采用特定的专利或者专有技术的；(2)建筑艺术造型有特殊求的；(3)国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。债权人领取提存物的权利，自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A.1B.2C.3D.5答案：D解析：2022版教材P20-37本题考查的是合同法主要内容。债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。根据招标投标法实施条例，可以不进行招标的情形有()。A.技术复杂、有特殊要求或者自然环境限制的工程B.需要采用不可替代的专利或者专有技术的工程C.采用招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的工程D.采购人依法能够自行建设的工程E.因功能配套要求需要向原中标人采购的工程答案：B,D,E解析：2)可以不招标的项目。除招标投标法规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：需要采用不可替代的专利或者专有技术；采购人依法能够自行建设、生产或者提供；已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；国家规定的其他特殊情形。下列选项中，对于建设工程监理规划编写要求，表述错误的有()。A.监理规划的表达方式应当格式化、标准化B.监理规划基本构成内容应当力求统一，这是监理工作规范化、制度化、科学化的要求C.监理规划的编制不必考虑建设单位的意见D.监理规划可能随着工程进展进行不断的补充、修改和完善E.监理规划应当在收到中标通知书后即由监理单位技术负责人组织编制答案：C,E解析：考点:监理规划编写依据和要求。选项C，正确的表述应为“监理规划的编写应听取建设单位的意见，以便能最大限度满足其合理要求”。选项E，正确的表述应为“监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制”。招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是( )。A.暂估价B.暂列金额C.总承包服务费D.工程税金答案：A解析：本题考核的是暂估价的概念。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。监理工程师模拟试题6辑 第5辑 下列体现建设工程三大目标之间对立关系的是( )A.适当增加投资数量，缩短工期，使工程项目尽早动用，投资尽早收回B.适当提高建设工程功能要求和质量标准，能够节约工程项目动用后的运行费和维修费C.制定科学合理的建设工程进度计划，不但可以缩短建设工期，而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价D.如果要抢时间、争进度，以极短的时间完成建设工程，势必会增加投资或者使工程质量下降 答案：D解析： 建设工程质量、造价、进度三大目标之间的对立关系表现为：在通常情况下，如果对工程质量有较高的要求，就需要投入较多的资金和花费较长的建设时间；如果要抢时间、争进度，以极短的时间完成建设工程，势必会增加投资或者使工程质量下降；如果要减少投资、节约费用，势必会考虑降低工程项目的功能要求和质量标准。不确定性分析的主要方法有（）。A.盈亏平衡分析法B.敏感性分析法C.价值工程分析法D.概率分析法E.ABC分析法答案：A,B,D解析：建设工程的不确定性分析，就是考查建设投资、经营成本、产品售价、销售量、项目寿命计算期等因素变化时，对项目经济评价指标所产生的影响。不确定性分析主要包括盈亏平衡分析、敏感性分析及概率分析。下列选项中，关于建筑工程质量管理的说法正确的有()。A.建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料B.工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计C.建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责D.建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备可以指定生产厂、供应商E.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任答案：A,B,C,E解析：2022版教材P20-37本题考查的是建筑法主要内容。选项D的正确说法是建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备不得指定生产厂、供应商。FIDIC标准合同文本中的（），适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工。A.施工合同条件(1999年版)B.生产设备和设计一施工合同条件(1999年版)C.设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件(1999年版)D.简明合同格式(1999年版)答案：D解析：考点:“FIDIC合同文本简介”。简明合同格式(1999年版)，适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业龛包，相对简单或重复性的工程项目施工。因此，本题的正确答案为D。资金筹集成本与资金使用成本的区别在于()。A.资金筹集成本是在资金使用过程中多次、定期发生的B.资金筹集成本是筹措资金时定期发生的C.资金使用成本是在筹措资金时一次支付的D.资金筹集成本可作为筹集资金额的一项扣除答案：D解析：2022版教材P46-48资金筹集成本在筹措资金时一次支付的，在使用资金过程中不再发生，可作为筹资金额的一项扣除，而资金使用成本在资金使用过程中多次、定期发生的。下列不属于建设工程监理招标文件内容组成的是（ ）。A.投标人须知B.技术标准及要求C.委托人要求D.投标文件格式答案：B解析：施工阶段质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节，其工作重点应是（）控制。A.事先B.事中C.事后D.事先和事中答案：D解析：考点:工程质量控制主体和原则。工程质量控制应该是积极主动的，应事先对质量的各种影响因素加以控制，要重点做好质量的事先控制和事中控制，以预防为主，加强过程和中间产品的质量检查和控制。根据建筑法，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理()，书面通知被监理的建筑施工企业。A、范围B、任务C、职责D、权限答案：D解析：本题考查的是建筑法。实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。某公路工程施工项目,业主通过公开招标与某施工企业和某监理单位分别签订了施工合同和施工监理合同。该工程在施工过程中发生了下列一些事件：1、在某桥梁工程的基础施工中,由于施工班组的违章作业,使经过监理人员检验合格的基础钢筋出现位移,在混凝土浇筑不久后,监理方发现这一问题,并及时指示承包方立即停工处理和整改。承包方按监理方指示执行,提出质量事故报告及处理方案,经监理工程师审查批准后实施。整改完成后,经监理方重新检验确认合格后,指令复工,继续基础混凝土施工。监理方认为由此造成的经济损失由承包方承担,工期拖延不予延长,监理方还将此事故及处理情况向业主作了报告。而业主方书面提出：出现该质量事故,监理单位也应负一定责任,要求扣除1%的监理服务费作为违约赔偿金。2、在地下通信电缆管道施工中,管道铺设完毕后,承包方自检合格后曾书面通知监理方要求检查管道铺设质量。但监理方收到质量验收通知单后,在合同约定的时间内并未前去检验,也未提出延期检查的书面要求。因此,承包方即将管沟予以回填。为此,监理方书面指令承包方将管沟重新挖开,以便检验管道铺设质量。承包方按监理方要求对管沟进行剥露,经监理方检查后,确认管道铺设质量未达到设计图纸要求和合同要求,也不符合标准和规范要求,管道接合部严重漏水。因此,监理方要求承包方返工。承包方按要求进行了管道铺设的返工处理,在监理方对返工工程进行质量检验确认合格后,承包方将管沟重新回填。为此,承包方提出,除因施工质量不合格造成管道铺设返工的费用应由自己承担外,要求发包方补偿因检验管道铺设质量而产生的再度剥露费用（包括管沟重新开挖、回填以及更新由于重挖造成的部分管道损坏的费用）76000元和延长工期8天。3、在某段路堑开挖过程中,在地下发现大量化石和古人类文明遗迹。经有关部门及专家鉴定为远古类人猿活动遗址,有重大考古价值。于是监理方书面指示施工方暂时停止施工。经国家有关部门与业主协商决定在该处进行发掘工作,并与承包方协商后决定由承包方抽调部分力量参与文物发掘工作。经40天的紧张工作,发掘工作全部完成。为此,承包方向发包方提出要求补偿参与考古发掘工作的直接费用48万元,由于工程暂停和延期所造成的劳动力和机械设备闲置等损失32万元,及20%管理费和10%利润,并且延长工期40天。5、对参与考古发掘工作,承包方提出的费用补偿及延长工期的要求是否合理?为什么?答案：解析：5、承包方向发包方提出补偿因发现文物、化石等而发生的费用损失,以及延长工期的要求是合理的。因为,一般在发生上述的情况下,发包方应承担由此发生的费用,并可相应顺延延误的工期。监理工程师模拟试题6辑 第6辑 根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2022)，安全文明施工费包括（）A.环境保护费B.临时设施费C.施工降水费D.二次搬运费E.冬雨季施工增加费 答案：A,B解析：安全文明施工费包括：环境保护费；文明施工费；安全施工费；临时设施费。关于双代号时标网络计划特点的说法，正确的有( )。A.无虚箭线的线路为关键线路B.无波形线的线路为关键线路C.波形线的长度为相邻工作之间的时间间隔D.工作的总时差等于本工作至终点线路上波形线长度之和E.工作的最早开始时间等于工作开始节点对应的时标刻度值答案：B,C,E解析：本题考查的是双代号时标网络计划的特点。1)波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔。2)时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向进行判定。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。3)工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间。简明标准施工招标文件适用于( )。A.小型项目B.中型项目C.施工采购总承包项目D.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目答案：D解析：2022版教材P40-49简明标准施工招标文件共分招标公告(或投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式八章。适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过 12 个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。下列有关风险自留的表述中，正确的是（）。A.风险自留可以单独运用B.导致计划性风险自留的主要原因包括缺乏风险意识.风险识别失误C.计划性风险自留是主动的，非计划性风险自留是被动的D.实行风险自留时，应保证所有的建设工程风险已经进行了工程保险或实施了损失控制计划答案：C解析：考核建设工程风险管理。选项A错误，风险自留绝不可能单独运用，而应与其他风险对策结合使用；选项B错误，导致非计划性风险自留的主要原因有：缺乏风险意识、风险识别失误、风险分析与评价失误、风险决策延误、风险决策实施延误等；选项D错误，在实行风险自留时，应保证重大和较大的建设工程风险已经进行了工程保险或实施了损失控制计划。参见教材P179。处理延期事件的时候,当总监理工程师与承包单位、建设单位协商不一致的 时候,应交给( )审核。A处理延期事件的时候，当总监理工程师与承包单位、建设单位协商不一致的时候，应交给（ ）审核。建设单位监理工程师施工单位仲裁机构正确答案：D建设工程技术方案的选择和初步设计，应依据（ ）设置投资控制的目标。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.工程量清单答案：A解析：依照建筑法规定被吊销资质证书的，由（）吊销其营业执照。A.国务院安全行政主管部门B.国务院建设行政主管部门C.工商行政管理部门D.颁发资质证书的机关答案：C解析：考点:“中华人民共和国建筑法法律责任”。中华人民共和国建筑法第七十六条规定，本法规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定；其他行政处罚，由建设行政主管部门或者有关部门依照法律和国务院规定的职权范围决定。依照本法规定被吊销资质证书的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。因此，本题的正确答案为C。专职安全管理人员每年应接受安全技术专业培训的时间不得少于（ ）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时答案：C解析：专职安全管理人员每年应接受安全技术专业培训的时间不得少于40学时。网络计划工期优化方法中，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标的前提是()。A.计算工期不满足计划工期B.不改变各项工作之间的逻辑关系C.计划工期不满足计算工期D.将关键工作压缩成非关键工作答案：B解析：考点:工期优化。网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。