监理工程师考试题免费下载7卷.docx

监理工程师考试题免费下载7卷监理工程师考试题免费下载7卷 第1卷(2022年)下列建设工程风险事件中，属于技术风险的有（）。A.设计规范应用不当B.施工方案不合理C.合同条款有遗漏D.施工设备供应不足E.施工安全措施不当答案：A,B,E解析：A属于技术风险；选项BE属于施工风险；C属于合同风险；D属于材料设备风险。技术风险包括设计风险、施工风险以及其他风险。 监理工作完成后，项目监理机构需要向工程监理单位提交监理工作总结，监理工作总结的内容包括（）。A.建设工程监理工作的成效和经验B.建设工程监理工作中发现的问题、处理情况及改进建议C.监理任务或监理目标完成情况评价D.建设工程监理合同执行方面的成效和经验E.建设工程监理合同履行情况概述 答案：A,B,D解析：考点:建设工程监理实施程序和原则。监理工作完成后，项目监理机构向工程监理单位提交的监理工作总结主要内容包括：建设工程监理工作的成效和经验，可以是采用某种监理技术、方法的成效和经验，也可以是采用某种经济措施、组织措施的成效和经验，以及建设工程监理合同执行方面的成效和经验或如何处理好与建设单位、施工单位关系的经验等；建设工程监理工作中发现的问题、处理情况及改进建议。 #施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应( )。A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行答案：C解析：2022版教材P108-110本题考查的是变更管理。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。在如图4-17所示的S曲线中，下列选项叙述正确的是()。A.X表示拖延的时间，Y表示拖欠的任务量B.X表示超前的时间，Y表示拖欠的任务量C.X表示拖延的时间，Y表示超额完成的任务量D.X表示超前的时间，Y表示超额完成的任务量答案：B解析：考点:s曲线比较法。当根据工程实际进展描出的点落在原计划S曲线的左侧，表示此刻实际进度比计划进度超前，故X表示超前的时间；当根据工程实际进展描出的点落在原计划S曲线的右侧，表示此刻实际进度比计划进度拖后，故Y表示拖欠的任务量。因不可抗力导致监理人现场的物质损失和人员伤害，由（）负责。A.监理人B.设计方C.施工方D.建设单位答案：A解析：考点:建设工程监理合同履行。因不可抗力导致监理人现场的物质损失和人员伤害，由监理人自行负责。工程监理单位对工程勘察设计阶段索赔事件进行防范的对策措施包括（）。A.加强对工程设计勘察方案和勘察设计进度计划的审查B.及时解决工程勘察设计单位提出的合理要求C.定期组织勘察设计会议D.组织专家对勘察设计单位编制的工程勘察设计方案进行评估E.严格按照变更流程，减少不必要的工程变更答案：A,B,C,E解析：本题考查的是勘察设计阶段服务内容。工程监理单位对工程勘察设计阶段索赔事件进行防范的对策包括：（1）协助建设单位编制符合工程特点及建设单位实际需求的勘察设计任务书、勘察设计合同等；（2）加强对工程设计勘察方案和勘察设计进度计划的审查；（3）协助建设单位及时提供勘察设计工作必需的基础性文件；（4）保持与工程勘察设计单位沟通，定期组织勘察设计会议，及时解决工程勘察设计单位提出的合理要求；（5）检查工程勘察设计工作情况，发现问题及时提出，减少错误；（6）及时检查工程勘察设计文件及勘察设计成果，并报送建设单位；（7）严格按照变更流程，谨慎对待变更事宜，减少不必要的工程变更。建设工程监理的基本程序宜按（ ）实施。A.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作B.编制监理规划，组建项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作C.编制监理规划，组建项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收D.组建项目监理机构，编制监理规划及监理细则，开展监理工作，向建设单位提交工程监理档案资料答案：D解析：某方案的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。A.13%B.15%C.20%D.30%答案：C解析：本题考查的是方案经济评价主要指标的计算。根据公式，该方案的总投资收益率（ROI）正常年份的年或年均息税前利润/总投资×100%6000/（250005000）×100%20%。注意在计算总投资收益率时，不能采用铺底流动资金和净利润，而且其数值高于行业平均收益率，说明该方案经济上可行。监理工程师考试题免费下载7卷 第2卷 三、某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订了施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位。施工过程中发生了下列事件：事件1：甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员，并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送项目监理机构。事件2：乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复验结果合格后，同意该批钢板进场使用。事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装。安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理了登记。事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，并报告了总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停工整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济损失4.6万元。问题：1.指出事件1中甲施工单位项目经理做法的不妥之处，写出正确做法。2.事件2中，总监理工程师的处理是否妥当？说明理由。3.指出事件3中塔吊验收中的不妥之处。4.指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处，说明理由。5.事件4中的质量事故，甲施工单位和乙施工单位各承担什么责任？说明理由。监理单位是否有责任？说明理由。该事故属于哪一类工程质量事故？处理此事故的依据是什么？正确答案：三、（20分）1.（5分）(1)不妥之处：安排技术员兼施工现场安全员（0.5分）。正确做法：应配备专职安全生产管理人员（1分）。(2)不妥之处：对该施工方案进行安全验算后即组织现场施工（0.5分）。正确做法：安全验算合格后应组织专家进行论证、审查（1分），并经施工单位技术负责人签字（1分），报总监理工程师签字（1分）后才能安排现场施工。建设工程教育网信息2.（2分）不妥（1分）。理由：没有出厂合格证明的原材料不得进场使用（1分）。3.（3分）只有甲、乙施工单位参加了验收（1分），出租单位（1分）和安装单位（1分）未参加验收。4.（2分）不妥之处：向乙施工单位（0.5分）签发工程暂停令（0.5分）。理由：工程暂停令应由总监理工程师（0.5分）向甲施工单位签发（0.5分）。5.（8分）(1)甲施工单位承担连带责任（0.5分）。因甲施工单位是总承包单位（1分）。乙施工单位承担主要责任（1分）。因质量事故是由于乙施工单位自身原因造成的(或：因质量事故是由于乙施工单位不服从甲施工单位管理造成的)（0.5分）。(2)监理单位没有责任鬻黼。项目监理机构已履行了监理职责(或：项目监理机构已及时向有关主管部门报告)（1分）。(3)事故属于严重质量事故（1分）。处理依据：质量事故的实况资料（0.5分）；有关合同文件（0.5分）；有关的技术文件和档案（0.5分）；相关的建设法规（0.5分）。 招标人要修改或补充招标文件，应在投标截止时间()天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，如修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，相应延长投标截止时间。A.15，5B.1010C.15，15 D.3015 答案：C解析： 本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标人要修改或补充招标文件，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，如修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。根据建筑法，建设单位领取施工许可证后，还应按照国家有关规定办理申请批准手续的情形包括()。A.临时占用规划批准范围以内的场地B.拆除场地内的旧建筑物C.需要进行爆破作业的D.需要临时中断道路交通的E.可能损坏电力公共设施的答案：C,D,E解析：第四十二条 有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：需要临时占用规划批准范围以外场地的；可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的；需要临时停水、停电、中断道路交通的；需要进行爆破作业的；法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。利用横道图表示建设工程进度计划，其局限性之一是不能()。A.直观反映各项工作的持续时间B.反映建设工程所需资源量C.反映工程费用与工期之间的关系D.直观反映建设工程的施工期答案：C解析：优点：形象直观，易于编制和理解。该计划明确地表示出各项工作的划分、工作的开始时间和完成时间、工作的持续时间、工作之间的相互搭接关系，以及整个工程项目的开工时间、完工时间和总工期。缺点：不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系，不利于建设工程进度的动态控制。不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路。不能反映出工作所具有的机动时间。不能反映工程费用与工期之间的关系，因而不便于缩短工期和降低工程成本。根据建设工程监理规范GBT 503192022，下列监理职责中，属于监理员职责的是()。A.处置生产安全事故隐患B.复核工程计量有关数据C.验收分部分项工程质量D.审查阶段性施工进度计划答案：B解析：2022教材P102-106监理员职责：(1)检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；(2)进行见证取样；(3)复核工程计量有关数据；(4)检查工序施工结果；(5)发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。施工招标文件的组成内容包括（ ）。A.招标公告或投标邀请书B.招标人须知C.评标办法D.合同条款及格式E.技术标准及要求答案：A,C,D,E解析：2022版教材P40-49施工招标文件包括：(1)招标公告或投标邀请书；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)工程量清单；(6)图纸；(7)技术标准及要求；(8)投标文件格式；(9)投标人须知前附表规定的其他材料下列选项中，属于建设工程策划决策阶段工作内容的有()。A.项目建议书的编报和审批B.勘察设计C.建设准备D.可行性研究报告的编报和审批E.施工安装答案：A,D解析：2022版教材P10-11本题考查的是工程建设程序。建设工程策划决策阶段的工作内容主要包括项目建议书和可行性研究报告的编报和审批。某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（ ）补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同答案：C解析：本题考查的是明确保险责任。保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。监理工程师考试题免费下载7卷 第3卷关于机电设备招标的说法，错误的是（）。 A.可以采用公开招标或邀请招标方式 B.招标程序与施工招标基本相同 C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同 D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明答案：C解析：本题考查的是大型工程设备采购招标概述。机电设备招标可以采用公开招标或要求招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素、量化比较的方法有所区别，可参照施工招标程序。参见教材P55。关于勘察成果的说法，错误的是()。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准确D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果答案：D解析：本题考查的是设计合同履行管理。选项D，发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。发包人在收到承包人竣工验收申请报告( )天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。A.7B.14C.28D.56答案：D解析：2022版教材P114-117发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。工程监理企业从事建设工程监理活动时，应遵循“守法、诚信、公平、科学”的准则，体现诚信准则的是（）A、建立健全与建设单位的合作制度B、按照工程监理合同约定严格履行义务C、不得出售、转让工程监理企业资质证书D、具有良好的专业技术能力答案：A解析：工程监理企业从事建设工程监理活动时的诚信准则体现在：工程监理企业应当建立健全与建设单位的合作制度、合同管理制度、建设工程监理服务需求调查制度以及企业内部信用管理责任制度，这些都属于企业信用管理制度的内容，是诚信准则体现，故选项A正确。选项B、C体现的是守法法则；选项D体现的是公平法则。某工程项目的招标控制价为400元，投标报价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差超过15%，则其综合单价应调整为（）元。A.320B.323C.400D.460答案：B解析：本题考查的是合同价款调整（工程量偏差）。根据计价规范，由于工程量的偏差超过15%，而且投标报价P0320P2×（1L）×（10.15）400×95%×0.85323，于是调整后新的综合单价应为323（元）。当然，由于P0320P2×（10.15）400×1.15460，D选项不予采纳。为有效控制建设工程项目投资，应从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措施。施工阶段从经济上采取的措施，可以包括（）。A.动态地比较项目投资的实际值和计划值B.严格审核各项费用支出C.重视工程设计多方案的选择D.采取节约投资的奖励措施E.深入技术领域研究节约投资的可能性答案：A,B,D解析：本题考查的是投资控制的措施。施工阶段投资控制的经济措施，主要包括编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标；进行工程计量；复核工程付款账单，签发付款证书；在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较，发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施；协商确定工程变更的价款，审核竣工结算；对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测，经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告。下列选项中，属于网络计划时间参数的有()。A.工作持续时间B.节点时差C.最早完成时间D.节点最早时间E.总时差答案：A,C,D,E解析：2022教材P45-46本题考查的是网络计划时间参数的概念。网络计划时间参数包括：(1)工作持续时间；(2)工期；(3)最早开始时间；(4)最早完成时间；(5)最迟完成时间；(6)最迟开始时间；(7)总时差；(8)自由时差；(9)节点最早时间；(10)节点最迟时间；(11)两项工作之间的时间间隔。根据建筑法，关于建筑工程发包与承包的说法，正确的有()A.建筑工程造价应按国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定B.发包单位可以将建筑工程的设计、施工设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.按照合同约定，由承包单位采购的设备，发包单位可以指定生产厂D.两个资质等级相同的企业，方可组成联合体共同承包E.总包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任答案：A,B,E解析：第二十九条 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包 单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构 的施工必须由总承包单位自行完成。 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承 包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。监理工程师考试题免费下载7卷 第4卷项目监理大纲、监理规划、监理实施细则是相互关联的。它们在制定的时间上具有先后顺序。下面顺序正确的是（）。A.监理大纲监理规划监理实施细则B.监理规划监理大纲监理实施细则C.监理规划监理实施细则监理大纲D.监理规划监理大纲监理实施细则答案：A解析：考点:“监理大纲、监理规划和监理实施细则三者之间的关系”。建设工程监理工作文件是指监理单位投标时编制的监理大纲、监理合同签订以后编制的监理规划和专业监理工程师编制的监理实施细则。监理大纲、监理规划、监理实施细则是相互关联的，都是建设工程监理工作文件的组成部分，它们之间存在着明显的依据性关系：在编写监理规划时，一定要严格根据监理大纲的有关内容来编写；在制定监理实施细则时，一定要在监理规划的指导下进行。一般来说，监理单位开展监理活动应当编制以上工作文件。它们在制定的时间上具有先后顺序，依次为：监理大纲、监理规划、监理实施细则。因此，本题的正确答案为A。建筑工程施工质量验收时，安装工程的检验批一般按（）划分。A、专业性质B、施工特点C、施工程序D、设计系统或设备组别答案：D解析：本题考查的是检验批的划分。参见教材P141。关于高处作业人行塔梯安装应符合规定的说法，错误的是（）。A.顶部和各节平台应满铺防滑面板并牢固固定，四周应设置安全护栏 B.人行塔梯基础应稳固，四脚应垫平，不宜与基础固定 C.塔梯连接螺栓应紧固，并应采取防退扣措施 D.人行塔梯高度超过5m应设连墙件答案：B解析：本题考查的是通用作业的安全监理要点。选项B，人行塔梯基础应稳固，四脚应垫平，并应与基础固定。下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁答案：D解析：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。行政复议不属于合同争议的解决方式。其中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行。如果当事人之间有仲裁协议，争议发生后又无法通过和解和调解解决，则应及时将争议提交仲裁机构仲裁。因此，与和解和调解相比，仲裁更有强制执行法律效力。施工监理机构的层次不包括( )。A决策层B协调层和执行层 C管理层D作业层施工监理机构的层次不包括（ ）。决策层协调层和执行层管理层作业层正确答案：C如果监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应及时向承包单位提出()。A.监理报告B.监理通知单C.工程暂停令D.整改通知书答案：D解析：考点:建设工程施工进度控制工作内容。如果监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应及时向承包单位提出书面修改意见(也称整改通知书)，并协助承包单位修改，其中重大问题应及时向业主汇报。混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物流动性的指标，可用（ ）表示。A.坍落度B.黏聚性C.保水性D.和易性答案：A解析：2022版教材P79-87混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物流动性的指标，可用坍落度、维勃稠度或扩展度表示。下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（ ）。A.设计准备工作进度计划B.设计总进度计划C.工程项目总进度计划D.施工准备工作计划答案：C解析：监理工程师考试题免费下载7卷 第5卷根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。A、发包人严重拖欠工程进度款B、发包人拖延组织工程竣工验收C、发包人拒绝支付工程竣工结算款D、发包人指令使用质量不合格的建筑材料答案：C解析：本题考查的是竣工结算。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工计算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。（本知识点新教材已经删除）事故处理“四不放过”原则（）。 A.事故发生原因未查清不放过B.事故责任者和职工群众没有受到教育不放过C.安全隐患没有整改预防措施不放过D.事故责任者不处理不放过E.事故没有公开不放过答案：A,B,C,D解析：本题考查的是公路建设工程安全生产概况。（1）事故发生原因未查清不放过；（2）事故责任者和职工群众没有受到教育不放过；（3）安全隐患没有整改预防措施不放过；（4）事故责任者不处理不放过。 设计施工总承包模式下，承包人只可以索赔费用的是 ( )A.发包人要求中的错误B.监理人的指示延误、错误C.为他人提供方便D.发包人原因影响涉及进度 答案：C解析：设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有为他人提供方便和发包人要求提前交货两种情况。根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，下列选项中，属于项目董事会职权的有（ ）。A.编制并组织实施归还贷款和其他债务计划B.编制项目财务预算、决算C.组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量D.负责提出项目竣工验收申请报告E.研究解决建设过程中出现的重大问题答案：D,E解析：本题考核的是项目董事会的职权。建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。招标投标阶段，工程范围无法界定，缺少工程的详细说明，无法准确估价时，宜采用( )合同形式。A.固定总价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同答案：D解析：本题考核的是成本加酬金合同的适用情况。成本加酬金合同计价方式主要适用于以下情况：(1)招标投标阶段工程范围无法界定，缺少工程的详细说明，无法准确估价。(2)工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定。故这类合同经常被用于一些带研究、开发性质的工程项目中。(3)时间特别紧急，要求尽快开工的工程。如抢救，抢险工程。(4)发包方与承包方之间有着高度的信任，承包方在某些方面具有独特的技术、特长或经验。质量管理体系策划主要工作包括( )。A.贯标决策、统一思想B.确定质量方针、目标C.成立班子，明确任务D.编制工作计划E.教育培训，统一认识答案：A,C,D,E解析：2022版教材P26-42质量管理体系策划主要工作包括：贯标决策、统一思想；教育培训，统一认识；成立班子，明确任务；编制工作计划、环境与风险评价。某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。在基础工程施工期间，因雷电暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为（）。A.4天，750元B.4天，450元C.4天，0元D.2天，0元答案：C解析：本题考查的是索赔费用的计算。根据有关规定，因暴雨导致基坑淹水和因重大公共活动、政府通知的停工虽属非承包人原因，但也不是发包人的原因。因此，可给予工期补偿，却不给予费用补偿。选项C对应的224（天），0（元）正确。某工程由于发包人原因，工程暂停一个月。则承包人计算索赔费用的计算方法有（）。A.实际费用法B.估算费用法C.总费用法D.扩大总费用法E.修正总费用法答案：A,C,E解析：2022教材P184-190索赔费用的计算方法，包括实际费用法、总费用法和修正总费用法。监理工程师考试题免费下载7卷 第6卷复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据，是（）的职责。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员答案：D解析：考点:“项目监理机构各类人员基本职责”。根据建设工程监理规范GBT 50319-2022，监理员应履行下列职责：检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；进行见证取样；复核工程计量有关数据；检查工序施工结果；发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。监理员的上述职责为其基本职责，在建设工程监理实施过程中，项目监理机构还应针对建设工程实际情况，明确各岗位专业监理工程师和监理员的职责分工。根据第点可知，选项D符合题意。因此，本题的正确答案为D。设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在（）一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前答案：D解析：考点:履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小答案：C解析：2022版教材P119-120设计施工总承包合同方式的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。工程监理单位控制设备制造过程质量的主要工作内容有()。A.控制设计变更B.控制加工作业条件C.处置不合格零件D.明确设备制造过程的要求E.检查工序产品答案：A,B,C,E解析：设备制造的质量控制内容设备制造前的质量控制熟悉图纸、合同，掌握相关的标准、规范和规程，明确质量要求明确设备制造过程的要求及质量标准对图纸中存在的差错或问题通过建设单位向设计单位提出意见或建议。审查设备制造的工艺方案当采用新工艺、新材料和新的工艺装备时，设备制造单位应按相关要求和程序进行试验、论证或鉴定，并提供相关的质量认证材料和相关验收标准的适用性。只有经过项目监理机构同意采用的新工艺、新材料，才能运用于正式产品的生产中去。对设备制造分包单位的审查检验计划和检验要求的审查对生产人员上岗资格的检查用料的检查建设工程监理规范GBT 50319-2022规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经()审批。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.监理单位技术负责人D.建设单位负责人答案：C解析：2022版教材P107-109本题考查的是监理规划编写依据和要求。监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在召开第一次工地会议7 天前报建设单位。监理规划报送前还应由监理单位技术负责人审核签字。某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。依据建设工程监理范围和规模标准规定，该工程（）。A.可以不实行监理B.必须实行监理C.仅建筑安装工程实行监理D.设备制造实行监理答案：B解析：国家规定必须实行监理的其他工程是指： (1)项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目；铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目；邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目；防洪、灌溉、排涝、发电、引(供)水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目；道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目；生态环境保护项目；其他基础设施项目。(2)学校、影剧院、体育场馆项目。本题中，城市污水处理工程的总投资为3600万元，超过3000万元，故根据第点可知，该工程必须实行监理。因此，本题的正确答案为B。在合同履行阶段确定暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工的最终价格，方法正确的是（）。A.属于依法必须招标的项目，按招标的中标价确定B.未达到必须招标的规模或标准时，承包人负责提供的材料和设备，由承包人确定价格C.未达到必须招标的规模或标准时，承包人负责提供的材料和设备，由供应商确定价格D.未达到必须招标的规模或标准时，承包人负责提供的材料和设备，由监理人确认价格E.未达到必须招标的规模或标准时，专业工程施工的价格由监理人进行估价确定答案：A,D,E解析：承包人提交竣工付款申请单应说明（ ）。A.竣工结算的合同总价B.发包人已支付承包人的工程价款C.应扣留的质量保证金D.应支付的竣工付款金额E.竣工决算的合同单价答案：A,B,C,D解析：本题考核的是承包人提交竣工付款申请单的内容。工程进度款的分期支付是阶段性的临时支付，因此在工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。付款申请单应说明竣工结算的合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。监理工程师考试题免费下载7卷 第7卷下列选项中，属于风险管理主要环节的有()。A.风险识别B.验收C.风险分析与评价D.风险对策的决策E.风险对策实施的监控答案：A,C,D,E解析：2022版教材P171-180本题考查的是建设工程风险管理。风险管理包括风险识别、风险分析与评价、风险对策的决策、风险对策的实施和风险对策实施的监控五个主要环节。工程项目施工过程中，工期、质量、费用三者构成了相互联系、互相制约的密切关系，下图指的（）关系。A.进度-费用 B.进度-质量 C.质量-费用 D.进度-时间答案：A解析：本题考查的是进度监理的作用和任务。设Ta为正常工期，此时费用CA最低；当放慢施工进度，即T>Ta时，费用也上升，而质量有可能提高；当加快施工进度，即T<Ta时，费用仍然增加，而质量有可能下降。 法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应当具备的条件有 ( )A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.必须有人来承担义务 答案：A,B,C,D解析：法人应当具备的条件：依法成立；有必要的财产或者经费；有自己的名称、组织机构和场所；能够独立承担民事责任。工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。A、施工单位 B、建设单位 C、项目监理机构 D、设计单位答案：C解析：本题考查的是检验批的划分。施工前，应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案，并由项目监理机构审核。参见教材P141。根据标准施工招标文件，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是( )。A.视投标书不符合评审标准，否决其投标B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审答案：B解析：2022版教材P54-57投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。公路供配电的下列明显特点，描述错误的是（）A.公路沿线用电点多、用电负荷小B.用电设施多为低压单相设备C.公路机电设施对供电质量的可靠性要求较高，绝大部分设备都是三级负荷D.一般从国家电网不同的变电所引接两路相互独立的高压供电线路，两路电源互为备用。答案：C解析：公路站线长;公路沿线用电点多、用电负荷小，用电设施多为低压单相设备;公路沿线机电设施（如车辆检测器、气象检测器、监视器等）对电磁干扰有严格的要求，需采取防干扰措施;部分机电设备需要直流电源供电;公路机电设施对供电质量的可靠性要求较高，绝大部分设备都是一级、二级负荷。为保证公路供电的可靠性，一般从国家电网不同的变电所引接两路相互独立的高压供电线路，两路电源互为备用。根据建设工程监理规范GB/T50319-2022，关于有权签发工作联系单的负责人有（ ）。A.工程项目其他参建单位的相关负责人B.建设单位现场代表C.注册结构工程师D.注册监理工程师E.工程监理单位项目总监理工程师答案：A,B,E解析：本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。有权签发工作联系单的负责人有：建设单位现场代表、施工单位项目经理、工程监理单位项目总监理工程师、设计单位本工程设计负责人及工程项目其他参建单位的相关负责人等。根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于竣工验收及竣工后试验的的说法，正确的有（）。A、承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行 B、承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人 C、工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书 D、竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行 E、工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准答案：A,B,D解析：本题考查的是竣工验收管理。选项C，经验收合格工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。选项E，证书中注明的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准。参见教材P123。