正规园林养护合同2023.docx

正规园林养护合同2023 正规园林养护合同2023 篇1 建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)经甲、乙双方协议, 本工程由乙方负责为甲方进行_园林绿化工程施工, 本着相互协作、紧密协作的原则和保证工程顺当进行, 特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式：1、 工程内容包括 、 、 等工程。2、 按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。3、 园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。二、工程造价：乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化_类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币 元。三、付款方式:1、 方签订合同后，甲方支付工程造价的_%给乙方作为工程预付款。2、 工程完工甲方初验合格后付款项_%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。四、工期1、本工程总工期 天(日历从开工之日算起)。2、开工日期_年 月 日。3、竣工日期_年 月 日。五、双方责任：(一) 甲方责任：1、 负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。2、 组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。(二) 乙方责任：1、 按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。2、 担当绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。3、 工程竣工后清理现场，做到工完场清。六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份，具同等效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 正规园林养护合同2023 篇2 发包方： _ _ (以下简称甲方)承包方： _ _(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1.工程名称： _ _;2.工程地点：_ _;3.工程承包范围和内容：绿化工程、园林建筑小品及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责。4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包平安、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。其次条 工程期限1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_ _年_月_日。2.如遇下列状况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。(1)发包方在合同规定开工日期前_10_天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者;(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发觉阶段缺陷，须要修配、改、代、换而耽搁施工进度者;(3)在施工中因停水、停电连续影响_24_小时以上者;(4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;(6)因遇人力不行抗拒的自然灾难(如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;(7)发生重大设计变更。第三条 工程合同造价：1.本工程合同预算造价为人民币 65320x0.00 _元，即人民币 陆_仟_伍_佰_叁_拾_贰_万_零_仟_零_佰_零_拾_零_元整。2.根据第八条标准按实际工程量进行结算。第四条 材料、设备供应、检验1.进口特别材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥当保管，不得挪用，丢失或损坏;3.全部材料设备、成品、半成品均应附有合格证。4.已进场的物资，若发觉有不合格者，供料一方必需快速将其运出场外。5.具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方担当;如属不合格产品，检验费用由承包方负担。6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。7.乙方已预定或已选购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方担当。第五条 工程质量和检查验收1.本工程质量要求为优良;2.承包方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查;3.发包方聘用的现场监理工程师为_;4.承包方应按工程进度，刚好供应关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必需经过设计单位和发包方同意并签证后，方可运用。5.隐藏工程由承包方自检后，填写隐藏工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。7.工程竣工后，承包方按规定整理供应完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。9.工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方担当，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方担当。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条 施工设计变更1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。2.施工图的重大修变更更，必需经发包方、设计单位同意，并于修改前_10_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构变更、标准提高、工艺改变、地质条件与设计不符实际时，其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必需马上以书面通知发包方，要求确认;(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一样，设计文件所标明的施工条件与实际不符;(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符;(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特别困难等。(4)确认的事实必需在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方担当。第七条 双方负责事项1.发包方(1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐藏的)，并供应有关隐藏、障碍物资料;(2)在开工前做好“三通”;按审定的施工组织设计或施工方案，供应在红线图以内的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费;(3)依据施工地区供水、供电、水压、电压状况，实行措施满意施工用水、用电的须要;(4)按规定供应施工场地;(5)合同签订后_10_天内(以收签最终一张图纸为准)向承包方供应完整的施工技术资料_3_套;(6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标限制点;(7)组织承包双方和设计单位参与的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在_5_天内分送有关单位;(8)审核承包方工程进度表，刚好向承包方支付工程进度款;(9)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐藏工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必需的签证。(10)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期协作承包方办好竣工结算工作。2.承包方(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;(2)编制施工组织设计(或施工方案)、施工总进度安排、材料设备及成品半成品等进场安排、用水电安排、开竣工通知书、隐藏工程验收单等，并刚好送发包方及有关单位;(3)按双方商定的分工范围，做好材料和设备的选购、供应和管理;(4)严格根据施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;(5)在交工前应负责保管，并清理好场地;(6)供应竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参与竣工验收;(7)在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。第八条 工程价款的支付与结算1.签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的_30_%;2.乙方完成合同工程量的_50_%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价_50_%进度款;3.工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价_80_%进度款;4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的_95_%工程款;留结算价的 5% 尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后_10_天内分别一次支付给承包方。5.发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款方法的有关规定处理。6.确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。7.本工程造价结算方式按下列状况办理：7.1 工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量进行计算;7.2 园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用20x年重庆市建筑、市政、安装、装饰、仿古及园林工程计价定额按定额计价;7.3 安装工程项目费计取套用20x年重庆市建筑、市政、安装、装饰、仿古及园林工程计价定额按定额计价;7.4 园林建筑、绿化工程、水电安装工程结算造价按20x年重庆市建筑、市政、安装、装饰、仿古及园林工程计价定额计费后总价下浮5%计算。7.5 发包方指定的材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按本合同第八条7.4款下浮。第九条 违约责任1.承包方的责任(1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。(2)工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币_壹万_元作为逾期违约金。2.发包方的责任(1)未能根据承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。(2)工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。第十条 争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方以刚好协商解决。协商不成时，任何方可干脆向重庆市人民法院起诉。第十一条 特别条款本合同条款如对特别状况有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定特别条款。第十二条 附则其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同正本 2 份，其中发包方执 1 份，承包方执 1 份，副本 2份，发包方执 1 份，承包方执 1 份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 正规园林养护合同2023 篇3 甲方：乙方：甲方托付乙方对 进行园林景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，依据中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例，并结合本项目园林景观设计的实际状况，经双方本着同等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。一、项目名称及地址1、项目名称： 园林景观工程2、项目地址：二、设计工作内容甲方供应的 用地红线范围内的环境景观设计(内容为整体规划及景观设计，不包括展览馆建筑设计及配套智能化设计);三、设计阶段、设计深度、设计周期1、整体规划阶段(1)甲方协作内容a.用地红线范围及1:200测量图纸;b.展览馆建筑平面及效果图;c.组织乙方现场踏勘;d.向乙方供应正式工作任务书(包括详细工作任务和甲方要求)。(2)乙方完成内容及标准a.供应景观总体规划图;b.局部效果图及意向图 ;c.方案设计汇报PPT;包括：选址;规划理念;总体规划平面图;功能分区图;展示内容介绍(室外景观部分和展览馆平面布置，其中展览馆相关图纸由甲方供应)智能化意向(包括太阳能、污水处理系统、新风系统、地暖系统、声控系统、感应系统、智能监控系统及其他生态环保、人性化系统各一张)d.设计师负责向甲方解说一次。(3)设计周期：10个工作日(从收到甲方支付预付款起算)2、施工图设计阶段(1)甲方协作内容a.确认方案阶段设计之内容，并给乙方正式工作任务书;b.建议植物选配及物料采纳;c.供应建筑相关图纸及室外管线布置图。(2)乙方完成内容及标准a.总平面分布图(1：100)b.放线定位图(1：100)c.各细部标高图(1：100)d.各区域浇灌及给排水图(1：100)e.园林灯具照明及电路系统图(1：100)f.各区域物料图及样板材质和色调g.乔木布置平面图及定位图(按乔木规格定位)h.灌木布置平面图及定位图i.地被(草坪)植物位置图j.总体植物书目表(具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及数量) k.各区域铺地、台阶、建小品的建筑、结构施工详图(1：20) l.道牙、花槽(台)、休闲座椅的建筑、结施施工详图(1：20)m.水景给排水施工详图(1：20)n.花架、亭子的建筑、结构施工图(1：20)o.照明灯具的规格、尺寸、灯具颜色和灯光色调详图以及样灯和有关资料p.施工图预算以上所列图纸(2号图)向甲方供应捌套施工蓝图和光盘壹套，同时各专业设计师向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。(3)设计周期： 个工作日(从收到甲方其次次付款起算)四、设计费用计算及支付1、设计费用计算：本工程总用地面积为 ，其中绿化用地 ，按实际绿化用地每平方米 元人民币计算设计费，本合同共计设计费人民 ￥ 万元(大写： 元正)2、设计费支付方式(1)第一次付款：本合同签订后五日内，甲方支付乙方设计预付款￥ 万元(大写： 元正)。(2)其次次付款：乙方供应整体规划阶段PPT并汇报一次，并经过甲方确认后五日内，甲方支付设计费￥ 万元(大写： 元正)。(3)第三次付款：乙方施工图设计阶段任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付乙方设计费￥ 万元(大写： 元正)。(4)施工图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。(5)全部费用均由现金支付，如需由乙方开具发票，所需税费由甲方额外支付。五、违约责任1、本合同签订后，甲方不履行合同，甲方无权恳求返回所付设计费。乙方不履行合同，乙方退还甲方所付设计费。2、乙方设计文件不能达到本合同约定设计标准及要求，甲方处乙方本合同总价款的2%的违约金。3、甲方不能按时确认乙方设计图说，乙方按拖延的时间顺延设计工期。4、乙方设计图说满意设计标准及要求时，甲方如不按时支付设计费用，每逾期一天，甲方向乙方支付设计费总价款的2%的违约金。六、其它1、甲方维护乙方设计成果的全部权，不得将乙方设计图说转让给第三方重复运用，也不得未经乙方书面同意重复利用乙方设计图说。2、本合同甲、乙双方签字盖章生效，甲乙双方结清设计费后自动失效。3、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可向本合同签约地人民法院起诉。4、本合同一式四份，甲、乙方各执二份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 正规园林养护合同2023 篇4 业主(甲方)：承包方(乙方)：依据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、等价有偿、公允、诚信的基础上，经友好协商，就甲方托付乙方进行施工工程达成一样看法，特签订本合同，以资信守。第一条：工程概况1、工程名称：昌景小区园林绿化工程园林绿化工程2、工程地点：昌吉州宁边东路3、预定开工日期： 20x 年 4 月 30 日其次条：施工范围1、施工范围：园林绿化、种植回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。第三条：施工方式1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。第四条：工期1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预料 60 天(包括法定假日)，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。(依据甲方要求或施工方案,施工安排)。2、如遇下列状况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。(1)因甲方缘由影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。(2)不行抗力因素。第五条：工程质量及验收标准1、工程质量必需达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方有意延误致使工程未能按时结算或提前验收的，本工程不能评定为合格。2、乙方供应的苗木必需事先限制质量，苗木规格严格根据设计要求进行选择，苗木种植质量必需严格根据绿化种植规范。3、苗木成活率达到95%。4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。第六条：工程价款及结算、付款方式1、工程预算总价款为人民币 元(大写 元)。2、结算方式：按月结算(1)甲方应在预定开工日期前 5 个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%;(2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后 5 个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的 5 个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。(4)工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后 10 个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。(5)以上付款的方式均 以 人民币 支付。第七条：保养期1、苗木保养期 3 个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应刚好更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。第八条：双方义务1、甲方义务(1)委派现场代表 李海宾 负责对工程建设进行全面管理。(2)向乙方供应施工场地，保证运输道路畅通，同时供应施工用水、用电(水电费由 甲 方担当)。(3)供应本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。(4)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。2、乙方义务(1)委派现场代表 负责对施工其间的全面管理。(2)依据甲方确认的施工图纸，根据本合同约定完成承包范围内的施工工作。(3)按相关平安法规进行平安施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，担当在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等平安责任。若出现平安问题，责任由乙方自行担当。(4)工程交付甲方前，应负责已完工工程的爱护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。(5)乙方应确保工程质量达到验收标准。(6)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起 7天 内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的两个月内完成结算。第九条：违约责任1、因甲方工程量改变或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方担当工程保管及风险责任。3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4、工程质量达不到约定标准，由乙方担当相应的责任。5、乙方在施工过程中，除不行抗力或甲方缘由外不得以任何理由停工，非上述缘由连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可接着向乙方追偿。第十条：转让条款未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。第十一条：合同终止1、因解除而终止(1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，假如甲方认为本合同已无必要接着履行或乙方在收到甲方要求其订正违约的通知后仍不订正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定担当违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可接着向乙方追偿。(2)由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，假如乙方认为本合同已无必要接着履行或甲方在收到乙方要求其订正违约的通知后仍不订正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定担当违约责任。(3)合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。(4)合同终止后，不阻碍一方向违约方追究违约责任。2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：(1)本合同按约定履行完毕;(2)本合同经各方协商一样而终止;(3)本合同因一方出现本条第1款的违约状况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为)，另一方发出解除合同的通知;(4)法律法规规定终止的其他情形。第十二条：适用法律条款本合同的订立、效力、说明、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。第十三条：争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;假如协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第十四条：其他1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，结清余款之日起自行终止。4、本合同一式 贰 份，甲、乙双方各执 一份，每份均具同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 正规园林养护合同2023 篇5 甲方：乙方(分包单位名称)：依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，依据甲方与建设单位签订的雄县污水水处理厂土建工程施工总承包合同，双方就本建设工程劳务施工进行协商并达成一样，特订立本合同。1.工程概况工程名称：雄县污水处理厂厂区绿化工程工程地点：X县亚古城村东工程内容：厂区绿化工程2.承包范围：3.工程工期46天开工日期：20x年5月15日竣工日期： 20x年7月1日4.工程质量乙方根据工程施工图纸、施工说明书及相应的施工技术规范要求进行施工，符合总承包合同的质量标准，并接收甲方代表、建设单位、监理单位的监督检查。乙方必需根据甲方编制的总体施工组织设计和设置的质量限制点进行施工限制。质量等级：5、平安：甲乙双方必需签订施工平安协议，且严格执行。6、承包方式：包工包料7、双方责任甲方责任：项目经理的姓名： 职务： 开工前供应施工用水、电源接口;开工前供应施工图及有关技术资料;开工前做好总包工程施工组织设计，并向乙方交底;负责审批进度安排和施工方案;开工前或分阶段向乙方供应材料、设备。负责监督乙方施工质量和施工进度。负责办理设计变更和现场签证手续和费用事宜。办理与业主的工程预(结)算。按分包合同的约定向乙方拨付工程款。其它责任：供应乙方施工人员的住宿场地。乙方责任：派驻本工程的负责人的姓名： 徐永进 职务： 项目经理 听从甲方的统一管理、指挥和调度，接受甲方业务部门的检查和监督;细心组织施工，确保分包工程的施工进度、质量目标的实现;做好施工现场的平安、保卫、消防工作，详细执行双方签订的施工平安协议;乙方支配保卫人员对施工现场内的机具及施工材料进行保卫，如有丢失损坏，由乙方担当责任。做好施工现场的环境爱护工作，对施工现场的化学危急品、扬尘、固体废弃物、废水、噪声等进行有效限制，做好文明施工工作;在施工中发生质量事故，应当刚好实行补救措施，并刚好向甲方报告。并担当由于乙方缘由造成的费用损失;乙方施工人员必需按规定持证上岗，并报甲方审查批准;乙方在施工过程中必需维护甲方名誉，不得有任何损坏甲方的语言和行为;施工中乙方应严格遵守甲方的有关平安生产、环境爱护、质量管理等方面的各种规定，接受甲方监督;乙方施工人员必需根据甲方要求统一着装，费用由乙方负责;乙方施工人员自身防护用品、劳保用品由乙方担当。根据甲方要求设置专职平安员负责本方施工人员的平安教化，作好平安防护，接受甲方平安管理人员的检查和监督。其它责任：负责本方施工人员的食堂和吃饭。接受甲方每月有关平安、质量、进度、文明施工等方面的考核评分，并根据甲方要求进行整改，每扣罚1分，罚款100元;工程竣工后，整体评价满足的，甲方将全部或部分罚款作为嘉奖给分包人。8、材料和施工机械供应9、工程竣工工程具备竣工验收条件时，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方报请验收。甲方收到竣工验收申请后 3 天内进行初步验收，并赐予认可或提出修改看法。乙方应按要求修改，并担当由自身缘由造成修改的费用;甲方初步验收合格后，由甲方在总包工程竣工验收时将此工程一并交建设单位验收。若因乙方分包工程施工使总包工程不能通过竣工验收的，乙方应主动返修，并担当修改的费用。10、工程结算工程造价：壹拾肆万伍仟伍百贰拾捌元整 结算方式：第一次工程款拨付5万元，其次次拨付4万元，第三次拨付5.5528万元。 支付方式：甲方或建设方干脆拨入乙方账户。施工用水电挂表计量，按实际发生的费用在结算价款中扣除。以上价格中均包括税金。乙方根据甲方要求供应发票，税金由乙方据实负担。11、工程质量保修工程质量保修范围和内容：乙方施工范围内的全部内容质量保修金额：工程造价的5%工程质量保修期限：依据甲方与业主签定的合同中保修期限实施。12、违约责任施工中，乙方施工进度、质量等不能满意甲方或业主的要求，甲方有权解除合同，更换队伍，由此造成的损失由乙方担当。因乙方缘由不能按约定的工期或甲方要求的关键节点完工的，每拖延一天，应向甲方支付10000元的违约金;违约金仍不能弥补甲方损失的，乙方应按实际损失补足。因乙方缘由使工程质量达不到合同约定的质量标准的，由乙方担当拆除和重新施工的费用，且工期不予顺延，并赔偿由此给甲方造成的损失。因乙方缘由未做好施工现场的平安、保卫、消防、环保等工作而发生的损失由乙方担当。甲方对乙方违章作业、违章指挥造成质量失控或引发平安事故的行为和不听从甲方管理的行为有权甲方管理规定进行惩罚，罚款可从当月工程进度款或工程结算款中扣除。因甲方缘由造成质量、平安问题和工期拖延，由甲方担当责任和经济损失。13、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，双方均可向 雄县人民法院起诉 。14、其他本合同一式 五 份，甲方 二 份，乙方二 份，建设方一份甲方与建设单位签订的总承包合同是本合同的执行条件之一，本合同未尽事宜双方另行协商或参照总承包合同相关条款执行;GF19990201建设工程施工合同(示范文本)中的通用条款是本合同执行条件之一，本合同未规定的，执行通用条款;本合同自双方签字盖章之日起生效，在全部工程竣工，办理交工验收保修期满工程款结清后失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日