2023年[办公楼施工合同]2023标准施工合同范本.docx

2023年办公楼施工合同2023标准施工合同范本 装 饰 合同编号： 项目名称： 项目地址： 装 修 施 工 合 同 编制说明 本合同是依据中华人民共和国合同法、建设部住宅室内装饰 装修管理方法和深圳市家庭居室装饰管理规定等法律的规定，结合深圳市装饰协会制定的2023年版合同及我公司实际运作状况制定。 本合同文本适用于家庭、办公室等各类室内外装饰装修工程。 装饰装修工程施工合同 发 包 人：（以下简称甲方） 姓名/名称： ( 附有效证件/营业执照复印件) 现居处地址： 单位地址： 邮政编码： 联系电话： 承 包 人：（以下简称乙方） 企业名称: 托付代表： 合同编号： 企业所在地址： 银行账户： 对公账户 开户行： 户 名： 帐 号： 个人账户 开户行： 户 名： 帐 号： 联系电话： 传 真： 投诉电话： 根据中华人民共和国合同法、建设部住宅室内装饰装修管理方法等有关法律法规的规定，结合 本工程实际状况，遵守同等、自愿、公允和诚恳信用原则，经双方协商达成如下协议： 一、 工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 承包内容：本合同附件工程预算书或工程项目一览表列出 的项日以及以下内容： 具体请看工程预算清单 1.4 承包方式： 口包工包料： 口部分包工包料(祥细见预算清单) 口包工不包料； 1.5 工期： 开工日期：暂定自20 年 月 日起计算（实际开工日期以双方确认日期为准。）总工期为 天（指工作日，如因雨天、节假日、双休日或不行抗力因素影响工期则相应顺延）。 1.6 工程质量：达到深圳市家庭装修工程质量验收标准。 1.7 合同预算价款（人民币大写）佰拾万仟佰整， ￥： （附工程预算书），实际合同价款以双方确认的结算表为准，工程量完工后按实际计算（单价不变）。 二、 双方工作 2.1甲方工作 2.1.1如属旧房装修状况，开工前不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则。甲方之珍贵物品应随身带走。 2.1.2如属甲方托付第三方设计，由乙方负责纯施工项目的状况，甲方于开工前 天，应向乙方供应已经确认的施工图纸 套（或做法说明 份），并向乙方进行现场交底。 2.1.3开工前一天，甲方必需协作乙方监理对甲方房屋结构、墙面、楼板、隐藏工程、水电、煤气等原开发商交房的设施进行验收。若乙方在验房过程中发觉原开发商交房给甲方的房屋在某些地方存在问题会在后期影响装饰施工质量须要刚好补救处理的，甲方须要做好让开发商维护的工作或交于乙方进行改善或修补，甲乙双方协商另计费用，再次验收合格后方可施工。 2.1.4甲方办理施工所涉及的各种申请、批文等手续，为乙方接通施工所需的水、电，并担当施工中所产生的费用。协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的运用和爱护。供应乙方数据真实精确的原始水电线路图、房屋结构图、平面图并交付钥匙。 2.1.5 甲方驻工地代表，采纳以下三种方式： 不托付他人作为驻工地代表，由甲方自行负责； 托付工程负责人1人_（身份证号码：_）作为驻工地代表； 托付监理1人 _（身份证号码：_）作为驻工地代表； 2.1.6如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。甲方未办理相关审批手续，擅自要求拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）及责任，由甲方负责担当。 2.1.7煤气改造、有线宽频网络改造等非乙方工程预算表所供应服务内项目的工作须由甲方负责与有关部门协作施工。协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。 2.1.8本工程设计成果的学问产权归乙方全部，甲方有义务爱护乙方的学问产权。 2.1.9 如有因施工期间产生的灰尘和噪音产生邻里纠纷的，甲方帮助乙方解决，并协调与本小区物业管理处的关系。 2.1.10 刚好参与中途有关工程验收及确认签证手续。 2.1.11 按时支付工程款。 2.2乙方工作 2.2.1由乙方负责设计的工程项目，乙方供应平面布置图、水电改造图、天花布置图，并对施工图纸或作法说明进行现场交底。由甲方负责设计的工程，乙方须参与甲方对施工图纸或作法说明的现场交底。 2.2.2严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安和环境爱护规定；严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 2.2.3 指派乙方负责的各项事宜。 2.2.4 乙方办理相关入场施工手续并交纳施工入场属乙方交纳的工人出入证费用。施工过程中，乙方温馨提示邻里在施工期间产生的灰尘和噪音可能对其生活和工作环境造成的影响。 2.2.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。 2.2.6 妥当爱护好施工现场建筑物、设备管线及甲方堆放在现场的家具(旧房改造项目)、陈设以及工程成品等不受损坏，如因乙方缘由造成损坏，乙方照价赔偿。 2.2.7 施工中发生的全部因乙方缘由引起的平安事故（含工伤），由乙方负责担当，与甲方无关。 2.2.8 参与竣工验收，编制工程结算书。 三、 工期说明 3.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，双方依据实际状况另行协商，假如条件不具备，应按合同约定的工期执行，假如条件具备，甲方应支付相应的赶工费用。 3.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 3.3 由于乙方缘由致工程质量问题而返工，工期不顺延。 3.4 因甲方缘由不具开工条件，甲方不按时供应材料或甲方不刚好组织施工中分项验收及确认增加变更工程项目，及未按合同约定支付工程款或其他缘由等，造成工期延误的，工期相应顺延。 3.5 甲方逾期支付工程款，超过十天乙方有权自行停工，甲方担当违约责任。造成工期延误的工期相应顺延。 3.6 其他属于非乙方缘由（包括不行抗力等）而影响工期的，工期相应顺延。 3.7 不行抗力缘由和因素的认定标准： (1) 五级以上的地震； (2) 八级以上的台风； (3) 十年以上未发生过持续二天的高温天气或寒冷天气； (4) 自然缘由发生的大灾； (5) 其它不行抗力的缘由。 3.8 上述不行抗力因素出现，乙方应马上实行措施并向甲方通报受灾状况，在上述因素引起的损害终止后三日内向甲方报告损失状况和清理、修复的费用。若灾难呈间歇形式接着发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾难状况，直至灾难结束。甲方应对灾情处理供应必要条件。 3.8.1 因灾难发生的费用由双方分别担当。 3.8.2人员伤亡由其所属单位负责并担当相应费用； 3.8.3 造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由甲方担当。 3.8.4乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由乙方担当； 3.8.5清理、修理工作的责任与费用的担当，双方另签补充协议。 1、 工程质量检查及验收 4.1 本工程质量验收标准的依据： (1) 施工图纸、作法说明、设计变更； (2)建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2023）； (3)住宅装饰装修工程施工规范（GB50327-2023）； (4)深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准。 4.2 甲乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程（如基础阶段、水电阶段、泥水阶段、木制家私阶段、家私油漆阶段和乳胶漆及裱糊阶段等）的检查或验收手续。当工程具备覆盖、遮盖条件或达到中间验收标准（如水管及电线管的凿槽暗敷复原工作）时，乙方先进行自检，并提前48小时以书面形式通知甲方参与，验收合格后，经甲方或甲方代表在验收记录上签字确认，乙方可进行接着施工；甲方或甲方代表不参与隐藏工程和中间工程验收或不在验收记录上签字，在通知甲方满48小时的前提下，乙方可自行验收，视为甲方已阅历收合格。在上述两种状况下，乙方有权接着施工或者中止施工，如中止施工所造成的乙方窝工等损失由甲方担当，工期顺延。 4.3 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用及工期延误责任由甲方担当；由于 乙方施工工艺问题造成材料、设备的损坏，其返工费用及工期延误责任由乙方担当。（上述返工费包括材料损失费和人工费）。 4.4 施工中甲方托付给第三方的工程完工时（甲方分项包给第三方，以下简称第三方），若质量不合格，影响乙方接着施工的，工期相应顺延；若验收合格前甲方坚持要求乙方接着施工，由此产生的不良后果乙方不担当责任。 4.5 甲方托付给第三方的工程遇交叉作业时，乙方和第三方应对各自的工程质量负责，若发生质量问题，由责任方担当。 4.6 工程竣工后，乙方应以书面形式通知甲方验收，甲方自接到验收通知之日起三日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在上述时间内不组织验收或验收后既不确认又不提出书面异议的，超过三天，则视为甲方验收合格，乙方可自行离场，并解除乙方按合同所应担当的平安爱护义务。 4.7 工程竣工后，甲方应在工程验收合格后才能将房屋投入运用，否则视为甲方验收合格。 五、 材料设备的供应 5.1 如属甲方自购材料，甲方应按双方约定材料并按时供应到现场，若甲方供应的材料不到场或不合格，乙方可刚好向甲方反映，但不担当由此产生的责任。 5.2 由甲方供应的材料、设施发生了质量问题或规格差异，对工程造成的延误或损失，甲方自行担当相应的责任和费用，与乙方无关。 5.3 甲方供应的材料经乙方验收后由乙方负责保管，由于乙方保管不善或施工不当造成的损失由乙方负责更换或照价赔偿。 5.4 乙方材料进场，应刚好通知甲方验收，甲方应在通知后24小时内进行验收，如甲方届时不参与验收或验收后不签字确认又不提出书面看法的，则在通知24小时后视为甲方默认验收通过。 2、 工程变更 6.1 甲方变更设计方案，应在该项工程施工前7天向乙方发出书面通知。 6.2 全部的设计方案变更和工程量增减，甲方必需办理签字确认手续。否则乙方有权按原方案施工或者中止施工，乙方确定中止施工的，甲方担当乙方的窝工等损失，工期顺延。 6.3 因甲方变更设计方案，造成乙方返工费用和相应损失均由甲方担当，并相应顺延工期。 6.4 由于设计方案变更，造成乙方已购的原项目材料积压超过15%，应由甲方负责处理，并担当全部处理费用。 6.5 乙方依据现场实际状况提出合理建议涉及到变更设计和对原定材料的更换，以及增加工程量，必需经甲方或甲方代表批准，并签字确认。未经甲方批准签字，乙方擅自变更设计方案或对原定材料更换，甲方有权不认可，发生的全部费用由乙方担当，且工期不顺延。 6.6 乙方在接到变更通知后3天内提出变更价款报告的完整资料。甲方收到变更价款报告之日起3天内予以签字确认，或提出异议。如因甲方未能按规定时间签字确认又未能提出异议的，则视为甲方已经签字确认，造成工期延误，责任由甲方担当。 6.7 乙方接到变更通知后，可按下列方法提出变更价格并调整合同价款： (1)合同附件工程预算书中已有适用于变更工程的价格，按合同附件已有的价格变更合同的价款。 (2)合同附件工程预算书中已有类似于变更工程的价格，可以此作为基础确定变更价款。 (3)合同附件预算书中没有适用和类似变更工程的价格，甲乙双方协商，确定变更价款。 6.8 甲方不得随意取消本合同范围内的施工项目，若取消的施工项目造价超过合同预算总价的10%时，需征得乙方书面同意，并需支付该取消项目总价的30%给乙方，补偿乙方的相关损失。 七、 工程价款及结算 7.1 双方同意本合同价款按实际发生工程量计算价格：即在竣工结算时，合同内项目根据已签订合同的预算单价计算；变更及增加项目的单价，按本合同6.7条款的约定办理，并以双方签订的增减项目单、变更单为依据，工程量按实际所施工项目及数量结算。 7.2 合同生效后，甲方按下表约定分三次向乙方支付工程款，尾款一次结算。 7.3 由于设计变更所产生的增加价款在工程款第三期款中同时结算并付清。 7.4 工程竣工或验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料之日起3天内审查 完毕并予以答复，到期未提出异议或不予答复，则视为认可乙方所提交竣工结算资料，并在审查期限届满之日起5天内付清尾款。 7.5 甲方支付乙方工程款（包括预付款、进度款、结算款），应以转账或现金的方式支付。其中以现金方式支付须到乙方财务部交款。如因特别状况甲方未能到乙方财务部交款，甲方须将款项金额交付给乙方财务代表。乙方财务代表须出具乙方公司书面证明（财务收款托付书），乙方财务代表出具的单据须加盖乙方公司财务章。转账需转到乙方指定的账户。 7.6 甲方未经乙方财务部代表书面同意（或出示公司书面证明为财务收款托付人）而随意将工程款交给乙方员工（包括设计师、前台文员、乙方工地代表、项目经理、监理或其他施工人员等），乙方不予承认，因此造成的损失由甲方担当。 八、 平安生产和防火 8.1 甲乙双方供应给对方的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工程平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。 3、 违约责任 9.1 合同签订后，一方擅自违约或毁约导致合同无法履行，违约或毁约方应向守约方担当相应的违约责任，包括向守约方支付合同总价款20%的违约金，并赔偿因其违约给对方造成的其他损失。 9.2 合同签订后，在履约过程中，因一方缘由导致合同无法接着履行，另一方已经履行了部分合同义务的，违约方除了支付相应款项外，还应担当违约金责任和因此给对方造成的其他损失。 9.3 甲方不按合同的约定拨付工程款，从拖欠之日起，按日支付应付款额0.5%的滞纳金给乙方。 9.4 在施工过程中，甲方未经乙方或乙方代表书面同意而与其他工作人员协商私自更改施工内容，由此所引起的费用及质量问题，责任由甲方担当。 9.5 甲方未经乙方同意不得私下付钱给乙方施工人员支配增加项目，否则，由此产生的一切责任与乙方无关并免除乙方对该工程全部施工项目的质量承保义务。且乙方有权追收该增加项目的款项。 9.6 因甲方房屋本身(包括但不限于房屋原有的结构、墙体、窗户、层高及已隐藏的水、电、通讯、电视、煤气等设施)存在缺陷或隐患而导致工程质量问题，因此产生的责任无须乙方担当。 9.7 除双方另行约定，本工程内容仅限于工程预算书所列明项目，以及双方确认并办理了签证手续的补充项目，并不包括因房屋原固有的可能存在的问题而需改造、加固、加强的工程项目。 4、 保修 10.1工程竣工后，乙方施工项目在保修期限内出现问题，由乙方进行保修，保修范围为乙方施工的工程项目（以工程结算书所列项目为准）。 10.2本工程保修责任期：隐藏工程为2年，其他工程为2年。 10.3保修期间属乙方包工包料的项目因乙方缘由造成的质量问题由乙方负责保修并担当全部费用，属乙方包工不包料的项目因乙方缘由出现质量问题，乙方只负责保修的人工费用。甲方负责原材料费用。 10.4由于甲方供应的材料出现质量问题、在运用过程中认为造成的损坏、运用不当造成的损坏、不行抗力因素造成的损坏均不在保修范围内。 10.5双方签定保修单。 十一、 争议解决 11.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。 11.2协商不成可通过行业协会进行调解。 11.3当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可向宝安区人民法院起诉。 十二、 合同解除和终止 12.1有下列情形之一的，可以解除合同： (1) 甲、乙双方协商一样。 (2) 因不行抗力致使合同无法履行。 (3) 因一方违约致使合同无法履行。 12.2甲乙双方履行完本合同全部义务，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（乙方保修义务除外）。 十三、 附则 13.1本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力，双方签字盖章后生效。 13.2本合同书面通知等送达方式分为当面送达和邮寄送达。对于当面送达，被通知方（包括被托付人）须签收，并因此视为该书面通知到达对方；邮寄送达，在寄出满48小时后，视为该书面通知到达对方。甲方及其驻工地代表供应之有效证件（如身份证等）或合同上注明的地址、及施工地址等均为有效邮寄送达地址。 13.3附件 （1）施工图纸或作法说明。 （2）工程项目预算书、增减项目确认单，隐藏及中间工程验收单。 （3）甲方有效证件（包括：营业执照等政府颁发认可的其他证件之一）的复印件。 发包人（甲方）： 承包人（乙方）：深圳市金丰泰建筑装饰设计工程有限 公司 代表人： 代表人： 签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日 签约地点： 十四、 补充条款（手写盖章生效） 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： （公司公章） 签约代表：(签字) 签约代表：签字） 签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日