2023年施工合同范本合集（小工程施工合同协议书）.docx

2023年施工合同范本合集（小工程施工合同协议书）>施工合同范本1甲方(业主)：乙方(施工方)：按照中华人民共和国经济合同法和河南省建筑市场管理条例的规定，结合装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方在友善、友好的情况下达成如下协议：一、合同主要内容：打井工程以 形式交给乙方施工。2、工程总造价(大写)3、工程内容：甲方约定乙方打井深度暂定为 米，根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。暂定每米按500元标准计取打井费用。根据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的，由甲方承担钻头购置费用。4、工程付款方式：签合同当天首付65% 元，元。5、工期 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。6、工程保修期壹年。7、工程结束后三日内结清余款。8、根据甲方要求，乙方为甲方提供取水设备一套，其中深水井泵元，井房一套，金额 元，计入工程合同总额计算。甲方交自己位于 市 路 工程过半中期款30% 元，工程完工付余款5% 一台，金额 元，无塔供水装置一套，金额甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日>施工合同范本2委托方(以下简称甲方)： 联系地址： 联系电话：施工方(以下简称乙方)： 联系电话：根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关的法律法规，结合本工程具体情况，本着自愿 平等的原则，经双方协商一致签订本合同，具体条款如下：第一条：工程概况1：工程名称：2：工程地址：3：承揽方式：4：工程内容及承包范围：5：工程总量：预计工程量约为最终结算按实际工作量。第二条：工程期限1：本工程总工期为2：本工程开工日期日;竣工日期 年 月 日。第三条：技术质量要求1：工程质量要求标准：按国家现行有关施工及验收规范，达到优良标准。乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术 质量交底资料精心组织施工作业，达到甲方建设 设计 监理及质监等部门联合验收评定合格标准。出现质量问题必须服从甲方整改意见限期整改 修补 打磨。2：建设单位验收合格(耐磨面层不脱层、不起砂、表面光感一致)第四条：合同价款及付款方式：1：单价 人民币(大写)： ： 元)2：根据预计工程量，合同总价为人民币(大写) ( ： 元)。最后结算以实际工作量乘以合同单价计算。3：付款方式与期限本合同工程完工一次性付100000元作进度款。剩余工程尾款于20xx年9月1日前全部结清。甲方以现金支票或银行电汇的方式向乙方支付工程款，工程款请汇入以下账户：开户行：中国农业银行景鸿支行户名：陈XX X2XXX48 0X19 4X70 77X75第五条：双方责任1：甲方 提供现场，协调乙方与工程现场总包单位的协作关系，以保障进度的顺利实施; 按合同规定按时付款结算。 提供安全的作业环境，设备机械用具(设备机具如有丢失需照价赔偿)及水电接入点。 提供临时住宿。2：乙方 负责提交进度计划和有关资料，严格按照操作规程和施工方案进行施工，保质按期完成施工。 遵守现场安全文明施工的管理规定，如因乙方的责任造成的费用和罚款，由乙方承担。3：乙方不履行上款各项义务，造成延误和甲方损失，应对甲方的损失给予赔偿。第六条：违约责任和仲裁一、合同生效后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，因由乙方赔偿甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿由此给对方造成的经济损失;如甲方不经乙方同意，单方解除合同时，应由甲方赔偿乙方支付合同总价的20%的违约金，并赔偿由此给对方造成的经济损失。二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价的万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。需双方协商决定。四、实行合理化建设奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另行协议。五、甲、乙双方在履行合同时发生争议，首先应本着友好态度协商解决，若经协商不能解决，可向工程所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁，对仲裁结果不服，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第七条：竣工验收1：本地坪工程全部完成后，乙方通知甲方按本合同第三条规定的技术质量要求验收。2：遵守施工现场安全生产，文明施工的规定服从甲方的合法指令，否则均视为乙方违约。第八条：保修服务施工完毕后一年内，由于乙方施工所引起的工程质量问题，由乙方提供免费修补。因人力不可抗拒因素或第三方引起的质量问题，不属于保修范围，但乙方应提供服务，费用另议;保修期满后，乙方保证继续提供服务，费用另议。第九条：其他条款一：本合同未尽事宜由双方协商解决。协商不成可向人民法院提起诉讼。二：本合同一式贰份。三：本合同自双方签订之日生效，结算全部款项后本合同自然终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日>施工合同范本3第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天四、质量标准工程质量标准：金额（大写）：约 元（以决算为准）￥元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同双方约定 后生效。发包人：（公章 承包人：（公章） 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 电话 电话： 传真：传真： 开户银行： 开户银行： 账号：账号： 邮政编码： 邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。1.2专用条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3发包人： 指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人： 指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.8工程师： 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.9工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释， 互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时， 在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。 标准建筑工程施工合同范本3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。 、图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数， 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。>施工合同范本4甲方：_乙方：_一、工程项目本工程全部项目的施工由乙方负责。二、工程承包形式以轻工形式承包。三、工程质量本工程为合格工程，乙方严格按施工规范和图纸进行施工，严把工程质量关。因施工质量造成返工，损失由乙方承担，并对乙方_-_元/次的罚款。四、工程日期：自开工之日起至_年_月_日交付使用。五、材料管理本工程中主要材料有甲方购进。乙方负责验收和监督材料的质量、数量、单价及材料购进后的保管、使用。以甲乙双方签字的收料单依据施工定额进行工程结算。材料保管乙方要严格管理，出库、领料要有专人负责。严禁丢失和浪费。进入工地后，场内材料所发生的所有费用由乙方承担，因管理不善，交付乙方入库后，如有丢失、浪费和超预算使用，由乙方承担赔偿责任。六、机械管理工程中所有机械及脚手架、模板、起重设备由乙方负责。七、结算方式本工程依据定额，按工程进度和实际工程量，对人工费、机械费、脚手架、模板、土建项目的水电费进行结算，按甲方支付能力进行付款。乙方发生费用的_%为质保金，质保期满_年后全部付清。八、费用提取土建工程按乙方实际发生的工程量取企业管理费_%，人工费按实际工程量每工日取_元，利润按乙方实际发生的费用取三级，税金按乙方实际发生费用取费。机械费、模板费等执行费用定额。九、水、电费由乙方负责向当地供电部门进行结算。十、安全责任乙方一定注意施工安全，按规范施工避免一切事故的发生，对于施工中出现的一切大小事故，均有乙方负责，甲方不负一切责任(另签安全责任书)。十一、其它起重设备的使用费依据定额结算(包括设备的进出场运输费用、安拆费用及设备基础的钢筋混凝土浇筑)。十二、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，签字盖章后生效。本合同未尽事宜，按合同法执行或双方协商解决。甲方签字(盖章)：_年_月_日乙方签字(盖章)：_年_月_日>施工合同范本5甲方：XX(简称甲方)乙方：XX(简称乙方)为了确保本工程的顺利完工，现根据本工程的实际情况通过双方协商在遵循平等、自愿、公平、公正和诚实信用的原则下，双方事项协商一致，订立本协议。一、工程名称：XXXXXX小区围墙二、工程地点：三、工程承包范围：围墙200米，临时围墙336米(竣工后按实际长度)四、工程造价：围墙XX元/米，临时围墙XX元/米五、施工标准：1、标准围墙;墙身高度为院内自然地坪以上至檐口(檐口490mm宽二层)上3.3米，基础700mm宽三七灰150mm厚、490mm砖铺底二层、365mm一层、240mm二层、以上为墙身，365×365砖垛中距4米，墙顶粘贴紫色水泥瓦，围墙内外侧均用水泥砂浆抹面、内侧批刚化涂料。临时围墙;墙身高度为院内自然地坪以上至檐口2.6米，490mm砖铺底二层、365mm一层、以上为墙身，365×365砖垛中距4米，围墙内外侧均用水泥砂浆抹面。六、工程质量：工程质量必须符合现行建筑工程质量检验评定标准合格之规定。六、工程工期：开工时间XXXX年XX月XX日，竣工时间XXXX年XX月XX日工期XX天。七、工程结算方式：按施工进度支付。1、所有围墙全部砌筑完毕并经有关人员共同检查验收合格后，甲方应支付给乙方工程总价款的65%。2、围墙帽(压顶)和内外侧面抹灰结束、涂料批涂完毕后工程款付至总价款的95%。留5%的质保金一年后一次付清。八、安全事故的处理;施工中乙方必须严格按现行安全操作规程和安全技术标准的要求进行施工，如有违者一切后果均有乙方自负、甲方概不负任何责任。九、施工其它事宜：1、在围墙动工之前乙方负责把地补款全部发放到户。2、乙方负责撤销XXX、XXX等29位村民的复议申请书3、乙方负责对甲方所征土地上的附属物(树、坟)款全部补偿到位，并在围墙施工前清理完毕。4、施工中的障碍(群众干扰、料物的装卸)均有乙方自行负责解决。十、如乙方对九条的内容在日内不能按时履行完毕时，本协议所有内容全部终止。十一、以上各项甲、乙双方应共同遵守。如有末尽事宜双方共同协商解决。甲方：XXXXXX年XX月XX日乙方：XXXXXX年XX月XX日>施工合同范本6甲方：_乙方：_通过甲乙双方的平等协商，甲方愿意将本工程委托给乙方施工，为明确甲乙双方职责，根据中华人民共和国合同法有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程名称：_。二、工程地点：_。三、工程项目与范围：按照甲方提供的由_电力设计院。设计图纸及工程预算内容进行施工。(双方约定变压器基础和电缆工井由甲方自行完成)。四、工期要求1、施工日期：工程材料款到位后，接甲方通知，在60个工作日内完成。2、在施工过程中，如遇下列情况之一者，经甲乙双方协商后可顺延工期：1、上级政策调整。2、出现重大设计修改而引起施工工期增加。3、人力不可抗拒的重大自然灾害。4、连续三天及以上的雨水天气导致工程无法开工。五、工程造价及付款方式1、工程造价：计人民币捌万柒仟元整（不含税）。2、付款方式：工程开工前，甲方按总造价的60%付材料款给乙方。待乙方工程全部完工后，向甲方提交正式书面验收申请，甲方接到乙方验收申请后，应在两日内组织对本工程的初步验收，合格后由乙方负责协助甲方向宜春市供电公司提出工程验收申请，通过市供电公司验收合格送电后，甲方在送电后两日内付清剩余工程款（不留质保金）。六、材料供应1、双方约定叠式欧变由甲方自行采购，本工程需用到的建筑材料也由甲方提供，其它电气辅助材料由乙方购买。2、双方提供的材料和设备应为合格产品，如不符合设计或质量要求，应禁止使用。若因使用不合格产品对本工程造成的损失及由此引发的一切安全事故及经济损失由采购方负责。3、甲方采购的叠式欧变除应具有出厂试验报告和出厂合格证等相关证书文件外，还必须在施工现场取得由三龙电气出具的交接试验报告、其中涉及计量器具的设备，还应预先由市供电校验和贴标，乙方不承担由于欧变设备导致验收无法通过的责任。七、双方责任1、甲方应在工程开工前完成施工现场的土地征用，青苗补偿，房屋拆迁，地面平整，架空和地下障碍清理，以及相关电缆路径和开挖手续办理等工作，使施工现场具备乙方要求的施工条件。2、乙方在组织施工中必须高度重视和认真抓好工程质量，对该工程质量全面负责，并接受宜春市供电公司的质量管理和检查。3、甲方应配合宜春市供电公司按设计审批规模，设计技术文件，部分有关验评标准和规程为依据进行验收。4、乙方应及时提交工程验收资料，由宜春市供电公司进行检查验收。八、文明施工1、乙方应认真贯彻执行电力建设安全工作规程，杜绝重大事故及人身伤亡事故，强化安全管理，做到文明施工。2、乙方在施工过程中应明确安全生产，因乙方原因引起的安全事故所造成成的一切经济损失及法律责任由乙方负责。九、竣工工程具备竣工条件，乙方按电力建设施工及验收技术规范等要求向甲方和宜春市供电公司提交竣工验收报告及竣工图，申请验收，由甲方和宜春市供电公司先后组织工程验收工作。十、结算结算方式：按照大包干的形式，按照甲方提供的三龙电力设计院的施工图纸范围内施工，总造价协议为捌万柒仟元整（不含税）。十一、违约责任乙方如工程质量达不到国家或行业质量检验评定标准要求时，乙方应无条件返工，由此造成的损失由乙方负责。十二、其它事项1、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求时，可通过协商解决。不愿意通过协商解决或协商不成时，可根据双方的协议向仲裁机构申请仲裁；双方未达成仲裁协议的，可向甲方所在地人民法院起诉。2、本合同经双方签字及盖章之日起生效，全部工程款结算完成，工程验收合格后自行失效。3、本工程设计图纸及乙方提交给甲方的工程报价作为本合同的一部分，具有同等法律效力。4、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。甲方代表：_（签字盖章）_年_月_日乙方代表：_（签字盖章）>施工合同范本7发包方：承包方：甲方（发包方）： （以下简称甲方） 乙方（承包方）：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称： 工程地点：工程内容： 设计施工图纸所包含的所有内容二、工程合同价款： 本工程合同造价为人民币元，即人民币元整。 本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程（详见施工图）。四、工期本工程工期为： 20xx 年月日至年月 日绿化工程养护期为：年月日至年月日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的_；2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余 的款项；3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。Xxxxxxx xxxxxx（公章） （公章）甲方代表签字： 乙方代表签字：年 月 日年 月 日>施工合同范本8甲方：乙方：甲方工程由乙方城建，为明确双方的责任和义务，确保工程顺利完成，根据中华人民共和国合同法及有关法律法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商签订本合同如下：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：二、工程合同造价本工程共计 ，单价 元/，合计 元。三、施工期限本工程工期自 年 月 日至 年 月 日。四、工程价款的支付与结算在乙方施工任务完成后，甲方一次性付清工程款。五、甲乙双方责任（一）甲方1、配合乙方迁移一切影响施工的障碍物，帮助乙方协调所需用土、沙方。2、待工程结束后，负责组织有关人员进行验收。3、定期不定期对工程施工进行质量检测。（二）乙方1、严格按照合同、工程技术标准及工程质量管理要求组织施工。2、工程完成经业主等有关单位验收合格交付为准，如出现质量问题由乙方负责维修赔偿。3、施工期间无条件服从甲方及监理部门的监管。4、保证所有施工机械符合施工要求。六、安全施工与检查乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，因乙方安全措施不力造成事故和因此发生的费用，由乙方承担。甲方不得要求乙方违反安全规定进行施工，因甲方导致的安全事故，由甲方承担相应责任。七、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着相互谅解的原则，随时协商解决。因协商无效，提交新野县人民法院解决。八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。甲方：（签章）乙方：（签章）年 月 日>施工合同范本9发包方（以下简称甲方）：_委托代理人（姓名）：_单位：_住所地址：_联系电话：_手机号：_承包方（以下简称乙方）：_单位名称：_资质等级：_营业执照号：_注册地址：_法定代理人：_联系电话：_委托代表人：_联系电话：_本工程设计人：_联系电话：_施工队负责人：_联系电话：_2、施工期间，甲方将外屋门钥匙_把，交给乙方施工队负责人_负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_把，由乙方当场负责安装交付使用。3、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_点_分至_点_分；下午_点_分至_点_分。第十五条 其它约定条款_.第十六条 附则1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后，经房地产管理部门鉴证之日起生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、凡在本市住宅装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。4、合同履行完后自动终止。甲方（签章）：_乙方（签章）：_年_月_日_年_月_日附件附表一： 装饰装修工程施工项目确认表附表二： 住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表附表三： 住宅室内装饰装修工程报价表附表四： 甲方提供装饰装修材料明细表附表五： 乙方提供装饰装修材料明细表附表六： 住宅室内装饰装修工程设计图纸附表七： 装饰装修工程变更单附表八： 工程验收单附表九： 工程结算单附表十： 工程保修单附件十一：_市住宅装饰装修验收标准1、此合同文本适用本市行政区域内的住宅室内装饰装修工程；2、工程承包方（乙方），应具备工商行政管理部门核发的营业执照，并具有承揽住宅室内装饰装修工程的相应资格；3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应一式两份，双方当事人各执一份；凡在本市住宅装饰装修市场内签订此合同的，应一式三份（甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份）。>施工合同范本10业主方(甲方)： 身份证号： (以下简称甲方)承建方(乙方)： 身份证号： (以下简称甲方)根据中华人民共和国合同法和建筑法有关规定，遵循平等、公平和诚信的原则，甲乙双方就该建筑工程等事项协商一致，将制订如下合同：工程地点：*号。工程规模： 五至七层一梯两户私房住宅楼 。工程结构：全框架(按八层下基础)承包价格：1.整个工程包括桩基、基础，包人工不包料价格每平方米人民币： ，甲乙双方无任何理由更改。2.计算工程面积：阳台按实际建筑面积计算，壹楼层高五米以下按占地面积计算，若超出五米则补人民币 整。所有出檐不计算面积，飘窗不计算面积，楼梯间按实际建筑面积计算。工程时间：开工时间： 。 竣工时间： 。一、工程承包形式及范围：1.甲方以 包人工不包料(包干) 的形式给乙方承建，建筑主料由甲方选定提供。2.主体工程乙方必须按图纸规范施工，含( 南 边)外墙钢砖，楼梯扶手为不锈钢，楼梯间贴 ,钢砖、大理石由 方提供，乙方负责安装。3.附属工程：化粪池、散水波、房屋南北方排水沟、顶层屋面做油(三油两布)、屋顶安装防雷网、屋顶女儿墙(1.2米)卫生间厨房排污管及外墙下水管。屋前(南边)墙面贴钢砖，东、西边粉刷，屋后(北边)喷砂及贴2米地脚钢砖，甲方负责提供材料，安装及人工均由乙方负责。4.墙体红砖封隔，混合砂浆粉刷(M7.5水泥砂浆)由乙方负责。5.施工期间水电费由 方承担。6.各层的层高按甲方设计图纸要求施工，必须确保。如特殊原因壹楼层高需更改，乙方必须无条件执行甲方意见。补充： 。二、施工方式：1.乙方自带建筑所需的一切设备(钢筋工自带机械设备，木工自带模板，泥工自带工具，架子工自带脚手架等等)，且必须按建筑规范施工。2.施工机械必须安全可靠。3.施工时按国家建筑要求实施，每层平板混凝土厚度为10CM，顶层屋面混凝土厚度要确保12CM。4.搞好建筑施工的安全及安全设施，如果出现任何问题或事故，一概由乙方负责。三、付款方式：1.桩基、基础至一层由乙方垫资人工费承建。2.二至 七 层(以每层平板现浇面完工为准)按建筑面积的 %付人工费。3.墙体封砖每层按工程人工费总价 %付款。4.内外粉刷每层按工程人工费总价 %付款。5.质量检测及工程验收合格，预留质量保证金人民币： 贰 万元，剩余款一次付清(如没有质量问题，满12个月后付清)。6.乙方不负责工程款项的各项税费。7.甲乙双方钱款交接每次必须打收条保存，以作依据。补充： 。四、材料：1.材料由甲方选定提供，乙方协助甲方购买建筑材料。补充： 。五、质量与安全：1.乙方必须按甲方图纸，严格按国家规定规范施工，保质保量，杜绝偷工减料。2.木工模板安装要垂直平整牢固，缝隙严密以防漏浆。混凝土浇筑密实，梁、柱大小一致，阴阳角平面垂直平整。3.砖墙体砂浆密实。瓷砖平整清洁，后墙的喷砂均匀。4.规范钢筋捆扎及焊接(按设计要求施工)。5.每次砼浇筑必须在钢筋、模板检验合格后进行，并做好混凝土的养护(按规范要求)。6.如甲方要求夜间突击加班完成楼层现浇，提前一天通知乙方，乙方不得以任何理由误工或拖延工期。否则扣除乙方人民币： 贰仟元 整。7.乙方在施工中出现质量问题，必须立即停工整改，确保 2 天内整改完工。乙方不得偷工减料，如检查出现偷工减料行为第一次扣除人民币： 贰仟元 整，第二次扣除人民币： 伍仟元 整 ，第三次扣除人民币： 壹万元 整，超过三次则视为乙方违约(按本合同第八项违约责任第2条处理)。工程中所由质量造成的经济损失与甲方无关，均由乙方全部承担经济和法律责任。在使用甲方提供的材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。8.乙方上工地施工操作必须按安全规定规范实施。9.乙方全权负责施工安全并承担施工安全所有事项(包括高压线下的建筑施工、起吊施工材料等等一切与施工相关的事项)。在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。补充： 。六、因工程施工中引起的问题由乙方全权负责，涉及周边关系及职能部门的问题，甲、乙双方要协商共同解决。工程不得转包。七、乙方保证工期 ，礼节 次，每人每次人民币元(由甲方提供)。八、违约责任：1.违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。2.如乙方偷工减料超过三次，则视为违约自动放弃本合同。给甲方造成的损失乙方必须承担，且甲方不再付乙方人工费。3.合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地人民法院起诉。九、其他1.本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。2.补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。3.本合同自甲、乙双方签字并按手印之日起生效。4.本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，见证人壹份，具有同等法律效力。甲方签字： 乙方签字：见证人签字：年 月 日 年 月 日>施工合同范本11甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致,订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：室内装饰、强弱电等零星维修。4、合同期限：二、工程服务形式包工、包料、包工期、包质量。三、结算方式甲、乙双方就需要维修部位及工程量，按技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方签字确认后的技术联系单内容为基准，甲、乙双方依据约定的单价进行结算，确定工程总造价。甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方共同签字的工程量技术联系单,作为结算依据。四、工程总价