关于承揽加工合同范文汇总9篇.docx

关于承揽加工合同范文汇总9篇 承揽方： 地址： 电话： 定作方： 地址： 电话： 定作方托付承揽方加工_，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条 加工成品 其次条 加工成品质量要求 第三条 原材料的供应方法及规格、数量、质量 1、（用承揽方原料完成工作的）承揽方必需依照合同规定选用原材料，并承受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、削减价款或退货。 2、（用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格供应原材料，承揽方对定作方供应的原材料要按合同规定准时检验，不符合要求的，应马上通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方供应的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3、交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。 第四条 技术资料、图纸供应方法 1、承揽方在依照定作方的要求进展工作期间，发觉供应的图纸或技术要求不合理，应当准时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停顿工作，并准时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 2、承揽方对于承揽的工作，假如定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。 3、定作方应当按规定日期供应技术资料、图纸等。 第五条 价款或酬金 价款或酬金，根据国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。 第六条 验收标准和方法 1、根据合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。 2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发觉质量缺陷的定作物或工程，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等缘由而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。 3、当事人双方对承揽的定作物和工程质量在检验中发生争议时，可由法定质量监视检验机构供应检验证明。 第七条 交货的时间和地点 1、交（提）定作物期限应当根据合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。 2、交（提）定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准；托付运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必需留给定作方以必要的途中时间；双方另有商定的，按商定的方法计算。 第八条 包装要求及费用负担 第九条 运输方法及费用负担 第十条 转包 1、乙方（同意或不同意）将定作物的主要工作交由第三人完成； 2、乙方同意甲方将定作物的主要工作交由第三人完成的： （1）乙方可以交由第三人完成的工作包括： （2）乙方应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。 3、乙方未经甲方同意将主要工作交由第三人的，甲方有权解除合同。 4、乙方可以将其承揽的帮助工作交由第三人完成。乙方将其承揽的帮助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。 第十一条 其他商定 第十二条 承揽方的违约责任 1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。 2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍旧需要的，应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理；少交、迟交局部定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。 3、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并担当因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值局部。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。 4、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作方偿付违约金_ 元；（合同中无详细规定的，应当比照 中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付局部的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金总额的千分之一偿付违约金。 未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。 5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作局部价款总值的_%（10%30%）或酬金总额的_%（20%60%）的违约金。 6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。 7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并担当因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。 8、由于保管不善致使定作方供应的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。 9、未按合同规定的方法和期限对定作方供应的原材料进展检验，或经检验发觉原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量担当责任。 10、擅自调换定作方供应的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并担当逾期交付的责任。 第十三条 定作方的违约责任 1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。 2、中途废止合同，属承揽方供应原村料的，偿付承揽方的未履行局部价款总值的_%（10%30%幅度）的违约金；不属承揽方供应原材料的，偿付承揽方以未履行局部酬金总额的_%（20%60%的幅度）违约金。 3、未按合同规定的时间和要求向承揽方供应原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的帮助工作和预备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。 4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当担当承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除酬劳、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于酬劳、保管、保养费时，定作方还应补偿缺乏局部；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。 5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。 6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。 7、变更交付定作物地点或接收单位（人），担当因此而多支出的费用。 第十四条 不行抗力 在合同规定的履行期限内，由于不行抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予担当违约责任，在定作方拖延承受或无故拒收期间发生的，定作方应当担当责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。 第十五条 纠纷的处理 加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成按（ ）项处理： 1、向仲裁机关申请仲裁； 2、向人民法院起诉。 本合同自_ 年_ 月_ 日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随便变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式_份，交_（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份，正副本具有同等法律效力。 定作方： 代表人： _年_月_日 承揽方： 代表人： _年_月_日 承揽加工合同 篇2 定做方： (称甲方) 承揽方： (称乙方) 依据中华人民共和国合同法规定，结合本工程的实际状况，双方经友好协商签订本合同，以共同遵守。 一、加工制作内容： 1.制作内容： 主钢构：钢梁.H(400800)×200×6×9.35。 材质为Q235。钢构必需进展除锈。刷中灰面添一道、中灰底漆(防锈漆)一道。 二、合同价格及结算方式： 1.合同造价按/吨。合同总价款为，以实际决算为准。(货款可以用现金或承兑付给。) 2.合同签订三日内甲方付款 3.提货： (1).第一次送齐二十八架钢架，甲方不付货款，提其次次货时付清前次货款，依次类推，至此全部提清，最终一次提货时甲方全部付清货款。 4.结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进展决算。 三、质量要求： 乙方必需根据国家现行钢构造制作、验收标准(钢构造工程施工质量验收标准GB50205-20xx)仔细加工制作，确保构件质量到达钢构造标准要求。 四、交货地点和时间： 1.交货地点：甲方在乙方厂房内提货;运费由甲方负责，装车由乙方负责。 2.交货时间： 五、包装及运输： 1.乙方负责装车。装车时应根据标准要求进展装运，要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避开运输过程中消失构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。 2. 甲方负责运输，运输标志应按甲方要求实施(详细由甲方再动身运前另行交底)。 3. 运输费用由甲方担当，构件到位后甲方负责卸车。 六、双方权利及义务： 1.甲方向乙方供应完整的构建加工图纸一套，并签字认可。由乙方仔细完善后根据甲方图纸进展加工制作。 2.甲方应对乙方加工制作过程中的疑问准时赐予解答，并供应修改和变更通知。否则由此引起的工期延误以顺延。 3.乙方必需承受甲方的质量监视检验，不得擅自外协加工，乙方应按甲方委派的现场质量监理的合理要求制作，发觉问题准时订正。 4.甲方如现场发觉质量问题准时通知乙方进展整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场帮助解决。 5.乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并担当返工费及直接费用。 七、违约责任： 按合同法相关规定执行。 八、合同纠纷处理方式： 甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成，则由提交当地仲裁委员会仲裁。 九、附则： 1.本合同 2.本合同由甲乙双方签字盖章，甲方定金到账后生效。此合同有效期为 年 月 日至 年 月 日。 3.未尽事宜，双方协商解决或另立补充合同。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 托付代理人： 托付代理人： 联系方式： 联系方式： 开户行： 开户行： 账号： 账号： 承揽加工合同 篇3 承揽方：_ 定作方：_ 定作方托付承揽方加工_，经双方充分协商，特订立本合同， 以便共同遵守。 第一条 加工成品： 品 名规 格单 位 数 量 备 注 其次条 加工成品质量要求：_ （加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据） 第三条 原材料的供应方法及规格，数量，质量：_ （，用承揽方原料完成工作的，承揽方必需依照合同规定选用原材料，并承受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，削减价款或退货。 ，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格供应原材料。承揽方对定作方供应的原材料要按合同规定准时检验，不符合要求的，应马上通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方供应的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 ，原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。） 第四条 技术资料，图纸供应方法：_ （承揽方在依照定作方的要求进展工作期间，发觉供应的图纸或技术要求不合理，应当准时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停顿工作，并准时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 ， 承揽方对于承揽的工作，假如定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。 ， 定作方应当按规定日期供应技术资料，图纸等。） 第五条 价款或酬金：_ （价款或酬金，根据国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。） 第六条 验收标准和方法：_ （，根据合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。 定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发觉质量缺陷的定作物或工程，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等缘由而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。，当事人双方对承揽的定作物和工程质量在检验中发生争议时，可由法定质量监视检验机构供应检验证明。） 第七条 交（提）货的时间和地点：_ （， 交（提）定作物期限应当根据合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。 ，交（提）定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；托付运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必需留给定作方以必要的途中时间；双方另有商定的，按商定的方法计算。） 第八条 包装要求及费用负担：_ 第九条 运输方法及费用负担：_ 第十条 结算方式及期限：_ 第十一条 其他：_ （如： 依据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权恳求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。 依据国家有关规定，经当事人双方商定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以恳求返还。等等。） 第十二条 承揽方的违约责任： 一，未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。 二，交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍旧需要的，应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理；少交局部定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。 三，未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并担当因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值局部。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。 四，逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金_元；（合同中无详细规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付局部的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。 五，不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作局部价款总值的_（-幅度）或酬金总额的_（-幅度）违约金。 六，异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。 七，实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并担当因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。 八，由于保管不善致使定作方供应的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。 九，未按合同规定的方法和期限对定作方供应的原材料进展检验，或经检验发觉原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量担当责任。 十，擅自调换定作方供应的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并担当逾期交付的责任。 第十三条 定作方的违约责任： 一，中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。 二，中途废止合同，属承揽方供应原材料的，偿付承揽方的未履行局部价款总值的_（-幅度）的违约金；不属承揽方供应原材料的，偿付承揽方以未履行局部酬金总额的_（-的幅度）违约金。 三，未按合同规定的时间和要求向承揽方供应原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的帮助工作和预备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。 四，超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当担当承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除酬劳、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于酬劳、保管、保养费时，定作方还应补偿缺乏局部；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。 五，超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。 六，无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。 七，变更交付定作物地点或接收单位（人），担当因此而多支出的费用。第十四条 不行抗力：在合同规定的履行期限内，由于不行抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予担当违约责任，但应当实行积极措施，尽量削减损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在定作方拖延承受或无故拒收期间发生的，定作方应当担当责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。 第十五条 纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同治理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 本合同自一九_年_月_日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随便变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式_份，交_ _（如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关）各留存一份。 定作方：_（盖章） 代表人：_（盖章） 地址：_ 电话：_ 开户银行：_ 帐号：_ 承揽方：_（盖章） 代表人：_（盖章） 地址：_ 电话：_ 开户银行：_ 帐号：_ 一九_年_月_日订 承揽加工合同 篇4 承揽方（甲方）：_定作方（乙方）：_ 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 加工费 单位 总价 其次条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称 完工时间 检验时间地点 检验标准与方法 包装标准 包装费担当 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称 交付时间 交付地点 运输方法 运输价款担当 第四条乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 单价 总价 图纸、技术资料及交付时间 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称 交付时间 交付地点 交付数量 包装要求 检验方法 运输方法和运费担当 第六条加工费结算方法与时间 _。 第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元；乙方应于_年_月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。 第八条甲方的违约责任 1甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。 3因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。 4甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的_偿付违约金。 5甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值_的违约金。 6由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 1乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。 2乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值_的违约金。 3乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。 5乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 6乙方如变更交付定作物地点，应担当因此而多支出的费用。 第十条声明及保证 （一）甲方： 1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 （二）乙方： 1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘（技术信息、经营信息及其他商业隐秘）予以保密。未经该商业隐秘的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为_年。 一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 第十二条不行抗力 本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克制、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会大事如战斗、动乱、政府行为等。 如因不行抗力大事的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在_天内，供应事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或临时延迟合同的履行。 第十三条通知 1依据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。 2各方通讯地址如下：_。 3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。 第十四条争议的处理 1本合同受_国法律管辖并按其进展解释。 2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按以下第_种方式解决： （1）提交_仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 第十五条解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的解释。 第十六条补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。 第十七条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力；合同副本_份，送_留存一份。 承揽方（盖章）：_ 定作方（盖章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ 地址：_ 地址：_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 签订地点：_ 承揽加工合同 篇5 甲方： （定作方） 地址:×××工业城 法定代表人: 营业执照证号: 乙方： （承揽方） 地址: 法定代表人: 营业执照证号: 合同编号： 合同签订地：×××工业城内 乙方是为甲方加工 _所需零部件的生产厂家，双方本着互惠互利，友好合作的原则，为明确双方权利和义务，特订立本合同。 一、 本合同所指加工行为是： 甲方向乙方下达加工订单，由乙方根据甲方供应之加工图纸、技术指标、质量标准、验收标准及其它商定条件，加工产品并送货至甲方指定地点，经甲方验收合格后，甲方支付加工费给乙方的行为。 二、 本合同所指加工之零部件见下表: 甲方企业物料代码 产品品名 、规格 单位 单价 备 注 1. 依据生产实际状况,增加上表以外的同类型零部件加工,双方可签订补充协议。 2. 本合同所指加工之零部件以下简称“加工零部件” 三、 加工零部件的技术标准（包括质量要求）： 甲方企业物料代码 产品品名 规格 技术标准或要求 备 注 四、 加工零部件价格及加工费确实定： 1. 乙方加工零部件的价格，由双方依据报价核算表确认，该价格自确认之日起生效。因市场价格的变动或其它缘由，需要调整价格的，按该程序重新确认，之前仍按原价格执行。 2. 为确保甲乙双方长期有效的合作关系，乙方供应给甲方的加工零部件必需最具市场竞争力。如乙方销售与加工零部件类似的产品给其它客户，则乙方必需保证加工零部件与这些类似产品相比价格最低；在其它厂家能以比乙方更低的价格供应一样质量的加工零部件时，甲方有权要求乙方在保证质量的前提下，将价风格整到与其它厂家一样或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天内不予调整价格也不能合理说明缘由的，甲方可以终止本合同的履行。 3. 加工费计算方法： (1) 对甲方供应的原材料、零部件，应在核定加工零部件价格根底上，扣除甲方供应之原材料、零部件价格，余额为乙方的加工费。 (2) 由甲方供应原材料、零部件的，乙方必需根据甲方规定的程序到甲方指定仓库办理领料手续，领取物料并根据甲方规定之原材料、零部件损耗标准进展加工，超过规定标准，造成甲方原材料、零部件损失的，甲方有权直接从乙方加工费中扣除。 五、 加工订货： 1. 甲方向乙方下达订单，乙方承受： (1) 甲方以传真或电脑下单（下同）的形式向乙方发出委外加工生产通知单订货，乙方确认订单的详细要求后回传，该订单作为甲方向乙方订货的依据。 (2) 电话通知订货。但订购的货值或甲方供应给乙方加工的材料货值必需在5000元人民币以下，同时，甲方必需填写电话通知订货记录，作为电话订货或更改订单的原始记录凭证。 2. 因甲方的生产规划变动，要求更改订货时，乙方承受： (1) 甲方向乙方发出加工订单更改通知单或取消原委外加工生产通知单从新发出委外加工生产通知单，乙方确认后回传。 (2) 电话通知更改。但更改的货值必需在5000元人民币以下。 3. 如甲方通知取消订单： (1) 订货当天通知取消的，订单取消。 (2) 在一个货期段内（非订货当天）通知取消的，乙方在接到通知时应立即停顿该订单的生产，并将己生产数量照实反映甲方，经核实是在乙方生产力范围内的数量，甲方仅负责安排此数量已生产的加工零部件的使用，帮助乙方消化为该订单生产的正常备料。 4. 乙方需领用甲方供应的原材料、零部件，于订单下达之日，凭甲方订单按本合同第三条规定办理领料手续。 六、 加工零部件的包装、运输与交货： 1. 加工零部件的包装，按甲方企业技术规定执行：_； 2. 包装物标识规定：_