2020年黑龙江省《建设工程计价》模拟卷(第176套).pdf

第1页 2020年黑龙江省建设工程计价模拟卷 考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。姓名:_ 考号:_ 一、单选题(共 30 题)1.在计算预算定额人工消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外，还应包括()。A.劳动定额规定应增(减)计算的用工 B.劳动定额内不包括的材料加工用工 C.施工中不可避免的其他零星用工 D.质量检查和隐蔽工程验收用工 2.下列承包商发生的行为中，发包人可以请求解除施工合同，应予支持的是()。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的 B.合同约定的期限内没有完工 C.已经完成的建设工程质量不合格 D.将承包的建设工程分包的 3.在项目招投标过程中，中标通知书发出后，签订合同前需要中标人提交履约担保，其履约担保金额一般为中标价的()。第2页 A.5 B.10 C.15 D.20 4.按劳动者、劳动工具、劳动对象所处位置和变化分类，施工过程可以分为工艺过程、搬运过程和检验过程。以下施工过程中属于工艺过程的是()。A.将原材料、构件从某处移动到另一处 B.对施工活动的成果进行检测 C.操作者在作业中随时拿起或存放在工作面上的材料 D.作业前对准备工作和安全措施的检查 5.有关预付款担保的规定，下列表述中正确的是()。A.预付款担保的担保金额通常是发包人预付款的10 B.预付款担保的担保金额在预付款全部扣回之前一直保持不变 C.预付款担保是指承包人与发包人签订合同后领取预付款前 发包人为支付预付款提供的担保 D.预付款担保可采取抵押担保形式 6.承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有()。A.应扣回的工程预付款 B.应扣回的甲供材料金额 C.应扣回的安全文明施工费预付款 D.应扣留的质量保证金 7.当用工料单价法编制施工图预算时，需要计算主材费并调整直接费，主材费的计算依据主要是()。A.地区材料预算价格 B.定额预算单价 C.全费用综合单价 第3页 D.当时当地的市场价格 8.采用工料单价法编制施工图预算时，在计算直接费之后，下一个步骤是()。A.套用定额预算单价 B.编制工料分析表 C.计算主材费并调整直接费 D.按计价程序计取其他费用 9.在用工料单价法编制施工图预算时，当分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，可以()。A.按实际使用材料价格换算预算单价 B.直接套用预算单价 C.按实际需要对人工、材料、机械价格进行调整 D.重新选择适用的定额单价 10.当工程变更引起分部分项工程项目发生变化时，若期望在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整，需满足的条件是()。A.采用的材料、施工工艺和方法与清单中已有项目相同，且不增加关键线路上工程的施工时间 B.采用的材料、施工工艺和方法与清单中已有项目相同，且增加关键线路上工程的施工时间 C.采用的材料、施工工艺和方法与清单中已有项目基本相似，且不增加关键线路上工程的施工时间 D.采用的材料、施工工艺和方法与清单中已有项目基本相似，且增加关键线路上工程的施工时间 11.在用工料单价法编制施工图预算时，列项并计算工程量工作程序中，在“根据工程内容和定额项目，列出计算工程量的分部分项工程”步骤后，紧接着的工作是()。A.根据施工图纸上的设计尺寸及有关数据，代入计算式进行数值计算 B.对计量单位进行调整 C.根据一定的计算顺序和计算规则，列出分部分项工程量的计算式 第4页 D.套用定额预算单价，计算人、材、机费 12.关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是()。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门 B.采用工程质量保险担保的，发包人仍可预留5的保证金 C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务 D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人 13.关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是()。A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工程的期中支付 B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正 C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款 D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计 14.当确定测时法的观察次数时，通常考虑的因素是()。A.算数平均值的精确度及数列的稳定系数 B.算数平均值的精确度及已经达到的功效水平的稳定程度 C.被测定的工人人数及数列的稳定系数 D.被测定的工人人数及同时测定不同类型施工过程的数目 15.工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是()。A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次 B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资 C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性 D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面 16.关于工料单价法编制施工图预算，下列表述中正确的是()。A.当调整直接费时，主材费的计算依据是材料预算价格 B.直接费为分部分项工程费与措施项目费之和 第5页 C.在准备工作阶段中需要收集市场材料价格等编制资料 D.分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机具的数量增减时，一般量、价均可调整 17.当用工料单价法编制施工图预算时，编制工料分析表通常得出()。A.单位工程人工、材料、施工机具的消耗数量 B.单位工程人工、材料的消耗数量 C.建设项目人工、材料、施工机具的消耗数量 D.建设项目人工、材料的消耗数量 18.根据FIDIC施工合同条件，关于合同价款调整的规定，下列说法中正确的是()。A.工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标总金额的1时才予调整 B.实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10时，可调整相应单价 C.工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款 D.由于法律变化导致费用增加的，承包商只能向业主提出支付费用的索赔而不能顺延工期 19.某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为()元台班。A.78.72 B.81.28 C.157.44 D.162.56 20.根据FIDIC合同条件的规定，下列有关工程量变更引起的价格调整的情形，错误的是()。A.部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”B.部分工程实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动大于10 C.部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01 D.由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过0.1 第6页 21.有关设计概算的含义和作用，下列表述中正确的是()。A.静态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额 B.设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个部分 C.因政策调整导致原核定概算不能满足工程实际需要的，可以向国家发展改革委申请调整概算 D.竣工结算不能突破施工图预算，施工图预算将作为控制建设项目投资的最高限额 22.当承发包双方的合同价款纠纷提交仲裁时，如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由()承担。A.发包人 B.承包人 C.发包人和承包人 D.败诉方 23.采用工程量清单确定的单位工程报价构成内容是()。A.分部分项工程费+措施项目费 B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金 D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金+预备费 24.在必需消耗的时间中，有一类时间与工作量大小无关，而往往和工作内容相关，这一时间应是()。A.准备与结束工作时间 B.基本工作时间 C.休息时间 D.辅助工作时间 25.评标程序中，下列属于初步审查形式评审的是()。A.申请人名称与营业执照一致 B.资质等级是否符合有关规定 第7页 C.具备有效的营业执照 D.具备有效的安全生产许可证 26.在进行招标工程量清单编制的准备工作时，初步研究阶段应完成的工作包括()。A.现场踏勘 B.确定需要设定的暂估价 C.拟定常规施工组织设计 D.拟定施工总方案 27.某施工现场有装载机2台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元台班，人工工资为80元工日，窝工补贴25元工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30。在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工20工日，装载机4台班。为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。A.8080 B.9080 C.18080 D.28080 28.以下属于动态投资构成内容的是()。A.建筑工程费 B.设备及工器具购置费 C.基本预备费 D.建设期利息 29.下列费用项目中，应由投标人确定额度，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是()。A.暂列金额 B.材料暂估价 C.专业工程暂估价 D.总承包服务费 第8页 30.可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在()以内。A.5 B.10 C.15 D.20 二、多选题(共 20 题)31.根据 招标投标法实施条例，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有()。A.应公示中标候选人 B.公示对象是全部中标候选人 C.公示期不得少于3日 D.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人 E.对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行公示 32.在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关内容作出必要澄清、说明和补充的情形包括()。A.投标文件未经单位负责人签字 B.对同类问题表述不一致 C.投标文件中有含义不明确的内容 D.有明显的计算错误 E.投标人主动提出的澄清说明 33.对于不可抗力引起的合同解除，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，承包人可以提出以下的金额支付申请()。A.发包人应向承包人收回的价款 B.已实施或部分实施的措施项目应付价款 C.承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款 D.承包人撤离现场的合理费用 第9页 E.承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内 34.下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，正确的有()。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价 B.工期较长时，材料单价应考虑材料预涨费 C.施工机械台班单价不包含大修理费 D.上级单位管理费一般按工程直接费的510计取 E.盈余就是利润，一般毛利定在510 35.工程造价咨询人在进行工程造价鉴定时，应自行收集而非由委托人提供的鉴定资料有()。A.适用于鉴定项目的规章、规范性文件 B.鉴定项目同期同类型工程的技术经济指标 C.鉴定项目施工过程中的施工组织、质量、工期等工程资料 D.鉴定项目的施工合同及补充协议 E.鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料 36.下列各类时间中属于工序作业时间的有()。A.基本工作时间 B.辅助工作时间 C.准备与结束工作时间 D.不可避免的中断时间 E.休息时间 37.按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有()。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用 B.企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费 C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费 D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费 第10页 E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用 38.项目建设地区选择应遵循的基本原则包括()。A.靠近原料和燃料地原则 B.靠近产品消费地 C.节约土地原则 D.工业项目适当聚集的原则 E.工业项目集中布局原则 39.下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的有()。A.新产品试制费 B.水文地质勘察费 C.特殊设备安全监督检验费 D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费 E.自行验证设计数据发生的人工费 40.影响定额动态人工日工资单价的因素包括()。A.人工日工资单价的组成内容 B.社会工资差额 C.劳动力市场供需变化 D.社会最低工资水平 E.政府推行的社会保障与福利政策 41.当一般纳税人采用一般计税方法时，办公费中增值税进项税额的抵扣原则为()。A.以销售货物适用的相应税率扣减，购进图书、报纸、杂质适用的税率为13 B.以购进货物适用的相应税率扣减，接受邮政和基础电信服务适用税率为13 C.以购进货物适用的相应税率扣减，接受增值电信服务适用的税率为3 D.以购进货物适用的相应税率扣减，购进图书、报纸、杂质适用的税率为9 E.以购进货物适用的相应税率扣减，接受邮政和基础电信服务适用税率为9 第11页 42.在技术方案选择中，下列()属于生产方法选择的内容。A.研究分析与项目产品相关的国内外生产方法的优缺点 B.研究拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应 C.研究选择先进合理的物料消耗定额，提高收益 D.研究生产产品在品种、规格上的灵活性 E.研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的要求 43.关于专利及专有技术费计算的说法正确的有()。A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列 B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据 C.项目投资中只计算需在建设期支付的专利及专有技术使用费，协议或合同规定在生产期支付的使用费应在生产成本中核算 D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位投资但产权不归属本单位的，应作为无形资产处理 E.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部计入无形资产费用 44.根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有()。A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费 B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费 C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费 D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准 E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同 45.在使用概算指标法编制设计概算时，若想直接套用概算指标编制概算，则拟建工程应在()等方面与概算指标相同或相近。A.消耗定额 B.结构特征 C.地质及自然条件 第12页 D.投资主体 E.建筑面积 46.能够用m2作为计算单位的措施项目包括()。A.垂直运输费 B.施工排水、降水费 C.超高施工增加费 D.场地平整费 E.已完工程及设备保护费 47.关于无形资产的计价，以下说法中正确的有()。A.购入的无形资产，按实际支付的价款计价 B.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出 C.自创的商标权价值，应按照其设计、制作、注册、广告宣传的费用作为无形资产价值 D.外购非专利技术可通过收益法进行估价 E.无偿划拨的土地使用权通常不能作为无形资产入账 48.下列费用中，属于脚手架费的有()。A.施工时可能发生的场内、场外材料搬运费用 B.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装费 C.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销费 D.安全网的铺设费用 E.拆除脚手架后材料的堆放费用 49.根据 建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013，招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括()。A.项目管理的复杂性 B.项目的技术难度 C.人工单价的市场变化 第13页 D.材料价格的市场风险 E.税金、规费的政策变化 50.对于工业建设项目厂址选择时，需要进行技术经济论证，下列内容中属于建设厂址比较的主要内容的有()。A.建设费用比较 B.经营费用比较 C.市场风险比较 D.技术水平比较 E.环境影响比较 三、判断题(共 10 题)四、简答题(共 2 题)第14页 单选题答案：1：A 2：A 3：B 4：C 5：D 6：D 7：D 8：B 9：A 10：C 11：C 12：A 13：C 14：A 15：C 16：C 17：B 18：B 19：D 20：D 21：C 22：D 23：C 24：A 25：A 26：B 27：D 28：D 29：D 30：B 多选题答案：31：A,B,C,E 32：B,C,D 33：B,C,D,E 34：A,B,C 35：A,B 36：A,B 37：A,D,E 38：A,B,D 39：D,E 40：A,C,E 41：D,E 42：A,B,E 43：A,C,D 44：A,B,D 45：B,C,E 46：A,C 47：A,B,D,E 48：A,D,E 49：A,B,D 50：A,B,E 判断题答案：简答题答案：相关解析：1：基本用工指完成一定计量单位的分项工程或结构构件的各项工作过程的施工任务所必需消耗的技术工种用工。基本用工包括：完成定额计量单位的主要用工；按劳动定额规定应增(减)计算的用工量。2：本题考查的是合同价款纠纷的处理。承包人具有下列情形之一，发包人可解除施工合同：1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。3：履约保证金金额最高不得超过中标合同金额的 10%。4：工艺过程是指直接改变劳动对象的性质、形状、位置等，使其成为预期的施工产品的过程，例如房屋建筑中的挖基础、砌砖墙、粉刷墙面、安装门窗等，由于工艺过程是施工过程中最基本的内容，因而是工作时间研究和制定定额的重点。操作者在作业中随时拿起或存放在工作面上的材料等，是工艺过程的一部分，不应视为搬运过程。选项 A 为搬运过程，选项 BD 为检验过程。选项 C 正确。5：预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程进度款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。选项 AB 错误。预付款担保是指承包人与发包人签订合同后领取预付款前，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保。其主要作用是保证承包人能够按合同规定的目的使用并及时第15页 偿还发包人已支付的全部预付金额。选项 C 错误。预付款担保也可以采用发承包双方约定的其他形式，如由担保公司提供担保，或采取抵押等担保形式。选项 D 正确。6：承包人应根据办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请应包括下列内容：(1)竣工结算合同价款总额;(2)累计已实际支付的合同价款;(3)应扣留的质量保证金(已缴纳履约保证金的或者提供其他工程质量担保方式的除外);(4)实际应支付的竣工结算款金额。7：主材费计算的依据是当时当地的市场价格。8：本题考查的是施工图预算的编制。工料单价法编制施工图预算的步骤：1)准备工作。2)列项并计算工程量。3)套用定额预算单价，计算直接费。4)编制工料分析表。5)计算主材费并调整直接费。6)按计价程序计取其他费用，并汇总造价。7)复核。8)填写封面、编制说明。9：分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，不可以直接套用预算单价，需要按实际使用材料价格换算预算单价。10：己标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。采用类似的项目单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法基本相似，不增加关键线路上工程的施工时间，可仅就其变更后的差异部分，参考类似的项目单价由发承包双方协商新的项目单价。11：列项并计算工程量的工作程序为：根据工程内容和定额项目，列出需计算工程量的分项工程。根据一定的计算顺序和计算规则，列出分项工程量的计算式。根据施工图纸上的设计尺寸及有关数据，代入计算式进行数值计算。对计算结果的计量单位进行调整，使之与定额中相应的分项工程的计量单位保持一致。12：本题考查的是质量保证金的使用及返还。缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。选项 B 错误，采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的，发包人不得再预留质量保证金。选项 C 错误，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用。选项 D 错误，在合同约定的缺陷责任期终止后的 14 天内，发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人。第16页 13：本题考查的是预付款及期中支付。若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。14：测时法是属于抽样调查的方法，因此为了保证选取样本的数据可靠，需要对于同一施工过程进行重复测时。一般来说，观测的次数越多，资料的准确性越高，但要花费较多的时间和人力，这样既不经济，也不现实。确定观测次数较为科学的方法，应该是依据误差理论和经验数据相结合的方法来判断。需要的观察次数与要求的算术平均值精确度及数列的稳定系数有关。15：本题考查的是投资估算指标及其编制。选项 A 错误，投资估算指标包括建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次；选项 B 错误，投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则；选项 C 正确，选项 D 错误，投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性。16：主材费计算的依据是当时当地的市场价格。A 选项错。工料单价法，是以分项工程的单价为工料单价，将分项工程量乘以对应分项工程单价后的合计作为单位工程直接费，直接费汇总后，再根据规定的计算方法计取企业管理费、利润、规费和税金，将上述费用汇总后得到该单位工程的施工图预算造价。B 选项错。分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机具的数量增减时，一般调量不调价。D 选项错。17：编制工料分析表：工料分析是按照各分项工程，依据定额或单位估价表，首先从定额项目表中分别将各分项工程消耗的每项材料和人工的定额消耗量查出;再分别乘以该工程项目的工程量，得到分项工程工料消耗量，最后将各分项工程工料消耗量加以汇总，得出单位工程人工、材料的消耗数量。18：本题考查的是国际工程合同价款的结算。工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过了中标合同金额的 0.01，该项工作的估价应当适用新的费率或价格，A 选项错。工作实际测量的工程量变化超过工程量清单或其他报表中规定工程量的 10%以上，该项工作的估价应当适用新的费率或价格，B 选项正确。C 选项，若在明确构成工程变更的情况下，承包商当然享有工期顺延和调价的权利，故 C选项错。由于法律变化导致费用增加的，承包商有权向业主提出顺延工期和(或)支付费用的索赔；由于法律变化导致费用减少的，19：本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。台班人工费=21+(254-250)250 80=162.56(元台班)。20：本题考查的是国际工程合同价款的结算。国际工程工程量变更引起的价格调整：(1)该项工作实际测量的工程量变化超过工程量清单或其他报表中规定工程量的 10%以上；(2)该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过了中标合同金额的 0.01；(3)工程量的变化直接导致该项工作的单位工程量费用的变动超过 1%；(4)第17页 该项工作并非工程量清单或其他报表中规定的固定费率项目”固定费用和其他类似涉及单价不因工程量的任何变化而调整的项目。21：选项 A 错误，静态投资作为考核工程设计和施工图预算的依据;动态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额。选项 B 错误，设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次。选项 C 正确，因项目建设期价格大幅上涨、政策调整、地质条件发生重大变化和自然灾害等不可抗力因素等原因导致原核定概算不能满足工程实际需要的，可以向国家发展改革委申请调整概算。概算调增幅度超过原批复概算 10%的，概算核定部门原则上先商请审计机关进行审计，并依据审计结论进行概算调整。一个工程只允许调整一次概算。选项 D 错误，政府投资项目设计概算一 22：本题考查的是合同价款纠纷的处理。如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担。23：工程量清单确定的单位工程报价构成内容为：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。因此，本题应选 C。24：本题考查的是施工过程分解及工时研究。准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关。25：形式评审标准，包括投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致;投标函上有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章;投标文件格式符合要求；联合体投标人(如有)已提交联合体协议书，并明确联合体牵头人;报价唯一，即只能有一个有效报价等。26：初步研究阶段主要对各种资料进行认真研究，为工程量清单的编制做准备。主要包括:1)熟悉建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013、专业工程计量规范、当地计价规定及相关文件；熟悉设计文件，掌握工程全貌，便于清单项目列项的完整、工程量的准确计算及清单项目的准确描述，对设计文件中出现的问题应及时提出。2)熟悉招标文件、招标图纸，确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价；收集相关市场价格信息，为暂估价的确定提供依据。3)对建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013 缺项的新 27：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。在计算机械设备台班停滞费时，不能按机械设备台班费计算，因为台班费中包括设备使用费。如果机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费、人工费与其他费之和计算；如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。本题并未处于停工状态，即不需要计算机械设备台班停滞费，故按正常机械台班费计算。索赔金额=(20 80+45000)(1+30)=28080(元)。28：动态投资部分包括价差预备费和建设期利息两部分。29：暂列金额和暂估价由招标人确定，投标人应根据招标人列出的金额计入投标总价中。总承包服务费的费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。30：本题考查的是投资估算的概念及其编制内容。可行性研究阶段投资估算的精确度要求是误差控制在10以内。第18页 相关解析：31：本题考查的是中标人的确定。选项 C 正确，选项 D 错，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起 3日内公示中标候选人，公示期不得少于 3 日；选项 AB 正确，招标人需对中标候选人全部名单及排名进行公示，而不是只公示排名第一的中标候选人；选项 E 正确，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。32：本题考查的是评标程序及评审标准。澄清、说明或补正包括投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容。33：由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额：(1)合同中约定应由发包人承担的费用。(2)已实施或部分实施的措施项目应付价款。(3)承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产。(4)承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用。(5)承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内 34：本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。选项 D 错误，上级单位管理费一般按工程直接费的 35收取；选项 E 错误，盈余包括利润和风险费两部分。35：鉴定人进行工程造价鉴定工作，应当自行收集的鉴定依据包括：1)适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件；2)与鉴定项目相关的标准规范(若工程合同约定的标准规范不是国家或行业标准，则由当事人提供)；3)与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格。(2)委托人移交的证据材料。委托人移交的证据材料宜包含但不限于下列内容:1)起诉状(或仲裁申请书)、反诉状(或仲裁反申请书及答辩状、代理词;2)证据及送鉴证据材料目录;3)质证记录、庭审记录等卷宗；36：本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。根据计时观察资料的分析和选择，我们可以获得各种产品的基本工作时间和辅助工作时间，将这两种时间合并，可以称之为工序作业时间。37：企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。内容包括：(1)管第19页 理人员工资；(2)办公费；(3)差旅交通费；(4)固定资产使用费；(5)工具用具使用费；(6)劳动保险和职工福利费；(7)劳动保护费；(8)检验试验费；(9)工会经费；(10)职工教育经费；(11)财产保险费；(12)财务费；(13)税金；(14)其他。选项 B 错在“交通工具”，选项 C 不属于企业管理费。38：建设地区的选择要遵循的两个原则：(1)靠近原料、燃料提供地和产品消费地的原则。(2)工业项目适当聚集的原则。39：本题考查的是与项目建设有关的其他建设费用。研究试验费是指为建设项目提供或验证设计参数、数据、资料等进行必要的研究试验，以及设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。包括自行或委托其他部门的专题研究、试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。这项费用按照设计单位根据本工程项目的需要提出的研究试验内容和要求计算。选项 A 应由科技三项费用列支，不包括在研究试验费中；选项 B 属于勘察设计费；选项 C属于特殊设备安全监督检验费。40：本题考查的是人工日工资单价的组成和确定方法。影响人工日工资单价的因素：(1)社会平均工资水平；(2)生活消费指数；(3)人工日工资单价的组成内容；(4)劳动力市场供需变化；(5)政府推行的社会保障和福利政策。选项 BD 错误。41：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。当采用一般计税方法时，办公费中增值税进项税额的扣除原则：以购进货物适用的相应税率扣减，其中购进自来水、暖气、冷气、图书、报纸、杂志等适用的税率为 9%，接受邮政和基础电信服务等适用的税率为 9%，接受增值电信服务等适用的税率为 6%，其他一般为 13%。42：本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。一般在选择生产方法时，从以下几个方面着手:研究分析与项目产品相关的国内外生产方法的优缺点，并预测未来发展趋势，积极采用先进适用的生产方法;研究拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应，避免出现生产方法与供给原材料不匹配的现象；研究拟采用生产方法的技术来源的可得性，若采用引进技术或专利，应比较所需费用；研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的要求，应尽量选择节能环保的生产方法。选项 C、D 属于工艺流程方案选择的内容。43：本题考查的是与未来生产经营有关的其他费用。专利及专有技术使用费的计算：(1)按专利使用许可协议和专有技术使用合同的规定计列；(2)专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据；(3)项目投资中只计需在建设期支付的专利及专有技术使用费。协议或合同规定在生产期支付的使用费应在生产成本中核算；(4)一次性支付的商标权、商誉及特许经营权费按协议或合同规定计列。协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算；(5)为项目配套的专用设施投资，包括专用铁路线、专用公路、专用通信设施、送变电站、地下管道、第20页 44：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。选项 C、E 错误，招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法进行调整。45：在使用概算指标法时，如果拟建工程在建设地点、结构特征、地质及自然条件、建筑面积等方面与概算指标相同或相近，就可直接套用概算指标编制概算。46：垂直运输费可根据不同情况用两种方法进行计算：1)按照建筑面积以“m2”为单位计算；2)按照施工工期日历天数以“天”为单位计算。选项 A 正确。超高施工增加费通常按照建筑物超高部分的建筑面积以“m2”为单位计算。选项 C 正确。施工排水、降水费分两个不同的独立部分计算:成井费用通常按照设计图示尺寸以钻孔深度按m 计算；排水、降水费用通常按照排、降水日历天数按昼夜计算。选项 B 错误；场地平整费虽然也可以用“m2”作为计算单位，但不属于措施费。选项 D 错误；已完工程及设备保护费属于不宜计量的措施项目，按总价 47：本题考查的是新增资产价值的确定。选项 C 错误，如果商标权是自创的，一般不作为无形资产入账，而将商标设计、制作、注册、广告宣传等发生的费用直接作为销售费用计入当期损益。只有当企业购入或转让商标时，才需要对商标权计价。商标权的计价一般根据被许可方新增的收益确定。48：本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。脚手架费通常包括：(1)施工时可能发生的场内、场外材料搬运费用；(2)搭、拆脚手架、斜道、上料平台费用；(3)安全网的铺设费用；(4)拆除脚手架后材料的堆放费用。选项 B、C 属于垂直运输费。49：本题考查的是招标控制价的编制。应考虑的风险因素：(1)技术难度较大和管理复杂的项目，可考虑一定的风险费用纳入到综合单价中；(2)工程设备、材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中；(3)税金、规费等法律、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价。50：建设地点(厂址)比较的主要内容有：建设条件比较、建设费用比较、经营费用比较、运输费用比较、环境影响比较和安全条件比较。相关解析：相关解析：