关于房屋买卖合同范文集合6篇.docx

关于房屋买卖合同范文集合6篇 卖方：(本人)(法定代表人)姓名：_国籍：_(身份证)(护照)(营业执照号码)：_地址：_联系电话：_ 托付代理人：_国籍：_电话：_地址：_邮政编码：_ 买方：(本人)(法定代表人)姓名：_国籍：_(身份证)(护照)(营业执照号码)：_地址：_联系电话：_ 托付代理人：_国籍：_电话：_地址：_邮政编码：_ 第一条房屋的根本状况。 出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于_;位于第_层，共_(套)(间)，房屋构造为_，建筑面积_平方米(其中实际建筑面积_平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米)，房屋用途为_;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;(房屋全部权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为_。 其次条房屋面积的特别商定。 本合同第一条所商定的面积为(出卖方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。 该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差异不超过暂测面积的±_%(不包括±_%)时，房价款保持不变。 实际面积与暂测面积差异超过暂测面积的±_%(包括±_%)时，甲乙双方同意按下述第_种方式处理： 1、买受方有权提出退房，出卖方须在买受方提出退房要求之日起_天内将买受方已付款退还给买受方，并按_利率付给利息。 2、每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。 3、_。 第三条土地使用权性质。 该房屋相应的土地使用权取得方式为_;土地使用权年限自_年 _月_日至_年_月_日止。以划拨方式取得土地使用权的 房地产转让批准文件号为_;该房屋买卖后，根据有关规定，买受方(必需) (无须)补办土地使用权出让手续。 第四条价格。 按(总建筑面积)(实际建筑面积)计算，该房屋售价为(币)每平方米_元，总金额为(币)_亿_千_百_拾_万 _千_百_拾_元整。 第五条付款方式。 买受方应于本合同生效之日向出卖方支付定金(币)_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整，并应于本合同生效之日起_日内将该房屋全部价款付给出卖方。详细付款方式可由双方另行商定。 第六条交付期限。 出卖方应于本合同生效之日起三十日内，将该房屋的产权证书交给买受方，并应收到该房屋全部价款之日起_日内，将该房屋付给买受方。 第七条买受方逾期付款的违约责任。 买受方如未按本合同第四条规定的时间付款，出卖方对买受方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之其次天起至实际付款之日止，月利息按_计算。逾期超过_天后，即视为买受方不履行本合同。届时，出卖方有权按下述第_种商定，追究买受方的违约责任。 1、终止合同，买受方按累计应付款的_%向出卖方支付违约金。出卖方实际经济损失超过买受方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额局部由买受方据实赔偿。 2、买受方按累计应付款的_%向出卖方支付违约金，合同连续履行。 3、_。 第八条出卖方逾期交付房屋的违约责任。 除人力不行抗拒的自然灾难等特别状况外，出卖方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给买受方使用，买受方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，月利息在_个月内按_利率计算;自第_个月起，月利息则按_利率计算。逾期超过_个月，则视为出卖方不履行本合同，买受方有权按以下第_种商定，追究出卖方的违约责任。 1、终止合同，出卖方按买受方累计已付款的_%向买受方支付违约金。乙方实际经济损失超过出卖方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额局部由甲方据实赔偿。 2、出卖方按买受方累计已付款的_%向买受方支付违约金，合同连续履行。 3、_。 第九条关于产权登记的商定。 在买受方实际接收该房屋之日起，出卖方帮助买受方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因出卖方的过失造成买受方不能在双方实际交接之日起_天内取得房地产权属证书，买受方有权提出退房，出卖方须在买受方提出退房要求之日起_天内将买受方已付款退还给买受方，并按已付款的_%赔偿买受方损失。 第十条出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由出卖方担当全部责任。 第十一条因本房屋全部权转移所发生的土地增zhí shuì由出卖方向国家交纳，契税由买受方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有商定的外，均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。 第十二条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。 第十三条本合同之附件均为本合同不行分割之一局部。本合同及其附件内，空格局部填写的文字与印刷文字具有同等效力。 本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。 第十四条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由苏州仲裁委员会仲裁。 第十五条本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。 第十六条本合同连同附表共_页，一式_份，甲、乙双方各执一份，_各执一份，均具有同等效力。 卖方(签章)： 卖方代理人(签章)： _年_月_日 买方(签章)： 买方代理人(签章)： _年_月_日 房屋买卖合同 篇2 原告：姓名，性别，诞生年月日，民族，文化程度，籍贯，工作单位，住址，身份证号码，联系电话; 被告：姓名，性别，诞生年月日，民族，文化程度，籍贯，工作单位，住址，身份证号码，联系电话; 诉讼恳求： 一、恳求贵院判令被告连续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。 二、恳求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币×××元，违约金×××元/天，(由20xx年10月31日至20xx年6月10日)逾期7个月，(按银行同期贷款利率计算)。 三、原告以商定的违约金低于造成的损失为由恳求增加违约金数额。要求根据22元/月/建筑平方米向原告支付补偿金，共计人民币×××元(大写： )。 四、恳求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失×××元。(按银行现利率执行)。 五、恳求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告担当。 事实与理由 原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于200×年×月×日与被告签署了商品房的买卖合同，原告购置被告开发的红桥区咸阳路南端东侧龙悦花园×楼×门×××号商品房一套。合同中对原、被告之间的权利义务进展了具体商定。原告于200×年×月×日将首付款人民币×××元，于200 ×年×月×日将贷款人民币×××元付于被告帐户，合计总房款×××元全部支付到被告指定帐户。原告依据合同中的商定履行了自己作为一个买受人应尽的付款义务。依据合同第三条商定，该商品房应于20xx年10月31日前验收合格并交付使用，但由于被告没有依照天津市商品房治理条例合法取得住宅商品房准许交付使用证，导致至今20xx年×月×日，原告不能合法入住。被告的行为构成了严峻违约且恶意拖欠赔偿款。根据合同第五条第一款之商定，“甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同商定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。 依照最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释第十六条当事人以商定的违约金低于造成的损失为由恳求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额;第十七条损失赔偿额标准：逾期交付使用房屋的，根据逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布的或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标精确定。参照“天津市国土资源和房屋治理局”关于公布20xx年房屋租赁市场指导租金的通知中红桥区20xx年住宅房屋指导租金06-05邵公庄新区22元/月/建筑平方米，以此为依据要求增加违约金数额。自20xx年10月31日至20xx年6月10日的违约金为人民币×××元。 原告屡次向被告提出根据合同商定支付利息及违约金的合理恳求都遭到拒绝，被告有意躲避原告之询问，无奈之下，原告只得拿起法律武器来维护自己的合法权益。现依据中华人民共和国合同法、最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释20xx年6月1日执行版的相关规定，向贵院提起诉讼，恳求人民法院依法予以支持。 证据和证据来源，证人姓名和住址 此致 ×××人民法院 附：一、本诉状副本×份(按被告人人数提交); 二、证据×份。 具状人：××× ×年×月×日 房屋买卖合同 篇3 出售方(称甲方)： 购置方(称乙方)： 第一条 本合同依据中华人民共和国法律和xx经济特区商品房产治理规定制定。 其次条 甲方经xx市人民政府文件批准，取得位于xx市 地段占地面积 平方米的使用权，使用期限自 年 月 日至 年 月 日止共计 年，土地全部权属中华人民共和国。 甲方在上述土地兴建楼宇，属 构造，定名为 ，由甲方出售。 第三条 乙方自愿向甲方购置上述楼宇内的第 座(幢)楼 单元，建筑面积为 平方尺，占地(分摊面积 平方尺)由甲方于 年 月 日交付乙方使用，如遇特别缘由可延期交付使用，但延期不得超过三百六十天，特别缘由是： 一、人力不行抗拒的自然灾难; 二、施工中遇到特别的困难及重大技术问题不能准时解决的; 三、其它非甲方所能掌握的大事。 上述缘由必需经xx市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。 第四条 甲乙双方同意上述楼宇单元售价为 币 千 百 拾 万 千 百 拾 元 角整。 付款方式由乙方按指定收款银行： 帐户名称： 帐号： 付款方法： 第五条 乙方如未按本合同第四条其次款付款，甲方有权追索违约利息，以应付款之日起至付款之日止，按xx市银行当时贷款利率计算利息付给甲方，如逾期三十天内，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人，出售之款缺乏以清还甲方之款时，甲方可向乙方追索，如转售盈益属甲方全部。 第六条 甲方如未按合同第三条的规定将楼宇单元交付乙方使用，应按合同规定交付日其次天起至交付日止，以当时xx市银行贷款利率计算利息，以乙方的损失。 第七条 在签订本合同时，甲方应将乙方原认购时所交付的( )退回给乙方或抵作购楼价款。 第八条 甲方出售的楼宇须经xx市建筑检验部门验审合格，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将乙付款现在三十天内退回乙方。 第九条 乙方在交清购楼款后，由xx市房管部门发给房产权证书，业主即取得出租、抵押、转让等权利，并依照国家和xx省对xx经济特区的有关规定，享受优待待遇。 乙方在使用期间，有权享用与该楼宇有关连的公共通道、设施、活动场所，同时必需遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。 乙方所购楼宇只作 使用。在使用期间不得擅自转变该楼宇构造，如有损坏应自费修缮。 乙方购置的楼宇所占用的土地，按有关土地治理规定缴纳土地使用费。 第十条 乙方所购楼宇，如发生出租、抵押、转让等法律行为，应经xx市公证处办理公证后，由xx市房产治理部门办理房产权转移、登记手续。 第十一条 本合同用钢笔填写的与打字油印的文字，均具有同等效力。 第十二条 本合同自签订并经xx市公证处公证之日起生效。 如发生纠纷，双方应本着友好精神协商解决，不能解决时，应提请xx市仲裁机构仲裁或xx市人民法院裁决。 第十三条 本合同共 页，为一式三份，甲乙双方各执一份，xx市公证处一份，均具有同等效力。 甲方： 乙方： 代表人： 代表人： 房屋买卖合同 篇4 甲方：_ 乙方：_ 经甲乙双方友好协商，甲方自愿将位于_内楼房一套出售给乙方达成协议如下： 一、甲方自愿将_楼房一套（楼室），面积为_平方米，包括贮存室一间，出售给乙方。 二、房屋价格为_元，自本协议签订之日乙方将房款一次性付给甲方，甲方向乙方出具收款条。 三、甲方在收到乙方款当日须将房屋钥匙交给乙方，并将原购置房屋的收款条等有关资料一并交给乙方。 四、甲方应帮助乙方办理房屋登记手续。 五、甲方向乙方交付房屋钥匙时，房屋全部权转移给乙方全部。 六、甲方保证房屋产权无争议。 七、本协议一式两份，自甲乙双方签字后生效。 甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_ _年_月_日 _年_月_日 房屋买卖合同 篇5 出卖人（甲方）: 地 址： 法定代表人： 买受人（乙方）： 地 址： 法定代表人： 甲乙双方依据中华人民共和国合同法以及其他法律、法规的有关规定，本着公平互利的原则，经双方协商全都，就乙方购置甲方合法拥有全部权的房屋之相关事宜订立如下条款，以便共同遵守： 第一章 总则 第一条：双方陈述和保证 1.1 双方均是依据其成立地或注册地的有关法律正式组建、有效存在并符合有关法律规定的独立法人。 1.2 双方均具有订立本合同所需的一切必要权利、权限和政府批准，并具有充分履行其于本合同项下的每一项义务的力量。 1.3 双方认可本方代表已获授权，并在授权范围内行使其权利，本方代表签署的 合同或其他文件对本方具有约束力。 1.4 在合同成立生效后，各方均应受本合同及其共同签署的附件的约束。无论现在还是将来任何治理机构都不得以任何理由阻碍或阻挡双方履行各方在合同及其附件项下的义务。 1.5 双方承诺对本合同的标的及与标的有关的财产、权利均不存在任何不确定因素，均不存在法律上的任何争议。 1.6 双方承诺相互供应的与本合同有关的政府部门颁发的文件、资料均是真实、有效的。 1.7 甲方作为该房屋的规划房地产权利人与乙方建立买卖关系。 1.8 商场名称为： 其次条：买卖房屋（以下简称“商业物业”）用途、地址、面积 该工程规划为 双方情愿根据本合同商定的条款和条件，由乙方向甲方购置 ，甲方有义务为乙方供应上述权证复印件作为本合同附件一、二。 2.1 房屋座落于，范围。（房屋位臵见“附件一”） 2.2 房屋现状为主体封顶。 2.3 该商业物业的附属设备设施包括：合格并正常使用的消防系统、合格并正常使用的供水供电供暖系统、有线电话预留线路、自动扶梯（6台）、观光电梯（一台）、货梯（一台）、有线播送等。详细见甲乙双方列出的附属设备设施清单，由双方签字盖章后，作为本合同的附件六。 2.4 该商业物业的附属场地包括商业顶部及外立面的商场店招位、广告位、白天 供应40个收费地下停车位及该商业物业门前的停车位等。详见附属场地清单及分界图，该附属场地清单和分界图，由甲乙双方盖章后作为本合同附件九。 2.5 房屋范围见“附件一”中双方认可的各层平面图中用红线所圈画的范围为准， 建筑面积约为平方米。最终以双方共同认可的政府房屋测量部门的测量结果为准。 第三章 价格和支付方式 第三条：售价及定金 3.1销售总面积：平方米，1-4层平均售价为：元/平方米。 3.2本合同定金：本合同签订后7个工作日内，乙方支付给甲方1000万元人民币作为定金，甲方在收到定金后向乙方出具收款收据。以上合同定金甲乙双方签订正式商品房买卖合同后，充抵房款。 第四条：正式买卖合同的签订及房款支付方式： 该商业物业在甲乙双方确定改造方案后，甲、乙双方签订正式商品房买卖合同，在该合同签订之日七日内，乙方付总房款的50%，年月日付总房款的40%，年月日前付总房款的10%。 第五条：税 费 甲乙双方按国家的法律法规，各自担当其应担当的局部。 第四章交房时间、条件、使用和修理 第六条：交房时间、条件、使用和修理 6.1双方全都同意将本合同“附件五”所确定的建立根本条件和技术要求的协议作为甲方交付房屋的条件。甲方应于 年 月 日（交付日）前将符合上述条件的房屋交付乙方，经乙方按“附件五” 建立标准验收后，双方签署房屋交接验收 确认书。甲方未能在交付日前交付房屋或交付的房屋未能到达“附件五”确定的交付条件、延迟供应乙方正常供电、供水、供暖，均视为甲方违约。乙方应在接到甲方接收该商业物业的书面通知的5个工作日内接收该商业物业，否则，甲方书面通知到达乙方的第六个工作日视为甲方已将该商业物业交付给乙方。如因乙方缘由，造成房屋交接确认书无法签署的，视为甲方按规定交付该商业物业。 6.2甲方保证切实拥有出租商业物业的合法处臵权，（包括“附件二、四”中的房屋的产权证、房屋所在地的土地使用证），并能够作为商业用途，符合当地的法规和规章的规定。 6.3甲方应依据乙方的要求整改电梯的位臵及设计，详见附件七。 6.4该商业物业的交付标准：地面，地板砖800×800×12；墙、柱面层采纳高质量的乳胶漆刷白；顶棚为轻钢龙骨矿棉板吊顶600×600×6；照明为：（详见附件五），水、电、暖、电话线路、有线播送，按乙方确定的位臵安装。 6.5甲方应将电源接至乙方所购置房屋的配电柜并独立安装计量表，并确保该商业获得不少于1200KW的正式用电量（遇政策性限电、供电部门停电除外）由乙方独立掌握。货梯、自动扶梯的用电不包括在前述的1200KW中，由甲方另行供应并能满意上述设备的正常使用。甲方在移交时应确保现有照明、灯具、开关、插座、配电柜等供电设备设施符合国家电气使用标准并处于正常完好的使用状态。 6.6经营用水压力不低于0.20Mpa0.45Mpa，水量在80/d,（政策性限水期、供水部门停水除外）确保租赁物水、电、暖（如逾正常停水、停电影响正常供暖的，甲方不担当违约责任）能完全满意乙方商场的需要。 6.7甲方应对该商业的“表前” （“表前”：指甲方主供设备至乙方购置房屋的配电柜（水）电表，“表后”：指乙方购置房屋的配电柜（水）电表至乙方使用的全部设备设施）供水、供电设备设施进展维护保养，并担当全部费用；乙方应对该商业的“表后”供水、供电设备设施进展维护保养，并担当全部费用。甲方应按当地消防主管部门的规定在交付商业时向乙方供应符合开设商场要求的固定消防设施（包括喷淋、烟感、消防栓、报警联动系统以及应急灯、疏散指示灯）和相应的验收合格证明，该消防验收合格证明复印件作为本合同的附件。乙方亦应配臵灭火栓、灭火器等必需的消防器材设备，并通过消防验收及年检。 6.8甲方应在交付该商业的.同时，供应能正常使用，并通过当地有关部门的验收的自动扶梯6台、观光电梯（一台）、货梯（一台）等。甲方应同时供应有关部门的验收合格证明，该验收合格证明复印件作为本合同的附件。 6.9乙方应定期或不定期对自动扶梯、观光电梯、货梯进展修理保养，并按规定年检，在合同到期后应保证自动扶梯、观光电梯、货梯完好。保修期外，乙方担当修理保养的全部费用。 第七条：房屋改造和附属设施、设备的增加。 7.1甲方同意乙方在不危及房屋构造和安全的前提下，可以依据商业形象和经营需要对所购置房屋（包括但不限于房屋的外立面和内墙面）进展装修和改造，或增加附属设备、设施，而无需另行征得甲方同意（外立面改造需经甲方同意）。需要报请政府有关部门批准的，甲方应帮助乙方办理相关手续。 7.2甲方同意乙方在甲方所在物业范围内装设必备的招牌、标记、商号和指引系统等，乙方无须支付甲方任何费用。乙方承诺按当地政府规定办理批准手续并担当相应费用。乙方装设的上述标识全部权归乙方。 第八条：物业治理范围 乙方租赁范围内的物业治理由乙方自行解决，其费用也由乙方收取。乙方租赁范围以外的物业治理由甲方负责。详见附件十三的物业治理协议。 第五章 双方的权利和义务 第九条：甲方的权利和义务 9.1甲方保证出售给乙方商业物业的产权关系清楚没有争议，如因甲方的产权有争议或引起纠纷的，视为甲方违约，甲方总房款的10%乙方支付违约金。 9.2甲方确保出售房屋的主体构造、楼梯、楼板和墙体的承重，楼板和墙体的防水性，线路的安全性等符合国家相关标准，不存在任何现实的和潜在的危急。 9.3甲方应保证按“附件五”规定的出售房屋的交付标准在规定的交付日向乙方交付该商业。 9.4在签订本合同前，甲方向乙方供应国有土地使用证营业执照复印件作为附件二中的内容，甲方还应于交付之日向乙方提交合法的、有效的房屋全部权证、建立用地规划许可证、建立工程规划许可证及施工许可证复印件以及建筑、消防、环保、设备等验收合格证明，上述复印件均由甲方盖章后交付给乙方。 9.5甲方必需对房屋周边的属于甲方物业治理范围内的道路进展全面治理，保证乙方的经营需要。 9.6甲方有权如期取得房款。 9.7本合同签订后，如由于甲方的缘由，致使本合同未能履行或解除、终止，甲方除按总房款的10%支付违约金外，还应赔偿乙方招商费及乙方支出的一切费用。 第十条：乙方的权利和义务 10.1乙方所购置的商业物业的用途为乙方营业执照的经营范围，乙方必需依法经营、照章纳税，树立企业的良好形象。 10.2代表乙方签订本合同的人为乙方的授权代表并供应授权托付书。 10.3乙方应保证按期交纳房款。 10.4乙方有权对工程建立过程进展检查、监视，其范围见附件五“工程实施条款”。 10.5乙方负责购置房屋范围内治安、安全问题，并担当相应的法律责任。 10.6乙方在不转变所购置商业物业内部主要构造的前提下，可以对该商业物业进展内部装修与改造，甲方须予以协作。如装修改造涉及到房屋主体构造的变动，须征求甲方同意。 10.7乙方可以在本合同商定的外立面的范围内，依据经营需要进展外立面装修改造，进展店招和广告的制作安装及公布，乙方自行担当全部费用。乙方确保符合相关广告安全消防标准并依法定程序进展。 10.8乙方应正常使用并爱惜房屋及甲方供应的各项设施，防止不正常损坏。若因乙方使用不当，房屋或设施消失损坏，或发生故障，乙方应负责准时修理，假如甲方代为修理，修理费用由乙方担当。 10.9本合同签订后，如由于乙方的缘由，致使本合同未能履行或解除、终止，乙方除按总房款的10%支付甲方违约金外，还应赔偿甲方招商费及按附件五和附件六要求甲方支出的一切费用。 第十一条：保 密 甲乙双方对在签订、履行本协议过程中知悉的对方商业隐秘、对方供应的资料、以及对本协议内容均负有保密义务，不得向第三者公开、泄露及不正值使用。公开、泄露或不正值使用该商业隐秘，给对方造成损失的，须担当全部赔偿责任。 第六章 违约 第十二条：违约责任 12.1甲方违反本合同第6条中第1款，延迟交付该商业物业,延迟供应乙方正常供电、供水、供暖，延迟达10日以上的视为甲方违约，甲方应按每天8000元向乙方支付违约金,延迟达30日的，乙方有权解除本合同。乙方延迟承受该商业物业，延迟达10日以上的视为乙方违约，乙方应按每天8000元向甲方支付违约金，延迟达30日的，甲方有权解除本合同。 房屋买卖合同 篇6 托付方(以下简称甲方)： 代理方(以下简称乙方)： 身份证号码： 甲、乙双方经友好协商，现就甲方自有产权的不动产，交由乙方房地产中介机构负责代理销售事宜达成如下协议： 一、不动产根本状况： 甲方自有产权的不动产位于衡阳市衡南县。 该房位于该楼第层（车库门面为第一层），共 (套)，建筑面积_平方米；房屋全部权证号： ，国土使用证号： 二、销售价格与收款方式： 1、甲方确认本合同指定的房屋全部权发生转移的税费均由方负责交纳，销售单价为 元/平方米，总价_元人民币，乙方可视市场状况高于该定价销售。若销售价低于甲方该定价，须征得甲方书面认可或短信通知。 2、甲方确认由乙方代收购房押金或房款。 三、甲方同意乙方客户以_种付款方式： 1、现金支付方式：甲方托付乙方与购房客户签订房屋买卖合同并收取适当购房押金，余下的房款在甲方及甲方产权共有人到相关职能部门协作购房客户核实本合同指定的房屋产权合法，并做好面签及交房后，由购房客户一次性支付给甲方。 2、按揭贷款的支付方式：购房客户与甲方签订购房合同后，购房客户向乙方支付首期房款后开头向银行申请按揭贷款，接揭贷款手续获批后，待房产证过户并办抵押后，首期款由乙方付，按揭款由按揭银行付清。 四、代理期限及代理权限： 1、本合同代理期限为_个月，自_年_月_日起至_年_月_日止。合同到期后，本合同自行终止。 2、甲方全权托付乙方在不低于甲方售房定价的状况下与客户签订房屋买卖合同，并代甲方收取购房押金及房款。 3、在本合同有效代理期内，甲方不得指定其他人或中介机构销售该不动产。同时甲方保证不与乙方客户私下联系，包括互留联系电话、地址等，否则视甲方有有意躲避代理拥金行为。 4、托付期满仍未销出者，甲方授权乙方可在托付底价内下浮_%出售。 五、代理费的收取 1、乙方的代理费为本合同所售不动产，在出售胜利后按成交总额的_%收取，乙方实际销售价格超出甲方指定销售底价局部，甲方得_%，乙方得_%。代理费由甲方以人民币形式支付，由乙方从代收房款或代收押金中扣除。 2、甲方上述房产销售底价为总价 元人民币，高于底价局部归乙方全部，甲方不另行向乙方支付代理费。 3、甲方在与乙方客户正式签订房屋买卖合同，乙方客户支付首期房款后，乙方即可获得本合同所规定的全部代理费。 六、双方权利义务： 1、甲方向乙方提交如下房屋产权证明资料，并保证其真实、精确性。 土地使用权证、房屋全部权证、房主身份证等有效证件的复印件及原件，乙方核对原件无误后将原件交还甲方。 已婚夫妇，房屋全部权在一方名下，而配偶方因故未能在该代理合同上签字所引起的交易纠纷，造成相关违约责任由甲方担当。 原购房协议书(另：如房屋是集体土地，应提交乡、村办及所属村委会城管科证明)。 房屋平面构造图及附属设施说明清单、钥匙等。 房屋是否设定担保等债权、债务的书面声明。有托付人代办的，应出具经公证的房主授权托付书原件及受托人身份证明。 2、甲方保证该不动产的产权清晰，若发生与之有关的权属纠纷及债权、债务纠纷概由甲方负责清理，因此给乙方及乙方客户照成的经济损失，甲方必需负责赔偿。 3、若甲方按本合同第五款第1条之规定支付乙方的代理费，则乙方在与客户签订房屋买卖合同后，甲方应在得到乙方通知后三天内来乙方处签署销售确认书，并与乙方客户面签购房合同，如因甲方地址、电话变更，而未能通知甲方而给甲方所造成的损失概由甲方负责。甲方联系电话及地址以本合同所载的地址为准，经交邮即为送达。 4、若甲方按本合同第五款第2条之规定托付乙方代理销售上述房产，则甲方只按底价收取房款，整个交易由乙方全权负责，乙方在与购房客户签订买卖合同并将收取的购房押金转交甲方后，甲方应按乙方和购房客户商定的交款日期准时协作购房客户完成交易。否则，视甲方为违约 5、甲方与乙方客户签订房屋买卖合同后，若双方托付乙方办理房产证的过户手续，应支付代办费。 6、房产证办理过户完毕，甲乙双方结清房款，则本代理合同指定的不动产代理义务即告完成。 7、甲方应在购房客户房款付清后，马上上述房产交付给购房客户。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业等费用由甲方担当。 8、乙方系房地产的中介机构，依法担当中介机构的权利义务。 七、违约责任： 1、乙方在托付代理期间，将托付不动产出售，并与购房客户签订房屋买卖合同，如购房客户未履行房屋买卖合同所规定条款，乙方有权终止房屋买卖合同，并没收定金;如乙方与购房客户签订房屋买卖合同后甲方反悔的，甲方应支付违约金，违约金的数额为乙方客户缴纳给乙方的定金。 2、甲方不得将该不动产托付乙方之外的任何中介机构和个人销售，否则视为违约，应担当违约责任。如甲方自行售出托付物业，应以书面形式提前3天通知乙方，否则乙方仍按未售物业出售，就此造成的经济损失由甲方担当。 八、乙方必需严守诚恳、信誉、高效的效劳原则，积极、主动、热忱地为甲方进展代理效劳，乙方必需严守甲方有关商业机密不能外泄。 九、双方全都同意本合同如发生争议由_仲裁委员会仲裁。该仲裁为终局。 十、本合同一式两份共3页，双方各执一份为凭，本合同附件为主合同不行分割的一局部。本合同自双方签字盖章后生效。 十一、如有其它事宜，可签订补充协议。 甲方(盖章)： 代表(签字)： 联系地址： 联系电话： 乙方(盖章)： 代表(签字)： 联系地址： 联系电话：