施工阶段工程价款的结算学习教案.pptx

会计学1施工阶段施工阶段(jidun)工程价款的结算工程价款的结算第一页，共100页。施工阶段工程价款(jikun)的结算学习要求1.熟悉 -工程预付款的概念、计算方法和抵扣方法 -工程进度款的概念、支付方法 -工程变更的概念 -索赔的判别方法 -工程价款(jikun)动态结算的方法 -工程竣工结算的概念、作用第1页/共100页第二页，共100页。施工阶段工程价款的结算学习要求2.了解 -工程价款的结算方法 -工程竣工结算的概念(ginin)、作用第2页/共100页第三页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.1 工程价款结算方法(fngf)8.1.1 按月结算8.1.2 竣工后一次结算8.1.3 分段结算8.1.4 按目标结算8.1.5 其他第3页/共100页第四页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.1 工程价款结算方法8.1.1 按月结算1按月结算的含义 实行(shxng)旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的方法第4页/共100页第五页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.1 工程价款结算方法8.1.1 按月结算2收支(shu zh)确认 财政部企业会计准则建造合同：实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算办法的工程合同，应分期确认合同价款收入的实现。第5页/共100页第六页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.1 工程价款结算方法(fngf)8.1.2 竣工后一次结算1竣工后一次结算的含义 建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算第6页/共100页第七页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.1 工程价款结算方法8.1.2 竣工后一次结算2收支确认 财政部企业会计准则建造合同：实行合同完成后一次结算工程价款办法的工程合同，应于合同完成、施工企业与发包单位进行工程合同价款结算时，确认为收入实现，实现的收入额为承发包双方(shungfng)结算的合同价款总额。第7页/共100页第八页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.1 工程价款结算方法8.1.3 分段结算1分段结算的含义 当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度(jnd)，划分不同阶段进行结算。分段结算可以按月预支工程款。分段的划分标准，由各省、自治区、直辖市、计划单列市规定。第8页/共100页第九页，共100页。施工阶段工程(gngchng)价款的结算8.1 工程(gngchng)价款结算方法8.1.3 分段结算2收支确认 财政部企业会计准则建造合同：实行按工程(gngchng)形象进度划分不同阶段、分段结算工程(gngchng)价款办法的工程(gngchng)合同，应按合同规定的形象进度分次确认已完阶段工程(gngchng)收益实现。第9页/共100页第十页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.1 工程价款结算方法8.1.4 按目标结算1按目标结算的含义 即在工程合同中，将承包工程的内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面作为(zuwi)支付工程价款的前提条件。第10页/共100页第十一页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.1 工程价款结算方法8.1.4 按目标结算1按目标结算的含义 按目标结算，应对控制界面的设定有明确描述，便于量化和质量(zhling)控制，同时要适应项目资金的供应周期和支付频率。按目标结算，实质上是运用合同手段、财务手段对工程的完成进行主动控制。第11页/共100页第十二页，共100页。施工阶段(jidun)工程价款的结算8.1 工程价款结算方法8.1.5 其他 结算方式也可按承包商和业主事先合同中约定的其他结算方式。第12页/共100页第十三页，共100页。施工阶段(jidun)工程价款的结算8.2 工程预付款8.2.1 工程预付款的概念8.2.2 工程预付款的支付8.2.3 工程预付款的扣回8.2.4 安全文明施工费第13页/共100页第十四页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.2 工程预付款8.2.1 工程预付款的概念 预付款又称备料款，它是建设单位按规定拨付给承包单位的备料周转金，以便承包单位提前储备材料和订购构配件。包工不包料的工程原则上建设单位不需预付备料款。实行预付备料款的工程项目，建设单位与承包单位应在签订(qindng)的施工合同或协议中写明工程备料款预支数额、扣还的起扣点、办理的手续和方法。第14页/共100页第十五页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.2 工程预付款8.2.2 工程预付款的支付 一般工程预付款仅用于承包单位支付施工开始时与本工程有关的动员费用，如滥用此款，建设单位有权立即收回。建设单位向承包单位预付的备料款，应在双方签订施工承包合同后一个月内或不迟于约定的开工日期7天之前付清。备料款额度一般建筑工程不应超过(chogu)当年建筑工作量（包括水、电、暖）的30%；安装工程按年安装工作量的10支付；材料占比重较多的安装工程按年计划产值的15%左右拨付。第15页/共100页第十六页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.2 工程预付款8.2.2 工程预付款的支付 财政部、建设部于2004年10月颁布的建设工程价款结算暂行办法（财建 2004369号）中关于预付备料款的规定：（1）包工包料工程的预付款按合同约定拨付(bf)，原则上预付比例不低于合同金额的10，不高于合同金额的30，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。（2）在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款，发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，第16页/共100页第十七页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.2 工程预付款8.2.2 工程预付款的支付承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计），并承担违约责任。（3）预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式(fngsh)，并在工程进度款中进行抵扣。（4）凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金。第17页/共100页第十八页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.2 工程预付款8.2.3 工程预付款的扣回 当工程施工达到一定进度、材料储备随之减少时，预收备料款应当陆续扣还给建设单位，在工程竣工前扣完。扣款的方法主要有以下两种：按合同(h tong)约定扣款；起扣点计算法。确定预收备料款开始抵扣时间，应该以未施工工程所需主要材料及构配件的耗用额刚好同预收备料款相等为原则。第18页/共100页第十九页，共100页。施工阶段(jidun)工程价款的结算8.2 工程预付款8.2.3 工程预付款的扣回第19页/共100页第二十页，共100页。施工(sh gng)阶段工程价款的结算8.2 工程预付款8.2.3 工程预付款的扣回第20页/共100页第二十一页，共100页。施工(sh gng)阶段工程价款的结算8.2 工程预付款8.2.3 工程预付款的扣回第21页/共100页第二十二页，共100页。第22页/共100页第二十三页，共100页。第23页/共100页第二十四页，共100页。施工阶段工程价款的结算(ji sun)8.2 工程预付款8.2.4 安全文明施工费 发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人承担连带责任。第24页/共100页第二十五页，共100页。施工阶段工程价款的结算(ji sun)8.3 工程进度款的支付8.3.1 工程进度款的概念8.3.2 工程进度款的支付第25页/共100页第二十六页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.3 工程进度款的支付8.3.1 工程进度款的概念 工程进度款是指为了使建筑安装企业在施工过程中耗用的资金及时(jsh)得到补偿，及时(jsh)反映工程进度和施工企业的经营成果，对工程价款实行中间结算的办法。第26页/共100页第二十七页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.3 工程进度款的支付8.3.2 工程进度款的支付 工程进度款结算支付的原则是工程进度款和预付的备料款之和应等于工程实际完成价值和应付未完工备料款之和。即工程进度要与付款(f kun)相对应。第27页/共100页第二十八页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.3 工程进度款的支付8.3.2 工程进度款的支付1.工程计量 工程计量是指发承包双方根据合同约定，对承包人完成合同工程的数量进行的计算和确认。双方根据设计图纸、技术规范以及施工合同约定的计量方式和计算方法，对承包人已经完成的质量(zhling)合格的工程实体数量进行测量与计算，并以物理计量单位或自然计量单位进行表示、确认的过程。第28页/共100页第二十九页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.3 工程进度款的支付8.3.2 工程进度款的支付1.工程计量 工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容(nirng)；合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等。工程计量的依据包括：工程量清单及说明；合同图纸；工程变更令及其修订的工程量清单；合同条件；技术规范；有关计量的补充协议；质量合格证书等。第29页/共100页第三十页，共100页。施工阶段工程价款的结算(ji sun)8.3 工程进度款的支付8.3.2 工程进度款的支付1.工程计量 工程计量的原则包括下列三个方面：（1）不符合合同文件要求的工程不予计量。（2）按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量。（3）因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。第30页/共100页第三十一页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.3 工程进度款的支付8.3.2 工程进度款的支付工程进度款的计算1)已完工程的结算价款 已标价(bio ji)工程量清单中的单价项目，承包人应按工程计量确认的工程量与综合单价计算。如综合单价发生调整的，以发承包双方确认调整的综合单价计算进度款。已标价(bio ji)工程量清单中的总价项目，承包人应按合同中约定的进度款支付分解，分别列入进度款支付申请中的安全文明施工费和本周期应支付的总价项目的金额中。第31页/共100页第三十二页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.3 工程进度款的支付8.3.2 工程进度款的支付工程进度款的计算2)结算价款的调整 承包人现场签证和得到发包人确认的索赔(su pi)金额列入本周期应增加的金额中。由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣除，列入本周期应扣减的金额中。第32页/共100页第三十三页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.3 工程进度款的支付8.3.2 工程进度款的支付3.工程进度款支付(1)根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请(shnqng)，14天内，发包人应按不低于工程价款的60、不高于工程价款的90向承包人支付工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。第33页/共100页第三十四页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.3 工程进度款的支付8.3.2 工程进度款的支付3.工程进度款支付(2)发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出(fch)要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计）。(3)发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。第34页/共100页第三十五页，共100页。施工阶段(jidun)工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.1 工程变更8.4.2 工程索赔第35页/共100页第三十六页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔 一般来说，合同价款调整事件主要包括：法律法规政策变化；工程变更及现场签证；物价波动；工程索赔；其他。发承包双方在订立施工合同时，可以根据工程计价方式和项目特征(tzhng)，选择适当的合同价款调整事件进行约定。施工合同履行期间，国家颁布的法律、法规、规章和有关政策在合同工程基准日之后发生变化，且因执行相应的法律、法规、规章和政策引起工程造价发生增减变化的，合同双方当事人应当依据法律、法规、规章和有关政策的规定调整合同价款。第36页/共100页第三十七页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔 在施工合同履行期间，因人工、材料、工程设备和施工机械(jxi)台班等价格波动影响合同价款时，发承包双方可以根据合同约定的调整方法对合同价款进行调整。因物价波动引起的合同价款调整方法有两种：一、采用价格指数调整价格差额，二、采用造价信息调整价格差额。在实际工程中，工程变更和工程索赔是引起合同价款调整的主要形式。物价波动若在合同中已单独考虑则不再另外进行索赔。第37页/共100页第三十八页，共100页。施工阶段工程(gngchng)价款的结算8.4 工程(gngchng)变更与索赔8.4.1 工程(gngchng)变更 工程(gngchng)变更是指合同工程(gngchng)实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程(gngchng)的任何改变。第38页/共100页第三十九页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.1 工程变更1.工程变更的范围和内容 根据标准施工招标文件中的通用合同条款：(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他(qt)人实施。(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他(qt)特性。(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。(5)为完成工程需要追加的额外工作。第39页/共100页第四十页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.1 工程变更2.工程变更的价款调整方法1)分部分项工程费的调整 工程变更引起分部分项工程项目发生变化的，应按照下列规定(gudng)调整：(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15时，采用该项目的单价。(2)已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。第40页/共100页第四十一页，共100页。施工阶段工程价款(jikun)的结算8.4 工程变更与索赔8.4.1 工程变更2.工程变更的价款(jikun)调整方法1)分部分项工程费的调整(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息(参考)价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。第41页/共100页第四十二页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.1 工程变更2.工程变更的价款调整方法1)分部分项工程费的调整(3)承包人报价浮动率可按下列公式计算(j sun)：实行招标的工程：承包人报价浮动率 L=(1-中标价招标控制价)100 不实行招标的工程：承包人报价浮动率 L=(1-报价值施工图预算)100注：上述公式中各值均不含安全文明施工费第42页/共100页第四十三页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.1 工程变更2.工程变更的价款调整方法1)分部分项工程费的调整(4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似(li s)于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息(参考)价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。第43页/共100页第四十四页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.1 工程变更2.工程变更的价款调整方法2)措施项目费的调整 工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的应事先将拟实施的方案(fng n)提交发包人确认，详细说明与原方案(fng n)措施项目相比的变化情况。第44页/共100页第四十五页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.1 工程变更2.工程变更的价款调整方法2)措施项目费的调整 拟实施的方案经发、承包双方确认后执行并应按照下列规定调整措施项目费：(1)安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。(2)采用(ciyng)单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按前述分部分项工程费的调整方法确定单价。第45页/共100页第四十六页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.1 工程变更2.工程变更的价款调整方法2)措施项目费的调整(3)按总价(或系数)计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑(kol)承包人报价浮动因素。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。第46页/共100页第四十七页，共100页。施工阶段(jidun)工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.1 工程变更2.工程变更的价款调整方法3)承包人报价偏差的调整 如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价或施工图预算相应清单项目的综合单价偏差超过15的，工程变更项目的综合单价可由发承包双方协商调整。具体的调整方法，由双方当事人在合同专用条款中约定。第47页/共100页第四十八页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.1 工程变更2.工程变更的价款调整方法4)删减工程或工作的补偿 如果发包人提出的工程变更，非因承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括(boku)在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权提出并得到合理的费用及利润补偿。第48页/共100页第四十九页，共100页。施工阶段工程价款的结算(ji sun)8.4 工程变更与索赔8.4.1 工程变更3.现场签证 发包人或其授权现场代表（包括工程监理人、工程造价咨询人）与承包人或其授权现场代表就施工过程中涉及的责任事件所做的签认证明。施工合同履行期间出现现场签证事件的，发承包双方应调整合同价款。第49页/共100页第五十页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔 工程索赔是指在工程合同履行过程中，合同一方当事人因对方不履行或未能正确履行合同义务或者由于其他非自身原因而遭受经济损失或权利(qunl)损害，通过合同约定的程序向对方提出工程费用和工程进度（时间）补偿要求的行为。(1)索赔必须发生在合同双方当事人之间(2)索赔是一种补偿行为第50页/共100页第五十一页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔1.索赔的分类 按索赔的合同当事人：承包人与发包人之间的索赔、总承包人和分包人之间的索赔。按索赔的目的(md)和要求：工期索赔、费用索赔。按索赔事件的性质：工程延误索赔、加速施工索赔、工程变更索赔、合同终止的索赔、不可预见的不利条件索赔、不可抗力事件的索赔、其他索赔（如因货币贬值、汇率变化、物价上涨、政策法令变化等原因引起的索赔）。第51页/共100页第五十二页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔1.索赔的分类 标准(biozhn)施工招标文件（2007版）的通用合同条款中，按照引起索赔事件的原因不同，对一方当事人提出的索赔可能给予合理补偿工期、费用和（或）利润的情况，分别作出了相应的规定。第52页/共100页第五十三页，共100页。第53页/共100页第五十四页，共100页。第54页/共100页第五十五页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔2.索赔的依据 包括(boku)：工程施工合同文件，国家法律、法规，国家、部门和地方有关的标准、规范和定额，工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证等。第55页/共100页第五十六页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔3.索赔成立的条件 承包人工程索赔成立的基本条件包括：(1)索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误。(2)造成费用增加或工期延误的索赔事件是非承包人的原因发生的。(3)承包人已经安装工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告(bogo)及相关证明材料。第56页/共100页第五十七页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔4.费用索赔的计算1）索赔费用的组成(z chn)对于不同原因引起的索赔，承包人可索赔的具体费用内容是不完全一样的。但归纳起来，索赔费用的要素与工程造价的构成基本类似，一般可归结为人工费、材料费、施工机械使用费、分包费、施工管理费、利息、利润、保险费等。第57页/共100页第五十八页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔4.费用索赔的计算1）索赔费用的组成(1)人工费 包括：由于完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费增长；非因承包商原因导致工效降低所增加的人工费用；非因承包商原因导致工程停工(tn n)的人员窝工费和工资上涨费等。在计算停工(tn n)损失中人工费时，通常采取人工单价乘以折算系数计算。第58页/共100页第五十九页，共100页。施工阶段工程价款的结算(ji sun)8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔4.费用索赔的计算1）索赔费用的组成(2)材料费 包括：由于索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效则不能列入索赔款项内。第59页/共100页第六十页，共100页。施工阶段(jidun)工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔4.费用索赔的计算1）索赔费用的组成(3)施工机械使用费 包括：由于完成合同之外的额外工作所增加的机械使用费；非因承包人原因导致工效降低所增加的机械使用费；由于发包人或工程师指令错误或迟延导致机械停工的台班停滞费。如果机械设备是承包人自有设备，按台班折旧费计算；如果是承包人租赁的设备，按台班租金加上每台班分摊的施工机械进退场费计算。第60页/共100页第六十一页，共100页。施工阶段工程价款的结算(ji sun)8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔4.费用索赔的计算1）索赔费用的组成(4)现场管理费 包括承包人完成合同之外的额外工作以及由于发包人原因导致工期延期期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公费、通信费、交通费等。第61页/共100页第六十二页，共100页。施工阶段工程(gngchng)价款的结算8.4 工程(gngchng)变更与索赔8.4.2 工程(gngchng)索赔4.费用索赔的计算1）索赔费用的组成(4)现场管理费 总部(企业)管理费主要指的是由于发包人原因导致工程(gngchng)延期期间所增加的承包人向公司总部提交的管理费，包括总部职工工资、办公大楼折旧、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。另外，由于因发包人原因导致工程(gngchng)延期时，承包人可以索赔保险费和履约保函手续费。当发包人拖延支付工程(gngchng)款、迟延退还工程(gngchng)保留金、承包人垫资施工、发包人错误扣款等情况发生，承包人还可索赔利息费用。第62页/共100页第六十三页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔4.费用索赔的计算1）索赔费用的组成(5)利润 由于工程范围的变更、发包人提供的文件有缺陷或错误、发包人未能提供施工场地(chngd)以及因发包人违约导致的合同终止等事件引起的索赔，承包人都可以列入利润。第63页/共100页第六十四页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔4.费用索赔的计算2）费用索赔的计算方法 以赔偿(pichng)实际损失为原则，包括直接损失和间接损失。计算方法：实际费用法、总费用法、修正的总费用法。第64页/共100页第六十五页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔4.费用索赔的计算2）费用索赔的计算方法(1)实际费用法又称分项法，即根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。这种方法比较复杂，但能客观地反映施工单位的实际损失，比较合理，易于被当事人接受，在国际工程中被广泛采用。(2)总费用法，也称为总成本法，就是当发生(fshng)多次索赔事件后，重新计算工程的实际总费用，再从该实际总费用中减去投标报价时的估算总费用，即为索赔金额。第65页/共100页第六十六页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔4.费用索赔的计算2）费用索赔的计算方法(3)修正的总费用法 是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉(q dio)一些不合理的因素，使其更为合理。第66页/共100页第六十七页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔4.费用(fi yong)索赔的计算2）费用(fi yong)索赔的计算方法(3)修正的总费用(fi yong)法 修正的内容：将计算索赔款的时段局限于受到索赔事件影响的时间，而不是整个施工期。只计算受到索赔事件影响时段内的某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失。第67页/共100页第六十八页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔4.费用索赔的计算2）费用索赔的计算方法(3)修正的总费用法 修正的内容：与该项工作无关的费用不列入总费用中。对投标报价(bo ji)费用重新进行核算，即按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以实际完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价(bo ji)费用。第68页/共100页第六十九页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更与索赔8.4.2 工程索赔5.工期(gngq)索赔的计算 一般是指承包人依据合同对由于非承包人责任的原因导致的工期(gngq)延误向发包人提出的工期(gngq)顺延要求。1）工期(gngq)索赔的具体依据 承包人向发包人提出工期(gngq)索赔的具体依据主要包括合同约定或双方认可的施工总进度规划、合同双方认可的详细进度计划、合同双方认可的对工期(gngq)的修改文件、施工日志、气象资料、业主或工程师的变更指令、影响工期(gngq)的干扰事件、受干扰后的实际工程进度等。第69页/共100页第七十页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.4 工程变更(bingng)与索赔8.4.2 工程索赔5.工期索赔的计算2）工期索赔的计算方法 直接法、比例计算法、网络图分析法等。实际工作中，常用网络图分析来处理工期索赔。3)共同延误的处理 在实际施工过程中，工期拖期往往由两三种原因同时发生(或相互作用)而形成的，故称为“共同延误”。第70页/共100页第七十一页，共100页。第71页/共100页第七十二页，共100页。第72页/共100页第七十三页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.5 动态结算8.5.1 工程造价指数调整法8.5.2 实际价格调整法8.5.3 调价文件计算法8.5.4 调值(diozh)公式法第73页/共100页第七十四页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.5 动态结算 工程建设项目中合同周期较长的项目，随着时间的推移，常会受到物价浮动等多种因素的影响，其中(qzhng)，主要是人工费、材料费、施工机械费、运费等的动态影响。工程价款价差调整的方法有工程造价指数法、实际价格调整法、调价文件计算法、调值公式法等。第74页/共100页第七十五页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.5 动态结算8.5.1 工程造价指数调整法 甲乙双方采取当时的预算（或概算）定额单价计算(j sun)出承包合同价，待竣工时根据合理的工期和当地工程造价管理部门公布的该月度（或季度）的工程造价指数，对原承包合同价予以调整，重点调整那些由于实际人工费、材料费、施工机械费等费用上涨及工程变更因素造成的价差。第75页/共100页第七十六页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.5 动态结算8.5.2 实际价格调整法 我国建筑材料市场采购的范围很大，有些(yuxi)地区规定对钢材、木材、水泥等的价格按实际价格结算，工程承包商可凭发票实报实销。实际价格调整法仅适用于工期短、造价低的小型工程结算。第76页/共100页第七十七页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.5 动态结算8.5.3 调价文件计算法 在合同工期内，甲乙双方按照造价管理部门调价文件的规定，在承包价的基础上进行抽料补差（同一价格期内按所完成(wn chng)的材料用量乘以价差）。也有的地区定期发布主要材料供应价格和管理价格，对这一时期的工程进行抽料补差。第77页/共100页第七十八页，共100页。施工阶段(jidun)工程价款的结算8.5 动态结算8.5.4 调值公式法 第78页/共100页第七十九页，共100页。第79页/共100页第八十页，共100页。第80页/共100页第八十一页，共100页。第81页/共100页第八十二页，共100页。第82页/共100页第八十三页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.6 工程竣工结算8.6.1 工程竣工结算的概念8.6.2 工程竣工结算编制(binzh)原则和依据8.6.3 竣工结算价款的支付8.6.4 最终结清第83页/共100页第八十四页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.6 工程竣工结算8.6.1 工程竣工结算的概念 工程竣工结算是指一个单位或单项建筑安装工程完工，经建设单位及有关部门验收点交后，在合同约定时间内办理的工程财务结算。工程竣工结算是承发包双方对财务往来进行清算(qn sun)。工程竣工结算是由施工单位或其委托具有相应资质的工程造价咨询人员编制，由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人员核对。工程结算有“工程结算书”和“工程价款结算账单”两份文件，前者表示施工单位向建设单位应收的全部工程价款；后者表示施工单位已向建设单位收取的工程款。第84页/共100页第八十五页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.6 工程竣工结算8.6.1 工程竣工结算的概念 结算书和结算账单均由施工单位在工程竣工验收点交后编制，送监理或建设单位审查确认、经有关部门审查同意，由承发包双方(shungfng)共同办理竣工结算手续后，才能进行工程结算。属于中央和地方财政投资工程的结算，需经财政主管部门委托的专业银行或中介机构审查，有的工程还需经审计部门审计。第85页/共100页第八十六页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.6 工程竣工结算8.6.1 工程竣工结算的概念 当年(dngnin)开工、当年(dngnin)竣工的工程只需办理一次性结算；跨年度的工程，在年终办理一次年终结算，将未完工程结转到下一年度，此时，竣工结算等于各年度结算的总和。第86页/共100页第八十七页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.6 工程竣工(jngng)结算8.6.2 工程竣工(jngng)结算编制原则和依据1.工程竣工(jngng)结算编制原则 严格遵守国家和地方有关规定，以维护建设单位和施工单位的合法权益。坚持实事求是的原则。第87页/共100页第八十八页，共100页。施工阶段工程(gngchng)价款的结算8.6 工程(gngchng)竣工结算8.6.2 工程(gngchng)竣工结算编制原则和依据2.工程(gngchng)竣工结算编制依据 国家有关法律、法规、规章制度和相关司法解释。国务院建设主管部门及各省、自治区、直辖市和有关部门发布的工程(gngchng)造价计价标准、计价方法、有关规定及相关解释。工程(gngchng)开、竣工报告、施工图、竣工图及竣工验收单；工程(gngchng)施工合同或施工协议书；第88页/共100页第八十九页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.6 工程竣工结算8.6.2 工程竣工结算编制原则和依据2.工程竣工结算编制依据 招标文件、投标文件；双方确认(qurn)追加（减）的工程价款；设计变更通知单及现场施工变更记录，经批准的施工组织设计、现场签证、洽商记录等；双方确认(qurn)的索赔价款；双方确认(qurn)的工程量；建设工程工程量清单计价规范（GB 505002013）第89页/共100页第九十页，共100页。施工阶段工程价款的结算(ji sun)8.6 工程竣工结算(ji sun)8.6.3 竣工结算(ji sun)价款的支付 合同工程完工后，承包人应在经发承包双方确认的工程价款结算(ji sun)的基础上汇总编制完成竣工结算(ji sun)文件，并在提交竣工验收申请的同时向发包人提交竣工结算(ji sun)文件。发包人在规定的时间内核对竣工结算(ji sun)文件，经签认，办理竣工结算(ji sun)。第90页/共100页第九十一页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.6 工程竣工结算8.6.3 竣工结算价款的支付1.承包人提交竣工结算款支付申请 应包括(boku)以下内容：(1)竣工结算合同价款总额。(2)累计已实际支付的合同价款。(3)应扣留的质量保证金。(4)实际应支付的竣工结算款金额。第91页/共100页第九十二页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.6 工程竣工结算8.6.3 竣工结算价款的支付2.发包人签发竣工结算支付证书3.支付竣工结算款 发包人签发竣工结算支付证书后的14天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。发包人在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后的7天内不予以核实(hsh)，不向承包人签发竣工结算款支付证书的，视为承包人的竣工结算款支付申请已被发包人认可；发包人应在收到承包人提交的竣工结算款支付申请7天后的14天内，按照承包人提交的竣工结算款支付申请列明的金额向承包人支付结算款。第92页/共100页第九十三页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.6 工程竣工结算8.6.3 竣工结算价款的支付3.支付竣工结算款 发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请7天后的56天内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价(zh ji)，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价(zh ji)或拍卖的价款优先受偿。第93页/共100页第九十四页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.6 工程竣工结算8.6.4 最终结清 最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项(kunxing)的活动。第94页/共100页第九十五页，共100页。施工阶段工程价款的结算8.6 工程竣工结