加工承揽合同范文汇编9篇.docx

加工承揽合同范文汇编9篇 定作单位： 某某工程经理部 （以下简称甲方） 承揽单位： 某某市某某机械制造有限公司 （以下简称乙方） 依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、加工承揽合同条例等有关规定，甲方将本工程上升下降管加工制作托付给乙方承揽加工，结合详细状况，双方本着公正合理的原则，经充分协商全都，签订本合同，以资共同遵照履行。 第一条 加工构件品名与价款 一、加工品名：某某华某某高炉大修工程钢构造工程上升下降管及锚固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不承受甲方托付加工的构件。 二、承揽方式：本加工构件采纳包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。 三、加工单价：每吨壹仟元整人民币（￥：1000.00元人民币） 四、本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的全部加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。 五、本加工构件不含防腐涂装，由甲方防腐涂装分包单位在制作场地进展防腐涂装，乙方免费供应构件机械翻身。 六、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。 其次条 加工成品期限与交付 一、加工期限：共计五十日历天。按甲方施工进度要求、加工挨次和出厂时间准时交付加工构件。详细交付日期甲方提前五天通知乙方。 二、交付状态：按双方签字认可的加工制作排幅员交付；预组装前坡口形成，再进展预组装验收，并协作防腐涂装。 三、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。 第三条 加工材料供给与选购 一、甲方负责供给的材料：本加工构件的全部工程钢材由甲方供给，并负责送货到乙方指定地点，乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后，作为供料依据（板材材损3）。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料，排幅员必需经过甲方确认前方可下料切割，超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除；如因乙方缘由超领用料或铺张材料按同期市场价在乙方工程款中扣除，并加收5的采管费。 二、乙方负责供给的材料：本加工构件的全部辅材、措施用料均由乙方自行选购；采纳甲控乙供形式；全部材料必需符合施工图设计要求。 三、乙方自行选购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件，没有合格证书，且未经鉴定或经过试验定为不合格的材料、构配件等，甲方有权制止使用，由此而造成的损失由乙方负责。 四、具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验，其检验费用由乙方担当，如属不合格产品，其不合格产品由乙方在18小时内清理出场。 五、材料代用，经甲方批准后，乙方方可使用代用材料；因乙方缘由使用时，由乙方担当发生的费用。 第四条 加工成品质量与验收 一、依据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行建筑安装工程施工及验收标准、建立工程质量治理方法和有关工程质量的规定，由乙方确保本加工构件质量。 二、质量等级：一次验收合格 三、保修期限：保修壹年。 四、技术资料：由甲方供应壹套加工图纸及加工技术说明资料，交付完毕后收回，乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必需按甲方贯标程序记录整理，格式采纳甲方供应的表格格式。 五、验收交付：加工完毕预组装后，以国家颁发的工程验收标准、质量检验标准及图纸技术要求为依据；由乙方供应必需的技术资料和有关质量证明，通知甲方届时验收，办理交付手续。出厂时必需将加工的技术资料按甲方贯标要求整理好一并交甲方一式壹份。 六、乙方应严格根据标准标准、技术资料及甲方要求组织加工，随时承受甲方和业主的监视、检查和检验；如加工质量不符合各项要求，乙方应无偿返工或修理直至到达质量要求方可出厂，并担当由自身缘由导致返工、修改的费用。如加工构件质量低劣又无法修理的，乙方应赔偿甲方由此造成的相应经济损失。 七、甲方监造人员负责质量检查、监视和办理验收手续。甲方监造人员的签字验收只代表甲方对乙方工序质量的认可，不对乙方的加工构件质量负全部责任。 加工承揽合同 篇2 合同编号：_ 甲方：_（承揽方） 乙方：_（定做方） 为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据合同法的有关规定，经协商全都，就乙方托付甲方加工_事宜达成如下协议，共同遵守。 第一条 加工成品 品名：_ 规格：_ 数量：_ 其次条 加工成品质量要求 第三条 原材料的供应方法 1甲方必需依照合同规定选用原材料，并承受乙方检验。消失质量问题乙方有权要求重作、修理、削减价款或退货。 2乙方应按合同规定的时间、数量、质量、规格供应原材料，甲方对乙方供应的原材料要按合同规定准时检验，不符合要求的，应马上通知乙方调换或补齐。甲方对乙方供应的原材料不得擅自更换。 3交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。 第四条 技术资料、图纸供应方法及保密要求 1甲方在进展工作期间，发觉供应的图纸或技术要求不合理，应当准时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停顿工作，并准时通知乙方，因此造成的损失，由乙方赔偿。 2甲方对于承揽的工作，假如乙方要求保密，应当严格遵守，未经乙方许可不得留存技术资料的复制品。 第五条 价教或酬金 价款或酬金，根据国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方协商解决。 第六条 验收标准和方法 1根据合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。 2乙方应当按合同规定的期限验收甲方所完成的工作。验收前甲方应当向乙方提交必需的技术资料和有关质量证明。在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除乙方使用、保管不当等缘由而造成质量问题的以外，由甲方负责修复或退换。 3当事人双方对承揽的定作物和工程质量在检验中发生争议时，可由法定质量监视检验机构供应检验证明。 第七条 交货的时间和地点 1交货地点和付款方法：在乙方厂内交货，由甲方自提；在交货日期前乙方可间续交货，甲方可间续验收付款。 2甲方自备运输工具送交定作物的以乙方接收的的戳记日期为准；托付运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以甲方通知的提取日期为准，但甲方在发出提取定作物通知中，必需留给乙方以必要的途中时间；双方另有商定的，按商定的方法计算。 第八条 包装要求及费用负担 _ 第九条运输方式及费用负担 _ 第十条 结算方法及期限 _ 第十一条 其他商定 _ 第十二条 甲方的违约责任 一、未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并担当逾期违约责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 二、交付定作物的数量少于合同规定，乙方仍旧需要的，应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理；少交、迟交局部乙方不再需要的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。 三、未按合同商定包装定作物，须返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并担当应此而支付的费用。符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由甲方赔偿损失。 四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），皮当向乙方偿付违约金_元；（合同中无详细规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付局部的价款总额计算，向乙方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金总额的_%偿付违约金。 五、不能交付定做物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定做物或不能完成工作局部价款总值的_%或酬金总额的_%的违约金。 六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由乙方代为保管时，应当偿付乙方实际支付的保管、保养费。 七、由于保管不善致使乙方供应的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付乙方因此造成的损失。 八、未按合同规定的方法和期限对乙方供应的原材料进展检验，或经检验发觉原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知乙方调换、补齐的，由甲方对工作质量、数量担当责任。 九、擅自调换乙方供应的原材料或修理物的零部件，乙方有权拒收，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。如乙方要求重作或重新修理，应当按乙方要求办理，并担当逾期交付的责任。 第十三条 乙方的违约责任 一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。 二、_合同签订后，如乙方擅自中途停顿或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有商定订金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的_%，人民币_元，并归还甲方预付的全部工程款。 三、未按合同规定的时间和要求向甲方供应原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的帮助工作和预备工作，甲方有权解除合同，乙方应当赔偿甲方因此而造成的损失；甲方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方停工待料的损失。 四、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向甲方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的_%偿付违约金。 五、无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失及运输部门的罚款。 六、变更交付定作物地点或接收单位（人），担当因此而多支出的费用。 第十四条 不行抗力 由于战斗或严峻的自然灾难以及双方同意的其他人力不行抗拒的事故，致使一方不能履行合同时遇有上述事故的一方应尽快将事故状况通告对方，并与对方协商延长履行合同的期限。由此发生的损失，对方不得提出赔偿要求。 第十五条 纠纷的处理 甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决；协商不成的，按本合同商定的以下方法之一进展解决： 1由_仲裁委员会仲裁； 2向_人民法院起诉。 第十六条 其他事项 1本合同经甲、乙双方签字后生效。合同生效后，甲、乙双方应严格履行。 2遇有本合同未尽事宜，由甲、己双方通过协商另订补充条款，作为本合同不行分割的组成局部，且与本合同具有同等效力。 3本合同有效期限自_年_月_日起至_年_月_日止，为期_年。 甲方：_（签章） 乙方：_（签章） 法定代表人：_（签章） 法定代表人：_（签章） 电话：_ 电话：_ 签约日期：_年_月_日 签约地点：_ 加工承揽合同 篇3 甲方（承租方）： 乙方（出租方）： 甲方因_需求，租用乙方演出器材设备，依据中华人民共和国合同法的有关规定，为明确甲乙双方的权利与义务，经双方协商全都，签订本合同。 第一条 承揽甲方活动的工程 1、舞台搭建和舞美设计布置； 2、灯光、音响、视频工程的安装和调试和现场操作； 3、活动所需设备和物品的运输、装卸； 4、活动现场的录像。 其次条 租赁设备概况 设备的名称：_。 租赁用途：_。 使用时间：_年_月_日。 安装时间：_年_月_日_时。 安装地点：_。 拆卸时间：_年_月_日_时。 第三条 租赁设备的运输与操作 租赁设备的进退场调试安装、操作由乙方担当。 第四条 租赁设备的使用及规定 1、合同期内，乙方设备由甲方统一治理使用，甲方下达合理、合法的演出设备使用任务，乙方应听从指挥调遣，按甲方规定的时间，合同的标准保质保量完成。 2、乙方应依据演出的作息时间，合理安排设备的修理、保养(费用自负)，确保演出正常使用。 3、由甲方自身缘由造成乙方演出终止或者是终断，损失由甲方自负。 4、甲方应当积极协作乙方整理场地，供应电源，演出期间确保电路畅通，如发生事故，由甲方负责。 第五条 安全与治安 1、甲方必需确保演出场地四周的安全保卫工作、因打架、斗殴造成的设备损坏由甲方完全负责（由乙方造成的缘由除外)。 2、夜间值班，甲方须派数名保安人员协同乙方人员守好演出设备。 第六条 合同金额及付款方式 1、合同总价款为人民币_元（大写：人民币:_整）。 2、合同签订当日，甲方支付乙方定金合同总额_，即人民币_元（大写：人民币:_整）。余额演出_个工作日结清。 第七条 双方责任 1、乙方不能执行甲方规定的演出时间及乙方人为因素造成的停演等误工，甲方有权解除租赁合同乙方并担当相应的费用。 2、因甲方人员人为因素造成的停演误工设备损坏乙方有权解除租赁合同甲方并担当相应的损失费用。 3、本着高度负责，长期合作的精神，乙方保证按合同商定的器材明细表及节目单进展演出并保证舞台结实安全、音响演出效果。 4、乙方如有器材变动，应提前三天通知甲方并征得甲方同意。 第八条 其他 1、对本合同内容的任何修改、补充或变更须采纳书面形式，经双方签字盖章后正式生效。本合同修改、变更局部为本合同不行分割的组成局部。 2、本合同履行中，双方如有争议，可协商解决，协商不成可提交_仲裁委员会仲裁。 3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 4、合同未尽事宜由双方协商解决。 甲方（签章）： 法定代表人： 联系电话： 银行账号： 托付代理人（签章）： _年_月_日 乙方（签章）： 法定代表人： 联系电话： 银行账号： 托付代理人（签章）： _年_月_日 加工承揽合同 篇4 承揽方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条 甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 加工费 单位 总价 其次条 加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称 完工时间 检验时间地点 检验标准与方法 包装标准 包装费担当 第三条 加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称 交付时间 交付地点 运输方法 运输价款担当 第四条 乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 单价 总价 图纸、技术资料及交付时间 第五条 原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称 交付时间 交付地点 交付数量 包装要求 检验方法 运输方法和运费担当 第六条 加工费结算方法与时间 第七条 乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。 第八条甲方的违约责任 1甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。 3因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。 4甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的xx偿付违约金。 5甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值xx的违约金。 6由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 1乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。 2乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值xx的违约金。 3乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。 5乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 6乙方如变更交付定作物地点，应担当因此而多支出的费用。 第十条声明及保证 （一）甲方： 1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 （二）乙方： 1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘（技术信息、经营信息及其他商业隐秘）予以保密。未经该商业隐秘的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为xx年。 一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 第十二条不行抗力 本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克制、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会大事如战斗、动乱、政府行为等。 如因不行抗力大事的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在xx天内，供应事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或临时延迟合同的履行。 第十三条通知 1依据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳xx（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。 2各方通讯地址如下：xx。 3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。 第十四条争议的处理 1本合同受xx国法律管辖并按其进展解释。 2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按以下第xx种方式解决： （1）提交xx仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 第十五条解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的解释。 第十六条补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。 第十七条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。 承揽方（盖章）：xxxx定作方（盖章）：xxxx 法定代表人（签字）：xx法定代表人（签字）：xx 地址：xxxxxx地址：xxxxxx xx年xx月xx日xx年xx月xx日 签订地点：xxxx签订地点：xxxx 加工承揽合同 篇5 合同编号： 订立合同双方： 定作人：（以下简称甲方） 定作人法定代表（负责）人：签约人： 定作人承办单位： 联络人： 联系电话： 定作人机构地址：传真电话： 承揽人：（以下简称乙方） 承揽人法定代表（负责）人：签约人： 承揽人营业执照：生产报刊亭许可证明： 承揽人机构地址： 联系人： 联系电话： 银行开户许可证： 开户行： 帐户： 依据中华人民共和国合同法以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着公平、公正、互惠的原则，订立如下合同条款： 第一条标的 乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_万元。 其次条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个人民币万元） 1、 2、 3、 注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。 第三条加工、制作与安装、要求 1、 报刊亭安装后稳定、牢靠，空间利用充分，使用面积不小于_平米。 2、使用材料：全部外外表使用大于_mm厚不锈钢板，构造采纳不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透亮局部不少于_%，使用_mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。 第四条验收标准和方法 、乙方将报刊亭样品（根据甲方要求的规格、材质）制作成品后，交甲方进展初验，初验合格前方可生产。 、甲方验收采纳样品验收与成品交付验收相比照，也可实行随机抽验 。 第五条交货时间和地点及包装运输要求 、交货时间：乙方必需保证在_年_月_日前全部交货。 、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。 、包装运输：乙方在交货时，应对成品进展包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。 第六条报刊亭安装及验收与售后效劳 、乙方对制作的报刊亭进展安装； 、经乙方安装的报刊亭，必需经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_ 做为另行修理费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）； 、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量消失问题，_年内免费进展保修，超过_年或属甲方缘由损坏进展修理的，需付工本费； 、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进展终身维护。 第七条结算方式、期限及安装费用 、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30的预付款。 、乙方交货后15日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30的价款，累积到达合同标的额的60。 、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额35的价款，累积到达合同标的额的95。 、剩余的合同标的额 5（_元）价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。 第八条甲方违约责任 、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随便转变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_ 的违约金； 、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_ 的违约金。 第九条乙方违约责任 、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_违约金； 、乙方不得以任何方式转包或分包，如发觉转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方担当； 、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_ 的违约金。 第十条纠纷的处理 当事人从以下两种方式中选择第_种方式，作为本合同争议的解决方式。 、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁； 、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。 第十一条附则 、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随便变更和解除合同。 、合同执行过程中甲、乙双方对详细制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出 补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。 甲方：乙方： 签约人：签约人： 签约地点：签约日期： 年 月 加工承揽合同 篇6 承揽方（甲方）：_定作方（乙方）：_ 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 加工费 单位 总价 其次条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称 完工时间 检验时间地点 检验标准与方法 包装标准 包装费担当 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称 交付时间 交付地点 运输方法 运输价款担当 第四条乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 单价 总价 图纸、技术资料及交付时间 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称 交付时间 交付地点 交付数量 包装要求 检验方法 运输方法和运费担当 第六条加工费结算方法与时间 _。 第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元；乙方应于_年_月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。 第八条甲方的违约责任 1甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。 3因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。 4甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的_偿付违约金。 5甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值_的违约金。 6由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 1乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。 2乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值_的违约金。 3乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。 5乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 6乙方如变更交付定作物地点，应担当因此而多支出的费用。 第十条声明及保证 （一）甲方： 1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 （二）乙方： 1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘（技术信息、经营信息及其他商业隐秘）予以保密。未经该商业隐秘的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为_年。 一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 第十二条不行抗力 本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克制、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事，包括但不限