2023年监理工程师考试合同管理真题及答案.doc

2023年监理工程师考试协议管理真题及答案一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1施工公司授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工公司实行采购材料的行为属于（）。A职务代理B指定代理C法定代理D委托代理2监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押协议，该抵押协议的生效日期为（）之日。A当事人签字B抵押物登记C转移产权证D转移房屋占有3下列关于留置担保的说法中，对的的是（）。A留置不以合法占有对方财产为前提B可以留置的财产仅限于动产C留置担保可合用于建设工程协议D留置以合法占有对方固定资产为前提4投标保证的有效期限从（）之日起计算。A招标文献出售B投标文献递交C投标截止D中标告知书发出5采用建设工程施工协议(示范文本)订立协议的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。A发包人B承包人C监理人D分包人6下列关于协议公证的说法中，对的的是（）。A协议公证只能确认协议的真实性B协议公证由工商行政管理机关作出C协议公证的效力只能限于国内D经公证的协议，法律效力高于通过签证的协议7甲施工公司获知自己的竞争对手乙施工公司正在与丙施工公司协商联合投标，遂与丙施工公司谈判联合投标事宜，甲施工公司在谈判中故意迟延时间。在乙施工公司放弃与丙施工公司联合投标后，告知丙施工公司将单独投标，根据中华人民共和国协议法规定，下列关于甲施工公司上述行为的法律责任的说法中，对的的是（）。A无论丙施工公司是否有损失，甲施工公司均应承担违约责任B无论丙施工公司是否有损失，甲施工公司均应承担缔约过失责任C甲施工公司承担法律责任，以丙施工公司有损失为前提D甲施工公司承担法律责任，以乙施工公司有损失为前提8某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工公司并不知道具体的确认权限，某日，施工公司提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应当由（）。A发包人承担责任B发包人代表承担责任C承包人与发包人代表承担法律责任D施工公司决定责任承担人9某工程材料供应协议被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，对的的是（）。A各自承担自己的损失B分别承担对方的损失C供应方承担购买方1万元损失D供应方承担购买方2万元损失10某钢材供应协议在甲市订立，在乙市履行。协议中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立协议时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行协议时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。A4300B4250C4200D415011某工程项目材料供应协议中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，协议履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（）。A同时履行抗辩权B后履行抗辩权C先诉抗辩权D不安抗辩权12根据中华人民共和国协议法有关协议转让的规定，下列关于债权转让的说法中，对的的是（）。A债权人应当告知债务人B债权人应当经债务人批准才可转让C主权利转让后从权利并不随之转让D无论何种情形协议债权都可以转让13施工公司与材料供应商订立了材料供应协议，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工公司导致7万元损失，施工公司可规定材料供应商承担违约责任的最大款额为（）万元。A2B5C7D1214下列解决建设工程协议争议方式，具有强制执行法律效力的是（）。A和解B调解C行政复议D仲裁15某建设工程施工协议中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，对的的是（）。A仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B仲裁事项可以通过默示的方式体现C建设工程施工协议无效，该仲裁条款亦无效D当事人如不选定仲裁人，该仲裁条款即失效16建设工程协议的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（）。A审请仲裁机构重新仲裁B申请仲裁机构撤消仲裁裁决C申请人民法院撤消仲裁裁决D申请政府主管部门撤消该裁决17某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增长优惠条件，招标人对该优惠条件的对的解决是（）。A接受该优惠条件B接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C拒绝接受该优惠条件D将该投标人的投标按废标解决18下列关于最低评标价法的说法中，对的的是（）。A以投标人的平均报价作为评标价B以中标人的评标价作为中标价C以报价最低的投标价为中标价D以中标人的报价为中标价19根据中华人民共和国招标投标法，中标告知书发出后招标人和中标人应在（）天内订立书面协议。A10B20C30D4020建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最重要因素是（）。A监理能力B监理收费C检测设备D公司信誉21按照建设工程委托监理协议(示范文本)对协议文献组成的规定，下列文献中不属于对监理人有约束力的是（）。A监理委托函B工程变更申请书C监理协议专用条件D实行过程中与委托人签署的补充文献22根据建设工程委托监理协议(示范文本)，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，一方面应采用的措施是（）。A告知委托人，建议下达停工指令B征得委托人批准后，下达停工指令C立即下达停工指令并尽快告知委托人D立即召开现场会议，讨论对策23建设工程委托监理协议的终止日为（）之日。A监理协议内注明的监理工作完毕B监理的工程竣工验收通过C监理的工程完毕工程移交手续并收到监理报酬尾款D监理的工程保修期届满24根据建设工程委托监理协议(示范文本)，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）。A监理的工程施工质量完全满足规范的规定B监理的工程施工中未发生安全事故C委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D监理人的有效协调避免了承包人的索赔25根据建设工程设计协议(示范文本)，下列关于建设工程设计深度规定的说法中对的的是（）。A设计标准不得高于国家规范的强制性规定B技术设计文献应满足编制初步设计文献的需要C施工图设计文献应满足设备材料采购的需要D方案设计文献应满足编制工程预算的规定26建设工程勘察协议履行期间，在发包人规定解除协议时，下列关于勘察费结算的说法中对的的是（）。A不管工作进行到何种限度，发包人均应全额支付勘察费B完毕的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完毕的工作量超过50%时，应全额支付补偿费C完毕的工作量在50%以内时，定金不退；完毕的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费D不管工作进行到何种限度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费27根据建设工程施工协议(示范文本)，当组成协议的文献出现矛盾时，应按协议约定的优先顺序进行解释，协议中没有约定的，优先顺序对的的是（）。A协议协议书、通用条款、专用条款B中标告知书、专用条款、协议书C中标告知书、专用条款、投标书D中标告知书、专用条款、工程量清单28下列关于施工协议计价方式的说法中，对的的是（）。A工期在18个月以上的协议，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格协议B业主在初步设计完毕后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价协议C采用新技术的施工项目，因协议双方对施工成本不易准确拟定，宜采用固定单价协议D设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金协议29下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（）。A承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不批准见C工程师对施工进度计划的认可，不能免去承包人对施工组织设计缺陷应负的责任D经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据30某施工协议约定的开工日期为2023年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是重要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，规定按延期申请的日期开工，承包人的重要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据建设工程施工协议(示范文本)，该工程的开工日期应为（）。A9月10日B9月17日C9月25日D9月30日31根据建设工程施工协议(示范文本)，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应通过（）共同清点。A发包人与工程师B工程师与承包人C发包人与承包人D工程师与供货人32根据建设工程施工协议(示范文本)，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行实验时，责任的分担为（）。A发包人负责实验，费用由发包人承担B发包人负责实验，费用由承包人承担C承包人负责实验，费用由发包人承担D承包人负责实验，费用由承包人承担33某基础工程施工过程中，承包人未告知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检查，经与工程师共同检查，确认该隐蔽工程的施工质量满足协议规定。下列关于解决此事件的说法中，对的的是（）。A给承包人顺延工期并追加协议价款B给承包人顺延工期，但不追加协议价款C给承包人追加协议价款，但不顺延工期D工期延误和费用损失均由承包人承担34某：顷目分项工程的施工具有隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表白该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，对的的是（）。A工期和经济损失由承包人承担B给予经济损失补偿，不顺延协议工期C顺延协议工期，不补偿经济损失D补偿经济损失并顺延协议工期35工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面规定，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据建设工程施工协议(示范文本)，承包人此时的应对措施是（）。A停止施工等待工程师的指示B向工程师再次发出请求复工的规定C自行复工D向发包人发出请求复工的规定36根据建设工程施工协议(示范文本)，由于设计变更需给予承包人追加协议价款时变更价款的支付时间为（）之日。A工程师发出设计变更告知B承包人完毕变更工程C承包人提交变更追加协议价款报告D最近一期工程进度款支付37发包人采购的设备通过试车表白存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，对的的是（）。A发包人负责拆除，重新购置，协议工期相应顺延B发包人负责拆除，承包人重新购置，追加协议价款并顺延协议工期C承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延协议工期但不追加协议价款D承包人负责拆除，发包人重新购置，追加协议价款并顺延协议工期38某工程施工协议约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害补偿金，施工至第16个月，因承包人因素导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，对的的是（）。A提前工期1个月给予承包人奖励B延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D因工程师对修改善度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任39承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（）共同验货。A供货商B铁路运送部门C监理工程师D供货商和铁路运送部门40某材料采购协议中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，协议履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界线，当采购方批准接受多付材料时，下列关于货款的说法中，对的的是（）。A按订购数量加多付数量计算货款B按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款41根据FIDIC施工协议条件，施工协议的有效期为自协议订立之日起至（）之日止。A竣工移交B工程师签发工程接受证书C工程师颁发履约证书D结清单生效42某施工协议对工程拖期竣工的日拖期补偿额和最高补偿金额均作出了约定。协议履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据FIDIC施工协议条件，下列关于计算拖期违约补偿金额的说法中，对的的是（）。A日拖期补偿额和最高补偿金额均应折减B日拖期补偿额和最高补偿金额均不折减C日拖期补偿额折减，最高补偿限额不折减D最高补偿限额折减，日拖期补偿额不折减43根据FIDIC施工协议条件，协议争端裁决委员会的组成人员由（）。A行业协会指定B仲裁委员会指定C业主与承包商协商选定D工程师和承包商协商选定44根据FIDIC施工协议条件，业主与承包商划分协议风险的“基准日”为（）。A发布招标公告之日B承包商提交投标文献之日C投标截止日前第28天D签订施工协议后第28天45根据FIDIC施工协议条件，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（）的规定。A施工协议中关于进度控制条款B施工协议中关于变更条款C工程师与业主订立的服务协议中工程师权力条款D工程师与业主订立的服务协议中工程师责任条款46根据FIDIC施工协议条件，保存金的性质属于（）。A协议实行期的暂列金额B承包商部分工程的预付款C业主的履约保证金D作为承包商严格履行协议义务的措施47根据FIDIC施工协议条件，工程竣工验收不合格且通过修复后重新检查仍未通刘的，工程师有权选择解决方法，下列解决方法中错误的是（）。A指示承包商修复缺陷后再进行检查B经业主批准折价接受工程并颁发接受证书C建议业主解除施工协议D颁发接受证书并延长缺陷告知期的期限48根据FIDIC土木工程施工分包协议条件，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，对的的做法是（）。A立即执行B变更执行C请承包商代表确认后再执行D请业主代表确认后再执行49根据建设工程施工协议(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向告知的说法中，对的的是（）。A承包人应向业主提交索赔意向告知B承包人应向工程师提交索赔意向告知C承包人提交索赔意向告知没有期限限制D承包人不提交索赔意向告知不会导致索赔权利的损失50某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内解决承包商索赔时，错误的做法是（）。A顺延协议工期，给予费用补偿B顺延协议工期，不给予费用补偿C不顺延协议工期，给予费用补偿D缩短协议工期，给予费用补偿二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)51施工公司的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及也许产生结果的解决，说法对的的是（）。A保证协议无效B材料供应商应当规定分公司承担保证责任C材料供应商可以规定施工公司补偿损失D材料供应商可以规定建设单位付款E材料供应商应当规定施工公司承担担保责任52施工公司以商业汇票向债权人提供担保，下列关于该担保的说法中，对的的有（）。A该担保方式是抵押B该担保方式是质押C施工公司应当将汇票交付债权人D双方应当办理登记E汇票应由施工公司保管53某施工公司投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，对的的是（）。A银行应当自动延长投标保函的有效期B施工公司必须延长投标保函的有效期C招标人可以告知投标人延长投标保函的有效期D施工公司可以拒绝延长投标保函的有效期E招标人退还投标人投标保函继续评标54下列情形中，也许导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。A工程所有人对所有工程签发竣工验收证书B承包人撤出施工现场C工程所有人实际占用所有工程D工程保修期满E工程合理使用期满55下列关于协议订立过程的说法中，对的的有（）。A发布招标公告是要约邀请B发布招标公告是要约C投标是要约D发出中标告知书是承诺E发出中标告知书是新要约56根据中华人民共和国协议法，下列协议中属于可撤消协议的有（）的协议。A因重大误解而订立B一方以欺诈、胁迫的手段订立C以合法形式掩盖非法目的D订立协议时显失公平E损害社会公共利益57根据中华人民共和国协议法，协议被确认无效后，当事人因履行产生的财产应当（）。A返还财产B补偿损失C没收财产D上缴法院所有E追缴收归国库58建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位（）。A可以行使代位权B可以行使撤消权C可以建设单位名义行使权利D可以自己的名义行使权利E只能对建设单位行使权利59根据中华人民共和国协议法，下列关于违约补偿损失的说法中，对的的有（）。A损失补偿额应相称于因违约所导致的损失B损失补偿额不应涉及协议履行后可以获得的利益C损失补偿额不以协议当事人订立协议时预见的违约损失为限D损失补偿额不涉及未采用适当措施致使扩大的损失E损失补偿额涉及当事人因防止损失扩大而支出的合理费用60在总投资为2023万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订协议的有（）。A单项协议估算价为1000万元的施工项目B单项协议估算价为170万元的材料采购项目C单项协议估算价为30万元的设计项目D单项协议估算价为20万元的勘察项目E单项协议估算价为20万元的监理项目61施工项目招标中，投标文献应当在初评阶段就予以淘汰的情形有（）。A未按招标文献的规定予以密封的B明显不符合技术标准规定的C竣工期限超过招标文献规定的完毕期限的D投标报价的大小写金额不一致的E投标报价明显低于市场价格的62某需要招标的施工项目，采用综合评分法评标，经评审，甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二，评标报告中拟定了甲乙为中标候选人，下列关于优先顺序拟定中标人的说法中，对的的是（）。A招标人应拟定甲为中标人B招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人C假如甲拒签协议，招标人可拟定乙为中标人D假如甲拒签协议，招标人应重新招标E假如甲、乙都拒签协议，招标人可以选择其他投标人为中标人63在委托监理协议中，监理人相对于委托人享有的权利有（）。A完毕监理任务后获得酬金B变更委托监理工作范围C监督委托人执行法规政策D委托人严重违约时解除监理协议E协调委托人与设计单位的关系64根据建设工程委托监理协议(示范文本)，下列工作中属于监理人附加工作的有（）。A两个承包人出现施工干扰后的协调工作B因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完毕的监理工作C委托人因承包人严重违约解除施工协议后，对承包人已竣工程的工程量进行支付款项的确认D应委托人规定，编制采用新工艺部分的质量标准和检查方法E施工需要穿越公路时，应委托人的规定到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续65根据建设工程委托监理协议(示范文本)，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。A因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C承包商未能发现设计错误，导致施工返工D监理工程师未按规定程序进行质量检查E监理工程师未能按实验数据作出对的判断，导致工程发生质量事故66根据建设工程设计协议(示范文本)，下列关于建设工程设计协议生效和定金的说法中，对的的有（）。A设计协议经签字盖章后立即生效B设计协议在支付定金后生效C设计协议的定金为协议总价的20%D设计人收到定金为设计开工的标志E委托人不按约定支付定金应承担违约责任67工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作涉及（）。A检查工程项目报建审批手续是否齐全B检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C检查承包人是否有转包工程的行为D抽查检查主体结构工程的施工质量是否满足规范规定E监督工程验收程序是否符合验收规范的规定68根据建设工程施工协议(示范文本)，下列工作中，应由发包人完毕的工作有（）。A从施工现场外部接通施工用电线路B施工现场的安全保卫C已竣工程的保护D办理爆破作业行政许可手续E施工现场邻近建筑物的保护69工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延协议工期的情况有（）。A地基开挖碰到勘察资料未标明的断层，需要重新拟定基础解决方案B发包人订购的设备未能准时到货C施工作业方法存在重大安全隐患D后续施工现场未能准时完毕移民拆迁工作E施工中碰到有考古价值的文物需要采用保护措施予以保护70施工过程中假如发包人规定提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据建设工程施工协议(示范文本)，提前竣工协议书中应涉及的内容有（）。A提前竣工的时间B发包人为赶工应提供的便利条件C承包人采用的赶工措施D提前竣工需追加的协议价款E承包人未能提前竣工的延误补偿计算方法71下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（）。A地震B洪水C社会动乱D发包人责任导致的火灾E承包人责任导致的爆炸72根据建设工程质量管理条例，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（）。A基础设施工程B防水工程C设备安装工程D电气管线工程E给水管道工程73材料采购协议履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有（）。A不按协议约定的时问支付货款B拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款C不按协议约定接受运抵的货品D拒绝接受因包装不合格致使运送过程受到损坏的货品E变更到货地点的告知迟于供货方的发货时间而拒绝承担货品转运费用74根据FIDIC施工协议条件，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有（）。A污染物的影响B不利于施工的气候条件C实际地质情况与招标文献中提供的资料不一致D施工中碰到业主提供资料中未标明的地下障碍E与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰75根据FIDIC施工协议条件，下列关于承包商施工机械和运送车辆管理的说法中，对的的有（）。A运送车辆可以不受限制地进出工地B施工机械在工程竣工前不得运出工地C承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用D目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用E后期不再使用的施工机械，经工程师批准后方可撤离工地76根据FIDIC施工协议条件，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中，应涉及的内容有（）。A经工程师计量的合格工程的工程款额B完毕变更工程的款额C作为保存金本期减扣的款额D承包商需支付给分包商的款额E本期经工程师批准的索赔款额77根据FIDIC土木工程施工分包协议条件，工程师对分包工程的管理职责有（）。A批准分包工程部位B审查分包商资质C协商分包工程的施工D检查分包工程使用的材料E参与计量分包人完毕的永久工程78根据FIDIC土木工程施工分包协议条件，下列关于承包商对分包商索赔的解决办法中，对的的是（）。A因承包商因素使分包商受到损失的索赔，应提交工程师解决决定B因业主因素使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补偿后，再向业主索赔C因业主因素使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向工程师提交索赔报告D因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向工程师提交索赔报告E因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商的名义向业主提交索赔报告79在建设工程施工索赔中，工程师鉴定承包人索赔成立的条件涉及（）。A事件导致了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B导致费用增长或工期延误的因素，不属于承包人应承担的责任C导致费用增长或工期延误的因素，属于分包人的过错D按协议约定的程序，承包人提交了索赔意向告知E按协议约定的程序，承包人提交了索赔报告80根据FIDIC施工协议条件，承包人可以提出费用补偿的有（）。A延误发放图样B不可预见的外界条件C其他承包商的干扰D公共当局引起的延误E异常不利的气候条件2023年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案1D2A3B4C5A6D7C8A9C10D11B12A13C14D15B16C17C18D19C20A21B22C23C24C25C26B27D28A29B30B31C32D33A34A35C36D37D38B39B40A41D42C43C44C45B46D47C48C49B50D51AD52BC53CD54AC55ACD56ABD57ABE58AD59ADE60AB61BC62AC63ADE64BCD65DE66BCD67ACDE68AD69ABDE70ABCD71ABC72CDE73ACE74ACDE75AE76BC77BD78BD79ABDE80AB