合同授权委托书集合15篇.docx

合同授权委托书集合15篇 授 权 委 托 书 委 托单位： 法定代表人： 职务： 受 托付人： 职务： 工 作单位： 现托付XXX（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXX）为我 方签订合同代理人，其代理事项和权限为： 1.与XXXXXXXXXX公司签订合同； 2.办理结算等相关事宜。 （以下空白） 委 托单位： 法定代表人： 签 发日期： 有 效期限： 合同授权托付书2 今托付 （性别：年龄：职务：）为我（单位）的代理人，全权代表我（单位）办理 区（县） 街道（乡镇）街（路）房屋租赁合同登记备案手续。我（单位）对代理人依规定办理的房屋租赁登记备案事宜，担当法律责任。 托付人（单位）签字（盖章）： 单位法定代表人（签字）： 受托付人（签字）： 托付日期：年月日 附注：受托付人办公地点： 联系电话： 合同授权托付书3 托付人：XX公司 受托人：XX（身份证号：XX） XX（身份证号：XX） 兹托付上述受托人，代表受托人： 1、 通知本公司职工XX（身份证号：XX）：托付人与该职工的劳动合同关系于XXXX年X月X日解除； 2、 向该职工出示解除劳动合同通知书（附后）； 3、 就职工关于解除劳动合同的相关疑问，进展解答。 授权期限： 自本托付书签发之日起，至上述事项办理完毕止。 托付人：XX公司（盖章） XXXX年X月X日 合同授权托付书4 通知解除劳动合同的授权托付书 托付人：XX公司 受托人：XX分公司 兹托付上述受托人，代表托付人： 1、通知本公司职工丹丹（身份证号：XX）：托付人与该职工的劳动合同关系于20xx年6月25日解除； 2、向该职工出示解除劳动合同通知书（附后）； 3、就该职工关于解除劳动合同的相关疑问进展解答，并办理涉及法律纠纷事务。 授权期限：自本托付书签发之日起，至上述事项办理完毕止。 托付人：XX公司 （盖章） 20xx年6月25日 合同授权托付书5 本人托付 幢 单元 室 为本人(本梯位/本幢号/本楼层)的业主代表，代为行使以下权利： 1、托付该业主代表参与业主(代表)大会并行使本人的投票权，在业主(代表)大会上进展以下事项的表决： (1)制定和修改治理规约、业主大会议事规章 (2)选聘和解聘物业治理企业的相关事宜 (3)专项修理资金使用和续筹方案的打算 (4)选举业主委员会委员 (5)审议业主委员会的工作总结，物业治理企业的物业效劳工作总结等文件 (6)业主委员会与物业治理企业拟签订的物业效劳合同中的效劳内容、质量标准和收费标准等内容 (7)公共收益，如电梯广告、屋顶和墙面广告、停车场经营收益、公共场所、场地或设施设备的经营收入等的治理(含分成)和使用方法。 2、托付期限： 年 月 日至 年 月 日 3、本授权托付书即日起生效，在托付日期之前签的授权托付书即日起失效。 4、备注： (1)同意的请在选项后画“”，不同意的画“”。 托付人(本人签名)： 住 幢 单元 室 托付日期： 年 月 日 合同授权托付书6 签订时间： 厂房场地平坦合同 发包人： 法定代表人： 联系方式： 地址： 承包人： 法定代表人： 联系方式： 资质等级： 邮箱： 地址： 依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则，双方就 工程土方施工工程工程事宜协商全都，订立本合同。 1、 工程概况 工程名称： 工程地址： 工程承包范围： 2、合同价格 2.1场地平坦工程单价(含税)为每平米人民币 元(大写： 角整)，场地平坦工程量为 平米，合同价格为： 元(大写： 元整)。 (1)此合同为固定总价，任何状况下均不作调整。 (2)合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包括但不限于如下内容：±30cm土方平坦、机械进出场费、场内外和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费用、周边协调、承包人合理的治理费、利润、税金等一切费用。3、支付方式 付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人供应符合合同并满意甲方财务要求的真实、有效、合法的发票，否则发包人有权拖延付款且不担当违约责任。 4、合同工期 4.1 工程工期：开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日工期总日历天数为： 日。(或：本工程的开工日期以发包人发出的”开工通知书中载明的日期为准，工期总日历天数为： 10 日。) 4.2 上述工期指自开工之日起的肯定日历工期，含冬雨季及恶劣气候(如大风、沙尘、冰雹、持续高温等)、政府政治性会议或其他大事(如高考、运动会、重大节假日)等因素，为不变期间。 4.3 工期如有变更，以发包人和承包人形成的书面确认文件为准;承包人不得以任何理由拖延工期;发包人对承包人进度规划的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。 5、工程质量 5.1承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意，并办理变更手续前方可转变施工。 5.2工程质量符合 甲方验收 标准。 6、双方一般权利与义务 6.1 发包人的权利与义务 (1)向承包人供应与工程相关的资料，向承包人供应具备施工条件的施工场地并指定承包人的详细进场位置。 (2)准时履行合同中商定的竣工验收、结算义务。 (3)按合同商定向承包人支付合同价款。 6.2 承包人的权利与义务 (1)在签订合同之前，承包人已经对施工现场及其周边环境，进展了仔细细致和全面的勘察及检查，并且已经就任何可能存在的疑问从发包人猎取了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或解释负责。 (2)边坡修整必需能满意发包人及国家相关施工标准要求，以保证根底边坡的稳定。 (3)承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理(包括但不限于测量放线、组织开挖工程施工、人工清土、转运、机器设备组织与治理、运输道路修理、挖掘地面垃圾清运、环卫部门的检查等); (4)承包人需严格根据发包人指示将所运土方运至发包人指定区域，未根据发包人指示进展的，发包人对此所运土方不予计量支付;承包人不得中途倒土、卖土。 (5)承包人应准时清理场地及运输道路洒落土方。根据当地政府要求对运至现场的土方进展掩盖。 (6)承包人负责按规定办理好有关环境爱护、消防、安全生产和施工噪音治理等手续，因此而发生的费用已经包含在本合同价款中;如承包人未按本条商定准时办理上述手续，因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人担当，如因此给发包人造成损失的，承包人应担当赔偿责任。 (7)承包人负责妥当爱护好地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物爱护建筑)、古树名木以及道路等公用设施;全部可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。 (8)承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏;否则，承包人应负责修理，如因此导致第三人患病损失或招致行政惩罚，承包人应负责赔偿或担当行政惩罚责任。 (9)承包人有义务根据有关规定实行严格的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全;凡施工中发生的一切安全事故(包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害)，均由承包人负责。 (10)承包人负责基槽周边维护，直至工程总包人进场。 (11)在签订合同之前，承包人已经对工作范围的地理、人文等环境了解清晰，在施工过程中对于周边村民等人为的干扰、恶意阻扰施工等行为，承包人应自行解决，损失的工期不予顺延。 7、 安全施工 7.1 承包方必需遵守国家和行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律规定及各项规定，严格根据安全标准组织施工。 7.2 承包方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应有专人进展检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。 7.3 承包人必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 7.4事故发生时，发包人和承包人均有责任尽力实行必要的措施，防止或者削减损失。 8、 环境掌握 承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门公布实施的有关环境爱护的法律法规及各项规定，避开造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强治理与掌握。 9、 验收 工程具备验收条件的，承包人应在工程竣工前 2 日，将验收日期以书面形式通知发包人，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，工期相应顺延。工程经检验合格，承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格，承包人应无条件协作发包人返工至合格。 10、违约责任 10.1如承包人未能按合同商定工期完工，每逾期一日，须向发包人支付 5000 元违约金。逾期超过5天的，发包人有权解除合同，承包人应支付签约合同价格的20%的违约金。除此之外，因工期延误给发包人造成其他损失的，承包人应负责赔偿。 10.2如承包人虚假计量土方，承包人应向发包人支付虚假计量数额2倍的违约金。 10.3承包人在施工期间倒土、卖土，或未将土方运至指定地点的，除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金10000元/次。 10.4土方施工严禁超挖，因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此患病的一切经济损失，均由承包人担当。 10.5因承包人违反本合同商定而产生的违约金、损害赔偿金等，发包人均有权在任何一次付款中直接予以扣除，缺乏局部有权向承包人追偿。 10.6发包人不能根据合同商定准时结算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向承包人支付应付未付款项的0.1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的5%。因承包人缘由致使发包人违约的，发包人无须支付上述违约金。 11、争议解决 因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由合同签订地人民法院解决。 12、其他 本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。 13、附件 附件1 廉洁协议 附件2 营业执照副本复印件 附件3 签约代表授权托付书及身份证复印件 附件4 关于设计变更、工程签证相关事宜的协议 (以下无正文) (本页为签字页) 发包人：(签章) 承包人：(签章) 签约代表： 签约代表： 电子信箱： 签约时间： 开户银行： 账 户： 监视电话： 董事长办公室： 电子信箱： 签约时间： 开户银行： 账 户： 合同授权托付书7 申请执行时，应供应被执行人的财产状况、财产线索、履行债务的力量和被执行人的详细地址等状况，否则，将担当执行不能的风险。如已了解被执行人的财产线索，自行查明财产状况有困难，可以向本院提出书面申请，恳求调查并 托付人： 性别: 身份证号: 在上述授权事项范围内，被授权方通过合法方式代表授权方从事活动的，其法律后果方由授权方担当，否则被授权方任何超越授权事项行事或以不合法的方式行事的，产生的一切后果概由被授权方自行担当。 兹有-身份证号- 为我公司合法托付代理人, 授权其代表我公司进展代收货款工作,请将此笔-款项,金额(大写)- (小写)- 支付该人; 被托付人: 性别: 身份证编号: 本人工作繁忙,不能亲自办理XXX的相关手续,特托付_作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项, 对托付人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并担当相应的法律责任. 托付期限:自签字之日起至上述事项办完为止. 托付人: 年 月 日 合同授权托付书8 因本公司承建 工程，现委任 为本公司代理人， ，身份证号码为 ，代理本公司处理上述工程的有关事项，详细授权范围如下： 一、以本公司的名义签订、修改本工程的合同书、协议书及补充文件等。 二、代表本公司组建工程经理部，聘请工程技术人员和施工人员，负责工程借款、支付和结算到 中国工商银行账号 ，以本公司的名义缴纳国家规定的一切税费。 三、代表本公司负责工程的施工、治理、竣工和验收，确保工程质量和安全。 四、此托付书自托付之日起生效，直到工程竣工验收合格并处理好本工程有关的事项后失效。假如在施工当中发生工程质量事故、安全事故、拖欠民工工资等违法违规行为时，本授权托付书即中止。 托付单位： 法定代表人： 年 月 日 合同授权托付书9 本授权书宣告，在下面签字的*有限公司、总经理以法定代表身份合法代表本单位授权： *为珠海市新正新制衣有限公司劳动合同签订的合法代理人，授权代理人在与职工签订劳动合同的过程中，以本公司的名义，代表本公司与职工进展劳动合同的磋商、签订。代理人的一切行为均代表本公司，与本人的行为具有同样的法律效力，本单位担当代理人行为的全部法律后果。 此授权的有效期限为 年月日至年月日。 法定代表人（签字）： 代理人 （签字）： *有限公司（盖章） 年 月 日 合同授权托付书10 授权书是由当事人预备，及赋与一位他信任的人之一项权力当他在精神或安康上消失问题，以致不能打理他个人财务时，替他作出财务上之打算，如买卖物业、银行存支、交税及交其他单据。授权书是可以即时生效，又或者可以指明有事故发生后才生效，直至当事人去世之时为止。假如没有事故发生的话，当事人依旧可以自己掌管自己的财务。有法人授权书、托付授权书等等 授权书格式 致：(招标人全称) 本授权书宣告：(投标人全称)(职务)(姓名)合法地代表我单位，授权(投标人或其下属单位全称)的(职务)(姓名)为我单位代理人，该代理人有权在(大路工程名称)第合同段(或大桥)工程的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。 投标人：(盖章) 授权人：(签字) 被授权的代理人：(签字) 日期：年月日 合同授权托付书11 甲方： 法定代表人： 地址： 电话： 邮箱： 乙方： 法定代表人： 地址： 电话： 邮箱： 甲乙双方秉着互惠互利，友好协商的原则，为促进共同进展，实现共羸，依据中华人民共和国合同法及商业特许经营治理方法的规定，就甲方所拥有的_品牌网购经营权直接许可乙方，一事双方达成以下协议： 一、授权范围 （一）授权的地域范围 “销售区域”是指以下网购平台：_ （二）授权的事项 1、甲方托付乙方，乙方承受托付，作为甲方授权的产品在上述销售区域代理销售，以网络零售为主要销售渠道的经销商，甲方承诺在电子互联网络市场不再托付其次家经销同样的产品，如有违反，支付给乙方违约金_万元一次。 2、甲方应协作乙方做好产品上市推广及促销。 3、乙方作为运营网上商城的第三方需要收取的保证金、效劳费由甲方支付，运营费用乙方担当。 4、甲方供应价格表，全部的运费和包装费均由甲乙方平均分担。 5、甲方应供应：特价、战斗价、活动价、秒杀价、暴品价及一系列的促销活动。促销活动经双方沟通协商确定。 6、在上述授权事项范围内，被授权方通过合法方式代表授权方从事活动的，其法律后果方由授权方担当。 二、付款方式 双方协定以销后月结方式，在每月_号经银行转账完成付款。 三、授权期限 1、本授权托付书的有效期签定之日起_年有效。 2、授权期限到期，本授权托付书失效。 四、其他 1、本授权托付书自授权期限开头之日起生效。 2、本授权托付书一式二份，双方各持一份，均具有同等法律效力。 3、本授权托付书未尽事宜，按双方签署的补充协议执行。 4、本授权托付书不得擅自转借、涂改或复印，否则无效。 5、本授权托付书失效后，被授权方需将授权托付书退回授权方。 甲方（盖章）： 法定代表人（签字）： 签约日期：_年_月_日 乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 签约日期：_年_月_日 合同授权托付书12 授权托付书 托付人：(单位名称)_ 法定代表人：职务： 受托付人：姓名：_（身份证复印件附后） 性 别：_ 年龄：_ 工作单位：_ 职务：_ 身份证号：_ 兹托付 代理我方，与 依法签订 合同，我方予以认可，并担当相应的法律责任。 授予代理权如下： 1、代理我方进展合同谈判，商定合 同内容，作为我方代理人在合同上签字； 2、； 3、 。 本托付书有效期限至年 月 日止。 托付人：（公章） 年月日 合同授权托付书13 致： 兹授权 ，代表我公司前来与贵司签 署贵我双方之间的 合同（该合同一式 份； 合同标的为 ；合同金额大写为人民 币，小写为。 签约日期为）。 授权期限：自年 月 日起至上述合同签署完毕时 止。 被授权人无转托付权。 有限公司 年 月日 合同授权托付书14 托付人：_ 性别：_ 年龄：_ 住址： _ 身份证号码：_ 受托人：_ 性别：_ 年龄：_ 住址： _ 身份证号码： _ 托付人拟购置座落于_的房屋，鉴于_，以_为托付人，以_为受托人，由托付人特向受托人出具本授权托付书，授权受托人全权处置有关_的房屋的全部事宜。详细授权如下： 一、受托人即全权代理托付人处置_的房屋相关的全部事宜，包括但不限于购置、抵押、出租、出售、赠予、过户等及与其有关事务（包括但不限于签署有关文件、代为领取该房屋的他项权证和房屋全部权证、与买方/卖方签订房屋买卖合同、办理房屋买卖合同公证、代为向派出所申请该房的户籍关系核查状况证明、查档、办理房屋产权过户手续、代收 房款及帮助买方办理银行按揭贷款等相关手续、办理交房等相关事宜、到产权处或税局交纳相关税费及手续费等）。 二、托付人担当在处置前述房屋过程中发生的一切费用。 三、托付期限：_年_月_日至_年_月_日。 四、受托人有权转托付。 五、受托人在代理权限内签署的一切相关文件托付人均予以成认，由此在法律上产生的权利、义务均由托付人享有和担当。 托付人：xxx 受托人：xxx xxx年xx月xx日 合同授权托付书15 托付人： 法定代表人： 单位：职务： 受托付人：姓名： 工作单位：单位：职务： 兹托付 代理托付人签订与 关于 合同 授予代理权如下： 1、代为洽谈协议，商定协议内容； 2、作为代理人在签署协议； 受托人在行使本托付书下的托付事项，托付人对受托人行为担当全部法律责任。 本托付书有效期限至协议签订日期止。 托付单位： 法定代表人： 年 月 日