土建工程合同书样本土建工程合同书样本电子版(十六篇).docx

土建工程合同书样本土建工程合同书样本电子版(十六篇)土建工程合同书样本 土建工程合同书样本电子版篇一 地址：地址： 邮编：邮编： 电话：电话： 法定代表人(托付代理人)： 法定代表人(托付代理人)： 开户行：开户行： 账户：账户： 甲乙双方为携手合作，促进进展，满意利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚恳信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商全都，特签订本合同，以求共同遵守： 第一条工程名称(指分包局部之间工程名称) 其次条工程地点. 第三条工程范围. 第四条质量标准可依照工程施工详图、施工说明书及安装工程施工验收技术标准列出)。 第五条承包人(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供给之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表具体注明)。 第六条工程总价本工程包价计人民币元整。 第七条工程包价本工程包价计人民币元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供给材料总值)。 第八条付款方法 第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自_年_月_日开工至_年_月_日止全部完工。 第十条中间开工本工程范围内的工程，自_年_月_日开工于_年_月_日完成交工。第十一条双方联系制度及协作方法. 第十二条关于工程保密方法. 第十三条违约责任. 第十四条特别条款. 第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后马上生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。 第十六条合同份数本合同正式两份，双方各执一份，副本份，总承包人收执份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执份。 第十七条合同附件 总承包人：负责人：地址：电话： 分包方：负责人：地址：电话：_年_月_日订立 附表1：工程工程一览表工程预算号工程名称单位工程数量预算(概算)价值预定工期开工竣工 备注 土建工程合同书样本 土建工程合同书样本电子版篇二 承包方(简称甲方)： 分包方(简称乙方)： 一、 分包工程名称：洛阳宏元工贸有限公司新建厂房 二、 分包工程地点：宜阳寻村工业园区 三、 分包工程范围及方式：溶化车间土建工程、蜡模车间土建工程、机加车间土建工程(依设计施工图纸及乙方预算书说明内容为施工依据)，包工包料。二层砖混办公、宿舍楼。 四、 分包工程工期：本分包工程开工日期是20xx年10月29日，总工期为 120 天。若遇天灾或人力不行抗拒的因素和建立方变更规划或施工图，应顺延工期。除此之外，工期每推迟一天，按承包方与发包方签订的合同总造价的商定条款执行扣罚日万分之四偿付违约金，并视为工程验收合格。 五、 分包工程价款：甲乙双方共同认定本合同车间工程一次性包死价款为63万元(陆拾叁万元)，二层砖混办公、宿舍楼按建筑面积每平方米500元整(500元/)，以实结算。 六、 乙方严格根据施工图纸和说明要求，细心组织施工，保证工程质量，并承受建立单位、工地监理及甲方的监视治理。乙方负责收集土建工程所用的材料证明书合格证书，如质量不合标准，必需更换，其工料费损失由乙方担当，如工程质量低劣，甲方有权终止合同，乙方担当由此造成的全部经济和法律责任。 七、 乙方应遵守有关单位各项规章制度，严格执行安全操作规程，科学文明施工，的确加强安全治理。在施工中，乙方违反规定而发生安全事故及质量事故，其责任和损失全部由乙方担当。 八、 乙方自行选购本分包工程全部施工材料，材料质量和材料配比必需符合标准标准，并供应材质证明或合格证及竣工资料。若材料不符合要求，由此导致的工程质量不合格、返工等损失，全部由乙方担当。乙方负责本分包工程材料和工程质量试验费用。 九、 施工用具、设备机械由乙方自行配备。如乙方使用甲方的机械设备、用具，应妥当保管和爱惜，造成损坏或丧失，乙方全额赔偿。 十、 为保证施工的顺当进展，乙方应派驻工地代表详细协商处理工程事务和施工关系。乙方应严格根据土建立计图纸和技术标准组织施工，若因建立单位变更施工图纸，乙方应积极向建立、监理等相关单位办理变更签证有效手续交存甲方，甲方据此调整本合同的分包工程价款。 十一、 本合同分包工程质量必需符合图纸设计要求和现行的国家标准标准，本合同土建工程随甲方钢构工程一并交工验收，乙方按规定履行土建工程的保修义务。 十二、 分包工程价款结算方式 本合同分包工程价款分包方不供应发票，办理工程价款结算手续。支付方式：工程独立根底、基槽开挖完毕验收合格，甲方应付15%，工程出±0.000完毕后验收合格，甲方应付20%，工程围护墙砌体及装饰完毕验收合格，甲方应付20%，工程室内外地坪施工完毕验收合格，甲方应付20%，工程竣工验收合格，甲方应付15%，剩余工程款质保金5%，竣工日满一年后付清。 十三、乙方分包的工程工程，不得再行分包，否则甲方有权终止合同，乙方全部担当损失责任。 十四、合同签订后，任何一方不得随便更改或解除。如乙方不经甲方同意，单方面解除合同时，应有乙方赔偿甲方由此造成的全部损失和后续施工费用;若甲方中途无故解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 十五、任何一方违反合同规定，双方协商解决，协调不成，可向涧西区人民法院依法起诉。 十六、本合同未尽事宜，双方另行签订有关协议，作为本协议的附件。 十七、本合同一式二份，甲乙双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土建工程合同书样本 土建工程合同书样本电子版篇三 建立单位：_（简称甲方） 施工单位：_（简称乙方） 甲方现有钢构造厂房工程，托付乙方负责进展施工，为了明确分工、相互帮助、保质保量，按期完成施工任务，经双方协商，签订如下合同： 第一条、工程名称：_。 其次条、工程地点：_。 第三条、工程概况：_。 第四条、工程承包形式及施工依据： 1、承包形式：制作、安装厂房钢构造。 2、承包范围： 钢构局部：厂房钢构造部份的制作与安装。含预埋件、钢柱、钢梁、屋墙面檀条和彩钢瓦等。 3、施工依据：按甲方要求（施工图纸，工程技术联系单，有关标准为准，材料型号、规格以图纸和工程预算表）为准。 第五条、材料必需是国有正规大厂的国标材，并附来材质检报告。工程质量：按甲方要求满意图纸和有关施工标准要求，工程质量到达合格标准。 第六条、工期：工程工期为天。如遇雨天、停电等不行抗拒因素影响的状况，或由甲方缘由造成延误的状况，则按实际天数工期顺延。 第七条、工程造价： 1、工程造价： a、钢构为屋面验收_元/m2。 b、配套设施依据报价单按实际结算（不含税）。 2、工程工程若有增加时双方再确认增加工程造价。 第八条、付款方式： 合同签订后甲方按乙方的工程进度进展付款，完工验收合格后留总工程款_%作为质保金，在工程验收后壹个月内付清。 第九条、施工： 1、乙方在施工前应制定安全措施，并担当施工安全责任。在施工过程中必需加强安全意识教育并现场督导落实，为现场施工人员购置足够的人身意外等_，如消失安全及意外事故由乙方自行负责，甲方不担当任何责任。 2、甲方无偿供应现场安装施工用水电。进入工地的道路和厂房地面由甲方负责平坦好供乙方运输_进入。 3、甲方任命驻工地代表为乙方任命驻工地代表为任命的驻工地代表分别代表各方签发有关工程联系单、签证单、结算单等及办理工程相关事宜。 第十条、验收： 1、验收依据：以签订合同时甲方供应的施工图纸及施工变更通知、国家现行标准标准为依据。 2、工程质量等级合格。 3、甲方应在本工程钢构造工程完工一星期内组织验收。 第十一条、保修时间及内容：本厂房钢构造保修期为年，自验收合格后起计。保修期内因乙方施工缘由引起该厂房的质量问题，乙方负责返工修理，如系自然灾难（如地震、台风等）或人为破坏不属于乙方负责而引起的质量问题和损坏相应责任由甲方自行负责。 第十二条、法律责任 1、在施工过程中，因甲方缘由致乙方造成损失由甲方负责，乙方因违反安全制度和操作规程所造成事故由乙方负责。 2、乙方必需根据合同规定的时间进展施工，保证按时完成任务，保质保量。如因乙方延误工时消失质量问题，所造成的损失由乙方负责。 3、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神准时协商解决。如协商不成，任何一方可向合同治理机关申请或_，及向人民法院起诉。 第十三条、本合同一式二份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方共同协商后再另行补充。 甲方签字：_乙方签字：_ _年_月_日_年_月_日 土建工程合同书样本 土建工程合同书样本电子版篇四 近年来我国的建筑行业进展势头迅猛,各地的土建工程热火朝天。但是与此同时,土建工程的质量问题也引起人们的高度关注。因此签订土建工程合同书需要留意什么呢以下是小编为大家整理的土建工程合同书范文，欢送参考阅读。 土建工程合同书范文1 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国民法典和建筑工程承包合同条例及国家有关规定，结合本工程的详细状况，经甲乙双方协商全都同意签订本合同，以资共同遵守。 第一条 工程概况 1、 工程名称：砖混住宅楼 2、 工程地点：垸二组 3、 工程承包方式：包工不包料，每平方米145元计算。 4、 工程总面积大慨1400，完工后按实际面积结算。(架空层按全面积计算：瓦屋面按50%面积计算) 其次条 乙方所含工程内容(根底工程，砖砌体工程，上板，水电，瓦屋面，散水坡，内外粉刷，室内地面找平，回填、地板砖，地板砖面积为2-4层，靠南面三家) 第三条 甲方职责 1、 甲方负责按合同规定支付乙方工程工资款。 2、 甲方准时供应图纸等技术资料。(开工前三天供应) 3、 负责协调乙方和现场其他邻里关系。 4、 工程竣工后准时验收，并在一星期内为乙方办决算手续。 第四条 乙方职责 1、乙方严格根据建筑设计图纸合同规定的设计施工。 2、施工人员应留意安全施工，应有专人负责施工安全工作。留意排解事故隐患，施工中由于乙方的缘由一旦发生伤亡事故，乙方应负全部责任及由此带来的经济损失。 3、乙方根据有关施工标准保持保量，按时完工。 4、乙方负责供应全部机械设备，模板，钉子，铁丝，脚手架。 5、乙方做文明施工，按比例节省用料。 第五条 竣工日期为180个晴天日，从乙方施工队伍进场开头。 第六条 付款方式 1、根底完工付工程总造价的10%给乙方; 2、 第一层完后付5%给乙方。 3、 其次层完后付5%给乙方。 4、 第三层完后付5%给乙方。 5、 第四层完后付5%给乙方。 6、 第五层完后付5%给乙方。 7、 第六层完后付5%给乙方。 8、瓦层面完后付5%给乙方。 9、粉刷期间每层付一万元。 10、工程全部竣工后甲方留2%做工程质量保证金，付清余款。 1 1、余款在_月内付清。 第七条 违约责任：以上条例望甲、乙双方共同遵守，若任何一方违约，甲乙双方协商赔偿对方损失。 第八条 合同生效 本合同自双方签字盖手印后生效，工程完工后合同终止。 第九条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 土建工程合同书范文2 甲方： 乙方： 甲方修理办公楼室内，现托付乙方实行包工、包料、机械、设备、安全生产及双方责任，特商定如下条款共同遵守执行。 一、工程名称：办公楼室内修理 二、工程地址：_市_区善友乡 甲方将此工程发包给乙方施工，所需人工由乙方供应。 三、工程面积及造价：本工程为三层办公楼建筑面积为1200平方米。室内修理，原地面撤除，铺地板砖，原有办公室门撤除，换成实木套装门和防盗门。由于窗户破损严峻无法使用，需撤除更换新钢。室内需要粉刷涂料。工程造价为人民币壹拾陆万柒仟陆佰叁拾叁元整。 四、工期：自_年_月_日至_年_月_日止。 五、方式：乙方根据甲方要求进展施工修理。要求乙方施工中不能影响单位正常工作，保证工程质量，全部材料符合环保要求，保持室内卫生。 六、甲乙双方的责任： 1、乙方必需听从甲方治理人员指挥、调配指导及治理，遵守甲方现场和各项治理及规章制度。做到文明施工、安全施工。 2、乙方必需指定专职治理人员，负责安全施工，负责安排施工，人员调配、技术安全、工程质量及生活，现场卫生、安全等工作事宜。供应作业场地和生活区域。 3、乙方强化施工人员安全生产教育，严格按操作规程施工，不准乱搭乱接电线，不建章施工，严格杜绝火灾等安全事故发生，否则由乙方担当由此产生的全部责任及损失。 4、乙方必需配备好人员和机械设备保证工期和质量，非外来因素，如雨天、地质灾难等误工，工期赐予顺延。无故拖延工期，每拖延_日按工程总造价的0.5%支付罚金。 七、付款方式：乙方按甲方要求保证质量和工期，验收合格交工后乙方供应发票，甲方付给乙方工程款。 八、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 土建工程合同书范文3 甲方： 乙方： 依据建筑法和中华人民共和国民法典以及有关规定，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，签订本合，共同遵守： 第一条、 承包方以包工及包石料形式承包建筑。 一、 大坝(按图纸施工)： 1、乙方包石料及人工，围水、围堰、绝水墙开挖筑建等，单价以整体方量计算，每立方110 .00元。 2、甲方供应一台拌和机，电费甲、乙双方各一半。 3、水泥、沙及监理、质监由甲方负责，但乙方必需按监管部门要求施工，必需保证质量。 二、 机房、宿舍： 1、 机房按图纸施工，附设吊机梁包支架、模板、人工每平方米270.00元，包贴两面外墙瓷片，包含根底及机组根底。 2、 宿舍：按3.2米高，重力墙构造筑建，两房一厅一厨房一卫生间构造，包贴一面外墙瓷片，包支架、模板、人工每平方180.00元。 3、 机房尾水档土墙，包石料、人工，每立方105.00元。 4、 压力管镇墩，包石料、人工，每立方105.00元。 5、 变压器台，包石料、人工每立方105.00元。 三、 渠道、前池： 1、 按图纸施工，平台开挖乙方派一人专职指挥平台开挖，石方段乙方取石爆破人工及工料不另计，如乙方取完石后，另爆破开挖打炮人工按每工120.00元。 2、 石方彻筑包石料人工每立方105.00元，(无抽勾段外墙要批石口)。 3、 水渠底铺盖10厘米砼，包平坦地面、压光人工每立方70.00元。 4、 水渠墙面批挡人工每平方6.00元。 四、 工程质量标准及保质、保修条件，期限 以上工程乙方保证质量，发电站发电3个月内保证不消失渗漏，倒塌(山体塌方除外)如质量问题消失渗漏、倒塌，由乙方负责修复或重建。 五、付款方式： 1、乙方进场后一个星期内，开头按工程进度，由甲方支付85%工程进度款。 2、工程验收合格后，甲方五天内支付10%工程款给乙方。 3、余招待工程确保没有质量问题时，发电3个月余款5%保质金，6个月内付清。 六、施工期：_年1_月进场施工，201_年_月底必需全面完工。由于甲方造成中途停工的工期。按误工期顺延。 七、甲方派出驻工地代表，对工程进度，工程的质量进展监视，检查验收隐藏工程。乙方要保证质量，留意安全，如乙方在施工过程中发生一切事故，由乙方自行负责，甲方不负任何责任。 八、双方义务： 乙方进退场费用，生活生产设备。甲方负责供应生活用地，用电由乙方支付电费，在施工工期间，由甲方处理好村民关系，甲方不按期支付工程款，超过3个工作日起，乙方有权停顿施工，停工期间的窝工及其他损失实甲方担当，工期顺延。乙方不能按期完工，按每天100元对乙方进展罚款。 九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同签字后生效，双方不得违约，有不尽事宜另行协商。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 返 土建工程合同书样本 土建工程合同书样本电子版篇五 甲方：(以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，甲乙双方经友好协商就本工程工程(廖家安置小区9#楼)达成如下协议： 第一条：工程概况 1、工程名称：廖家安置小区9#楼。 2、工程地点：岳阳市经济技术开发区分水垅村。 3、工程规模：本工程为七层砖混构造，设计总面积约为2449.66平方米。 其次条：承包范围 1、木工、钢筋工、架子工等、包括钢管脚手架、安全网、提升机(双吊篮，必需备案)、350型搅拌机、斗车、木工机械、钢筋机械等一切机具及辅材(包括各工种工具，机械，及园钉、铁丝、架板等安全防护材料)。 2、详细包括：设计施工图纸内的根底、承台梁、全部砖砌体、砼、钢筋、内外架搭拆、室内外抹灰、楼地面找平、楼梯踏步面砖及踢脚线、屋顶、屋面工程、外墙瓷片、室外明沟散水、搅拌机和提升机的安装等。 3、根底局部包含设计根底，设计为挖孔桩的包括除挖孔桩以外垫层及以上局部的全部工程量，含根底土方开挖清理及回填、垫层、承台梁等工作内容。 4、其他内容：包括室外脚手架底座硬化、提升机基座开挖及砼浇筑、搅拌机基座砌筑、砂石堆场砌筑及施工现场场地硬化、临建安全防护等一切用工及安全防护材料。 第三条：承包方式 1、本工程采纳包工不包料，包机械设备、包安全防护材料、包辅材的大包干方式，合同签定后，不管人工工资如何调整，乙方不得以任何理由要求增加造价。 2、原则上甲方不担当任何零杂计时工，因特别状况发生必需报甲方施工员及工程经理批准，单价按120元/工日进展结算，且不因市场波动进展价风格整。 3、乙方施工人员临时住宿场所由甲方负责租赁，由甲方每月支付300元的水电费，超出局部由乙方自行担当。 4、元/。架空层计算半面积，标准层按计算规章进展计算。本综合单价包含建筑材料和设备的卸车费，甲方调入现场的材料和设备乙方必需准时组织装卸;假如乙方不能准时听从安排，甲方可另外安排人员装卸并在结算时直接从乙方工程款中扣除。 5、施工过程中乙方必需听从甲方安排，满意甲方工程质量及进度要求。假如乙方不听从甲方治理或无法满意工程需要时，甲方有权单方终止合同并另行安排其它队伍进场，乙方已经完成的工程量按60%进展结算(单价按本工程其它栋号的平均价)。 第四条：付款方式： 本工程无预付款，乙方自带生活费及承包范围内的材料费和机具进场施工。施工期间依据乙方工程进度进展付款：根底完成且验收合格后付 壹 万元;架空层完成付 贰 万元;标准层每完成一层付 肆 万元;主体完成且验收合格后付至已完工程的70%;室内外装饰完成后付万元;竣工验收合格后付至工程总造价的85%;甲方办理工程结算后一个月内付至工程总造价的97%;余3%的质保金在工程质保期满后一个月内一次性付清。 第五条：工期要求： 1、乙方保证在150天(日历日)内完成设计施工图范围内的全部工程量，且不因节假日或雨雪天顺延工期。 2、甲方在具备开工条件时，提前3天通知乙方。本工程总工期除总包责任造成的工期拖延外，不再因任何缘由进展调整。若因乙方缘由造成工期延迟，延迟工期在十天以内，每天罚款1000元;延迟工期在十天以上的，每天罚款20xx元;如工期提前，则按上述标准予以嘉奖。 第六条：工程质量与保修： 1、本工程的施工质量必需到达甲方与总包合同中的工程质量要求，质量等级到达 合格 标准。 2、乙方必需严格根据甲方质量治理体系的要求，进展工程质量掌握;严格根据设计施工图及有关国家现行最新施工标准和标准进展施工;对甲方施工治理人员提出的问题准时进展整改。 3、如因乙方缘由所造成的质量事故，由乙方担当全部的费用，包括返工费、材料费、检测费等一切相关费用。 4、本工程质量保修期按甲方与总包签订的合同执行，竣工日期以总包的竣工日期为准。 第七条：安全生产和文明施工： 1、乙方必需严格根据甲方iso14001环境治理体系的要求进展治理，对环境污染的掌握，严格根据iso14001环境治理体系执行，削减在施工过程中对环境产生污染的污染源，对于施工过程中实际产生的污染源则应实行积极措施，尽量削减对周边环境的影响。 2、乙方必需严格根据甲方gb/t28001职业安康安全治理体系要求，对工程施工过程中职业安康安全进展严格治理，杜绝重大伤亡事故，加强对施工人员的职业安康安全教育。 3、乙方进场施工前必需与甲方签订施工安全协议，寻常协作甲方、总包及相关单位做好安全、质量、环境的治理工作。 4、由于乙方缘由造成的安全事故，由乙方担当全部责任。如发生工伤事故，甲方担当医疗费用的60%;乙方担当医疗费用的40%及其余发生的误工等一切费用(单项安全事故在20xx元以内由乙方自行担当)。 5、乙方安排的施工人员应是身体强健(18周岁以上50周岁以下)的娴熟工人，且听从甲方甲方施工治理人员治理;进入施工工地的施工人员应向甲方供应身份证复印件及照片两张，准时登记备案。 6、乙方应监视其施工人员遵守施工安全治理规定及操作规程，准时排解施工期间消失的各种安全隐患，阻挡其施工人员违章作业，由于违章作业所造成的一切损失由乙方负全部责任。 7、乙方必需保持工场干净，做到工完料尽场地清，准时清扫好完工的楼面和施工工地周边环境卫生。 8、乙方应协作甲方加强规划生育治理工作，响应国家各项政策。 9、全部施工人员必需持证上岗，特种作业人员应参与培训，培训发证期间的一切费用由乙方自理。 10、工地上的水泥纸袋、废铁丝及废钢筋等乙方无权处理，发觉此类行为对乙方按十倍进展惩罚，结算时从工程款中扣除。 第八条：其他责任 一、甲方责任 1、作好技术交底，交待施工标准和安全操作规程; 2、协调工程施工期间的工程联接关系; 3、按时组织所需材料; 4、缴纳施工人员的工伤保险; 5、按合同支付进度款。 二、乙方责任 1、工地应甲方要求制止住人，如乙方在甲方领到的全部物品，乙方在完工时如数交与甲方，如乙方未交清，则甲方在结账时按市场原价直接从工中扣除。 2、加强自身参建人员的组织纪律，执行各项制度学习，落实安排好职工的生活。 3、积极协作其他工程作好协调工作，保持整个工程的顺当进展。 4、帮助甲方作好三防保卫工作，如发觉内部职工用电炉及盗窃工程材料和设备从严惩罚。 5、催促职工遵纪守法，不得造成任何纠纷，造成成纠纷的一切责任由乙方负责。 6、乙方不能以任何借口或各种理由造成停工、吵闹，违者自动退场，并按其实际完成工程量的60%计算工资。 第九条：其它 1、其它未尽事宜双方协商解决，协商不成可向当地法院提起诉讼。 2、本协议一式二份，甲、乙双方各存一份，双方签字生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土建工程合同书样本 土建工程合同书样本电子版篇六 发包方(甲方)： 合同编号： 承包方(乙方)： 签订地点： 依据中华人民共和国合同法及有关法律法规之规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，结合本工程的详细状况，经双方协商全都，签订本合同。 1. 工程概况 1.2 工程地点： 1.3 工程内容： 1.4 承包方式：包工包料。 1.5 取费费标准：按与建立单位结算同等条件据实结算： 甲方提取工程总造价的作为治理费用。 2.工程期限 总工期：本工程合同肯定工期为 年 月 日至 年 月 日。 2.1 延期开工：乙方按协议条款商定的开工日期开头施工。因乙方缘由不能按时开工，应在协议条款商定的开工日期3天之前，向甲方或建立单位现场代表提出延期开工的理由和要求。甲方或建立单位现场代表在3天之内答复乙方。甲方或建立单位现场代表不同意延期要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求，不能按期开工，给建立单位造成的损失由乙方担当。 2.2 暂停施工：甲方或建立单位现场代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后24小时内提出处理意见。乙方按甲方或建立单位要求停顿施工，妥当爱护已完成工程;在实施甲方或建立单位现场代表处理意见合 格后向其提出复工要求，甲方或建立单位现场代表批准后连续施工。甲方或建立单位未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。 2.3 工期延误：对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方或建立单位现场代表确认，工期相应顺延，非以下缘由私自延误工期的，由乙方担当违约责任。 (1)工程量变化; (2)不行抗力; (3)合同中给定或甲方施工现场负责人同意赐予顺延的其他状况。 2.4 工期提前：施工中如需提前竣工，双方协商全都后，乙方修改原订进度规划并报甲方核准，甲方或建立单位为赶工供应便利条件。 2.5 施工进度：乙方应根据经甲方或建立单位批准的自己编制的施工进度规划完成详细施工进度。 3.合同文件构成 3.1本合同文本; 3.2标准、标准及技术文件; 3.3施工图纸; 3.4双方授权代表签署的有关工程洽商、变更等局面协议或文件。 4.资料 4.1甲方或建立单位准时供应相关设计资料; 4.2除本工程外，乙方不得使用且不得将其供应于任何单位或个人。 5.现场施工负责人 5.1甲方施工现场负责人 (1)甲方施工现场负责人姓名： (20甲方施工现场负责人职权： a代表甲方全权负责施工现场治理; b负责承受乙方代表提出的各种申请、报告之签证; c得以随时检查乙方施工状况，发觉问题，有权要求返工、停工; d有权代表甲方依据合同下达各种指令。 5.2乙方施工现场负责人： (1(2)乙方施工现场负责人职权： a代表乙方全权负责施工现场治理; b负责向甲方供应各种申请、报告; c就施工有关事宜负责与甲方进展协调。 6.材料、设备供给治理 6.1甲方供给的材料由乙方依据工程预算材料用量开领料单，经甲方现场治理员签字后，到甲方指定的库房领取。 6.2甲方不负责任何施工设备之供给。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土建工程合同书样本 土建工程合同书样本电子版篇七 甲方: (建立单位) 乙方: (施工单位) 甲方将坐落在 (地址) 的 (工程名称) 土建工程承包给乙方施工.在招投标的根底上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守: 第一条 工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应当写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装) . 其次条 工程造价决算方式: 1. 工程造价计算公式:工程造价=(××定额直接费+材料差价)×(1+ %).即按实际完成工程量,套用××××定额计算直接费,加上施工期间相对应的××市建立工程造价治理信息信息价计算出的材料差价,另外取 %综合费为最终决算价(人工费和机械费不另调整).与本工程主体工程相关的全部帮助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必需全额以建筑统一税务发票进展结算付款.本工程帮助的水电安装工程按 (商定套用的定额与费率) 结算. 2. 工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐藏工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程帮助工程联系单. 第三条 工程款支付: 甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场治理员确定,如乙方有严峻异议的,双方可以依据实际完成的工作量参照审定后的预算书进展计算确定.工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清.每笔工程款必需全额凭建筑统一税务发票进展付款.工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方. 第四条 工期: 1.本工程自接到甲方开工通知的日起开头计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为 天.工期每延误一天惩罚 元(从履约金中扣除).遇不行抗力影响而不能正常施工的,必需在不行抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可前方可顺延工期. 2.乙方在签定合同时,应当根据合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期规划)作为本合同的附件.由于乙方施工治理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度规划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并惩罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度规划35%的,每延误一天惩罚 元,不抵扣总工期惩罚. 第五条 施工组织治理: 1. 甲方委派 为本工程治理负责人,委派 为本工程现场治理代表,并代表甲方进展现场施工治理和监视,二人共同负责隐藏工程的验收签证,隐藏工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签字,全部签证无效. 2. 乙方委派 为工程经理,指派 为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必需在现场从事施工治理,并全权代表乙方进展现场施工治理和全部签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不听从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝. 第六条 工程质量监视 乙方必需严格按设计要求施工.甲方指派现场治理代表(或托付监理公司)对工程质量进展监视: 砼必需进展随机取样做试块试验,建筑用的钢材必需做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担; 工程具备隐藏条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场治理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进展隐藏和连续施工.消失以下情形之一的,甲方有权责令乙方停顿施工和终止合同,并作违约处理:拒绝或干扰甲方进展质量抽样检查的;隐藏工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍旧不合格的; 3. 钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而连续用于施工