土方运输协议简单土方承运协议(16篇).docx

土方运输协议简单土方承运协议(16篇)土方运输协议简洁 土方承运协议篇一 身份证：_ 车队（以下简称乙方）：_ 身份证：_ 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。 二、运输地：_ 三、要求乙方_：_部?；车箱长_米、车箱宽_米、车箱高_米。 四、运距：_ 五、运费：_ 六、结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）。 七、此协议双方认同，在商定时间内于_年_月_日乙方将施工_安排到现场。 八、甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 九、甲方安排乙方工程工程收取合理的治理费：工程总费用的_?%。 十、违约罚金：乙方车队按商定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车_元/天。乙方车队没按商定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金_元/天。 十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方：_?乙方：_ 代表人：_?代表人：_ 土方运输协议简洁 土方承运协议篇二 土方运输协议 甲方： 身份证： （以下简称甲方） 乙方： 身份证： （车队以下简称乙方） 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。 二、运输地： 三、要求乙方_：_部?（解放、东风王平头、）；车箱长_米、车箱宽_米、车箱高_米。 四、运距： 五、运费： 六、结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）。 七、此协议双方认同，在商定时间内于年月日乙方将施工_安排到现场。 八、甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 九、甲方安排乙方工程工程收取合理的治理费：工程总费用的_?%。 十、违约罚金：乙方车队按商定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车_元/天。乙方车队没按商定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金_元/天。 十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 土方运输协议简洁 土方承运协议篇三 甲方：_ 乙方：_ 甲乙双方依据中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公正、诚恳信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、工程工程名称：_ 二、工程工程地点：_ 三、运输要求、方式： (1)要求运输车辆依据挖机状况定， (2)全部车辆由_。 (3)以车箱容积为标准，平车方量为_方。 四、工期： 本工程工程期限拟自_年_月_日起至_年_月_日止，如遇不行抗力，自然灾难、气候特别、任何第三方干预或其他缘由而影响施工进度的，则工期相应顺延。 开工时间为_年_月_日，总工期为_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。 五、单价、结算 (1)以车厢容积为标准算方(加高局部不另行计算立方)，运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m，超出1.1-2.0公里内加1元/m，超出2.1-3.0公里内加1元/m，3.1-4.0公里内加1元/m，甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。 (2)甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。 六、双方的权利义务 (一)甲方的权利义务 1、在乙方施工过程中，加遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方担当。 2、如遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，仔细解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地，准时按施工进度进展技术监视指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。 (二)乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必需听从治理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规章，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质效劳。乙方对其所供应的车辆司机自行治理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必需按甲方指定路线把材料运到指定地点。 4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。 5、乙方不担当开具任何形式正式发票的义务，不担当工程的任何税费及场地治理费、土地资源费等费用，全部由甲方担当。 6、乙方供应的车辆必需满意甲方的以下要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体安康的驾驶员。 七、违约责任 1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款到达三天，则从第三天开头，每天向乙方支付违约每辆车300元。 2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。 八、争议解决方法 本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 九、其他 1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。 2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 土方运输协议简洁 土方承运协议篇四 甲方：身份证：（以下简称甲方） 乙方：身份证：（以下简称乙方） 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 乙方负责运输：运输地： 要求乙方车辆：部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米 运距：公里运费：元/ 结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算） 此协议双方认同，在商定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅 甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 甲方安排乙方工程工程收取合理的治理费：工程总费用的% 违约罚金：乙方车队按商定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按商定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 土方运输协议简洁 土方承运协议篇五 甲方：_身份证：_(以下简称甲方) 乙方：_身份证：_(以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 乙方负责运输：_运输地：_ 要求乙方车辆：_;车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米 运距：公里运费：_元/一公里 结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算) 此协议双方认同，在商定时间内于_年_月_日乙方将施工车辆安排到现畅 甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 甲方安排乙方工程工程收取合理的治理费：工程总费用的_% 违约罚金：乙方车队按商定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车_元/天。乙方车队没按商定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金_元/天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方：_乙方：_ 代表人：_代表人：_ 日期;_年_月_日 土方运输协议简洁 土方承运协议篇六 甲方：（以下简称甲方） 乙方：(以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法有关规定本着公平互利互益根本原则，通过甲乙双方共同协商的达成如下协议： 工程根本状况 一、 工程名称_。 二、 施工地点_。 三、 运输距离_。 四、 车辆规格_。 五、 运输工程及价格 六、 结算方法 甲方义务： 一、 乙方车辆进场后，每辆车附加油款_元。运输结账后扣回。车辆进场24小时内安排运输，24小时工作。 二、 负责运输过程中车辆超载和路保负责罚款、调解运输过程中发生的一切事项。 三、 为乙方安排住宿，乙方自己负责费用。 乙方义务： 一、 乙方接到甲方入场电话通知。24小时到现场。360型号的钩机两台，运输车辆，10轮翻斗车12台。 二、 乙方运输过程中听从甲方指挥，按甲方指定地点卸货，遵守交通规章，人为造成一切后果乙方自负。 以上条款甲乙双方共同遵守，单方不得中断此协议，此项工程完工后后合同自然解除，如发生纠纷，可到司法部门解决(未定事项另议，具有同等法律效力)。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土方运输协议简洁 土方承运协议篇七 甲方：_身份证：(以下简称甲方) 乙方：_身份证：(车队以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 乙方负责运输：运输地： 要求乙方车辆：部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米 运距：公里运费：元/ 结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算) 此协议双方认同，在商定时间内于_年_月_日乙方将施工车辆安排到现畅 甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 甲方安排乙方工程工程收取合理的治理费：工程总费用的_% 违约罚金：乙方车队按商定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按商定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方：_乙方： _ 代表人：_ 代表人：_ 时间：_ 土方运输协议简洁 土方承运协议篇八 甲方(托付方)：_ 乙方(承运方)：_ 为确保_铁矿矿石正常运输，防止意外事故的发生，经双方协商，就矿石运输问题达成如下协议： 一、甲方_矿山所产矿石，由乙方负责拉运，拉运起止地点为吴货场至甲方指定货场。 二、货物运输价格统一为_元/吨(含税)，若市场柴油价格波动，可适当调整。此运输价格包含乙方的安全风险。 三、双方的责任及义务：甲方负责运输道路的”日常维护，确保运输正常，并依据吴货场矿石储存量，准时通知乙方拉运。乙方应确保运输车辆的使用正常，依据甲方通知随时拉运货物， 四、安全责任：因矿山道路陡峭狭窄，为保证乙方人身、道路及车辆运输安全，在拉运矿石过程中，乙方应掌握每车拉运矿石数量在国家限载范围之内，不得超载拉运。乙方要保证运输车辆的使用安全，并托付有驾驶资质的人员驾驶汽车。配备必要的安全设施。安全自保、责任自负。若消失安全意外，甲方不担当一切责任; 五、保证条款：甲方保证每月_日左右对乙方上月_运输费进展结算。乙方必需保证甲方的货物准时运输，若消失因乙方运输不力，造成甲方_货场货物积压，视为违约(天气、自然灾难等人力不行抗拒的因素除外)。 六、违约责任：若有一方违反保证条款内容，视为违约。若甲方违约，未准时结算运费，应赔偿乙方当月运输费总金额10%的违约金;若乙方违约，造成甲方工程队无法正常生产，导致_货场矿石积压，乙方应赔偿甲方的实际损失、或者依据货场矿石积压量在乙方下次运输时按_元/吨的标准支付该批积压货物的运输费。 七、此安全运输协议书自_年_月_日起开头执行。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 土方运输协议简洁 土方承运协议篇九 甲方：_身份证： 乙方(车队以下简称乙方)_身份证： 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、施工地点： 二、施工内容：土方运输 1、施工内容： 2、工程期限：依据双方协商工程期限自_年_月_日起至_年_月_日止，若发生了不行预见或不行抗力时，工期顺延。 3、工程运距：单程25公里 4、要求乙方车辆：10辆以上(车长8米高1.5米)的车辆;。 5、结算方式：按车次结算，每车运费按结算，12小时结算一次(以现金方式结算)。 三：双方的责任 1、甲、乙双方每天核对每车辆的运营次数，并由甲、乙双方代表认可并现场签字确认。 2、在保证工程顺当的状况下，甲方每12小时结账一次，运费每车每趟 ，(此价不含税费。) 3、乙方保证按甲方指定的路线运输，在乙方车辆不违规运输的状况下，如：交警、城管、路政稽查、村霸、环保一切由甲方协调解决。 4、如乙方车辆(全部或个别)因其他因素不能正常营运或者要求撤出，需经甲方同意并签字方可离开，如消失在本工程内标段跳槽至其他车队运营，甲方有权扣押乙方每辆车贰仟元至叁仟元的违约金。 5、合同签订后乙方车辆到达施工场地后，必需听从甲方统一调配和指挥，安全生产运输，准时按点运输。乙方车队如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方担当。 6、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。 四、违约责任 1、正常运营期间，如乙方未消失失误及违反合同条例状况下，甲方不得以任何形式扣押乙方款项。 2、正常状况下，乙方不得随便停顿正常运营或怠工，因乙方缘由造成工程停工或拖延，乙方付全部责任，并支付甲方经济损失;如因甲方无故停工超过三天每24小时，需向乙方支付500元补助。(每天) 4、如乙方未按合同完成施工任务，按违约责任甲方有权停顿合同，并要求赔偿由此给甲方造成的一切损失。(不行抗力因素或自然因素除外) 5、如因甲、乙双方在不行协调和调整的状况下，可到劳动仲裁部门或地方法院进展调整。本协议一经签署，即日生效，双方应自觉履行合同条例及义务，不得反悔。 6、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，未尽事宜，经双方共同协商后，另起补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，工程完毕后，此协议自然失效，无需告知。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土方运输协议简洁 土方承运协议篇十 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国民法典、及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，甲乙双方就装载和运输土石方工程，为了明确甲乙双方在承运土石方过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，达成共识并签订以下本合同条款。双方必需共同遵守执行。 第一条：工程概况 一、工程名称：土方运输工程 二、工程地点：大桥(桥头)区政府新建地址 三、工程内容：运输土方 四、工程总量约 000万立方米。 五、工程取费标准与计量方法： ( 1)按目前的运输路程为方的车子前二后八工程车带盖板，按单价为 元人民币计算每车次计，包挖包运(税后价)。 (2)结算方式：按实际运输车数一天一结，结算时间为次日的上午 0：00收单算账，当日 7时前付清运费，乙方进场施工后每台车每天扣除400元，每台车共扣4000元作为履约金，完工一次性返还。 其次条：甲方责任 (1 )甲方负责乙方人员、车辆的进场手续和乙方施工的一切条件，确保乙方进场其次天车辆正常运输。在正常的状况下甲方确保乙方车辆一个月25个工作日以上。 (2)甲方协作乙方妥当安排车辆的正常停放，确保车辆的正常施工，乙方的住宿由甲方供应场地和水电使用，乙方的吃住和水电费用由乙方自行解决。 (3)甲方必需根据乙方指定的账号付款结帐，否则因此产生的一切损失由甲方负责。 (4)甲方保证作业区内道路路况具备运输条件及道路修理并办理xx市城市建立治理局颁发的通行证，以上的所产生的费用由甲方负责。 (5)因甲方缘由造成乙方无法开工，超过24小时的，由甲方补贴乙方每辆车每天500元人民币，如遇到不行抗拒的自然因素(如下雨，台风，地震自然灾难和当地市级以上政府部门对政治管辖区域内统一下达整改令等和道路需要停工修理除外。)凡乙方运输车辆如因超载、环保、噪音和城管、交警、治安等有关部门和社会人士阻拦、干扰被扣等均由甲方负责担当。 (6)拘留车辆给甲方48小时时间与相关部门处理协调取回车辆并担当全部的发生费用，超过48小时则每一辆车每天按元赔偿;甲方保证路面正常通行(如乙方违反交规运输，车辆手续不合法，甲方概不负责)。 (7)甲方应按本合同商定准时给乙方办理运输费用的结算，如甲方不能按时期支付乙方运输款时，从逾期付款的第2天起，乙方有权停工，停工期间按每天每辆车500元人民币补贴给乙方，因甲方问题停工超过5天的，乙方将有权终止承运合同 (8)依据工程需要，甲方有权要求乙方增加运输车数量。 (9)如因地方政府及相关部门的工作检查，重大会议，节日期间要求停工的：双方免责，不计赔偿 ，工期顺延。 ( 10)严禁酒后驾车。 第三条：乙方的责任 (1 )乙方只负责运输土方到卸土点后实行自卸形式把泥土卸在甲方指定点 (2)在合同签定后，乙方必需按甲方要求在5日内调运输车辆进入场内投入运输作业，首次进场车辆为50台，估计七天内要到达 00台车施工，并随工程开工状况增加运输车辆甲方应提前2-3天与乙方协商。 (3)在施工合同期间乙方确保根据甲方的要求，做到听从统一指挥调动，听从现场治理人员的施工安排。严格遵守甲方的治理制度和作息时间。按指定的运输路线和施工场所进展施工作业。做到保质保量完成甲方交给乙方的任务。 (4)乙方驾驶员，作业人员由于自身缘由造成一切安全责任事故。(经济责任和法律责任)由乙方自己负责与甲方无关。甲方不担当任何直接责任和连带责任。 (5)乙方车辆正常行驶后，如因不行抗因素(如地震，下雨，战斗等 )造成停工误工由乙方自行担当。 (6)甲方工程量加大，需增加车辆，甲方提前通知乙方，乙方必需尽量增加车辆;甲方另外增加车辆，必需与乙方协商并同意前方可增加，如乙方达不到甲方要求，甲方可自行增加。 (7)施工期间乙方不能随便退场、必需每天保证按甲方要求车辆数量施工，车辆正常修理保养除外，如乙方车辆无故退场，乙方必需补足车辆。 (8)甲方供应住宿场地，车辆及私人财务由乙方自行看管。甲方供应乙方作业车辆停车地点工地现场。 (9)为了顺当完成工程的施工任务，乙方在没有征得甲方的同意，不得中途无故退场或有意停工，中途无故退场或者中途无故停工需赔偿违约金五十万元给甲方。如中途甲方无故要求乙方退场或无故要求停工需赔偿违约金五十万元给乙方。 第四条：合同纠纷 因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决、协商或调解不成可提交仲裁委员会当地法院处理。 第五条：附则 (1 )同自双方盖章签字之日起生效。合同履行完毕后自行终止合同。 (2)同如遇未尽事宜。双方可以依据详细状况议定附加条款，按双方协商同意的方案执行。如双方争吵不清，可向当地有关部门申请调解或仲裁。 (3)此项工程完工前，乙方情愿，可与甲方签订两年的劳务运输合约，保证两年长期有土方运输工程。 其他：如乙方在工程建立中工伤事故，由乙方自行负责担当。凡进场的车辆人员由乙方进展保险。 本协议未尽事宜，甲乙双方另行签署补充协义，补充协义及双方业务往来的相关票据和文件资料与本协义同等的法律效力。 如有争议，双方协商，协商不成，提交当地法律机构仲裁。 本合同一式两份，甲方双方各执一份;与本合同与补充协议具有同等法律效力。本合同自乙方车辆到场后生效，具有法律效力。合同期满在双方结算运输帐款后自动失效。 甲 方(盖章)： 乙 方(盖章)： 身份证号： 身份证号： 联系电话： 联系电话： (此合同附带双方身份证复印件各一份) 年 月 日 土方运输协议简洁 土方承运协议篇十一 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 乙方负责运输：运输地： 要求乙方车辆：部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高 .4米 运距：公里运费：元 结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算) 此协议双方认同，在商定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅 甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 甲方安排乙方工程工程收取合理的治理费：工程总费用的% 违约罚金：乙方车队按商定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元天。乙方车队没按商定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 年月日 土方运输协议简洁 土方承运协议篇十二 托运方(甲方)：承运方(乙方)： 合同双方在公平、自愿和协商全都后的根底上，就漳州市龙文区九十九湾支流丁字港清淤整治建立工程运输作业事宜，达成如下协议： 第一条 运输任务 由乙方负责漳州市龙文区九十九湾支流丁字港清淤整治建立工程土方运输作业，乙方担当的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。 甲方将依据工程工程所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进展统一安排、治理、调度和指挥，乙方必需听从。 其次条 合同期限 根据工程施工合同期限，以合同要求的开工日期至工程施工竣工日止。 第三条 运输起止地 起始点：施工现场 到达地：由乙方安排 第四条 运费结算 运费按没车平斗立方( )50元计算。 第五条 运输质量和安全 乙方必需根据甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。 乙方在履行合同过程中，必需担当一切费用和交警惩罚。如发生各类人身、汽车运输交通事故，均由乙方负责。 第六条 燃油供给 乙方运输车辆所需燃油费由乙方担当。 第七条 运输治理 1、乙方运输车辆必需听从甲方的统一治理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规章，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。 4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特别缘由确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准前方可暂停运输作业。(甲方有权安排土方内运) 本合同未尽事宜，经双方协商达成全都后，可另行签订书面补充协议。本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土方运输协议简洁 土方承运协议篇十三 甲方： 合同编号： 乙方： 签订地点： 甲乙双方依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务，经双方协商全都，签订本协议。 一、工程名称： 三、进场日期： 年 月 日前。 四、运输单价：运距一公里内人民币 元/m3，(大写： )，运距超一公里及以上的每增加一公里增加运费 元/m3.公里，(大写：)，以上运输单价均为税后价。 五、甲方应按承诺数量供应合格的运输车辆 台，签订合同时每台车缴纳壹万元履约保证金，合计 万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。 六、结算付款方式： 乙方依据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方依据结算单及业主拨款状况，每次按结算金额的 %支付运输款，余招待工程完毕后一并付清。每次运费支付乙方必需供应合格的足额发票。运费原则上按月支付，因业主拨款不准时而推迟支付时，乙方不得随便停运。 七、甲方责任： 1、甲方负责修整维护运输途中的非等级道路，保证运输道路平坦畅通。 2、甲方应按时支付乙方运输费用(因业主拨款不准时造成的延迟支付除外)。 八、乙方责任： 1、乙方为甲方供应满意施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织车辆进场。保证进场车辆状况良好，听从甲方的运输调配，保证准时完成运输任务。 2、乙方供应车队全部车辆车主的经营授权托付书，与甲方签订安全生产合同。 3、乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行担当。 4、由于车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负，甲方不予担当任何责任。 5、乙方人员应听从甲方现场治理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何状况下，不能在施工现场惹事生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。 6、在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的惩罚费用及争议由乙方自行处理。 7、在运输过程中，因乙方缘由发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方担当，与甲方无关。 8、履行本合同期间，乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并担当相应责任。 九、违约责任： 1、甲方必需与乙方委派的专人进展运费结算，不能单方面付款给运输车司机或其他人，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。 2、施工过程中，在未经甲方允许的状况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无故停工，或给其他单位使用，视为乙方违约，由此所产生的经济损失由乙方全部担当，甲方有权终止合同，剩余运费不再支付并追究乙方违约责任，扣除履约保证金。 3、乙方如因重大事故和严峻违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输款中扣除，运输款缺乏时乙方应如数补偿。 4、合同双方均不得采纳虚假记录、虚假计量或其他不正值方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假局部的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假局部运输数量的运费的十倍计算违约方应予担当的违约金。 十、其它商定： 1、在合同执行过程中如发生争议，双方应本着公正、合理的原则准时协商，协商不成，任何一方均可提诉讼，并提交甲方所在地人民法院。 2、本合同未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 3、如遇不行抗拒力造成停工等导致本合同不能实施，双方均不负任何责任。 十一、本合同书一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效，至本工程土石方运输完毕并结清全部财务账款后自动终止。 甲方(章) 乙方(章) 代 表 人 代 表 人 身份证号 单位地址 单位地址 电 话 电 话 合同签订日期 合同签订日期 土方运输协议简洁 土方承运协议篇十四 甲方： 以下简称甲方 乙方：驾驶员 以下简称乙方 为了确保土方运输安全，增加驾驶员安全意识，甲方特与乙方(驾驶员)签订本安全协议书： 一、驾驶员按时进入运输现场，听从甲方统一调度。 二、驾驶员必需具备准驾车型的资质; 三、驾驶员不开快车、报废车，不疲惫、酒后驾车; 四、驾驶员负责土方运输期间的安全; 五、驾驶员必需定期不定期的对车辆进展修理和保养，始终保持车况良好; 六、如在运输和卸土过程中消失一切事故与甲方无关，一切由乙方负责; 本协议从签订之日起执行，至整个土方工程运输完毕失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土方运输协议简洁 土方承运协议篇十五 托运方(甲方)： 承运方(乙方)： 合同双方在公平、自愿和协商全都的根底上，就广东省第十四届运动会主场馆区域内甲方指定的土石方运输作业事宜，达成如下协议： 第一条 运输任务 由乙方负责广东省第十四届运动会主场馆区域内甲方指定局部土石方运输作业任务，乙方担当的运输量按合同履行过程中的实