实用包工包料工程合同模板.docx

实用包工包料工程合同模板 本保证函自即日起生效，有效期到乙方全部履行本协议义务之日终止。今日我就给大家整理了包工包料工程合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 包工包料工程合同1 发包人(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的详细状况，为明确双方责任、协作协作，确保工程施工质量，经甲乙双方同等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程建设地： 3、工程规模、特征： 4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范JGJ79-20x要求。 5、预料施工工作量： 6、完成施工工作量测量方式： 7、质量标准： 其次条：甲方应向乙方供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责： 1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。 2、工程施工任务托付书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。 第三条：合同工期 1、本工程定于于年月日竣工，总工期为 天。 2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量改变等特别状况，经甲方同意，可顺延工期。 第四条：计费标准及付费方式 1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为 元，总价预料为元(大写： ) ，总价款以最终施工测量面积为准结算。 2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款 30 %的款项，计 元;地基基础工程完成强夯工作量 50 %时，甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项，计 元。剩余 10 %款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付， 第五条：双方责任 1、甲方托付任务时，必需以书面形式明确施工任务，并按其次条规定供应文件资料。 2、甲方应为乙方供应基本的工作条件 3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方托付书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。 4、乙方施工人员应遵守平安和保密规则，对施工过程中发生的平安事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。 第六条：违约责任 1、因甲方未向乙方供应基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。 2、因未满意技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方担当。 3、合同履行期间，若因工程停建甲方须要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已起先进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。 4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。 5、乙方未能按期完成施工任务，每拖延一日，应减收工程款千分之一的违约金。 第七条：其他事项 1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、若在履行本合同时发生争议，双方刚好协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。 3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。 4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持 份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 包工包料工程合同2 发包人(以下简称甲方)： 承包人(以下简称乙方)： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，为明确甲乙双发的责任、权利、义务，保证工程顺当实施，在甲乙双发完全自愿和完全理解本合同条款的状况下，双发就本建设工程施工事项协商一样，签订本合同。 一、 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模： 结构形式： 工程内容： 工程立项批准文号： 资金来源： 二、 工程承包范围 1、食堂建设工程施工图及该工程工程量清单所列范围内的全部内容。 2、不包括。 三、 合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同日期总日历天数 天(含国家规定的法定假日) 四、 质量标准 工程质量标准：达到国家施工验收规范合同标准(质量标准的评定以现行国家及行业的质量检验评定标准为依据) 五、 合同价款 合同暂定总价为(人民币小写)：￥ (元)(大写)： (含暂列金) 六、 组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、 本合同协议书 2、 中标通知书 3、 投标书及其附件 4、 本合同专用条款 5、 本合同通用条款 6、 招标文件及招标过程中双方往来的书面文件 7、 现行的法律、法规、技术标准、规范和要求 8、 本工程施工图纸 9、 食堂工程工程量清单 10、 合同附件(食堂建设工程廉政协议、食堂建设工程平安责任书、食堂建设工程质量保修书共三份) 本合同签订后双方履约过程中的双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件及发包人驻工地总代表有关通知及工程会议纪要均为本合同的组成部分。但其内容不得变更本合同的计价原则，其内容不能影响本合同文件的含意，除非双方同意将它们作为本合同的补充。 上述文件相互补充和说明，如有不明确或不一样之处，以上述组成合同的文件依次进行说明，以合同约定次序在先者为准。 七、 议书有关词语含义与本合同通用条款中分别给予它们的定义相同。 八、 乙方向甲方承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 九、 甲方向乙方承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、 本合同双方约定廉政协议为本合同的附件，并同意中标后提交中标价款1.5%廉政保证金。 十一、 合同生效 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 本合同双方约定协议书在承包人供应履约担保，由经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工阅历收合格，在质量保修期满后失效。 本合同正式贰份，副本陆份，合同双方各执正本壹份，乙方副本壹份，当正本与副本内容不一样时，以正本为准。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 包工包料工程合同3 编号：_ 签订日期：_年_月_日 中国_公司(以下简称“甲方”)为一方，_国_公司(以下简称“乙方”)为一方，双方就工程的技术询问服务，授权双方代表按下列条款签订本协议书： 一、甲方请乙方就工程供应技术询问服务，乙方情愿供应这样的服务。 二、乙方向甲方供应的技术询问服务范围如下： 1.坝基岩体稳定、变形及基础处理措施。 2.大坝下游的防洪防冲和岸坡爱护问题。 3.库岸滑坡涌浪问题及岸坡变形观测技术。 三、乙方的责任如下： 1.乙方应于_年_月内派遣_名身体健康、能够胜任工作的专家来中国进行_天的技术询问服务，派出技术询问专家的名单应事先征得甲方同意。 2.乙方专家应到现场考察，并正确、全面地解答甲方人员提出的询问问题，在离开中国前，向甲方提出询问报告初稿，并在离开中国后一个月内提出正式询问报告一式_份，报告内容应包括附件一所列内容，并用英文书就。 3.乙方的专家在中国进行技术询问服务的时间为_个日历日(包括_个旅途日和_个周末日)，每周工作六天，每天工作八小时。 4.专家在中国工作期间应遵守中国的法律和工作地区的有关规定。 5.乙方将正式的技术询问报告给甲方寄出后，应以电传通知甲方如下内容：报告寄出日期、邮单号。 6.技术询问报告如在邮寄途中丢失，乙方接到甲方通知后马上免费补寄。 四、甲方的责任范围： 1.考虑到本协议其次、三条所规定的乙方所供应的询问服务，甲方支付给乙方一笔总费用，其金额为_美元(大写_美元整)。 2.为乙方3名专家供应在中国境内食、宿及工作须要的交通。 3.供应工作必需的技术资料、图纸和技术文件。 4.供应在中国工作所需的翻译人员。 5.帮助办理专家出入中国签证和在中国居留、旅行手续并供应便利。 五、费用的支付 1.本协议书的费用以美元支付。 2.本协议总金额25%，计_美元，在乙方派出的专家到_后，甲方凭收到下列单据，经审核无误后3天内通过_银行和_银行向乙方支付。 a._公司北京办事处出具的以甲方为受益人金额为协议总金额25%计_(美元)不行撤销的保证函正副本各一份(保证函格式见本合同其次号附件)。 b.商业发票正本一份、复印本五份。 3.本协议总金额75%，计_美元在乙方完成技术询问服务并提交正式的技术询问报告后，甲方凭收到下列单据，经审核无误后不迟于_天通过_银行和_银行向乙方支付。 a.商业发票正本一式六份。 b.即期汇票一式两份。 c.邮寄正式技术询问报告的邮单或空运单一式两份。 六、凡在中国以外所发生的一切银行费用由乙方担当。在中国发生的一切银行费用由甲方担当。 七、双方应对相互供应的一切资料赐予保密，未经对方书面同意不得向第三者透露。 八、税费 1.中国政府依据现行税法对甲方课征有关执行本协议的一切税费，由甲方支付。 2.中国政府依据现行中华人民共和国个人所得税法对乙方课征有关执行本协议的一切税费由乙方支付。 3.中国境外课征有关执行本协议所发生的一切税费将由乙方支付。 九、甲方和乙方在执行协议中发生的一切争吵应通过双方友好协商解决。 十、执行本协议的一切文件与资料应以英文书写并采纳公制。 十一、本协议书经双方签字后需经中国政府批准才能生效。本协议以英文写成一式两份，双方各执一份，具有同等效力。 十二、双方法定地址 中国_公司 地址：_ 电传：_ _国_公司 地址：_ 电传：_ 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ 代表(签字)：_ 代表(签字)：_ 签订地点：_ 签订地点：_ 包工包料工程合同4 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。 一、工程概况承包范围 工程名称：依山星苑7#楼平基工程 工程地点：市检察院后面 工程内容：(承包范围)：该工程的场地平基土石方工程的开挖及破裂(由于地理条件特别，土石方工程在施工当中，不能采纳爆破方式施工，只能实行机械破裂或人工处理的方法);保证该工程以后能达到施工条件，以及达到建设单位的要求条件。 二、合同工期 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 合同工期总日历天数 日历天。 三、质量标准 工程质量标准： 达到发包方及建设单位的要求条件。 四、合同价款 合同价：土石方综合价每立方为300元，大写：叁佰元，全石头每立方叁百叁拾元。 五、工程款支付 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：承包方进场工程进度达到一半时由甲方支付工程进度款的80%作为材料费，工程余款甲方必需在工程竣工后15日一次性付清余款。 六、其他约定 双方约定的其他工程内容： 1、承包人在施工途中不能以任何理由增加合同单价： 2、承包人在施工途中不能中途退场，假如自动不干，要求自动退场，发包人不予进行工程款的结算，并且在承包人不情愿施工后一天内必需全部清场，搬出全部自己全部的施工机械及施工工具、用具，所产生的一切费用由承包方自行负责，假如不搬出施工场地，产生如工期延误、建设单位的罚款等后果一切由承包方全部负责。 七、工程质量用及施工要求 1、承包人要严格遵照发包人要求及现行国家有关规范、规范及行业标准进行施工作业：杜绝一切违章作业。 2、施工期间的一切质量、平安责任均由承包方全权负责，发包方不能担当任何经济及法律刑事责任。 3、发包人应主动协作承包人的工程施工，如因发包人缘由造成工程延误，责任由发包人负责，承包方不再负责，并由发包方负责承包方的一切经济损失。 5、本合同其它未尽事宜部分，由双方另行协商，签订补充合同。 八、本合同一式二份，经承、发包双方签字后生效，二份合同具有同等法律效力，双方各执一份，工完帐清自动换效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 好用包工包料工程合同模板本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页