造价员考试.ppt

模拟试题模拟试题四四n 一、单选题：一、单选题：(共共60题，每题题，每题1分分)n(每题只有一个正确答案请将正确的答案填在每题只有一个正确答案请将正确的答案填在括号内，答对得括号内，答对得1分，答错或不答不得分分，答错或不答不得分)n1新建、扩建、改建的建设工程，建设单位必新建、扩建、改建的建设工程，建设单位必须在（须在（）向建设行政主管部门或其授权的部门申）向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取建设工程施工许可证。请领取建设工程施工许可证。nA发包前发包前B立项批准前立项批准前nC初步设计批准前初步设计批准前D开工前开工前n2.某写字楼项目于某写字楼项目于2005年年3月月1日领取了施工日领取了施工许可证，则该工程应在（许可证，则该工程应在（）前开工）前开工nA2005年年4月月1日日B2005年年6月月1日日nC2005年年9月月1日日D2004年年12月月1日日3有关总分包的责任承担叙述不正确的是有关总分包的责任承担叙述不正确的是()。A总总承承包包单单位位按按照照总总承承包包合合同同的的约约定定对对建建设设单单位位负责，负责，B分分包包单单位位按按照照分分包包合合同同的的约约定定对对总总承承包包单单位位负负责责C总总承承包包单单位位和和分分包包单单位位就就分分包包工工程程对对建建设设单单位位承承担连带责任担连带责任D总总承承包包单单位位和和分分包包单单位位就就分分包包工工程程对对建建设设单单位位承担各自的责任承担各自的责任 4根据建筑法的规定，根据建筑法的规定，()可以规定实可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。行强制监理的建筑工程的范围。A国务院国务院B国务院建设行政主管部门国务院建设行政主管部门C省级以上人民政府省级以上人民政府D省级以上建设行政主管部门省级以上建设行政主管部门n 5安全生产法规定，安全生产管理，坚持安全生产法规定，安全生产管理，坚持()的方针。的方针。A安全第一、预防为主安全第一、预防为主B安全第一、效益第二安全第一、效益第二C安全第一、兼颐效益安全第一、兼颐效益D。安全第一、事前控制。安全第一、事前控制6施工合同的组成文件中，结合项目特点针对施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()。A，协议书，协议书B专用条款专用条款C.标标准条款准条款D。质量保修书。质量保修书。7招标人与中标人立当自中标通知书发出之日招标人与中标人立当自中标通知书发出之日起（起（）内，按招标文件和中标人的投标文件订立）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。书面合同。A40天天B30天天C，50天天D20天天8根据招标投标法的有关规定，评标委根据招标投标法的有关规定，评标委员会完成评标后，应当（员会完成评标后，应当（）A向招标人提出口头评标报告，并推荐合向招标人提出口头评标报告，并推荐合格的中标候选人格的中标候选人B向招标人提出书面评标报告，并决定合向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人格的中标候选人C向招标人提出口头评标报告，并决定合格向招标人提出口头评标报告，并决定合格的中标候选人的中标候选人D向招标人提出书面评标报告，并推荐合向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人格的中标候选人 9在招投标活动中，投标人不得以任何方式排在招投标活动中，投标人不得以任何方式排斥或限制本地区、本系统以外的法人或其他组织参加斥或限制本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标，体现了投标，体现了()原则。原则。A公开原则公开原则B公平原则公平原则C.公正原则公正原则D.诚实信用原则诚实信用原则 10投标单位应按招标单位提供的工程量清单，投标单位应按招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现有的清单项没有逐一填写单价和合价。在开标后发现有的清单项没有填写单价或合价，则填写单价或合价，则()。A允许投标单位作必要的澄清、补充填写允许投标单位作必要的澄清、补充填写B中标后结算中调整中标后结算中调整C认为此项目已包含在其他清单项的单价或合认为此项目已包含在其他清单项的单价或合价中价中D由招标人退回投标书由招标人退回投标书11施工机械台班单价按有关规定由七项费用施工机械台班单价按有关规定由七项费用组成，这些费用按其性质分为第一类费用和第二类费组成，这些费用按其性质分为第一类费用和第二类费用，以下各项中，属于第二类费用的是（用，以下各项中，属于第二类费用的是（）。）。A.折旧费折旧费B.大修理费大修理费C.人工费人工费D.机械安拆费机械安拆费12以下哪一项不属于工程造价的计价特征以下哪一项不属于工程造价的计价特征()A单件性单件性B.组合性组合性C兼容性兼容性D.多次性多次性 13当索赔事件持续进行时，承包方应当索赔事件持续进行时，承包方应()。A视影响程度，不定期地提出中间索赔报告视影响程度，不定期地提出中间索赔报告B在事件终了后，一次性提出索赔报告在事件终了后，一次性提出索赔报告C.阶段性发出索赔意向通知，索赔事件终止后阶段性发出索赔意向通知，索赔事件终止后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告D阶段性提出索赔报告，索赔事件终止后阶段性提出索赔报告，索赔事件终止后14天内，天内，向工程师提供索赔的有关资料向工程师提供索赔的有关资料14某工程规模不大，将进行结构加固改造，某工程规模不大，将进行结构加固改造，对承包商的技术水平要求较高，项目的风险较大。对承包商的技术水平要求较高，项目的风险较大。在此情况下以付款方式划分合同类型，承包商不宜在此情况下以付款方式划分合同类型，承包商不宜采用采用()：A总价合同总价合同B单价合单价合同同C可调价格合同可调价格合同D成本加酬金合同成本加酬金合同15下列关于工程量清单计价法表述有误的下列关于工程量清单计价法表述有误的是（是（）。）。A.工程量清单项目套价的结果是计算该清单项目工程量清单项目套价的结果是计算该清单项目的直接工程费。的直接工程费。B.工程量按照国家标准工程量按照国家标准建设工程工程量清单计建设工程工程量清单计价规范价规范规定的工程计算规则计算。规定的工程计算规则计算。C.分部分项工程费考虑风险因素分部分项工程费考虑风险因素D.措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似。的综合单价构成类似。16()是工程造价计算的基本要素和概预算是工程造价计算的基本要素和概预算最基本的计量单元，是通过较为简单的施工过程就可最基本的计量单元，是通过较为简单的施工过程就可以生产出来的建筑产品或构配件。以生产出来的建筑产品或构配件。A.单项工程单项工程B单位工程单位工程C分部工程分部工程D分项工程分项工程 17综合单价是指：综合单价是指：()A.完成工程量清单中的一个规定计量单位项目完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润B完成工程量清单中的一个规定计量单位项目完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。并考虑风险因素。C完成工程量清单中的一个规定计量单位项目完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费，材料费、机械使用费、管理费、规费、所需的人工费，材料费、机械使用费、管理费、规费、利润和税金。利润和税金。D完成工程量清单中的一个规定计量单位项目完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、规费、所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、规费、利润和税金，并考虑风险因素。利润和税金，并考虑风险因素。18根据我省有关规定，以下关于拦标价编制说根据我省有关规定，以下关于拦标价编制说法正确的是：法正确的是：()A.拦标价是一个区间价，不低于企业成本的合拦标价是一个区间价，不低于企业成本的合理低价为拦标价下限值理低价为拦标价下限值B.工程拦标价由具有工程造价咨询资质的单位独工程拦标价由具有工程造价咨询资质的单位独立编制，并经公司法人代表签字确认后，方可作为招立编制，并经公司法人代表签字确认后，方可作为招标文件的组成部分予以发部。标文件的组成部分予以发部。C工程造价咨询单位在编制拦标价时，可根据工程造价咨询单位在编制拦标价时，可根据工程实际情况和当时建筑市场状况，对人工、材料、工程实际情况和当时建筑市场状况，对人工、材料、机械台班消耗量标准及管理费、利润等费用标准进行机械台班消耗量标准及管理费、利润等费用标准进行调整。调整。D招标人若对拦标价、工程量清单等造价成果招标人若对拦标价、工程量清单等造价成果文件的实质性内容有异议，招标人可以对其进行修改。文件的实质性内容有异议，招标人可以对其进行修改。19发包人要奉承包人完成合同外发生的签证用发包人要奉承包人完成合同外发生的签证用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照()计价：计价：A分部分项工程项目分部分项工程项目B措施项目措施项目C.其他项目其他项目D.零星项目零星项目 20在下列各种定额中，以工序为研究对象的是在下列各种定额中，以工序为研究对象的是()A.概算定额概算定额B施工定额施工定额C.预算定额预算定额D投资估算指标投资估算指标21建设项目竣工决算包括的范围是（建设项目竣工决算包括的范围是（）.A.从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用B.从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用C.建安工程费用和设备工器具购置费用建安工程费用和设备工器具购置费用D.建安工程费用和其他费用建安工程费用和其他费用22机械台班单价中的折旧费计算公式为机械台班单价中的折旧费计算公式为()。A台班折旧费台班折旧费=机械预算价格耐用总台班数机械预算价格耐用总台班数B台班折旧费台班折旧费=机械预算价格机械预算价格X(1残值率残值率)耐用总告班数耐用总告班数C.台班折旧费台班折旧费=机械预算价格机械预算价格X(1残值率残值率)X时时间价值系数耐用总台班数间价值系数耐用总台班数D.台班折旧费台班折旧费=机械帐面净值耐用总台班数机械帐面净值耐用总台班数23在工程承发包过程中，承包单位的下列行在工程承发包过程中，承包单位的下列行为中，不属于禁止行为的是（为中，不属于禁止行为的是（）。）。A.将其承包的全部建筑工程转包给他人将其承包的全部建筑工程转包给他人B.将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给他人给他人C.将工程分包给不具备自这条件的单位将工程分包给不具备自这条件的单位D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工由总施工总承包的，建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成承包单位自行完成24()一般适用于具有采用通用技术、性能标一般适用于具有采用通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目目.A综合评估打分法综合评估打分法B最低投标价法最低投标价法C经评审的最低投标价法经评审的最低投标价法D单项评估累计打分法单项评估累计打分法25根据根据建设工程价款结算暂行办法建设工程价款结算暂行办法有关规定有关规定,关于工程设计变更价款的计算，说法不正确的是关于工程设计变更价款的计算，说法不正确的是()。A变更工作在合同中有同种工作内容的价格，应变更工作在合同中有同种工作内容的价格，应以该单价计算变更工程费用以该单价计算变更工程费用B变更工作在合同中只有类似工作内容的价格，变更工作在合同中只有类似工作内容的价格，可以参照类似价格变更工程费用可以参照类似价格变更工程费用C变更工作的内容在合同中没有相同或类似工作变更工作的内容在合同中没有相同或类似工作内容的价格，应按照与合同单价水平一致的原则，确定新内容的价格，应按照与合同单价水平一致的原则，确定新的单价或价格的单价或价格D.变更工作的内容在合同中没有同种工作内容的价变更工作的内容在合同中没有同种工作内容的价格，格，由承包人或发包人提出适当的价格，经对方确认后执由承包人或发包人提出适当的价格，经对方确认后执行。行。26投资估算精度应满足控制（投资估算精度应满足控制（）的要求。）的要求。A.初步设计概算初步设计概算B.施工图预算施工图预算C.项目资金筹资计划项目资金筹资计划D.项目投资计划项目投资计划27工程进度款支付：根据确定的工程计量结果，工程进度款支付：根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内，天内，发包人应按不低于工程价款的发包人应按不低于工程价款的()，不高于工程价款，不高于工程价款的的()向承包人支付工程进度款。向承包人支付工程进度款。A40、80B50、85C60、90D70、95 28按照我省现行规定，建筑安装工程造价中的按照我省现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入脚手架费应列入()。A直接工程费直接工程费B规费规费C措施项目费措施项目费D.分部分项工程费分部分项工程费29以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是的是()。A模板及支架费模板及支架费B大型机械设备进出场大型机械设备进出场及安拆费及安拆费C二次搬运费二次搬运费D.材料检验试验费材料检验试验费 30()是办理财务拨款、工程贷款、工程价是办理财务拨款、工程贷款、工程价款结算的主要依据。款结算的主要依据。A施工图预算施工图预算B拦标价拦标价C工程结算价工程结算价D.工程决算价工程决算价31按按()分类，可以把工程建设定额分为企业分类，可以把工程建设定额分为企业定额、消耗量定额、概算定额、概算指标、投资估算定额、消耗量定额、概算定额、概算指标、投资估算指标五种。指标五种。A定额反映的生产要素内容定额反映的生产要素内容B定额的编制程序和用途定额的编制程序和用途C投资费用性质投资费用性质D.主编单位和管理权限主编单位和管理权限 32()是指完成单位合格产品所需的人工、是指完成单位合格产品所需的人工、材料、机械台班的数量标准，是计算建筑安装产品价材料、机械台班的数量标准，是计算建筑安装产品价格的基础。格的基础。A概算定额概算定额B企业定额企业定额C.消消耗量定额耗量定额D补充定额补充定额33在具备施工条件的前提下，发包人应在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期钱的日期钱的7天内预付工程款，发包人不按约定预付，天内预付工程款，发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知后承包人可在发出通知后()后停止施工，发包人应从后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息，并承约定应付之日起向承包人支付应付款的利息，并承担违约责任。担违约责任。A7天天B10天天C.14天天D28天天 3434根据确认的竣工结算报告，发包人未按约根据确认的竣工结算报告，发包人未按约定付款，经承包人催告，未达成延期支付协议，承定付款，经承包人催告，未达成延期支付协议，承包人可以包人可以()A.通知发包人，将工程折冲抵拖欠工程款通知发包人，将工程折冲抵拖欠工程款B申请发包人，将工程拍卖所得优先冲抵申请发包人，将工程拍卖所得优先冲抵拖欠工程款拖欠工程款C.通知人民法院，将工程折价冲抵拖欠工通知人民法院，将工程折价冲抵拖欠工程款程款D申请人民法院，将工程拍卖所得优先冲申请人民法院，将工程拍卖所得优先冲抵拖欠工程款抵拖欠工程款 35关于施工图设计文件，下面说法正确的是关于施工图设计文件，下面说法正确的是()A.施工图设计文件与施工组织设计文件都是设计单施工图设计文件与施工组织设计文件都是设计单位编制。位编制。B施工图设计文件与施工组织设计文件都是施工施工图设计文件与施工组织设计文件都是施工单位编制。单位编制。C施工图设计文件与施工工组织设计文件必须经施工图设计文件与施工工组织设计文件必须经过监理工程师审查方可使用。过监理工程师审查方可使用。D施工图设计文件必须经过有关部门审查批准，施工图设计文件必须经过有关部门审查批准，建设单位才可以交给施工单位使用。建设单位才可以交给施工单位使用。36根据根据建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例，设计单位在，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明应当注明()等，其质量要求必须符合国家规定的等，其质量要求必须符合国家规定的标准。标准。A.规规格、型号、性能格、型号、性能B规格、型号、厂家规格、型号、厂家C规格、型号、品牌规格、型号、品牌D型号、性能。品牌型号、性能。品牌37根据最高人民法院关于审理建设工程施根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，当事人对竣工工合同纠纷案件适用法律问题的解释，当事人对竣工日期有争议的日期有争议的,以下对实际竣工日期确定说法不正确的以下对实际竣工日期确定说法不正确的是是：()A.经竣工验收的建设工程，以竣工验收之日为竣工经竣工验收的建设工程，以竣工验收之日为竣工日期日期.B承包人已提交竣工结算报告，发包人拖延结算承包人已提交竣工结算报告，发包人拖延结算的，以承包人提交竣工结算报告之日为竣工日期。的，以承包人提交竣工结算报告之日为竣工日期。C.建设建设工程工程未经竣工验收未经竣工验收,发包人擅自使用的，以发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。转移占有建设工程之日为竣工日期。D建设单位竣工验收时，当事人对工程质量发生建设单位竣工验收时，当事人对工程质量发生争议，以工程质量鉴定开始时间为竣工日期。争议，以工程质量鉴定开始时间为竣工日期。n38在工程承发包过程中，承包单位的下列行在工程承发包过程中，承包单位的下列行为中，不属于禁止行为的是（）。为中，不属于禁止行为的是（）。nA.将其承包的全部建筑工程转包给他人将其承包的全部建筑工程转包给他人nB.将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给他人包给他人nC.将工程分包给不具备自这条件的单位将工程分包给不具备自这条件的单位nD.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工由施工总承包的，建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成总承包单位自行完成39乙级工程造价咨询企业可以从事工程乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价造价()万元以下的各类建设项目的工程造价咨询万元以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。业务。A2000B3000C4000D5000n40直接工程费是指施工过程中消耗的构成工程直接工程费是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费和（实体的各项费用，包括人工费、材料费和（）nA.燃料动力费燃料动力费nB.施工机械使用费施工机械使用费nC.施工机械安、拆费施工机械安、拆费nD.施工机械厂外运费施工机械厂外运费41有关说法正确的是有关说法正确的是()。A公开招标发包的，其造价由发包单位与承包公开招标发包的，其造价由发包单位与承包单位在合同中约定单位在合同中约定B建设工程依法实行招标发包，对不适于招标建设工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的禁止直接发包发包的禁止直接发包C开标应当在招标文件规定的时间、地点公开开标应当在招标文件规定的时间、地点公开进行进行D提倡对建筑工程实行总承包，可以将建筑工提倡对建筑工程实行总承包，可以将建筑工程肢解发包程肢解发包42.进行合同价备案的工程应在工程竣工结算进行合同价备案的工程应在工程竣工结算审定完成之日起审定完成之日起()日内，由工程造价咨询单位向日内，由工程造价咨询单位向合同价的备案管理部门进行结算价备案。合同价的备案管理部门进行结算价备案。A14B15C30D45n43既是建筑施工生产活动的基础，又是计既是建筑施工生产活动的基础，又是计量工程量消耗的基本单元是（）工程。量工程量消耗的基本单元是（）工程。nA.单位单位nB.分部分部nC.分项分项nD.单项单项n44工程发承包计价不包括工程发承包计价不包括()nA.设计概算设计概算nB施工图预算施工图预算nC.投标报价投标报价nD工程结算工程结算 n45建设项目是否可行的评估是在（建设项目是否可行的评估是在（）阶段。）阶段。nA.项目建议书项目建议书nB.可行性研究可行性研究nC.设计设计nD.建设准备建设准备 n46在项目目标控制中，采用在项目目标控制中，采用S曲线法可曲线法可以控制（）。以控制（）。nA.工程进度和工程质量工程进度和工程质量nB.工程质量和工程造价工程质量和工程造价nC.工程造价和工程进度工程造价和工程进度nD.以上都是以上都是nn47根据云南省建设厅根据云南省建设厅关于进一步加强建设关于进一步加强建设工程造价管理的若干意见工程造价管理的若干意见规定，规定，()不是签订施工不是签订施工合同专用条款必须明确约定的内容。合同专用条款必须明确约定的内容。A工程量清单工程量的计算方法工程量清单工程量的计算方法B工程量清单遗漏项目的补充原则和方法工程量清单遗漏项目的补充原则和方法C.发生工程造价纠纷的解决方法发生工程造价纠纷的解决方法D综合单价调整的原则和计价方法综合单价调整的原则和计价方法 48根据建设工程质量管理条例，工程保根据建设工程质量管理条例，工程保修期最低为修期最低为5年的项目是（年的项目是（）A主体结构工程主体结构工程B供热与供冷系统供热与供冷系统C.电气管线电气管线D卫生间防水卫生间防水 49拦拦标标价价应应在在开开标标前前()天天向向招招标标人人公公布布。若若投投标标人人对对拦拦标标价价有有异异议议，可可在在开开标标前前（）向向招招标标人书面提出。人书面提出。A1015B15、10C1010D15、15 n50工程造价控制的关键在于工程造价控制的关键在于()。nA。前期决策和设计阶段。前期决策和设计阶段nB。招投标阶段。招投标阶段nC施工阶段施工阶段nD。竣工阶段。竣工阶段 n51云南省建设工程造价行业诚信行为信息云南省建设工程造价行业诚信行为信息实行公布制度，行业机构及个人的不良行为信息公实行公布制度，行业机构及个人的不良行为信息公布期限为布期限为()。nA.3个月至个月至2年年nB。3个月至个月至3年年nC6个月至个月至2年年nD.6个月至个月至3年年 52编制拦标价时，对于采用固定价合同且项目编制拦标价时，对于采用固定价合同且项目工期在一年以上的工程，考虑到市场价格的波动因素，工期在一年以上的工程，考虑到市场价格的波动因素，计算风险费用的风险系数合理的取值幅度为计算风险费用的风险系数合理的取值幅度为()。A101103B103-105C105107D10711053根据建筑安装工程费用组成的现行规定，根据建筑安装工程费用组成的现行规定，下列不属于规费的是下列不属于规费的是()A工程排污费工程排污费B劳动保险费劳动保险费C工程定额测定费工程定额测定费D.住房公积金住房公积金54下列事件中不构成设计变更的是下列事件中不构成设计变更的是()；A更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸B变更工程质量标准变更工程质量标准C.增减合同中约定的工程量增减合同中约定的工程量D更改有关工程的施工时间和顺序更改有关工程的施工时间和顺序55可以进行竣工验收的工程最小单位是可以进行竣工验收的工程最小单位是()A.分部分项工程分部分项工程B单位工程单位工程C.单项工程单项工程D.工程项目工程项目56某某住住宅宅在在保保修修期期间间因因屋屋顶顶、墙墙面面渗渗漏漏、开开裂等质量缺陷，其保修费用应由裂等质量缺陷，其保修费用应由()承担。承担。A施工单位施工单位B.设计单位设计单位C.建设单位建设单位D以上都有可能以上都有可能57投标保证金的有效期和投标有效期的关系投标保证金的有效期和投标有效期的关系为为().A前者短于后者前者短于后者B两者无必然联系两者无必然联系C前者长于后者前者长于后者D前者等于后者前者等于后者58当年开工、当年不能竣工的工程，按照工当年开工、当年不能竣工的工程，按照工程形象进度划分不同阶段支付工程进度款，这种结程形象进度划分不同阶段支付工程进度款，这种结算方法属于算方法属于()，A按月结算与支付按月结算与支付B竣工后一次结算竣工后一次结算C分段结算与支付分段结算与支付D目标结算目标结算n59政府在必要时可以对部分商品和服务价格政府在必要时可以对部分商品和服务价格实行政府指导价和政府定价，下列不属于政府指导实行政府指导价和政府定价，下列不属于政府指导价和政府定价的商品是（价和政府定价的商品是（）.nA.关系到国计民生的极少数商品关系到国计民生的极少数商品nB.资源稀缺的少数商品资源稀缺的少数商品nC.自然垄断经营的商品自然垄断经营的商品nD.大面积开发的商品房大面积开发的商品房60根据根据2003版云南省建设工程造价计价规版云南省建设工程造价计价规则，以下不是工程定额测定费计算基数的是则，以下不是工程定额测定费计算基数的是()A管理费管理费B总承包服务费总承包服务费C.其他项目费其他项目费D社会保障费社会保障费n61标底编制的主要作用是（标底编制的主要作用是（）。）。nA.确定合同价格确定合同价格nB.评审投标人报价是否合理评审投标人报价是否合理nC.指导投标人报价指导投标人报价nD.控制施工图预算控制施工图预算n62成本加酬金合同的主要缺点是（成本加酬金合同的主要缺点是（）。）。nA.仅适用于工期短的项目仅适用于工期短的项目nB.风险全部由承包人承担风险全部由承包人承担nC.发包人对工程总造价不易控制发包人对工程总造价不易控制nD.承包人需要准确计算工程量承包人需要准确计算工程量n63对于工程师代表发出的指令、通知，描述对于工程师代表发出的指令、通知，描述正确的是（）。正确的是（）。nA.工程师代表在工程师授权范围内向承包人发工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件效出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件效力相同力相同nB.该指令、通知经工程师认可后生效该指令、通知经工程师认可后生效nC.工程师代表由发包人委派工程师代表由发包人委派nD.工程师代表通常不能直接发出指令和通知工程师代表通常不能直接发出指令和通知n64施工中发现影响施工的地下障碍物时，承施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于（包人应于（）以内以书面形式通知工程师。）以内以书面形式通知工程师。nA.4小时小时nB.24小时小时nC.8小时小时nD.48小时小时n65与我国的与我国的施工合同文本施工合同文本相比，相比，FIDIC通用合同条件在条款构成上的差别在于（）。通用合同条件在条款构成上的差别在于（）。nA.涉及工程进度控制的条款涉及工程进度控制的条款nB.涉及权利义务的条款涉及权利义务的条款nC.涉及费用管理的条款涉及费用管理的条款nD.涉及法规性的条款涉及法规性的条款n66从工程索赔产生的原因上看，工程师指从工程索赔产生的原因上看，工程师指令承包人加速施工令承包人加速施工,属于（属于（）原因导致的索赔。）原因导致的索赔。nA.第三方第三方nB.当事人违约当事人违约nC.工程师指令工程师指令nD.合同缺陷合同缺陷n67按子项目分解施工成本的流程为（按子项目分解施工成本的流程为（）.nA.总施工成本总施工成本-单项工程单项工程-单位工程单位工程-分部工程分部工程-分分项工程项工程nB.总施工成本总施工成本-单位工程单位工程-单项工程单项工程-分部工程分部工程-分分项工程项工程nC.总施工成本总施工成本-分部工程分部工程-分项工程分项工程-单位工程单位工程-单单项工程项工程nD.总施工成本总施工成本-分部工程分部工程-分项工程分项工程-单项工程单项工程-单单位工程位工程n68按照招标投标法律和法规的规定，开标后按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（允许（）。）。nA.评标委员会要求投标人对投标文件澄清、说评标委员会要求投标人对投标文件澄清、说明、补正明、补正nB.投标人更改投标书的内容和报价投标人更改投标书的内容和报价nC.招标人更改招标文件说明的评标、定标办法招标人更改招标文件说明的评标、定标办法nD.投标人再增加优惠条件投标人再增加优惠条件n69工程造价在整个建设期内处于不确定状态，工程造价在整个建设期内处于不确定状态，直至竣工后才能最终确定工程的实际造价，这说明直至竣工后才能最终确定工程的实际造价，这说明工程造价具有（工程造价具有（）的特点。）的特点。nA.大额性大额性nB.个别性个别性nC.动态性动态性nD.层次性层次性n70建设工程实施工程量清单计价模式的意义建设工程实施工程量清单计价模式的意义之一在于（之一在于（）。）。nA.在业主和承包商之间对于承担的风险进行了明在业主和承包商之间对于承担的风险进行了明确划分确划分nB.有利于承包商以施工图预算为基础进行报价有利于承包商以施工图预算为基础进行报价nC.可以适当缩短设计周期并提高设计质量可以适当缩短设计周期并提高设计质量nD.有利于业主清楚的掌握工程承发包价格的构成有利于业主清楚的掌握工程承发包价格的构成 二、多选题：二、多选题：(共共20题，每题题，每题2分分)(每题至少有二个正确答案，请将正确的答案填在每题至少有二个正确答案，请将正确的答案填在括号内。全选对得括号内。全选对得2分；少选得部分分，分；少选得部分分，不选、错选、多不选、错选、多选不得分选不得分)1根据财建根据财建2004369号建设工程价款结算暂行号建设工程价款结算暂行办法规定，当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过办法规定，当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决下列办法解决()。A.双方协商确定双方协商确定B向造价咨询公司提请调解向造价咨询公司提请调解C.按合同约定进行行政调解按合同约定进行行政调解D向有关仲裁机构申请仲裁向有关仲裁机构申请仲裁E.司法鉴定司法鉴定 2根据财建根据财建2004第第369号建设工程价款结号建设工程价款结算暂行办法规定，发、承包人在签订合同时对于算暂行办法规定，发、承包人在签订合同时对于合同价款，可选用的约定方式有合同价款，可选用的约定方式有()。A.固定总价固定总价B固定单价固定单价C可调总价可调总价D可调单价可调单价E成本加酬金成本加酬金 3凡是建设工程招标投标实行工程量清单凡是建设工程招标投标实行工程量清单计计价价；不论招标主体是政府机构、国有企事业单位、；不论招标主体是政府机构、国有企事业单位、集体单位、私人企业和外商投资企业，也就是资金集体单位、私人企业和外商投资企业，也就是资金来源于来源于()等都应遵守本规范。等都应遵守本规范。A国有资金国有资金B.外国政府贷款及援助资金外国政府贷款及援助资金C集体资金集体资金D.合股资金合股资金E私人资金私人资金4、发承包双方在合同里约定工程价款采用可、发承包双方在合同里约定工程价款采用可调价格，下列属于调整因素的包括（调价格，下列属于调整因素的包括（）。）。nA、国家有关政策变化、国家有关政策变化nB、工程造价管理机构的价格调整、工程造价管理机构的价格调整nC、经批准的设计变更、经批准的设计变更nD、发包人更改经审定批准的施工组织设计、发包人更改经审定批准的施工组织设计nE、承包人超过设计图纸范围造成返工、承包人超过设计图纸范围造成返工 5根据根据2003版云南省建设工程造价计价版云南省建设工程造价计价规则，工程量清单的工程数量有效位数应当保规则，工程量清单的工程数量有效位数应当保留二位小数的是留二位小数的是()。A.吨吨B立方米立方米C平方米平方米D千克千克E.米米 6在下列建安工程工人工作时间中，属于在下列建安工程工人工作时间中，属于非定额时间的有非定额时间的有()。A午间休息时间午间休息时间 B多余工作时间多余工作时间 C.不可避免中断时间不可避免中断时间 D施工本身造成的停工时间施工本身造成的停工时间 E准备工作准备工作7工程量清单可采用工程量清单可采用()计价。计价。A工料单价工料单价B单位估价单位估价C.综合单价综合单价D.全费用单价全费用单价E实物量单价实物量单价8单位工程设计概算包括单位工程设计概算包括()。A通风管道工程概算通风管道工程概算B给排水工程概算给排水工程概算C.电气设备安装工程概算电气设备安装工程概算D涨价预备费概算涨价预备费概算E建设单位临时设施费概算建设单位临时设施费概算n9从事工程价款结算活动，应当遵循从事工程价款结算活动，应当遵循()的原则。的原则。nA公平公平nB合法合法nC平等平等nD互利互利nE.诚信诚信10下列条件中不属于申请施工许可证应当具下列条件中不属于申请施工许可证应当具备的条件是备的条件是()。A已经办理该建筑工程用地批准手续已经办理该建筑工程用地批准手续B需要拆迁的，拆迁工作已经全部完成需要拆迁的，拆迁工作已经全部完成C有满足施工需要的施工图纸有满足施工需要的施工图纸D已确定了建筑施工企业已确定了建筑施工企业E建设资金已全部到位建设资金已全部到位11根据最高人民法院关于审理建设工程施工合根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，以下说法正确的是同纠纷案件适用法律问题的解释，以下说法正确的是A当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。B当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，给予支持。请求对建设工程造价进行鉴定的，给予支持。C建设工程施工合同纠纷以合同签订地为合同履行地建设工程施工合同纠纷以合同签订地为合同履行地D因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。E双方当事人对部分案件事实有争议，但争议范围不双方当事人对部分案件事实有争议，但争议范围不能确定的，其中一方要求对全部事实鉴定的，给予支持能确定的，其中一方要求对全部事实鉴定的，给予支持12.因不可抗力时间导致的费用及延误的工期，因不可抗力时间导致的费用及延误的工期，由发包人承担的部分是（）。由发包人承担的部分是（）。A.工程本身的损失工程本身的损失B.工程所需清理、修复费用工程所需清理、修复费用C.承包人人员伤亡承包人人员伤亡D.第三方人员伤亡第三方人员伤亡E.承包人采购准备用于施工的材料损害承包人采购准备用于施工的材料损害 13新申请工程造价咨询企业资质的，应提交的新申请工程造价咨询企业资质的，应提交的资料有资料有()。A专职专业人员专职专业人员(含技术负责人含技术负责人)的造价工程师注的造价工程师注册证书、造价员资格证书、专业技术职称证书和身册证书、造价员资格证书、专业技术职称证书和身份证份证。B企业章程、股东出资协议并附工商部门出具企业章程、股东出资协议并附工商部门出具的股东出资情况证明。的股东出资情况证明。C企业缴纳营业收企业缴纳营业收入入的营业税发票的营业税发票D工程造价咨询工程造价咨询等等证书证书E固定办公场所的租赁合同固定办公场所的租赁合同14根据我省相关规定，建立工程根据我省相关规定，建立工程()三价三价备案制度。备案制度。A，预算价，预算价B拦标价拦标价C.合同价合同价D结算价结算价E中标价中标价15根据国家标准建设工程工程量清单计价规根据国家标准建设工程工