工程承揽合同范本.pdf

工程承揽合同范本 在交易过程中一般就要进行合同的签订，签订好合同是不可忽视非常重要的一件事。对你们谈好的承揽合同进行一个详细的签订，可以更好的保证双方交易能够顺利完成。那么，你知道我国有哪些承揽合同范本呢？下面是编辑为大家整理的“热门的工程承揽合同范本”，希望能为您提供更多的参考。承揽方(甲方)：_ 定作方(乙方)：_ 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工的定作物的名称、规格、质量、数量、加工费 定作物名称：_ 型号：_ 规格：_ 质量建议：_ 计量单位：_ 数量：_ 加工费：_ 单位总价：_ 第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。第三条加工成品的交货时间、地点、运输方法与运费分担的定作物名称交货时间交货地点运输方法运输价款分担。第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。材料名称：_ 型号：_ 规格：_ 质量要求：_ 计量单位：_ 数量：_ 单价：_ 总价：_ 图纸、技：_ 术资料及：_ 交货时间：_ 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输 材料名称：_ 交付时间：_ 交货地点：_ 交付数量：_ 外包装建议：_ 检验方法：_ 运输方法：_ 运费承担：第六条加工费支付办法与时间_。第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年 _月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任 1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交货的定作物的数量多于合同规定的，乙方仍然须要的，甲方应照数补上，缴交部分按逾期交货处置;乙方不再须要的，有权解除合同，因此导致的损失由甲方索赔。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交货的定作物，应向乙方偿还违约金，每逾期一天，按逾期交货部分的价款总额的_偿还违约金。5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_%的违约金。6.由甲方负责管理取货的，例如运输中导致的定作物损毁，甲方应负责管理维修，达至合同规定的质量建议，否则乙方有权退还。第九条乙方的违约责任 1.乙方例如中途更改的定作物的数量、规格、质量或设计等，应索赔甲方因此导致的损失。2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_%的违约金。3.乙方例如未按合同规定的时间向甲方提供更多图纸和其它技术资料，除交货的定作物的日期以求延后外，乙方应偿还甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5.乙方例如无故婉拒发送的定作物，应索赔甲方因此导致的损失。6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十条声明及确保 (一)甲方：1.甲方为一家依法成立并合法除斥的企业，有权签订并存有能力履行职责本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签订本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未做出任何不足以对甲方履行职责本合同产生关键性有利影响的裁决、判决、判决或具体内容行政行 为。4.甲方为签订本合同所需的内部许可程序均已完成，本合同的签订人就是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即为对合约双方具备法律约束力。(二)乙方：1.乙方为一家依法成立并合法除斥的企业，有权签订并存有能力履行职责本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签订本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未做出任何不足以对乙方履行职责本合同产生关键性有利影响的裁决、判决、判决或具体内容行政犯罪行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违背上述保密义务的，应当分担适当的违约责任并索赔由此导致的损失。第十二条不可抗力 本合同所表示不可抗力就是指无法预知、无法消除、无法防止并对一方当事人导致关键性影响的客观事件，包含但不局限于自然灾害例如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件例如战争、动乱、政府犯罪行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通告 1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：_。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处置 1.本合同受_国法律管辖并按其进行解释。2.本合同在履行职责过程中出现的争议，由双方当事人协商化解，也可以由有关部门协商;协商或协商未成的，按以下第_种方式化解：(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院控告。第十五条解释 本合同的认知与表述应当依据合约目的和文本原义展开，本合同的标题仅就是为了写作便利而设，不应当影响本合同的表述。第十六条补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规继续执行，法律、法规未并作规定的，甲乙双方可以达成一致书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具备同等的法律效力。第十七条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人盖章并盖章公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月 _日至_年_月_日。本合同原件一式_份，双方各谓 _份，具备同等法律效力;合约副本_份，送来_存留一份。承揽方(盖章)：_定作方(盖章)：_ 法定代表人(盖章)：_法定代表人(盖章)：_ 地址：_地址：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_ 合约编号：_ 定做人：_ 承揽人：_ 第一条 承揽项目：_ 第二条 技术标准、质量建议：_ 第三条 承揽人使用的材料由_人提供。材料的检验方法、时间及提出异议的期限：_ 第四条 定作人提供技术资料、图样等的时间、办法及保密要求：_ 第五条 承揽人辨认出定作人提供更多的图样、技术建议不合理的，应当在_日内向定作人明确提出书面异议。定作人应在接到书面异议后的_日内回复。第六条 定作人（是否）允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成；可以交由第三人完成的工作是：_ 第七条定作人帮助承揽人的事项与建议：_ 第八条 工作成果交付的期限、方式及地点：_ 第九条 工作成果环评标准、方法和期限：_ 第十条 承揽人对工作成果质量负责的期限及条件：_ 第十一条 定作人应在_年_月_日前向承揽人（预付材料费/交货定金（大写）_元。第十二条 结算方式及期限：_ 第十三条 定作人未向承揽人缴付报酬或材料费的，承揽人可以南武线工作成果。第十四条 本合同解除的条件：（一）定作人可以随时解除合同，但应当及时书面通知承揽人并分担由此给承揽人导致的损失_ （二）_ 第十五条 定作人违约责任：_ 承揽人违约责任：_ 第十六条 合约争议的化解方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（只能选择一种）（1）递交_仲裁委员会仲裁；（2）依法向_人民法院起诉。第十七条 其他签订合同事项：_ 第十八条 本合同自双方签字盖章之日起生效。定作人：_（签章）营业执照号码：_ 法定代表人：_ 电话：_ 开户银行：_ 账号：_ 承揽人：_（签章）营业执照号码：_ 法定代表人：_（签章）电话：_ 开户银行：_ 账号：_ 签下日期：_年_月_日 签约地点：_ 合约编号：广告客户或代理单位名称（简称甲方）：甚广 宣告 播发 布 单 位 名 表示（缩写乙方）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国广告法等法律、法规和规章的规定，为明确合同双方当事人的权利和义务，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，并共同遵守。第一条 广告公布事项 甲方委托乙方以 的形式发布户外广告。1、展现牌 2、电子显示装置 3、灯箱 4、霓虹灯 5、交通工具 6、水上漂浮物 7、升空器具 8、充气物 9、模型 10、旗帜 11、条幅 12、其他：广告发布内容：_ _ _ _ 广告设计时限：_ 广告制作时限：_ 广告公布时间和期限：_ 广告发布地点及具体位置：_ 广告公布数量及规格：_ 其他约定：_ 第二条 广告费用、缴付期限和方式 （一）本合同广告费用为：设计费用（人民币，下同）元，制作费用 元，发布费用 元，合计 元，大写：（二）本合同签定后，甲方应当于 年 月 日前缴付广告费用的 即为 元，做为定金，等待最后一次缴付余下款项时抵作价款。余下款项分后 次付清。第一次付款：年 月 日前支付 元。第二次退款：年 月 日前缴付 元。第三次付款：年 月 日前支付 元。补足签订合同：（三）按下列第 项方式支付。1、支票 2、充值 3、现金 其他：第三条 双方权利义务 （一）甲方权利义务 1、甲方为广告主的，应当按照有关法律法规的规定向乙方提供更多以下文件：（1）营业执照以及其他生产、经营资格格的证明文件，广告所推销的商品和服务应符合广告主的经营范围或业务范围；（2）质量检验机构对广告中有关商品质量内容出示的证明文件；（3）发布法律、法规和规章规定应当进行审批的广告，须提供有关行政主管部门的审查批准文件；（4）证实广告内容真实性的其他证明文件。2、甲方为广告主代理机构的，除提供广告主的上述资料外，还须同时提供代理机构的营业执照和委托协议书。3、甲方允诺其提供更多的有关证明文件真实、合法、有效率，不违背法律法规规定、不侵害社会公共利益、不侵害他人的民事权利。4、甲方应在本合同签订后的 日内，向乙方提供广告样件，并承诺样件内容真实合法。5、甲方因特定原因须要撤消广告公布订单或暂缓公布广告的，应当在广告公布日的 天前以书面形式通告乙方，否则应当按广告公布费用的%索赔乙方损失。6、甲方应向乙方提交广告样件所涉及的他人民事权利的合法使用许可证明。广告内容中有使用他人名义、形象的，应事先取得他人的书面同意；使用无民事行为能力人、限制民事行为能力人的名义、形象的，应当事先取得其监护人的书面同意。7、甲方应按照合约签订合同的金额、时间、方式缴付广告费用。8、因不可抗力或非乙方原因造成广告无法按期发布的，甲方有权要求乙方顺延发布，如延迟发布无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。（二）乙方权利义务 1、乙方承诺本单位合法拥有本合同约定户外广告媒介的设置使用权和广告发布资格，本合同约定广告发布地点、形式符合天津市户外广告设置规划的要求。2、乙方有权建议甲方按有关法律法规规定递交广告公布所须要的证明文件。3、乙方应当依法向工商行政管理机关申请户外广告登记，按批准的事项发布本广告。4、乙方应当在办完户外广告备案审核相关手续之日起 日内，公布本合同签订合同的广告。5、乙方应建立广告审查制度，配备合格的广告审查人员，依法对甲方提供的广告样件进行审查。6、甲方提供更多的广告样件内容及其表现形式不合乎法律法规规定的，或者规格不合乎技术标准的，乙方有权建议甲方修正。甲方应当在?个工作日内，将修正后的样件交予乙方。如果甲方不同意修正或逾期仍未提供更多修改稿，导致无法办理户外广告备案审核相关手续的，乙方有权解除合同，不视作乙方偿付。7、应甲方要求，乙方承担广告设计、制作的，乙方应在广告发布日的 天前，将广告发布样件交给甲方，经甲方确认并办理登记审批后方可发布。8、因乙方原因导致广告无法按期公布的，乙方应当在广告公布日的 天前以书面形式通告甲方，再次公布事项由双方共同协商。否则乙方应当按广告公布费用的%索赔甲方损失。9、乙方应定期对户外广告发布设施进行维护，保持户外广告整洁、完好、美观，确保广告的发布效果。户外广告发布设施损毁和发生故障的，乙方应在 日内修复。10、乙方应当创建广告档案管理制度，自本合同履行职责完之日起留存本合同文本和有关资料两年。第四条 违约责任 （一）本合同所有条款甲乙双方应当共同严格遵守，任何一方严禁在未请示对方同意的情况下擅自修正或违反。（二）甲方未按照约定缴付广告费用的，每逾期一天按照未支付金额的%支付违约金。逾期付款时间超过 日的，乙方有权解除合同。（三）因甲方未按期交货广告样件导致本合同无法履行职责的，由甲方分担违约责任，按本合同签订合同广告费用的%向乙方缴付违约金。（四）因乙方原因导致广告漏发或者错发、规格和内容错误的，乙方给予补发，补发时间由甲乙双方协商确定。由此致使甲方无法实现合同目的的，乙方应按广告费用的%赔偿。（五）乙方已尽法定审查义务，而因甲方提供更多不实证明材料导致广告作品侵害第三方合法权益的，甲方分担全部责任，乙方所为或其经甲方提供更多不实证明材料的除外。（六）乙方未尽法定的广告审查义务导致发布的广告违法，甲方可向乙方追究相应的责任。（七）因乙方未在签订合同时间内复原损坏和出现故障的设施而影响广告公布效果，以致无法同时实现广告目的的，应当按日向甲方缴付赔偿金元。（八）因不可抗力因素导致本合同无法履行的，由甲乙双方协商解决，均不承担违约责任。甲乙双方一致确认，因自然灾害、重大政治、社会活动和事件等特殊原因致使本合同无法履行的，为不可抗力，适用本条约定。第五条 合约争议化解方式 双方在履行合同中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，双方同意按以下第 种方式解决：、向 仲裁委员会提出申请仲裁；、向 人民法院提起诉讼。第六条其他签订合同事项 （一）（二）（三）第七条 附则 本合同未尽事宜，按国家有关法律和行政法规规定，由双方协商做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。甲方（章）：_ 乙方（章）：_ 地址：_ _ 地址：_ _ 法定代表人（盖章）：_ 法定代表人（盖章）：_ 委托代理人（签字）：_ 委托代理人（签字）：_ 电话：_ 电话：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 账号：_ 账号：_ 年 月 日 年 月 日 甲方(定做方)：_ 乙方(承包方)：_ 一、亮化工程内容及要求：二、承包方式：乙方发包、包料、设计、制作、加装、调试及修理不取缺口。三、总造价(总费用)为拾万仟佰拾元整。四、支付方法：五、交付时间：乙方应于_年_月_日前完工，交甲方验收。六、质保办法：质保壹_年。但因误操作、电源、人为及不可抗力的原因导致的故障，无此质保范围。七、施工保障：甲方负责施工所需水、电源。协调施工同相关单位和个人的关系，办理工商、城建、业主等相关手续，交纳相关费用，保证施工顺利进行。否则，由此造成的一切后果概由甲方承担。八：安全责任：乙方应当安全施工、科学施工、文明施工，确保自身及他人的人身安全。因乙方原因对自身或他人导致的危害，由乙方分担全部责任。九、违约责任：1、甲方不按合约建议退款或自身其他原因，导致工期延期，乙方不负责任。2、乙方不按合同要求施工，甲方有权不付款或缓付款。3、甲方应当在乙方明确提出环评建议的一周内非政府环评，并在环评合格后盖章证实。甲方未经环评而采用，乙方则视作环评合格。4、如需变更方案，乙方应征得甲方同意，否则视为违约。十、本合同在履行职责中例如出现纠纷，双方应当亲善协商化解。协商未成。可以命令仲裁化解。十一、本合同经双方签字盖章后生效，履行完毕失效。合同一式二份，附件与合同具有同等法律效力。未尽事宜，可再行商议。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 承包方（甲方）：xx 定作方（乙方）：xx 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条 甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称 型号 规格 质量建议 计量单位 数量 加工费 单位 总价 第二条 加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称 竣工时间 检验时间地点 检验标准与方法 包装标准 包装费分担 第三条 加工成品的交货时间、地点、运输方法与运费分担的定作物名称 交付时间 交货地点 运输方法 运输价款分担 第四条 乙方提供更多原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 单价 总价 图纸、技术资料及交货时间 第五条 原材料交货时间、地点、外包装、检验方法、运输材料名称 交付时间 交货地点 交付数量 外包装建议 检验方法 运输方法和运费分担 第六条 加工费支付办法与时间 第七条 乙方可于年 xx 月 xx 日前向甲方交货定金 xx 元；乙方可于年 xx 月 xx 日前向甲方交货预付款 xx 元。乙方不履行合同的，无权命令退还定金。甲方不履行合同的，除分担违约责任外，必须如数退还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，存有余款可以命令退还。第八条甲方的违约责任 1甲方例如未按合同规定的质量交货的定作物，乙方同意利用的，应按质论价；不同意利用的，甲方应负责管理维修或对调，并分担逾期交货的责任；经过修整或调整后，仍不合乎合同规定的有权退还，由此导致的损失由甲方索赔。2甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3因甲方外包装疏于导致的定作物损毁的，由甲方赔偿损失。4甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的 xx偿付违约金。5甲方无法交货的定作物的，应当向乙方偿还无法交货的定作物部分价款总值 xx的违约金。6由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任 1乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2乙方例如中途废除合约，应当偿还甲方未履行职责部分的定作物价款总值 xx的违约金。3乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4乙方例如少于合同规定日期退款，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿还违约金。5乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6乙方例如更改交货的定作物地点，应当分担因此而多开支的费用。第十条声明及保证 （一）甲方：1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2甲方签订和履行职责本合同所需的一切相关手续均已办完并合法有效率。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4甲方为签订本合同所需的内部许可程序均已完成，本合同的签订人就是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即为对合约双方具备法律约束力。（二）乙方：1乙方为一家依法成立并合法除斥的企业，有权签订并存有能力履行职责本合同。2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签订本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未做出任何不足以对乙方履行职责本合同产生关键性有利影响的裁决、判决、判决或具体内容行政犯罪行为。4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为 xx 年。一方违背上述保密义务的，应当分担适当的违约责任并索赔由此导致的损失。第十二条不可抗力 本合同所表示不可抗力就是指无法预知、无法消除、无法防止并对一方当事人导致关键性影响的客观事件，包含但不局限于自然灾害例如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件例如战争、动乱、政府犯罪行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在 xx 天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通告 1根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用 xx（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2各方通讯地址如下：xx。3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 xx 日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处置 1本合同受 xx 国法律管辖并按其进行解释。2本合同在履行职责过程中出现的争议，由双方当事人协商化解，也可以由有关部门协商；协商或协商未成的，按以下第 xx 种方式化解：（1）提交 xx 仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院控告。第十五条解释 本合同的认知与表述应当依据合约目的和文本原义展开，本合同的标题仅就是为了写作便利而设，不应当影响本合同的表述。第十六条补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规继续执行，法律、法规未并作规定的，甲乙双方可以达成一致书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具备同等的法律效力。第十七条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人盖章并盖章公章之日起生效。有效期为 xx 年，自 xx 年 xx 月 xx 日至 xx 年 xx 月 xx 日。本合同原件一式 xx 份，双方各谓 xx份，具备同等法律效力；合约副本 xx 份，送来 xx 存留一份。承揽方（盖章）：定作方（盖章）：法定代表人（盖章）：xx 法定代表人（盖章）：xx 地址：地址：xx 年 xx 月 xx 日 xx 年 xx 月 xx 日 签订地点：签订地点：委托方：_ 纺织器材厂(甲方)承揽方：_ 电镀厂(乙方)1.加工的项目、产品名称、规格 数量 价格、交货期：2.质量标准：乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之，但损坏件必须归还甲方。3.原料供应：加工用锌块由甲方供应。4.交货方式：由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。5.质量环评方法：顺利完成加工后由甲方按质量标准环评。6.结算方式：通过银行托收。7.违约责任：甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应当按规定日期顺利完成;逾期由乙方经济负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之 缴纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交货乙方加工物品，因而导致乙方停建损失，应当按实际损失赔偿。甲方：_ 纺织器材厂 乙方：_ 电镀厂 法定代表人：_(盖章)法定代表人：_(盖章)地址：_ 地址：_ 银行帐号：_ 银行帐号：_ _年_月_日 委托方：_ 承担方：_ 签定地点：_ 签订时间：_年_月_日 依照合同法、广告法、加工承包合约条例等有关法律规定，经双方协商，签定本合同，共同严格遵守。第一条广告承揽要求 1、项目（媒介）：_ 2、广告内容及有关证件的名称、编号：承揽方应按广告法规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假的证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。3、公布地点或形式：_ 4、颜色：_ 5、规格或材料：_ 6、刊播次数、起讫时间、日期：_年_月_日 7、其他建议：_ 第二条费用及支付办法 1、费用：_ 类别：_ 单价：_ 数量：_ 金额：_ 备注：_ 设计、制作费和：_ 发布费：_ 代理费：_ 合计金额（大写）：_ 2、支付方式和期限：_ 3、承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。第三条环评方式及时间 第四条违约责任 1、委托方中途废除合约，按未履行职责部分广告费的_%，向承包方偿还违约金；少于合同规定期限退款，每逾期一天，按所欠款项的_偿还违约金。2、承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的_%，向委托方偿付违约金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的_支付违约金。3、其它违约责任按加工承包合约条例继续执行。第五条合同争议解决方式：本合同在履行职责过程中出现的争议，由双方当事人协商化解，协商未成的，按以下第_种方式处置：1、提交仲裁委员会仲裁 2、依法向人民法院控告。第六条双方商定的其他事项：第七条附则 1、本合同附件_，名称：_。2、本合同原件一式二份，合约双方各谓一份，副本_份。3、本合同有效期：自_年_月_日生效至_年_月_日终止。委托方：_ 承揽方：_ 单位名称（盖章）：_ 单位名称（盖章）：_ 运送承包合约 合同编号：_ 委托人：_ 法定住址：_ 法定代表人：_ 职务：_ 委托代理人：_ 身份证号码：_ 通讯地址：_ 邮政编码：_ 联系人：_ 电话：_ 或电子邮件：_ 帐号：_ 电子信箱：_ 承揽人：_ 法定住址：_ 法定代表人：_ 职务：_ 委托代理人：_ 身份证号码：_ 通讯地址：_ 邮政编码：_ 联系人：_ 电话：_ 传真：_ 帐号：_ 电子信箱：_ 就委托人委托承揽人迁址事宜，经双方协商达成一致如下协议：第一条搬运货物 1、货物名称：_。2、货物数量：_。3、货物价值：_。4、委托人委托搬运的物品应无违禁品及危险物品。货物目录做为本合同附件，与本合同具备同等法律效力。第二条包装 委托人应当按承揽人建议展开标准外包装。委托人应当将运送的小件物品提早装箱、整理，文件资料必须装箱封不好，电脑必须拆毁连线，所须要运送物品分散堆满。也可以由承揽人展开外包装，但外包装前要检查物品，确保安全运输。第三条服务要求 承揽人在运送过程中，努力做到服务热情周到，确保物品完整无损，顺从委托人的分配与统一指挥，将物品装箱妥当，例如在运送过程中出现遗失或损毁，承揽人应当负责管理索赔。第四条搬运日期 1、_年_月_日至_年_月_日，具体内容迁址时间等待电话通告而的定。2、承揽人装货拉出拆卸现场之后保证在_天之内运至委托人卸货工地。因气候等意外因素影响，可酌情延期。3、委托人例如须要更改运送时间的，应当于签订合同运送日期前_日通告承揽人，否则委托人应当自行缴付承揽人人民币_元的迟延费和。但严禁少于原估价总金额_%。4、搬运作业进行中，因刮风、下雨、路况等因素以致未能完成的，由双方另定时间继续完成。第五条运送地点 货物搬出地点：_。货物搬到地点：_。承揽人需依委托人的指示将承运货品搬运至指定位置。第六条运送车辆 委托人提供装货清单，承揽人按装货清单拉运。承揽人必须选用合适的吊车、板车及货车，并按委托人指定的路线运输，以确保吊卸、运输过程中的设备安全。如因承揽人不按委托人指定路线、速度行驶造成设备损坏，由委托人根据实际损坏估价，承揽人来赔偿。第七条检验 委托人应及时对送达货物进行检验，逾期未收货，应向承揽人支付保管费用。第八条费用 1、包装费用：_。2、运送费用：每车次_元人民币，按实际车次支付。车型：_。改采车次方式收费的，承揽人应当按车辆的容积，以合乎法律规定的载满方式展开。3、搬运期间，承揽人的餐饮差旅费、过桥费、通行费、油费、车辆维修费等均由其自己负担。4、承揽人应依本合同所签订合同的计价方式收费，严禁借故降价或建议任何附加费用。5、有电梯的房屋，如电梯非因承揽人的过失无法正常使用时，除前条所约定的搬运费外，均依附件搬运作业估价单约定方式另行收费。第九条支付方式 签约时预付定金人民币_元。余款人民币_元，于搬迁作业完成经委托人确认后支付，承揽人同时提供正式运输发票。甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及其有关法律，遵从公平、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就冷库聚氨酯树脂保温工程事项，以双方亲善协商达成一致一致，签定本合同。一、工程范围：1、工程名称：2、地址：3、工程建议：符合国家质量标准。a、冷库顶棚，墙体保温，容重 30-35kg。b、冷库地面保温土壤湿度 30-35kg。c、聚氨酯加阻燃剂离火自熄 3-5 秒。d、切割时间：115 秒。e、施工平整度：5-7mm。f、抗压强度：0.170.2/cm2.g、闭孔率:90%二、施式建议：1、乙方严格按照甲方要求各项保温厚度标准施工。2、乙方施工过程中甲方提供更多食宿。3、因季节施工甲方保证冷库内发泡施工温度在零上 18以上，以保证质量。4、外包装（桶）归属于乙方废旧。三、工程造价及结算方式：1、工程总耗资约 m3 每立方米元人民币。即 m3x 元/m3=元。实际树脂数以甲乙双方实际丈量为依据。2、付款方式：合同签定甲方付乙方定金 30%，款为 5 万元。材料进入现场付给工程款50%为 9 万元，工程施工完毕甲方付清乙方工程全款 20%为 3 万。四、工期；1、每天施工量约：3040m3 2、施工期间例如停水等特定原因工期延后。五、工程质量保修及期限 1、工程超过没签订合同质量条件的部分，甲方可以建议乙方出错，直至合乎签订合同条件，由乙方分担出错费用。2、工程保修期为 12 个月，正常使用出现质量问题，乙方负责免费维修（如保温层开裂，脱落）注，由于土建损坏造成的开裂，脱落乙方不任何负责。六、本合同在履行职责过程中出现的争议双方当事人协商化解，协商未成至当地人民法庭诉讼判决。七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。甲方：乙方：地址：地址：电话：电话：订立合同双方：定作人：(以下缩写甲方)定作人法定代表(负责)人：签约人：定作人承办单位：联络人：联系电话：定作人机构地址：传真电话：承揽人：(以下缩写乙方)承揽人法定代表(负责)人：签约人：承揽人营业执照：生产报刊亭许可证清：承揽人机构地址：联系人：联系电话：银行开户许可证：开户行：帐户：根据中华人民共和国合同法以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：第一条标的 乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_万元。第二条制作报刊亭的数量、规格、价格(价款单位：每个/人民币万元)1、2、3、备注：整个承包加工合约按每个报刊亭的单价为结算价，该支付价格不含：发包、包料、外包装运输、安装费、及其他有关的税费。第三条加工、制作与安装、要求 1、报刊亭加装后平衡、可信，空间利用充份，采用面积不大于_平米。2、使用材料：所有外表面使用大于_mm 厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于_%，使用_mm 弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。第四条环评标准和方法 、乙方将报刊亭样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。、甲方环评使用样品环评与成品交货环评相对比，也可以实行随机抽查。第五条交货时间和地点及包装运输要求 、交货时间：乙方必须确保在_年_月_日前全部交货。、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。、外包装运输：乙方在交货时，应付成品展开外包装，并确保信报箱在运输过程中不被损毁，例如存有损毁或变型、划出漆等由乙方负责管理质保。第六条报刊亭安装及验收与售后服务 、乙方对制作的报刊亭展开加装;、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_%做为另行维修费用，并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收);、乙方允诺为甲方制作的报刊亭因质量发生问题，_年内免费展开质保，少于_年或属于甲方原因损毁展开修理的，需要支付工本费;、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。第七条支付方式、期限及加装费用 、甲、乙双方签订的合同生效后 15 日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额 30%的预付款。、乙方交货后 15 日内，甲方再向乙方帐户划拨合约标的额 30%的价款，积累达至合约标的额的 60%。、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后 15 日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额 35%的价款，累积达到合同标的额的 95%。、余下的合约标的额 5%(_元)价款，做为乙方向甲方留出的质量保证金，一年后经甲方正常采用杜预质量问题，甲方主动将乙方余下的质量保证金，一次性划拨乙方。第八条甲方违约责任 、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意发生改变数量或发货无故退还，甲方缴付乙方合约的标的额_的违约金;、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_的违约金。第九条乙方违约责任 、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_违约金;、乙方严禁以任何方式发包或分包，例如辨认出发包或分包，甲方有权中止合约，由此导致的经济损失由乙方分担;、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_的违约金。第十条纠纷的处置 当事人从下列两种方式中选择第_种方式，作为本合同争议的解决方式。、因履行职责本合同出现的争议，由当事人协商化解，协商未成的，递交邯郸仲裁委员会仲裁;、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。第十一条附则 、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。、合约继续执行过程中甲、乙双方对具体内容制作报刊亭数量存有更改的以书面文字通告为依据，口头通告违宪，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，做出补足条款为依据，补足条款与本合同具备同等效力。甲方：乙方：签约人：签约人：签约地点：签约日期：年月日 合约编号：定做人：签订地点：承揽人：签定时间：年 月 日 第一条 承揽项目、数量、报酬、支付期限（如空格不够，可另行添加）第二条 技术标准、质量建议：_ 第三条 承揽人对质量负责的期限及条件：_ 第四条 订造人提供更多技术资料、图纸等的时间、办法及保密建议：_ 第五条 承揽人使用的材料由_提供。材料检验方法：_ 第六条 订造人（就是/否）容许承包项目中的主要工作由第三人顺利完成。可以交由第三人完成的工作是：_ 第七条 工作成果检验标准、方法和期限：_ 第八条 结算方法和期限：_ 第九条 订造人在_年_月_日前缴定金（大写）_元。第十条 定做人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。第十一条 订造人未向承揽人缴付报酬或材料费的，承揽人（就是/否）可以南武线工作成果。第十二条 违约责任：_。第十三条 合同争议解决方式：本合同在履行中出现争议的，双方协商 化解，协商未成的，依法向人民法院提出诉讼诉讼。第十四条 其他约定事项：_ 订造人：承揽人：单位地址：单位地址：法人代表：法人代表：联系电话：联系电话：篇三：承包合同范本：技术开发承包合同范本 承揽合同范本：技术开发承揽合同范本 承包合同范本：技术开发承包合同书 项目名称：_ 委托方（甲方）_ 研究开发方（乙方）_ 核对表明 一、“合同登记编号”的填写方法：二、技术开发合约就是指当事人之间就新技术、新工艺和新工艺的新材料及其系统的研究研发所签定的合约。技术开发合约包含委托研发合约的合作开发合约。三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）