建设工程招投标与合同管理期末考试B卷.pdf

云南工程职业学院 2016-2017 学年 下 学期期末考试 建设工程招投标与合同管理课程考试试卷（B）满分：100 分 考试时间：120 分钟 任课老师：考试形式：闭卷 教研室主任：分院教学负责人：专业：学号：姓名：题号 一 二 三 四 五 总分 得分 一、选择题（每小题 1.5 分，共 20 题，共计 30 分）1.资格预审的评审方法一般采用（）。A.评分法 B.投票法 C.评议法 D.举手表决 2.下列关于合同文件的表述，不正确的是（）。A.专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B.合同文件中专用条款的解释优先于通用条款 C.合同文件之间应能相互解释、互为说明 D.专用条款与通用条款是相对立的 3.根据招标投标法的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A10 日 B15 日 C30 日 D3 个月 4.当工程内容明确、工期较短时，宜采用（）。A.总价可调合同 B.总价不可调合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同 5.一般认为，投标是一种（）。A.履约 B.要约 C.要约邀请 D.竞拍行为 6.工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A20 B100 C150 D50 7.当事人采用合同书形式订立的，自（）合同成立。A双方当事人制作合同书时 B双方当事人表示受合同的约束时 C双方当事人签字或盖章时 D双方当事人达成一致意见时。A招标邀请书 B投标邀请书 C招标公告 D招标广告 8.招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（）形式予以确认。A会议 B书面 C口头 D电话 9.关于评标，下列不正确的说法是（）A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密 B.评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数 C.评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满 8 年并具有高级职称或者同等专业水平 得分 密封线 欢迎下载 2 D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 10.某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（）。A.费用由工程师承担，工期由承包方承担 B.费用由承包人承担，工期由发包方承担 C.费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D.费用和工期均由承包方承 11.建设工程施工示范文本附有三个附件，不属于其附件的是（）。A.承包人分包工程一览表 B.承包人承揽工程项目一览表 C.发包人供应材料一览表 D.工程质量保修书 12.在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（）。A.对是否参加投标作出决定 B.确定投标方案 C.办理资格审查 D.进行投标计价 13.中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担（）责任。A直接责任 B连带责任 C完成责任 D义务 14.合同争议的解决顺序为（）A.和解调解仲裁诉讼 B.调解和解仲裁诉讼 C.和解调解诉讼仲裁 D.调解和解诉讼仲裁 15.（）是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。A.招标准备阶段 B.招标实施阶段 C.定标签约阶段 D.履约阶段 16.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。A办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 17.如果投标截止日期前第 28 天后，由于法律法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（）给予补偿。A业主 B承包商 C工程师 D特殊分包商 18.下列行为不属于分包的包括（）。A总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商 B某承包商将其承包工程的劳务部分分包 C某承包商将其承包的群体工程 1/3 分包给另一承包商 D某承包商将其承包工程的设备安装部分分包 19.合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）A行政法律关系 B民事权利义务关系 C刑事法律关系 D经济侵权关系 20.施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。A专用条款通用条款中标通知书图纸 欢迎下载 3 B中标通知书协议书专用条款通用条款 C中标通知书投标书协议书图纸 D中标通知书专用条款通用条款图纸 二、判断题（每小题 1 分，共 10 题，共计 10 分）1.建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件。（）。2招标人和中标人签订合同后三个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。（）3.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金项目必须进行公开招标。（）4.依照我国建筑法，国内施工工程可以转包。（）5如果否决不合格投标者后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。招标人应当依法重新招标。（）6招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）7投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（）8FIDIC 编制的标准化合同文本，除了通用条件和专用条件以外，还包括标准化的投标书和协议书的格式文件。（）9建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。（）10索赔与反索赔具有同时性。（）三、名词解释（每小题 3 分，共 4 题，共计 12 分）1.建设工程投标：2.建设工程施工合同：3.施工索赔：4.多方案报价法：得分 得分 密封线 欢迎下载 4 四、简答题（每小题 6 分，共 3 题，共计 18 分）1.建设工程交易中心的运行原则是什么？2.施工合同文件的组成及解释顺序是什么？3.什么是无效合同？五、案例分析（每小题 15 分，共 2 题，共计 30 分）案例一：某施工单位根据领取的某 2000 m两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为 8 个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延工期，应按合同约定偿付逾期约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为赶工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的，乙方就应履行承诺，承担违约责任。（1）该工程采用固定价格合同是否合适？为什么？得分 得分 欢迎下载 5（2）该施工合同的变更形式是否妥当？为什么？（3）工程出现质量问题，乙方损失应该如何处理？某施工单位通过对某工程的投标，获得了该工程的承包权，并与建设单位签订了施工总价合同。在施工过程中发生了如下事件：事件 1：基础施工时，建设单位负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误 4 天。事件 2：建设单位因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承包方停工 10 天。事件 3：在主体施工期间，施工单位与某材料供应商签定了室内隔墙板供销合同，在合同内约定：如供方不能按约定时间供货，每天赔偿订购方合同价万分之五的违约金。供货方因原材料问题未能按时供货，拖延 8 天。事件 4：施工单位根据合同工期要求，冬天继续施工，在施工过程中，施工单位为保证施工质量，采取了多项技术措施，由此造成额外的费用开支共 20 万元。事件 5：施工单位进行设备安装时，因业主选定的设备供应商接线错误造成设备损坏，使施工单位安装调试工作延误 5 天，损失 12 万元。（1）以上各事件中，施工单位延误的工期和增加的费用应由谁来承担回答并说明理由。（2）按索赔当事人来分类包括几类？密封线 欢迎下载 6 欢迎下载 7 建设工程招投标与合同管理B 卷答案 一.单选题 1-5 ADCBB 6-10 DCBDD 11-15 AABAB 16-20 CAABD 二判断题 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.三名词解释 1.建设工程投标：投标人（或承包人）根据所掌握的信息、按照招标人的要求、参与投标竞争、以获得建设工程承包权的法律活动。2.建设工程施工合同：即建筑安装工程承包合同、是发包人与承包人之间为完成商定的建设工程项目、确定双方权利和义务的协议。3.施工索赔：施工合同的一方当事人、对在施工合同履行过程中发生的并非由于自己责任的额外工作、额外支出或损失、依据合同和法律的规定要求对方当事人给予费用或工期补偿的合同管理行为。4.多方案报价法：利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。四简答题 1.1）信息公开原则；2）依法管理原则；3）公平竞争原则；4）属地进入原则；5）办事公正原则。2.1）施工合同协议书 2）中标通知书 3）投标书及其附件 4）施工合同专用条款 5）施工合同通用条款 6）标准、规范及有关技术文件 7）图纸 8）工程量清单 9）工程报价单或预算书 3.无效合同是指带有欺诈胁迫，恶性串通，损害国家利益，损害社会公众利益，违反法律行政法规的强制性规定，都归为无效合同。欢迎下载 8 五案例分析题 案例一：1.该工程采用固定价格合同合适。因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算，工期较短，技术不太复杂，风险不大的项目，该工程基本符合这些条件。2.该施工合同的变更形式不妥当。因为，根据中华人民共和国合同法和建设工程施工合同的有关规定，建设工程施工合同应当采取书面形式，合同变更也应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但是事后应该予以书面形式确认，否则，在合同双方对合同变更内容有争议时间，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中，甲方要求临时停工，乙方也答应，是甲乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定的为准 3.工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担 案例二：1.事件 1：建设单位应给施工前段时间补偿工期 4 天和相应的费用。理由：钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成该工作延误，是属于建设单位的责任。事件 2：应由建设单位承担施工前段时间延误的工期和增加的费用的责任。理由：这是因建设单位的原因造成的施工临时中断，从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加，因而应由建设单位承担。事件 3：应由材料供应商承担违约金，自己承担工期延误和费用增加的责任。理由：材料供应商在履行该供销合同时，已构成了违约行为，所以应由材料供应商来承担违约金；而对于延误的工期来说，材料供应商不可能去承担此责任，反应在建设单位和施工笋位的合同中，属于施工前段时间的责任，应由施工单位承担责任。事件 4：应由施工单位承担由此造成的费用增加的责任。理由：在签订合同时，保证施工质量的措施费已包括在合同价款内。事件 5：应由建设单位承担由此造成的工期的延误和费用的增加。理由：建设单位分别与施工单位和设备供应商签订了合同，而施工单位与设备供应商不存在合同关系，无权向设备供应商提出索赔，对施工单位而言，应视为建设单位的责任。2.索赔按索赔当事人来分类包括：承包人与发包人之间的索赔，承包人与分包人之间的索赔，承包人与供货人人之间的索赔，承包人与保险人之间的索赔