太阳能工程安装合同标准范本(2篇).pdf

第 1 页 共 8 页 太阳能工程安装合同标准范本 建设单位：_(以下简称甲方)施工单位：_(以下简称乙方)维修单位：_(以下简称丙方)根据中华人民共和国民法典等有关法律、法规的规定，遵循平等、公平和诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告，未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方委托_负责对其进行维修服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能维修、安装工程达成如下协议：第一条 1、工程名称：太阳能维修、安装工程 2、工程地点：_ 3、维修范围和内容：对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修，重点维修项目：_集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。第二条 工程材料供货与安装方式：本工程材料全部由丙方向甲方提供，_负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责，_保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。第 2 页 共 8 页 第三条 产品名称、型号、单位、数量、金额：备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。第四条 产品的质量、技术标准：按照_省企业产品标准执行。第五条 产品的运输方式、到货地点、交货方法：1、运输方式：_汽车运输至甲方指定的交货地点。2、到货地点：_。3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。第六条 验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向_在场人员提出。第七条 太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币 圆整(_);付款方式：由甲方向_银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。1、合同签订之日起 7 个工作日内甲方向_支付合同总价款的_%，即人民币：_元(大写：_)作为预付款;2、待设备材料进场验收合格后，_个工作日内甲方向_支付合同总价款的_%，即人民币：_元(大写：_)作为工程进度款;第 3 页 共 8 页 3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后，_个工作日内甲方向_支付合同总价款的_%，即人民币：_元(大写：_);4、质量保证金_%，即人民币：_元(大写：_)质保期6 个月，满后无质量问题在 10 个工作日内一次付清;5、上述付款_需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。第八条 产品质量责任和售后服务条款：1、产品自验收合格之日起 6 个月内为质量保证期。2、_提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，_负责维修，更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题，则_收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，_为甲方提供终身有偿维护服务。第九条 工程工期及施工要求：1、施工周期 5 天，若_未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将给予 500 元天罚款。2、甲方为施工工人提供住宿，保证施工现场所用水源、电源，并提供施工过程中其他必要的协助。3、_应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并承担相应责任。第 4 页 共 8 页 4、_应注意安全文明施工。因_原因造成的安全事故由_自行负责。第十条 违约责任：1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的，每迟一天，甲方应向乙方或_(设备材料款向乙方，工程款向_)支付设备材料款或工程进度款的 5 的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的 30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和_有权终止合同，且甲方应承担乙方和_的经济损失。2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣 12 人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件承担所有维修费用，延期超过_天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。3、丙方责任：因_原因未能按时完工，每延迟一天，甲方将给予_元天罚款，延期超过_天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。第十一条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。第 5 页 共 8 页 第十二条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第十三条 本合同自三方签字盖章之日起生效。第十四条 本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 太阳能工程安装合同标准范本（二）甲方：_ 乙方：_ 根据中华人民共和国民法典和有关法律的规定，双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同，共同遵守。一、工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 二、合同价款及产品 1、合同价款：_ 元(大写：_元整)。第 6 页 共 8 页 2、产品及价格：_品牌)吨保温水箱一台，每吨单价_元)。空气能 5P 机一台，单价。注：2.1 本工程价款已含税金，并开具工程发票。2.2 工程价款中含：运输费、安装工时费、调试费、检测费等。三、合同工期 1、合同签定后，备料期为_天，安装工期为_天，计划安装时间为_年_月_日至_年_月_日，具体甲方提前 5 天通知乙方。四、工程款支付：甲方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。1、合同签订生效后，首付预付款_元(大写：_)。2、货到安装地点后付款_元(大写：_)。3、安装完毕调试运行正常后，甲乙双方检验合格一次性付清尾款_元(大写：_)。注：若甲方不按合同履行付款，有权撤回设备。五、保修与售后服务 1、自安装完工之日起，热水器整机保修_年，配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修_年。2、规定保修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可维修。3、下列情况不属于维修范围，可提供修理服务，但要收取材料费：第 7 页 共 8 页(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。(2)未经本公司许可，自行或非本公司特约安装维修点安修造成的损害。(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。4、在保修期内，乙方接到通知 48 小时内必须到现场处理。六、双方职责 1、甲方职责 1、按本合同规定办理工程款支付手续。2、协调总包单位提供监时堆放场地。3、协调总包单位提供电源接口。4、工程安装时，所使用的水电费用。2.乙方职责 1、乙方需配专业技术人员进行施工安装，在规定的合同工期内完成该工程。乙方在施工过程中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。七、违约责任 除不可抗力及政府政策行为原因，双方应严格按照合同条款履行义务，不得违约，否则守约方有权按合同总造价的_%向违约方追究违约责任，违约金不足弥补损失的应赔偿不足部分的损失。八、合同终止 第 8 页 共 8 页 九、其 他 1、双方如有新的约定，应签订本合同的补充协议，其同样具有法律效力。本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决;协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。2、本合同自双方签字盖章之日起生效，款项付清后失效。本合同一式二份，甲方壹份，乙方壹份。甲乙双方合同权利义务履行完毕，本合同终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日