桥梁建设工程项目施工承包协议(标准版).docx

word版本可修改、可编辑桥梁建设工程项目施工承包协议（合同、协议书范本）甲 方：*单位或个人乙 方：*单位或个人 签订日期： *年*月*日 签订地点： *省*市*地 桥梁建设工程项目施工承包协议 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国民法典相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就本工程的有关事宜达成如下合同条款： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程总造价：总造价中包括各种材料费、运费、试验费、加工安装费、税金等。乙方向甲方开具正规发票。 4、工程内容：详见乙方提供的工程图纸及预算书(不含刷油、防腐、隔热保温及管道支架、顶管)。 5、承包方式：包工、包料。 6、质量要求：符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求。 7、合同工期工期：安装工期为天，开工时间根据甲方书面通知进场施工，阴雨天顺延。 第二条双方责任和义务 1、甲方责任和义务 (1)向乙方提供设备、材料的存放地点; (2)协调施工现场不同施工单位的交叉作业的关系，及时处理有关问题，乙方负责本工程与市政、规划、城管等有关部门协调工作; (3)按合同约定向乙方支付工程款。 (4)在乙方工程完工后，甲方组织人员对其工程质量进行验收。 2、乙方责任和义务 (1)施工过程中的用水，用电由甲方提供; (2)乙方按图纸施工，如有变更，必须有甲方书面签证，否则发生的一切费用均由乙方承担。 (3)乙方必须对管理人员及施工人员的安全施工由乙方承担; (4)工程竣工后，向甲方提供所有的工程验收资料; 第三条工期约定 1、乙方在合同签订后，应严格按照确定的合同工期开展施工; 2、因甲方原因而造成的停工，除工期按竣工的天数向后顺延外，甲方还应承担乙方由此造成的实际损失; 3、如遇不可抗力因素，而造成乙方无法施工的，可经双方协调并通过书面形式确定顺延工程期限。工期予以顺延。 第四条工程质量及保修约定 1、本工程施工工艺、原材料及施工质量，乙方保证符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求; 2、验收后如因乙方原因造成返工的，乙方承担返工费用和义务。 3、本工程保修期为壹年。 第五条付款方式合同签订三日内付工程款总价，工程安装完成总工程量的80%时付总价款一次性。 第六条合同履约保证 1、本合同自双方签订之日起，甲乙双方须本着诚信的态度如实履行本合同。如因甲方资金不到位，乙方有权停止施工，延误工期由甲方负责。 2、本工程在合同签订后须在一年内施工完成。如未全部完工，对剩余工程量，依据当时市场价格重新计划，价格上浮在5%以内不予调整，超过5%按实调整计价。 第七条争议的解决办法 1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商调解的办法解决; 2、甲乙双方协商或调解不成时，应向工程项目所在地的人民法院起诉。 第八条其他 1、本合同甲方委托;乙方委托为项目责任人，电话：双方项目责任人对本工程现场问题的处理，具有法律效应; 2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，并与本合同具有同等效力; 3、本合同其他未言明事项，一律按中华人民共和国民法典规定执行; 4、本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章后生效，至合同工程竣工验收，保修期满后自然失效。 5、双方确认的工程预(决)算表是本合同的有效组成部分。 6、本合同一式贰份，双方各执壹份，并严格执行。 甲方(盖章)签字： 乙方(盖章)签字： 第5页，共5页