室内装饰设计协议书室内装饰设计协议书范文(四篇).docx

室内装饰设计协议书室内装饰设计协议书范文(四篇)室内装饰设计协议书 室内装饰设计协议书范文篇一 承包方(乙方)：_ 根据中华人民共和国民法典、建筑装饰装修治理规定和其它法律、法规，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.、工程名称： 1.2、工程地点： 1.3、承包范围： 1.4、承包方式： 1.5、工期：_天，本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。 1.6、工程质量： 1.7、合同价款(人民币大写)：_ 第2条甲方工作 2.、开工前_天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进展现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，消退影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用留意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。【.整理该文章，版权归原、原出处全部。】 2.2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3、托付监理公司进展工程监理，监理公司任命为监理工程师。其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_份。 2.4、负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。 2.5、如的确需要拆改原建筑物构造或设备管线，负责到有关部问办理相应审批手续。 2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。 第3条乙方工作 3.1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度规划，交甲方审定。 3.2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。 3.3、严格执行施工标准、安全操作规程、防火安全规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。 3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场治理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。 3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物构造及各种设备管线。 3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展爱护。 第4条关于工期的商定 4.、甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。 4.2、因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)。工期相应顺延。 第5条关于工程质量及验收的商定 5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收标准(73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(30-88)等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。 5.2、本工程质量应到达国家质量评定_标准。 5.3、甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。 5.4、由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 5.5、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 5.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。 第6条关于工程价款及结算的商定 6.、双方商定本合同价款采纳第_种： (1)固定价格。 (2)固定价格加_%包干风险系数计算。包干风险包括_内容。 (3)以可调价格:根据深圳市有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进展调整和竣工结算。 6.2、本合同生效后，甲方分_次，按下表商定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。 拨款分_次进展，拨款_%金额 6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在_天内， 结清尾款。 第7条关于材料供给的的商定 7.、本工程甲方负责选购供给的材料、设备(见附表一)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。凡商定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供给的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 7.2、凡由乙方选购的村料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 第8条有关安全生产和防火的商定 8.、甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计标准。 8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、标准。 8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计标准，导致发生安全或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。 8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第9条嘉奖和违约责任 9.、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_元。甲方不按合同的商定拨付款，每拖期一大，按付款额的_%支付滞纳金。 9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。 9.3、乙方根据甲方要求，全部或局部工程工程到达优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。 9.4、乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 9.5、甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失。 9.6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。 9.7、因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第10条争议或纠纷处理 10.、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解 室内装饰设计协议书 室内装饰设计协议书范文篇二 住宅精品装饰装修协议 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国民法典及有关法律、法规的规定，双方在协商全都的根底上，就装修工程的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程地点： 1.2工程内容： 1.3工程承包方式： 1.4工程期限月，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日 1.5合同价款：本合同工程总造价为(小写)：元，大写￥ 其次条甲方义务 2.1负责协调施工队与邻里及城管之间的关系。 2.2参加工程质量和施工进度的监视，负责竣工验收。 第三条乙方义务 3.1施工中严格执行安全施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程。 3.2严格执行有关施工现场治理的规定，不得扰民及污染环境。 3.3保证施工现场的干净，工程完工后负责清扫施工现场。 第四条工程变更工程工程及施工方式如需变更，双方应协商全都，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。 第五条工期延误 5.1对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延： (1)工程量变化和设计变更; (2)不行抗力; (3)甲方同意工期顺延的其他状况。 5.2因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延; 5.3因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期协商顺延,同一质量问题其次次整改工期不顺延。 第六条工程验收 6.1工程竣工后，乙方应准时通知甲方验收。 6.2本工程自验收合格双方签字之日起保修期为六月，六月后为有偿修理。 第七条付款方式 7.1工程完工验收合格后，扣除保证金后(总款5%)付清剩余工程款元(小写：) 7.2乙方须向甲方供应正规广告类发票结款 第八条附则 8.1本合同自双方签字、盖章之日起生效。合同履行期间，双方均不得随便变更和解除合同。 8.2如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 8.3本合同正本一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。 甲方(盖章)乙方(盖章) 托付代理人：托付代理人： _年_月_日_年_月_日 室内装饰设计协议书 室内装饰设计协议书范文篇三 住宅精品装饰装修合同 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国民法典及有关法律、法规的规定，双方在协商全都的根底上，就装修工程的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程地点： 1.2工程内容： 1.3工程承包方式： 1.4工程期限月，开工日期年月日，竣工日期年月日 1.5合同价款：本合同工程总造价为(小写)：元，大写￥ 其次条甲方义务 2.1负责协调施工队与邻里及城管之间的关系。 2.2参加工程质量和施工进度的监视，负责竣工验收。 第三条乙方义务 3.1施工中严格执行安全施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程。 3.2严格执行有关施工现场治理的规定，不得扰民及污染环境。 3.3保证施工现场的干净，工程完工后负责清扫施工现场。 第四条工程变更工程工程及施工方式如需变更，双方应协商全都，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。 第五条工期延误 5.1对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延： (1)工程量变化和设计变更; (2)不行抗力; (3)甲方同意工期顺延的其他状况。 5.2因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延; 5.3因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期协商顺延,同一质量问题其次次整改工期不顺延。 第六条工程验收 6.1工程竣工后，乙方应准时通知甲方验收。 6.2本工程自验收合格双方签字之日起保修期为六月，六月后为有偿修理。 第七条付款方式 7.1工程完工验收合格后，扣除保证金后(总款5%)付清剩余工程款元(小写：) 7.2乙方须向甲方供应正规广告类发票结款 第八条附则 8.1本合同自双方签字、盖章之日起生效。合同履行期间，双方均不得随便变更和解除合同。 8.2如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 8.3本合同正本一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。 甲方(盖章)乙方(盖章) 托付代理人：托付代理人： 年月日年月日 室内装饰设计协议书 室内装饰设计协议书范文篇四 住宅混搭风格装饰装修协议书 发包方(简称甲方)：_ 承包方(简称乙方)：_ 依据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保_、中华人民共和国价格法、_市爱护消费者合法权益条例以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况 1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政治理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。 2、装饰施工地点：_. 3、住房构造：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。 4、承包方式：_(包工包料、清包工、局部承包)。 5、总价款：￥_元，大写(人民币)：_ 6、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，_工期_天。 二、关于材料供给的商定 1、甲方供应的材料：本工程甲方负责选购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方商定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 3、乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 三、关于工程质量及验收的商定 1、本工程由_方设计，施工方案。 2、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方担当，工期顺延。 3、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提前与乙方联系，在签订工程工程变更单后，方能进展该工程的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。 5、工程验收甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。 6、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须准时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应成认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。 四、有关安全生产和防火的商定甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任感，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 五、关于工程价款及结算的商定工程款付款方式按以下方式支付 (1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付_元，其次次付款时扣除。 (2)其次次合同签定后开工前二至五天支付工程总造价_%合计_元。 (3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价_%合计_元。 (4)第四次竣工验收当天支付工程总造价_%合计_元。 (5)增加工程工程款支付方式，当签订工程变更表时候，一次性支付增加工程工程价格100%2、工程保修期两年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订工程保修单(详见附件)，保修期从竣工验收签章之日起算。 六、其它事项 1、甲方工作 (1)甲方应在开工前_天，向乙方供应经物业治理部门认可的施工图纸或做法说明_份，并向乙方进展现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明使用留意事项。 (2)做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。 (3)如的确需要拆改原建筑物构造或设计管线，负责到所在地房管部门或物业治理部门办理相应审批手续，并担当有关费用。 2、乙方工作 (1)参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。 (2)指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应准时书面通知甲方。 (3)未经甲方同意和所在地房管或物业治理部门批准，不得随便拆改原有建筑承重构造及各种共用设备管线。 七、违约责任 1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%_支付违约金。 2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。 3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重构造及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担当责任。 4、乙方擅自拆改原有建筑承重构造或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当责任。 八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。 九、合同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商全都后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。 十、其他本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。 甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_ 日期：_年_月_日