工地施工安全责任书范本工地施工安全责任书(三篇).docx

工地施工安全责任书范本工地施工安全责任书(三篇)关于工地施工安全责任书范本一 乙方：_ 一、工程工程 本工程全部工程的施工由乙方负责。 二、工程承包形式 以轻工形式承包。 三、工程质量 本工程为合格工程，乙方严格按施工标准和图纸进展施工，严把工程质量关。因施工质量造成返工，损失由乙方担当，并对乙方_-_元/次的罚款。 四、工程日期：自开工之日起至_年_月_日交付使用。 五、材料治理 本工程中主要材料有甲方购进。乙方负责验收和监视材料的质量、数量、单价及材料购进后的保管、使用。以甲乙双方签字的收料单依据施工定额进展工程结算。 材料保管乙方要严格治理，出库、领料要有专人负责。严禁丧失和铺张。进入工地后，场内材料所发生的全部费用由乙方担当，因治理不善，交付乙方入库后，如有丧失、铺张和超预算使用，由乙方担当赔偿责任。 六、机械治理 工程中全部机械及脚手架、模板、起重设备由乙方负责。 七、结算方式 本工程依据定额，按工程进度和实际工程量，对人工费、机械费、脚手架、模板、土建工程的水电费进展结算，按甲方支付力量进展付款。乙方发生费用的_%为质保金，质保期满_年后全部付清。 八、费用提取 土建工程按乙方实际发生的工程量取企业治理费_%，人工费按实际工程量每工日取_元，利润按乙方实际发生的费用取三级，税金按乙方实际发生费用取费。机械费、模板费等执行费用定额。 九、水、电费由乙方负责向当地供电部门进展结算。 十、安全责任 乙方肯定留意施工安全，按标准施工避开一切事故的发生，对于施工中消失的一切大小事故，均有乙方负责，甲方不负一切责任(另签安全责任书)。 十一、其它 起重设备的使用费依据定额结算(包括设备的进出场运输费用、安拆费用及设备根底的钢筋混凝土浇筑)。 十二、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，签字盖章后生效。本合同未尽事宜，按合同法执行或双方协商解决。 甲方签字(盖章)：_ _年_月_日 乙方签字(盖章)：_ _年_月_日 关于工地施工安全责任书范本二 甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依据民法典和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称：_县飞龙铝塑型材销售中心 。地 点： _县建材市场院内 。 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。 五、 付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。 六、总工期要求 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一公平开工条件。 2.甲方应按合同付款方式准时支付乙方工程款，若甲方不按合同商定支付工程款，导致施工无法进展，乙方可停顿施工，由甲方担当已完工程损失和乙方全部经济损失。 八、乙方责任 1.乙方应根据合同商定工期内施工完毕，并符合验收要求。 2.因乙方缘由造成工程质量问题和工期延误，由乙方担当责任：质量问题由乙方修理解决至合格。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应根据图纸细心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方缘由造成的安全事故均由乙方负责。甲方不担当任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修_年。 十、争议及解决方法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议： 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向商定的仲裁委员会申请仲裁; 其次种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。十 一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 关于工地施工安全责任书范本三 甲方：_ 乙方：_ 为了切实加强施工现场安全生产治理，依照中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国民法典以及建立工程安全生产治理条例建立部施工现场临时用电安全技术标准(jgj46-88)、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)，双方本着公平、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和治理规定，对乙方施工现场和区域进展全面的安全生产治理和监视检查并对施工现场临时用电进展安全检查与指导。 2、准时订正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并根据有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方供应施工现场生产安全事故应急救援预案。 4、建立健全施工现场各项安全生产治理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动爱护用品的使用和危急预知工作提出指导意见，并监视落实状况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极供应帮忙。 7、向乙方供应电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、根据有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进展监视和检查。发觉乙方在临时用电中存在隐患必需责成乙方以整改。并监视整改落实状况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进展存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和治理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产治理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术标准和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面治理责任。 2、听从甲方安全生产治理。 3、乙方必需为施工作业人员参与人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方担当事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 三、协议内容： 1、登高上架要求 (1)施工采纳的脚手架、安全网必需由专业人员搭设，由工程经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。 (2)高空作业时，严禁立体穿插作业。水平作业时，各工位间必需有肯定的距离，作业人员必需配备相应劳动爱护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。 (3)进入施工现场的人员必需佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必需正确使用安全带，安全带应高挂低用。 (4)工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进展书面安全技术交底，并履行签字手续外，必需各施工班组长向施工人员进展班组交底及履行签字手续。 (5)特别工程施工工程如;电气、易燃、易爆容器、管道等，必需持有效证件及上岗证的专业人员操作。 2、用电要求 (1)配电箱的箱柜门处应出名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。 (2)配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。 (3)电工和用电人员用电时，必需按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。 (4)施工现场下班停顿工作时，必需将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停顿工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，临时不用的配电装置也应断电上锁。 (5)配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随便改动、并不得随便挂接其他用电设备。 (6)配电装置的漏电爱护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可连续使用。 (7)用电设备的爱护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。 (8)使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。 (9)现场临时用电及照明必需由工程经理同意，由专业电工按jgj46-88施工现场临时用电安全技术标准要求进展操作。 3、电焊机使用要求 (1)操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。 (2)全部交、直流电的金属外壳，都必需实行爱护接地或接零。焊接的金属和构造本身接地。 (3)电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。 (4)遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停顿室外焊接，雨雪后应先去除施工地点的积水、积雪前方可施焊。 (5)焊接时，操作人员应穿戴好全部防护用具。 (6)各种用电设备，照明设备在露天使用时必需设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必需齐全。 4、室外吊篮施工要求 (1)施工前必需检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必需进展除锈补焊、更换等，方可使用。 (2)上架的施工人员，必需穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。 (3)吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用牢固的绳索或挂钩固定在吊篮上。 (4)进入施工现场的操作人员必需由经过专业培训的娴熟工人进展施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。 (5)吊篮四周必需设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。 5、文明施工要求 (1)进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进展各种赌博等违法违章行为，轻者去除现场，重者送执法机关依法处理。 (2)寝室休息时间，除夜间加班外，必需保证晚上十点后休息，以保证其次天的工作精神状况。 (3)严禁带病上岗操作，一经发觉必需由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证全部施工人员的人身安全。 (4)施工现场严禁随地大小便。 (5)严禁现场人员消失偷盗工具及材料现象，一经发觉，必需去除现场，并视情节对班组负责人进展肯定的经济惩罚。 (6)施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。 6、施工现场环境要求 (1)施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。 (2)施工现场细颗散体材料装卸运输时，必需实行遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。 (3)施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必需做防水处理，容量必需做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危急化学物品。 (4)施工现场各种机械使用时必需实行有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械实行封闭措施。 (5)在简单产生粉尘的场所，施工人员必需佩带防护口罩，并实行有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体安康。 7、工程质量的要求 工程质量应符合国家现行施工验收标准(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程工程安全技术要求和需要，必需到达专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之材料铺张及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。 本协议与双方签定的施工合同时效一样，本协议书一式_份，甲乙双方各保存_份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。 甲方：(签字)_乙方：(签字)_ 联系电话：_联系电话：_ _年_月_日_年_月_日