建筑工程劳务分包协议范本建筑工程劳务分包合同书(13篇).docx

建筑工程劳务分包协议范本建筑工程劳务分包合同书(13篇)建筑工程劳务分包协议范本 建筑工程劳务分包合同书篇一 代表人： 通讯地址： 联系电话： 劳务分包人(乙方): 资质证书号码: 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 通讯地址： 联系电话： 依照_、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，鉴于以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，双方就分包事项协商达成全都，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1、工程名称： 2、工程概况： 3、分包工作内容： 4、范围包括： 5、工程监理单位(全称)： 6、工程质量标准： 其次条作业人员承包人依据工程需要向发包人供应作业人员共_名。 第三条合同工期 1、开工日期：_年_月_日开工。 2、竣工日期：_年_月_日竣工。 3、总工期为：日历天_天。 4、阶段性工期目标：以甲方阶段施工规划为准。 第四条承包方式与工程造价 1、承包方式：综合单价承包，工程工程承包单价详见附件一工序单价承包一览表。清单所列单价应视为包括了为实施和完本钱工程所进展的全部工作工程。 2、工序单价包含的内容：指完成合格的工程工程且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的治理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场治理、施工调遣、小临设施、施工风险、本钱节省形成的利润，工程完毕后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3、本合同施工均含完本钱项工作全部的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或示意与本工程有关的全部责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列工程外，其他与本工程工程内容有关的施工工程应人微言轻完本钱项工程的帮助工作，不再另行计价。 4、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不行抗力，双方协商解决(不行抗力是指当事人不能预见、不行避开、不能克制的事情)。本工程营业税、城市建立维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。 第五条合同价款的结算和支付 1、结算、决算资料： 承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 2、合同价款的结算和决算： 发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 3、合同价款的支付： 合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。 合同价款的支付必需以银行转账的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 1、安全施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 2、重大伤亡及其他安全事故处理： 3、发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 4、根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 5、对本工程的安全生产标准，双方商定如下：_. 第七条工程质量、验收与保修 1、工程质量应到达设计图纸要求及商定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不全都，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 2、承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续前方可连续施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。 3、分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 4、对本工程的质量标准，双方商定如下：_。 第八条履约保证金 1、合同签订之前，乙方必需向甲方交纳不少于合同造价10%的履约保证金(若乙方以进场设备作为抵押，应根据_规定到国家相关部门办理抵押手续)。 2、若乙方因自身缘由不能按期进场或不能连续完本钱工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害，甲方有权拘留局部或全部履约保证金，剩余局部在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。 3、乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，消失所雇佣民工或债主到甲方索要欠款，甲方将从履约保证金中代付相关款项，并加扣5%的手续费，缺乏局部从保存金中扣除。剩余的履约保证金在工程完毕并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清。 第九条施工图纸 1、甲方在开工前5天内，向乙方供应一套复印的施工图纸。 2、甲方供应的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据，正式开工前由乙方会同甲方共同批阅，施工中如有疑问准时向甲方专业工程师请示，由甲方专业工程师负责解释。 3、非经甲方供应的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工依据。 4、变更设计按甲方专业工程师书面供应的变更设计文件为准。 5、乙方因施工需要依据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必需报请甲方审核批准前方可使用。 第十条材料设备的供给 (一)甲方供给的材料、设备 1、甲方供给的主要材料设备，按附件二甲供材料设备单价汇总表计算，相应款项在甲方拨付乙方工程款时予以扣除。未列明的材料原则上由乙方自行选购，但对工程质量或工程进度会有重大影响的材料仍由甲方统一选购。 2、水电由乙方自行解决，若利用甲方供电的，电费按1.0元/度收取，用电数量为正常消耗量加损耗量。 (二)乙方的材料、设备 1、乙方按合同规定选购的材料和设备必需满意设计和标准的要求，并提_品合格证明及检验材料。托付甲方进展检验的，费用由乙方担当，自行检验的工程，其材料、设备应满意业主、设计、监理要求，并应得到以上部门的认可，否则甲方按使用不合格材料、设备处理。 2、由于乙方缘由或技术需要拟代用的材料，必需报请甲方批准，超支的费用由乙方担当。 第十一条乙方驻工地代表和主要人员 1、乙方驻工地代表姓名：_，身份证号码_。 2、乙方驻工地技术负责人姓名：_，身份证号码_。 第十二条甲乙方的工作及责任 (一)甲方工作及责任 1、申请工程开工报告，审批单位工程和单项工程开工报告。 2、编制工程实施性施工组织设计，审查乙方报送的工程施工方案，并监视实施。 3、负责对乙方进展施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及安全文明施工进展监视。 4、按本合同商定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。 5、甲方及监理人员对乙方的任何认可和指导均不能免除或削减乙方按合同规定应负的任何责任和义务。 6、依据施工现场状况准时会同监理进展检查验收。 (二)乙方工作及责任 1、编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织实施。 2、负责工程局部测量和施工中的放样及试验检验工作，并担当相应的费用，协作甲方做好测量和试验工作，听从甲方的监视和检查。 3、听从甲方在施工中的统一调度，处理好与本工程段其他施工队伍的关系。处理好与其他工程工程施工干扰问题，听从甲方统一调度，不得以此为理由要求甲方增加相关费用。 4、严格根据设计文件和实施性施工组织设计要求进展施工，确保工程创优目标，按合同商定时间完工和交付使用(包括阶段性进度规划)。 5、时提报计量支付报表资料，办理工程价款结算和竣工结算。 6、乙方撤场之前必需将当地的民工费、材料费等外欠款清还完毕，保证不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉，否则甲方有权要求乙方担当赔偿责任。 7、时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资。因拖欠民工工资造成不良影响或恶劣后果的，其责任由乙方自负，给甲方造成影响的乙方必需担当相应责任。乙方必需对所使用的民工就工资发放，运行妥当解决，春节前甲方对乙方支付的工程款，乙方必需优先考虑民工工资。 第十三条工程检查与签证 1、甲方专业工程师在对工序检查前，乙方应严格自检。 2、乙方自检合格以后，按规定格式填写工序检查证及附件后(检查证的填写格式及其完备性、文整要求要听从甲方的指导与监视检查，否则甲方有权要求乙方改正)，通知甲方专业工程师到现场进展检查，验收合格前方可下道工序施工。检查不合格或检查证及附件与实际不符，甲方专业工程师不予签证，待乙方改正后重新检查，合格前方可签证。 3、乙方未按规定通知甲方专业工程师到现场进展检查即进展检查即进展后继施工的工程需要新检查及返工的费用均由乙方负责，并赐予乙方不少于_元/次的惩罚。 第十四条工程转包与分包 本工程不允许分包或转包，若乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。 第十五条补充协议 1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决并依据实际和需要签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。 2、经双方确认的电报、会议纪要、施工图表、技术交底部是合同的组成局部。 第十六条争端与解决 1、本合同具有法律效力，任何乙方违反合同的商定，对方均可提出协商，协商不成可依法申请调解、_、诉讼。 2、在本工程业主没有拨付保存金前，乙方不能以甲方拖欠工程款为由到法院起诉。 3、本合同发生诉讼，选择法院是_省_市人民法院。 第十七条合同的生效和终止 1、本合同由甲方、乙方均签章之日起生效。全部工程竣工验收合格、保修期满并将工程结算费用支付完毕后合同终止。 2、本合同一式_份，甲方_份，乙方_份，双方共同遵守。 甲方(盖章)： 甲方代表(签字)： _年_月_日 乙方(盖章)： 乙方代表(签字)： _年_月_日 建筑工程劳务分包协议范本 建筑工程劳务分包合同书篇二 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同治理条例及有关规定，结合本工程详细状况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：史家庄小区区1#2#3#楼 二、工程地点：福山城里街西首 三、施工工期： 依据甲方与业主的总承包合同确定。 乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后一周内进场。终止日期依据工程进展甲方确定。 四、承包范围 1、工程范围：在业主规定甲方范围内的史家庄小区区1#2#3#楼工程的土方清基及回填工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、脚手架工程及现场安全文明施工。 五、工作内容 1、施工预备工作 依据施工组织设计要求的场地平坦、现场临时排水设施、生产临建搭设及撤除、临时用电用水的接通、撤除等工作内容。 2、土方清基及回填工作内容 (1)清基：协作土方施工单位的清基工作，开挖及转运根底承台的土方(包括机械开挖土方以外的其它土方开挖和回填工作)。 (2)垫层：垫层的平坦、夯实。 (3)协作土方施工单位的土方回填，如采纳人工回填时，另行协商费用。 (4)协作根底施工的其它局部工作。 3、砼工程工作内容： (1)施工预备：熟识施工图纸，依据甲方施工员放出的主轴线和掌握标高，负责各轴线的放线工作及标高点的转点工作。领退料具，做好施工前预备工作。本工程采纳商品砼(少量零星构件采纳现场自拌砼)，砼输送泵。 (2)搅拌：砂石等原材料的装卸、运输、过磅、过斗、人工加水，调加外加剂，出料口扒溜子，机具冲洗等。若采纳商品砼，免除该工程工作内容。 (3)振捣：砼的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环穿插道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，去除模板内杂物和撒在模板外的砼，并浇水潮湿，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，砼的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等甲方供应试验员。砼工须提前30分钟做好预备工作。 (4)运输：包括砂、石、水泥、掺合料、外加剂等材料以及成品砼场内外全部水平、垂直运输。采纳商品砼时，则包括输送搅拌车、泵车垫楞、放、收卸料滑槽，搭、拆砼输送管架，安装、拆卸、清洗输送管等。无论采纳何种方式，均包括一切协作用工。全部材料不计二次转运费。 (5)清理：砼浇筑前去除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线掌握;砼浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼;清理或清洗振动器、振动棒、砼输送管、料斗、滑槽、配料场;在甲方指导下自行清凿可能消失的胀模砼及修补，处理砼缺陷等，全部废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 4、模板工程(含木制工程)工作内容 (1)预备工作：熟识施工图纸，协作本工程施工员操平放线，限数、限次、限量，领退料具，做好施工前预备工作。 (2)模板及木制作：选、配料;划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带;垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。 (3)安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。 (4)撤除：撤除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。 (5)再次安拆：包括第一次安装和最终一次撤除。 (6)运输：包括场内全部模板的水平及垂直运输。全部材料不计二次转运费。 (7)清理：清理与修整模板，清理模板干结水泥及砂浆，模板刷隔离剂(每周转一次刷一次);支、拆模后清理区域范围内全部木屑、废渣等垃圾;撤除最终一层构造模板后，要把全部附着铁钉起洁净并卸下钢管上全部的夹具、扣件，施工前、后、全部材料及垃圾均须分类堆放甲方指定地点。 (8)对拉螺杆洗丝，扣件清理洗油。 (9)其它工作：图纸范围内的预留洞口留设、预埋件安装，后浇带、膨胀带钢板网安装、加固;清扫墙、梁、柱、板接缝的漏隙并准时用水清洗;浇捣砼过程中派专人看模、随时调整、加固模板。 5、钢筋工程工作内容 (1)施工预备：熟识施工图纸，编制钢筋配料表，并报甲方技术负责审核。供应精确的钢筋规划，领退料具，做好施工前的预备工作。 (2)制做：包括下料、调直、切断、弯曲、闪光对焊、含场内的全部材料搬运和半成品的取放。 (3)绑扎： .清理模板内杂物，截断铁丝，按设计要求将钢筋绑扎成型并放入模内。 .捣制构件包括安放垫块;预制构件包括绑扎成型的挂牌、垫楞、堆放以及入模和安放垫块。 .搭、拆能保证安全及施工需要的全部自用操作脚手架。 .钢筋接头如按设计要求采纳电渣压力焊和机械连接时，由甲方另行指定专业施工队分包，费用由甲方负责。其它连接方式由乙方负责。 (4)运输：包括场内全部水平及垂直运输。全部材料不计二次转运费。 (5)清理：清理每次绑扎后多余的钢筋、扎丝;钢筋绑扎完毕后，要卸下全部自用操作架钢管上的夹具、扣件;施工前、后全部材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。浇捣砼过程中派专人看钢筋，并随时调整被移位的钢筋。 (6)其它工作：协作甲方以及其它工程工作。 6、砌体工程工作内容本合同不包括在内 (1)施工预备：熟识施工图纸，编制砌体材料规划，报甲方技术负责审核。施工料具预备等砌体施工前的全部工作。 (2)材料预备：包括砂浆制运、砌体材料等全部工作内容。含场内的全部材料搬运和半成品的取放。 (3)砌筑：各类砌体体工程的施工全部工序，包括构造柱、圈梁、压顶、梁顶板等现浇工程。 (4)养护及验收：保证7天的潮湿养护砌体验收协作(包括养护的掩盖物品等)。 7、脚手架工程工作内容 (1)场内材料搬运，搭设、撤除内外砌筑架、砼浇灌架、安全通道、材料运输道，改架、架料保养、挂安全网，撤除的材料分类堆放等全部操作过程。 (2)运输：包括场内全部水平及垂直运输。全部材料不计二次转运费。施工前、后全部材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 (3)清理：架子撤除后全部架管扣件的清理、清洗及按规格堆放整齐至指定地方。施工前、后全部材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 8、材料装卸、领用及保管 (1)全部到场材料的卸车，及出场材料的装车。 (2)乙方按甲方现场材料领用治理方法办理材料领用手续。 (3)甲方选购租赁的钢材、架管、扣件，应到达国家标准，材料进出场应由乙方负责人按实际数量现场签收认可。 (4)其他单位或个人使用需经乙方同意并办理手续。 (5)领用的材料由乙方负责保管。 六、承包方式： 包工、包帮助材料框架主体内、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其详细目标如下： 1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中全部定额内外用工。 2、包帮助材料：本工程的一次性消耗材料甲方除供给钢材、水泥、商品砼、黄砂、石子、石灰外，其它全部一次性工程消耗用材全由乙方选购，其费用包括在总承包价内。但甲方供材料应按规定的用量(按图计算量加规定的损耗率;损耗率除钢材为1%外，其余全按定额规定的损耗率)进展领用，超领用局部由乙方担当费用。 3、周转材料由甲方依据工程需要供应给乙方使用，乙方应按需下料,如发觉乱裁乱锯模板、木枋等，一次罚乙方款_元;发觉偷盗钢管、扣件等物品，按原价的100倍罚乙方的款。 4、包设备及配电箱柜的修理保养费用：本工程依据工程需要配置机械设备及配电箱柜，除塔吊、施工电梯、砼搅拌机外的全部到场机械设备和配电箱柜应完好及运转正常后交由乙方保管，施工期间内的正常保养及修理全由乙方负责，乙方也应保证退场设备及配电箱柜完好和运转正常。配电柜只供应现场总配电柜、钢筋及木工棚的主配电柜、各楼层主配电柜，配件由甲方供应。 5、包小型机具、工具及照明用具等费用：本工程的全部小型机具及工具全由乙方自行负责。包括如手推车、电钻、电锤、灰槽、灰刀、刮杆、线锤、吊线板、灰桶、碘乌灯、高压钠灯、白炽灯泡等。 6、生活用水、用电不进展定额用量包干，但在生活区内发觉一次无人在场的长流水或长明灯赐予乙方_200_元的惩罚。 7、包工期目标：乙方必需甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方缘由造成工期的施工进度不能满意业主要求，应担当相应违约损失。 8、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。 9、包质量目标：确保一次交验合格。 七、承包费用 一、甲方在签约前三天收取乙方_万元的履约保证金。 二、在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量到达验收标准，工期、安全及文明施工等到达甲方要求，劳务承包费用按建筑面积包干。 1、建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算，每平方米单价为_元。 2、此包干价包括模板工程中的钉子、铁丝、密封胶带、海绵垫等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。模板对拉螺杆由甲方按施工组织设计定量供给，此价格中包括了对拉螺杆使用过程中全部工序的全部费用。 3、此包干价包括钢筋制做绑扎过程中的钢筋设备、绑扎丝、粉笔等发生的全部费用。柱子的竖向钢筋连接费用另行计算。 4、此包干价包括了除砼搅拌机、塔吊、施工电梯、砼泵车等机械外的砼工程施工过程中的全部机具及工具的费用。 5、本包干价包括了脚手架工程中的铁丝、施工所用工具、用具及对讲机的费用。 6、本包干价包括了现场安全、文明施工及协作用工费。 7、合同规定整体清包局部不存在计时工。 8、本合同中由于设计图纸变更、合同外工作导致无法按建筑面积计算的工作量按实签证并双方现场协商计价。 9、本包干价中包括乙方用于现场治理的全部费用。 10、如甲方依据需要确定外脚手架采纳升降脚手架时，应从包干价中扣除外分包局部脚手架费用。 八、结算及付款方式 1、结算：本工程劳务费用按形象进度结算。根底出±0.000(一层底板砼浇筑完)、1区完工结算一次;三层裙楼顶板完结算一次;塔楼局部每六层结算一次。每次结算按实际完成局部的建筑面积及合同商定的单价的70%计算。正负零结算后甲方退回乙方履约保证金50%，剩余保证金在最终一次结算后全额退回。按量供应申请单，由甲方施工员、质安员、材料员、综合办签订施工部位的质量、安全、进度、文明施工、资料评定和材料节省，符合要求后，再上报工程经理签字后，由工程合约部进展结算。如施工方案有变，按施工进度状况酌情解决 2、结算付款时，严格兑现本合同规定的其它奖罚条款。 3、付款方式：每次结算完成后的10日内以现金支付或银行转账，乙方需开具收据。在施工过程中最高付款比例不超过工程进度劳务款的70%，主体构造完毕后30天内付款到达90%。余款在所干分部工程完毕并经质监站验收后3个月内付清。乙方自身缘由承包范围的工作未完成就要求退场或被勒令退场，结算预留的工程款及履约保证金不予支付。 九、施工质量 1、乙方必需确保承包范围内的分局部项工程质量到达国家建筑安装工程质量验收评定标准的合格等级并要求全部工序一次性成活。凡不符合国家验收标准及甲方要求，甲方有权令乙方返工，返工的全部工料费用由乙方负责并担当甲方工期损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权令其他队伍帮助其返工，返工费用由乙方担当，并罚款20_元/次。 2、严格执行质量“三检”制度，每道工序完成后乙方依据甲方要求先进展自检、互检、交接检并做好记录，合格前方可用书面形式申报甲方质检员验收，对不进展自检、互检、交接检或无记录，或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，每发生一次，罚款20_元。 3、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必需照章执行，对拒不执行整改意见的，或整改不准时的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款20_元。如发觉乙方在施工过程中质量差距较大，或不听指挥有意拖延工期等不利于工程施工的恶劣现象，甲方有权勒令其退场，并且没收履约保证金及赔偿由此引起的一切损失费用。 4、试用期一个月，试用不合格甲方无条件清退乙方。 5、工程质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进展验收，要求全部分项工程必需到达国家规定标准。 十、施工安全 1、乙方必需建立健全的安全组织机构，设立安全负责人及班组兼职安全员，协作甲方做好进场及日常安全工作。 2、乙方必需定期做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识。 3、乙方必需严格执行国家、地方和工程部制定的安全操作规程、安全治理细则、安全治理制度及治安治理条例。 4、乙方应杜绝重大伤亡事故的发生，施工期间，乙方人员发生的大小安全事故(除第三方缘由)由乙方负全部责任，并担当全部由此而产生的全部费用，甲方不负任何责任。如因第三方缘由引起的安全事故，甲方帮助乙方追究第三方责任。 5、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身缘由造成第三方人员轻伤，在包干结算价中扣除20_元/人次;造成第三方人员重伤，在包干结算价中扣除5000元/人次;造成第三方人员死亡，在包干结算价中扣除50000元/人次。对于产生严峻后果的，对肇事人交有关部门追究法律责任，并没收履约保证金。 十一、文明施工 1、施工期间，应加强班组内部文明施工教育。 2、乙方须严格根据甲方企业形象要求保持生产、生活区域内的环境干净每天派专人清理，并承受甲方检查。 3、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地点，不得处处乱扔，否则甲方指派专人清理，全部人工从乙方结账单中扣出(按40元/工日扣除)。 4、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为(打架每人次罚款1000元，其他每人次罚款50-100元)。 十二、甲乙双方职责 甲方职责： 甲方指派赵心刚为现场负责人。 1、甲方为乙方供应生活和生产临建(只供应材料，搭设由乙方负责)。包括治理人员住房两间，办公室一间，工人住房若干，工人食堂一栋;生产临建包括钢筋棚及木工棚等。 2、乙方员上岗前，甲方组织有关人员对乙方人员进展入场教育培训。 3、甲方负责办理乙方人员有关证件，包括外来就业证、暂住证、工程出入证等，办证费用由乙方担当。 4、甲方依据生产状况安排乙方工作，并对乙方进展分局部项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。 5、甲方为乙方供应必要的材料及大型施工机械，如搅拌机，塔吊等。 6、甲方负责供应施工用水用电接到施工现场的材料，其中水接至各用水点;电接至钢筋棚及木工棚总闸，楼层用电接至各楼层总配电箱。 7、按合同的商定结算及支付劳务费用。 8、负责配备安全防护设施(安全帽等劳保用品由乙方负责)。 乙方职责： 乙方指派为现场负责人，并配备工程技术工程师、安全员、质检员、测量员等治理人员5人以上。 1、负责组织思想品质及技术水公平各方面均合格的施工治理及劳务人员，特种作业人员必需持证上岗。 2、负责编制承包范围内各分局部项工程的施工方案。 3、负责编制实际使用的工程材料及周转材料规划，并在使用前一周书面报甲方。按甲方的材料治理方法领用、保管、归还材料及机具。 4、协作甲方做好隐藏工程签证工作，做好施工日志及材料及工程试验记录。 5、负责掌握轴线及标高以后的测量工作。并按甲方施工员的要求设置掌握点。 6、担当因工伤事故所发生的全部费用(以本合同第十条4款为准)。 7、协作其它工种的工作，不得因乙方缘由造成其它工种的返工。 十三、其它事项 1、乙方必需将进场人员造册并附身份证复印件一份，照片三张，所报花名册必需与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必需保证其队伍的人员稳定，不能随便变动，如需变动或增减人员，必需在三天内向甲方供应变更人员清单。甲方有权随时对乙方人员进展查对，一旦发觉乙方人员与花名册不符，每人罚款50元。乙方人员与其花名册不符所发生的伤亡事故，甲方将视其为私招乱雇，不管缘由，一切后果均由乙方负责，所发生的一切费用均由乙方担当。并按商定进展惩罚。 2、施工生活区不得男女混住，不允许携带小孩进入施工生活区及生产区。违反本商定罚款500元/人次。 3、乙方现场负责人和治理人员不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业治理人员报到，间或离开须向甲方请假并托付代理负责人，如未请假或未托付代理负责人，每消失一次罚款200元。乙方其他治理人员未经甲方同意，任何时候(包括节假日和农忙)均不得擅离开岗位，否则每发觉一人次罚款100元。节假日乙方人员不得削减，每削减一人，罚款100元。 4、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并依据对工程影响大小，罚款1000-5000元。 5、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包。 6、乙方必需做好承包范围内的成品和半成品的爱护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍惩罚。 7、乙方应当有较强的经济根底，甲方由于其它缘由暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员2-3个月的生活费。 8、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满意甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，没收履约保证金由乙方担当由此造成的损失。 9、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供给不准时等缘由造成乙方工作超过八小时延误且无法进展其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。 10、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供给不准时等缘由造成乙方工作超过24小时延误且确有局部人员无法另行安排调剂期它工作，经甲方确认后赐予实际误工人员每人每天7元的生活费。 11、全部劳保费包含在包干价中，甲方不另担当。乙方须随时做好雨雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品，安全帽、工作服(假如需要)由甲方统一规定、统一办理，费用乙方负责。 12、此合同单价包含各种税费，甲方不代扣乙方任何款项。 13、如乙方不履行合同条款，其余款做为支付甲方违约金。 14、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。 15、因业主资金不到位或其它缘由，致使工程停、缓建，甲方在确认后30天内准时给乙方办理结算，付清全部余款及退还乙方履约保证金。其结算依据为:山东省建筑安装工程预算定额,依据乙方所完成的工程量中的人工工日数量,按53.00元/工日.乙方在结清款项后必需准时清退员工。 十四、附则 1、本合同未尽事宜，双方本着公平互利，相互理解的原则另行协商。 2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份，双方签字画押后生效。结清全部劳务款项后自行失效。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 签订时间： 建筑工程劳务分包协议范本 建筑工程劳务分包合同书篇三 工程承包人(施工总承包人或专业工程承/分包人)(甲方)： 代表人： 通讯地址： 联系电话： 劳务分包人(乙方): 资质证书号码: 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 通讯地址： 联系电话： 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，鉴于以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，双方就分包事项协商达成全都，订立本合同。 第一条 工程概况及承包工作内容 1、工程名称： 2、工程概况： 3、分包工作内容： 4、范围包括： 5、工程监理单位(全称)： 6、工程质量标准： 其次条 作业人员承包人依据工程需要向发包人供应作业人员共_名。 第三条 合同工期 1、开工日期：_年_月_日开工。 2、竣工日期：_年_月_日竣工。 3、总工期为：日历天_天。 4、阶段性工期目标：以甲方阶段施工规划为准。 第四条承包方式与工程造价 1、承包方式：综合单价承包，工程工程承包单价详见附件一工序单价承包一览表。清单所列单价应视为包括了为实施和完本钱工程所进展的全部工作工程。 2、工序单价包含的内容：指完成合格的工程工程且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的治理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场治理、施工调遣、小临设施、施工风险、本钱节省形成的利润，工程完毕后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3、本合同施工均含完本钱项工作全部的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或示意与本工程有关的全部责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列工程外，其他与本工程工程内容有关的施工工程应人微言轻完本钱项工程的帮助工作，不再另行计价。 4、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不行抗力，双方协商解决(不行抗力是指当事人不能预见、不行避开、不能克制的事情)。本工程营业