建设工程施工索赔心得体会施工索赔总结与体会(4篇).docx

建设工程施工索赔心得体会施工索赔总结与体会(4篇)描写建立工程施工索赔心得体会一 订立合同双方： 建立单位：，以下简称甲方； 设计单位：，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建立工程的设计任务，依据建立工程勘察设计合同条例的规定和批准的规划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建立地点 甲主托付乙方担当工程的设计工程，建筑安装面积为平方米，批准总投资为万元，建立地点在。 其次条甲方的义务 1.甲方应在年月日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在年月日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必需保证质量，不得随便变更。 2.准时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进展设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进展工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利，在设计和施工过程中因技术上的特别需要进展试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建立范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务 1.乙方必需在年月日以前，向甲方交付初步设计文件；在年月日以前，向甲方交付技术设计文件；在年月日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式份，技术设计文件一式份，施工图设计文件一式份，甲方另需增加文件份数和需要模型费，另行收费。年月日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。 （大型建筑安装工程，甲乙双方可视详细状况分阶段进展设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。） 2.乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术标准、规程、定额等提出勘察技术要求和进展设计，提交符合质量的设计文件。 3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。 4.设计单位对所担当设计任务的建立工程应协作施工，进展施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。 第四条设计的修改和停顿 1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进展了的设计费用的支付，按前条方法计算。 3.甲方因故要求中途停顿设计时，应准时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时完毕合同关系。 第五条设计费的数量和交付方法 本设计合同生效后天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后天内，甲方应向乙方支付的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程工程，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。 第六条嘉奖与违约责任 1.在合理的工程投资掌握数内，由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，可以从节省投资额中提取嘉奖乙方。 2.由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料，致使乙方无法进展设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日元计算增付设计费。 3.甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。 4.由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的的违约金（甲方可在设计费中扣除）。 5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方连续完善设计任务，并视造成的损失铺张大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失局部的设计费外，还应付与直承受损失局部设计费相等的赔偿金。 第七条其它 。 本合同自年月日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。 在合同执行中如发生纠纷，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同治理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，送计委、建委、建行等单位各留存一份。 建立单位（甲方）： 设计单位（乙方）： 代表人： 代表人： 联系人： 联系人： 通讯处： 通讯处： 电话或电报： 电话或电报： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 年月日订 附： （1）设计工程收费表： （2）工程设计补充协议书。 设计工程收费表 附件1 工程工程单位m2设计单位造价工程款投资估设计费收设计费 编号名称 内容(元/m2) 量m2算(元)费率()(元) 本工程托付设计共项m2投资估算总计元，估量设计费总计元。签 订合同时由甲方付给乙方设计费50%，暂按元拨付。 注：投资估算为甲方所提，设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。 建立单位：（盖章） 设计单位：（盖章） 基建负责人： 基建负责人： 签订收费协议 年 月 日 附件2 工程设计补充协议书 本协议依据号建筑设计合同签订，为原合同的附件。 业经 需编制 设计，双方协定： 一、甲方应按时交以下建立文件设计根底资料： 序 号 文件和资料名称 交付日期（或期间） 二、乙方在甲方按时提交上述文件、资料的前提下，应按时交付以下设计文件： 序号 设计文件名称和内容 交付日期 建立单位 （盖章） 设计单位：（盖章） 基建负责人 设计室主任： 签订协议日期 年 月 日 描写建立工程施工索赔心得体会二 发包人：_ 勘察人：_ 发包人托付勘察人担当_工程工程的岩土工程任务。 依据中华人民共和国民法典及国家有关法规，经发包人、承包人协商全都签订本合同。 第一条 工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程建立地点：_ 1.3工程规模、特征：_ 1.4工程勘察任务托付文号、日期：_ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：_ 1.6承接方式：_ 1.7估计勘察工作量：_ 1.8工程内容：_ 其次条 发包人向承包人供应的有关资料文件 第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 第四条 工期 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 本岩土工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工，工期为_天。由于发包人或承包人的缘由，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_计取;或以“预算包干“、“中标价加签证“、“实际完成工作量结算“等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、承包人另行议定。 5.2本岩土工程费总额为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%，计_元作为定金(本合同履行后，定金抵作工程费)。 5.3本合同生效后，发包人按下表商定分_次向承包人预付(或支付)工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起担当应拨付工程费的滞纳金。 第六条 变更及工程费的调整 6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察 6.2本岩土工程进展中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人担当。 6.3变更后，工程费按如下方法(或标准)进展调整：_ _ _ 第七条 发包人、承包人责任 7.1发包人责任 7.1.1发包人按本合同其次条规定的内容，在规定的时问内向承包人供应资料文件，并对其完整性、正确性准时限性负责;发包人供应上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。 7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付_元计算加班费。 7.1.3发包人应为承包人现场工作人员供应必要的生产、生活条件;如不能供应时，应一次性付给承包人临时设施费_元。 7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物去除等工作，及解决扰民和影响正常工作进展的有关问题，并担当费用; 发包人应向承包人供应工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其详细位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任; 在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，供应相应的防护措施，并担当有关的费用; 以书面形式向承包人供应水准点和坐标掌握点; 发包人应解决承包人工作现场的平坦，道路通行和用水用电，并担当费用。 7.1.5发包人应对工作现场四周建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的爱护负责，对承包人提出书面详细爱护要求(措施)，并担当费用。 7.1.6发包人应爱护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特别工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的工程，如发生以上状况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。 7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。 7.2承包人责任 7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。 7.2.2承包人对报告、成果、文件消失的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责实行补救措施外，应减收或免收直承受损失局部的岩土工程费，并依据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_%。 7.2.3承包人不得向第三人集中、转让其次条中发包人供应的技术资料、文件。发生上述状况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。 7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关治理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的爱护要求(措施)，爱护好工作现场四周的建、构筑物，古树、名木和地下管线(管道)、文物等。 7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。 第八条 违约责任： 8.1由于发包人供应的资料、文件错误、不精确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人担当法律责任和经济责任。 8.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开头工作的，不退还发包人已付的定金;已进展工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时，发包人应支付承包人工程费的100%的费用。 8.3发包人不按时支付工程费(进度款)，承包人在商定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应担当滞纳金。 8.4由于承包人缘由延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应担当以工程费千分之一计算的违约金。 8.5交付的报告、成果、文件达不到合同商定条件的局部，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合商定条件，因承包人缘由达不到商定条件，由承包人担当返工费，返工后仍不能到达商定条件，承包人担当违约责任，并依据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工工程的收费。 第九条 材料设备供给。 9.1发包人、承包人应对各自负责供给的材料设备负责，供应产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和标准要求不符的产品，应重新选购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自担当发生的费用。若造成停、窝工的，缘由是承包人的，则责任自负;缘由是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。 9.2承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。 第十条 报告、成果、文件检查验收 10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进展检查验收。 10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为承受承包人的报告、成果、文件。 10.3隐藏工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查;发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字前方能进展下一道工序;检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。 10.4工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在_天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应实行有效补救措施。 10.5工程未阅历收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人担当责任，并以发包人开头使用日期为完工日期。 10.6完工工程阅历收符合合同要求和质量标准，自验收之日起_天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接收，致使已验收工程发生损失，应由发乍人担当，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。 第十一条 本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第十二条 其它商定事项：_ _ _ _ 第十三条 争议解决方法 本合同发生争议时，发包人、承包人应准时协商解决，也可由当地建立行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由_仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中商定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。 第十四条 合同生效与终止 本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建立行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时，到工程所在地工商行政治理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。 发包人名称：承包人名称： (盖章)(盖章) 法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 托付代理人：(签字) 托付代理人：(签字) 住 所： 住 所： 邮 政 编 码： 邮 政 编 码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开 户 银 行： 开 户 银 行： 银 行 帐 号： 银 行 帐 号： 建立行政主管部门备案： 鉴 证 意 见： (盖章) (盖章) 备 案 号： 经 办 人： 备案日期：年月日 鉴证日期：年月日 描写建立工程施工索赔心得体会三 甲方乙方依据中华人民共和国经济合同法、建筑安装承包合同条例和建筑工程施工劳务分包合同及有关规定，顺当、优质、安全、高效地完本钱工程，本着公平、自愿、互利、互惠原则，经双方协商全都，签订本合同。 一、 工程名称： 二、 工程地点： 三、 承包范围及内容： 现甲方拟将杭州西力电能表制造有限公司内的全部土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。 四、 承包的范围及所涉及事项： 施工中乙方必需听从甲方指挥，严格按甲方要求的开挖挨次开挖，严禁不听指挥乱开乱挖，施工中乙方若由于乱开乱挖而影响基坑安全性的，甲方有权马上终止合同，并不支付任何费用，情节严峻造成重大损失的，追究相应的法律责任。施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理，全部出土车进出场地乙方均须仔细冲洗，因土方施工而造成的道路污染必需准时清理，若由此而造成的城管罚款等行政惩罚均由乙方担当。晚间施工时，甲方负责大灯照明。甲方保持开挖土方枯燥，必要时协作井点排水。 五、工程量及单价确认 土方开挖前，甲、乙双方一起测量原地坪标高，经双方签字确认前方可进展开挖，挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进展结算。所挖土方必需阅历收一次通过。若因乙方缘由造成的返工由乙方负责。单价：泥浆按砼方量1：3比例计算 土方 元/m3 泥浆元/m3 场内短驳/m3 回填/m3 六、周边关系的协调 乙方进场后，必需协作甲方及建立单位做好与周边居民关系的协调。 七、付款方式 完成全部工程量付总工程款的50%，余款四个月内一次性付清。 八、安全生产要求 乙方必需严格按设计及标准施工，如施工过程中因乙方自身缘由违章施工造成的安全事故，责任一切由乙方自负，另外乙方在施工中发觉特别状况或安全防护措施不符合安全规定的应准时汇报甲方安全员，否则发生安全事故一切由乙方担当。 九、本合同未尽事宜，由双方协商解决。 十、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，公司备案壹份。 本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 描写建立工程施工索赔心得体会四 网签版建立工程合同范本 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商， 由乙方担当 探矿工程， 为保障工程顺当进展明确双方责任和义务达成如下协议： 一、工程工程： 单孔孔深200（假如超过200应由甲乙双方协议再定） 二、钻孔直径： 钻孔75，假如遇到特别状况不得60 三、单价： （不含税）。 四、总工程量 五、甲方责任和义务： 1、甲方责任钻孔设计，孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。 2、甲方责任负责三通一平（电、水、路）场地平坦及外部协调。 3、甲方负责乙方解决施工过程中消失的问题，如搬家人力不够由甲方赐予协调。 4、甲方供应乙方人员住宿（伙食、日常生活等自理）。 5、甲方需担当乙方无故停工造成的损失，由甲方赔偿乙方的误工费（按实际标准计算），如当地百姓阻止施工等，不行抗拒力除外。 六、乙方责任和义务 1、乙方负责按设计要求施工并供应合格的钻孔。 2、乙方负责钻孔质量，严格根据六大指标执行。 七、工程验收及付款方式： 1、工程验收：单孔完工后，由甲方进展验收， 验收合格后，以实际进尺计算工程费。 2、付款方式：用现金支付，甲方预付给乙方材料、运输费等相关的 费用元 , 乙方来回来回车费由甲方担当( 元 )。 全部工程完毕后， 甲方扣除乙方进场费用， 一周内结算清。 3、甲方支付给乙方工程费用（单孔结算）,不得超过一周。 八、钻孔在实际进尺中如孔内消失坍塌、粉化、溶洞、出水等突_况下， 甲方应向乙方供应所需的材料等一切费用。在钻孔打不进去的状况下按实际进尺计算工程费用。九、其它： 本协议未及事宜， 由甲乙双方协商解决。 十、本合同一式四份， 甲乙双方各执两份， 本合同由双方代表签字之日起生效。甲方（签字）： 乙方（签字）：_年_月_日_年_月_日