混凝土买卖合同15篇.docx

混凝土买卖合同15篇混凝土买卖合同1 买受人： 合同编号： 出卖人：签定地点： 为保证预拌商品混凝土质量和买受人施工工期，依据中华人民共和国合同法、中华人民建筑法、建立工程质量治理条例及GB/T14902-20xx预拌混凝土标准的规定及有关法律、法规，结合工程详细状况，经双方协商同意，买受人工程中的预拌商品混凝土由出卖人供给。为明确双方的权利、义务和责任，特签订本合同。 第一条：工程概况 1.工程名称： 2.构造类型： 3.工程地点： 其次条：商品混凝土约需总量 m3,最终结算量以买受人授权代表签发的的发货单结算联方量为准。 第三条：数量、单价、金额及计量方式 1.本工程商品混凝土计量方法：买受人在出卖人随车发货单上签字，发货单上标明的混凝土方量作为结算价款依据。买受人可随时派人到出卖人厂内抽检数量，标准误差范围在±2%以内。 2.合同价格及要求见下表： 说明：单价中只含减水剂费用，如设计要求有其他外加剂，费用另计。 第四条：结算方式 1.出卖人以供应买受人每3的商品混凝土为一个结算价款的时间，或以单批次供给完为一个结算时间。当一个批次的供货量小于 m3时，以每月的25日为一个价款的结算时间。 2.双方以签字后的发货单作为结算依据。 3.买受人在收到结算单二个工作日内做出书面确认，逾期视为认可出卖人结算单上的价款和数量，买受人在十日内付款与出卖人。 第五条：付款方式 1.买受人在每批商品混凝土供给前向出卖人预付价款的%作为定金。 2.按双方商定的结算方量付款。 3.根据双方商定不能准时付款，逾期一天，买受人支付给出卖人3的滞纳金。 4.因原材料价格上涨或下浮，商品混凝土价格随之浮动，依据出卖人的价风格整通知单并经双方签字确认认可后作为价风格整依据和结算依据。 5.不管采纳以上任何一种付款方法，买受人应将混凝土货款汇(转)入出卖人指定账户，否则消失问题由买受人担当。 第六条：质量与检验 1.预拌商品混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验，检验的工程按国标及相关标准要求执行。 2.由出卖人负责按国家预拌混凝土标准的规定对所供混凝土进展出厂检验。 3.出卖人供给的预拌混凝土质量及各相关指标应符合国家标准要求及本合同相关规定。 4.交货检验，在监理见证下，双方共同到场，由买受人指定持有上岗证的技术人员负责现场坍落度测试、试块留臵等相关工作，并仔细填写交接货检验记录，并有三方签字。由买受人负责送有资质的工程检测机构进展检测并担当相关费用，检测结果作为混凝土强度等级评定的依据。 5.买受人对浇筑部位的混凝土发觉有质量特别时，应自发觉十二小时内书面通知乙方进展核实。若双方存有争议，应由买受人组织工程监理、政府质量监管部门共同确认质量特别缘由。 第七条：买受人责任 1.在工程施工前办理施工许可证和使用商品混凝土登记表，严格根据GB/T14902-20xx预拌混凝土及GB50204-20xx混凝土构造施工质量验收标准等有关规定进展浇筑施工和养护。 2.混凝土运到现场后，买受人应根据GB/T50081-20xx一般混凝土力学性能试验方法标准要求将原始混凝土见证取样制作试块并按标准进展养护，根据GBJ107-87混凝土强度检验评定标准规定送相关机构进展检验。买受人未经出卖人技术负责人书面同意，擅拘束混凝土内掺入外加剂、掺合料或水，由此引发的质量问题由买受人担当全部责任。 3.出卖人将商品混凝土供至买受人现场后20分钟内，买受人查验出卖人的有关资料后应按GB/T50082-20xx一般混凝土拌合物性能试验方法标准对混凝土的坍落度等进展检验，检测合格后准时组织浇筑。若因买受人缘由使混凝土到达现场后60分钟内未能浇筑完毕，每超过半小时加收车辆等待费50元;若连续延时超过壹个小时，买受人除支付车辆等待费外，因浇筑不准时或养护不当等导致混凝土的质量发生变化，买受人负全部责任。 4.买受人所需混凝土的方量、强度等级、浇筑部位等相关事宜应在混凝土浇筑前48小时电话通知或把混凝土规划单交至出卖人代表，浇筑时间精确至小时。如临时停工或变更规划单内容，买受人应在规划供给的3小时前通知出卖人，否则由此造成的损失由买受人负责。单批混凝土在供给完毕时，如消失实际使用量小于电话通知或规划单单上的方量时，均按通知方量作为结算方量。 5.买受人未按合同商定支付混凝土款项时，每日按应支付款项的3支付违约金，同时出卖人有权拒绝履行相应义务，由此造成的工期延误等损失由买受人负责。 6.买受人应为出卖人混凝土运输、输送等设备供应必要条件和国家标准要求的施工安全保证措施，做到施工现场道路平坦、畅通，机械设备操作现场无安全隐患，有电力、照明、水源等设施，并保证不受第三方因素的干扰，否则由此造成车辆堵塞、损坏、人身损害等问题，产生的费用由买受人负责。 7.如需占用人行横道、便道及夜间施工时，买受人负责办理相关手续，否则买受人有权拒绝施工，由此产生车辆损失及混凝土质量责任均由买受人负责并赔偿买受人相应费用。 8.买受人应派专人对混凝土施工车辆进出调度指挥。 9.买受人应保证施工时间精确，工地卸料准时(在混凝土搅拌车到达工地1.5小时内卸完)，若因超时混凝土发生质量问题，买受人自负。 第八条：出卖人责任 1.出卖人应严格根据GB/T14902-20xx预拌混凝土标准及协作比要求组织生产，逐车计量和检验，以保证混凝土的数量和质量。 2.出卖人接到买受人混凝土供给电话通知或混凝土规划单后，应马上做好生产预备，安排调度或车队长到工地查看现场状况，与买受人工地代表核准供给时间及相关协作事宜。 3.如因出卖人设备、水、电等缘由，不能按买受人规划要求时间供给混凝土，出卖人应在供给时间3小时前通知买受人，如未通知并且不能按时供给，由此造成的随时由出卖人担当。 4.混凝土供给前，出卖人派调度或车队长到现场与买受人工地代表接洽，依据工地实际状况商定供给中应留意的协作问题。 5.依据买受人施工规划的要求，按时昼夜供给，保证施工进度和工程的连续浇筑需要，因供给不准时导致连续浇筑中断，造成混凝土质量事故，损失由出卖人担当。如需夜间施工，买受人负责办理相关许可手续，否则由此造成供给不准时出卖人不担当责任。 6.出卖人负责向买受人供应有关预拌混凝土的资质、合格证、开盘鉴定等资料 。 第九条：违约责任 1.非因不行抗拒力单方停顿履行本合同及工程中途停建、缓建或因所供应的技术要求及混凝土质量指标等造成供给质量问题，调查责任，由责任方担当。 2.因买受人施工条件不具备，进出施工现场道路不通畅，工地卸料不准时或因突发性大事而造成所供混凝土无法使用、车辆损坏等损失，由买受人根据损失额的二倍予以赔偿。 3.未按合同规定付款，出卖人向买受人提出停顿供给书面通知，买受人接通知后两天内仍未付款，出卖人有权解除合同，停顿供给，买受人应担当出卖人的全部损失。 第十条：合同争议解决的方式 1.本合同在履行过程中，如发生争议，由双方本着互谅互让的精神协商解决。协商解决争议时，商品混凝土生产、使用过程的质量判定，应符合国家标准和行业行政主管部门的有关规定，商品混凝土质量检测由有关法定检测单位实施。 2.本合同在履行中所发生的或与本合同有关的任何争议，如协商不成，按以下方式解决： (1) 由出卖人所在工商行政治理部门调解。 (2) 依法向出卖人所在人民法院提起诉讼。 第十一条：其他商定事宜 1.买受人授权 同志作为代表，在出卖人混凝土发货单上签字。出卖人授权 同志作为代表全权处理有关事宜。 2.单批泵送方量小于100 m3，泵送费用按台班费2200元/次计取。在单批供给混凝土过程中，搅拌运输车超过两次的小方量(小于6 m3)运送，按车满载辆每方40元收取车载费(即小于6 m3按240.00元加收运费)。 。 第九条：本合同一式四份，双方各持两份，经双方签字盖章后生效。 甲方：乙方：年月日： 混凝土买卖合同2 需方（简称甲方）： 供方（简称乙方）： 为进一步落实甲乙双方关于买卖商品混凝土之事宜，爱护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建立正常进展。依照中华人民共和国合同法预拌混凝土（GB/T1490220_）及有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项协商全都，订立本合同。 一、工程名称：昆山建颖商务办公楼 二、工程地点：科技广场北侧 三、供给混凝土量根据实际发生数量进展计算，计算混凝土数量： 以过磅方式进展计算混凝土立方数，标准以混凝土标号每立方标准重量为准。 四、供货期：自本工程开工时间至竣工验收完成。 五、混凝土价格：乙方根据苏州市每月公布的混凝土材料信息统一下浮18%作为本月混凝土结算价格，不同标号的混凝土价格应作相应的调整（例C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50）。补充说明： 1、以上下浮后的混凝土单件已含税； 2、泵送费根据实际用量每立方10元； 3、以下添加剂以实际用量为准，抗渗P6每立方6元、抗渗P8每立方8元、防冻剂每立方10元、细石每立方10元； 4、其他：以上下浮后的混凝土单价已含运输费； 5、混凝土检测费用由乙方担当；若检测不合格产生的回弹费用等一切由乙方担当。对甲方工程造成其他损失的，一并担当相应赔偿责任。进展回弹检测工程，若回弹不通过，对甲方已完成的工程需要进展加固或增加其他相应补救措施产生的一切费用由乙方担当，对工程期限拖延导致甲方相应损失及甲方向业主担当的赔偿责任由乙方担当。 6、乙方应供应混凝土试块测试报告、混凝土资料等相关资料。 六、供货量确实认 1、甲方可对乙方供应的混凝土量进展随机抽验，抽验费用由甲方担当。犹如一批次抽验的数量不少于2车，且平均欠量大于2%时，乙方应按该次抽验的总欠量的10倍数额标准对全部和甲方发生的供货数量进展赔偿并负责该批次抽验费用。 七、商品混凝土质量标准要求 乙方所供应的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB1490220_预拌混凝土及其所引用的相关技术标准；若江苏省或苏州市或昆山市的建立主管部门对混凝土质量有更高要求的，乙方应符合其他相关要求，并且不得向甲方主见任何权利；混凝土行业部门质量要求高于国家标准的，以高标准执行。 八、甲方的根本权利和义务 1、甲方应在浇筑混凝土的1天前（或大体积或特别预拌混凝 土浇筑，甲方应在5天前），以电话或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、塌落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知乙方；如遇甲方不行预见的状况造成混凝土浇筑时间临时转变的，甲方应准时通知供方。 2、甲方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用供应必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地。 3、混凝土搅拌车到达工地后，甲方应尽快办理检查混凝土数量手续，并安排卸料。 4、若乙方供应的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关商定，甲方有权拒收。 5、甲方不得对混凝土加水或其他未经商定的掺和料。 九、乙方的根本权利和义务 1、乙方应建立健全质量保证体系，严格按国家标准或相关标准和标准组织生产，依据合同和甲方通知要求，保质、保量、按时完成混凝土生产供给效劳。 2、乙方负责按国家标准或者相关标准设计商品混凝土的协作比，同一部位的混凝土必需使用同一配比并采纳同一品种规格的原材料。乙方应准时按不同混凝土品种等级向甲方供应商品混凝土出厂质量证明书和产品使用说明书，甲方付清货款前应供应全部有关技术资料及建立主管部门备案的一切相关资料。未供应相关资料导致甲方无法进展备案或其他相关事宜的，甲方有权拘留货款。 3、乙方运送车辆和随车人员进入现场后，必需听从甲方相关负责人员的调度指挥，供应优质效劳。 4、乙方应积极协作甲方对混凝土质量和供给量的抽查，消失争议时，乙方应准时派员进展协商处理。如因乙方缘由造成甲方消失质量问题，乙方应当担当一切赔偿责任（包括甲方向业主担当的相应赔偿责任）。 5、乙方不得拒绝供给小批量商品混凝土。若乙方拒绝供给的，甲方有权自行安排其他供给商供给，乙方以该批次混凝土总额的30%作为违约金赔偿给甲方。 6、如甲方有不按合同商定支付货款等违约行为，乙方应积极进展协商。如协商未果，可在提前15天书面通知甲方的状况下，停顿向甲方供给混凝土。 7、乙方所属车辆、机械设备及有关人员造成甲方人员人身损害的，乙方应担当赔偿责任，甲方为乙方代为垫付的赔偿款有权在所欠乙方货款中直接扣除。 8、乙方所属车辆、机械设备及人员造成甲方机械设备、工程等损坏的，乙方应担当赔偿责任，甲方有权在所欠乙方货款中直接扣除。 十、结算和付款方式 1、结算方式： 乙方依据甲方签认的发货单每月一次编制结算表，并供应给甲方，由甲方在结算表上签字确认数量及金额。乙方逾期未与甲方进展结算的，视为放弃结算。 2、支付方式： 1、甲方在本工程根底完毕，收到业主工程款7天内，支付乙方供给量总额的50%货款； 2、主体工程施工时，每两个月结算一次，支付货款的50%货款数额； 3、甲方在本工程竣工验收，支付乙方供给量总额的70%货款其中扣除已支付货款数额； 4、剩余货款在竣工验收完毕68月一次性全部付清。 十一、违约责任 1、甲方违反合同商定逾期支付商品混凝土货款时，应依据同期中国人民银行规定的贷款利率，向乙方支付所欠货款的利息。 2、一方违约，另一方要求违约方连续履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应连续履行合同。 十二、不行抗力 1、不行抗力包括因战斗、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾、以及风、雨、洪、震等自然灾难。 2、因不行抗力大事导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别担当： 1、按甲方通知已运至施工场地的混凝土，其损失由甲方担当；未运至施工现场的混凝土，其损失由乙方担当。 2、延误的供货期相应顺延。 3、因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。 十三、合同的解除 1、有以下情形之一的，供需双方可以解除合同： 2、因不行抗力致使合同无法履行； 3、因一方违约（包括因工程停建或缓建、混凝土生产运送设备严峻故障、乙方公司的缘由导致混凝土无法正常供给）致使合同无法履行； 4、乙方所属人员与甲方现场负责人发生争吵以及与甲方人员发生打架、斗殴、偷窃等行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方担当相应的赔偿责任并追究相关人员的法律责任。 5、乙方未根据甲方要求供货的时间，逾期供货3次及以上的，甲方有权解除合同，并追究乙方因逾期供货导致甲方停工、窝工等一切损失。（超过甲方通知乙方供货时间30分钟以上视为逾期供货） 6、法律规定的其他情形。 7、一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前10天告知对方，通知到达对方时合同解除。 8、合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 9、合同解除后，不影响双方在合同中商定的结算和相关赔偿条款的效力。 十四、解决争议方式 本合同在履行过程中如有争议，双方应进展友好协商，协商无效时，向昆山市人民法院提起诉讼。 十五、其他事项 1、本协议一式贰份，供方执壹份、需方壹份。 2、本协议为商品混凝土买卖协议，与其他协议相抵触的，以该协议为准。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 混凝土买卖合同3 甲方(买受方)： 乙方(出卖方)： 遵照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律法规，甲方同意向乙方订购B栋写字楼屋面保温工程所需的泡沫混凝土，为明确双方的责任，经双方协商全都，签订本合同。 一、供货内容：重庆解放碑威斯汀酒店B栋写字楼屋面保温层呆料施工。 二、地点：渝中区解放碑上小较场。 三、泡沫混凝土的强度等级、数量、单价清单详见下表： 泡沫混凝土供给订货清单 说明： 1、表中泡沫混凝土数量为暂定数，结算以实际用量为准结算。 2、订购清单中所列单价包括原材料选购、泡沫混凝土搅拌、运输到施工现场并泵送至施工面摊铺、振捣、平坦的价格，且在合同期内不作调整。 3、本工程所需的PC32.5R水泥由甲方代为选购，选购价格双方签字确认，结算时从乙方工程款中扣除。 四、本工程泡沫混凝土计量及结算付款方法： 1、本工程泡沫混凝土计量按双方现场实际收方计量; 2、施工完毕，经甲方验收合格后3天内办完结算，结算书签字后，5天内支付决算工程的全款。 以上款项支付均以转账结算，乙方按实际计量金额开具一般发票。 五、质量和验收标准： 根据重庆市居住建筑节能设计标准DB/50/5024-20xx、屋面工程质量验收标准GB50207等相关文件进展验收。验收方法为现场验收，乙方对产品质量负责，甲方对数量和外观质量提出异议期限为交货时。 六、双方责任： 1、未经乙方技术负责人同意，甲方不得掺入外加剂、掺合物、注水，因违反操作而引发的泡沫混凝土质量事故，由甲方负责。 2、甲方负责输送泡沫混凝土所需的电力、照明、水源，负责施工现场保卫和安全，施工现场应做到道路平坦、畅通，坚实，警示标志明显。 3、甲方应填写“泡沫混凝土供给规划表”并至少提前24小时书面通知乙方，因各种缘由需要更改供给规划，甲方应提前3小时书面通知乙方。因通知不准时所造成损失，由甲方负责。 4、在乙方未违约的条件下，甲方严禁使用其他厂家的同类产品，如特别状况，甲方要采纳其他厂家同类产品必需双方协商同意，否则视为甲方违约。 5、甲方如发觉乙方产品质量与本合同第五款不符，甲方不予收货，由乙方另行换货或由双方协商解决，且由此导致的一切损失由乙方赔付给甲方。 6、乙方应提前安排组织好生产，并按甲方的规划时间、交货地点、规格数量准时供货，否则因供货不准时造成的工程延误等一切损失均由乙方负责。 7、乙方应供应盖有本公司财务专用章或发票专用章的正规发票，否则视为违约。 8、乙方必需持有重庆市建委审查颁发的资质等级证书，并严格根据资质等级证书核定的营业范围供给泡沫混凝土。 9、乙方在泡沫混凝土的生产过程中应严格执行现行国家有关技术标准标准，以及重庆市现行有关技术标准标准，并将产品质量符合有关标准标准的书面证明资料、产品检验检测报告、产品合格证书等相关资料交给甲方。 10、乙方不能按合同商定供给泡沫混凝土，则视为乙方违约，若屡次消失上述状况，则甲方有权视状况更换供货厂家，要求乙方赔偿甲方由此而发生的相关经济损失。 七、合同争议解决方式：因履行本合同发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方可依法向甲方所在地人民法院起诉。 八、违约与索赔： 1、甲方不按合同履行各项义务，不按合同商定支付货款，以及发生的其他使合同无法履行的行为，应担当违约责任，假如甲方系因资金困难导致无法准时付款，乙方应给以理解，并延期付款，详细延期时间经双方协商确定。 2、供需双方严格遵守本合同的各项条款，如任何乙方违约，按合同法执行。 九、本合同自甲、乙双方签章之日起上校。泡沫混凝土供给完毕，甲方按结算总价支付完毕，乙方将相关资料全部交给甲方后，本合同即告终止。 十、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，具同等的法律效力。 甲方：法定代表人：托付人：日期： 乙方： 法定代表人： 托付人： 日期： 混凝土买卖合同4 订货单位（甲方）：_ 供货单位（乙方）：_ 依据中华人民共和国合同法及国家、盛市有关预拌商品砼治理规定，经甲、乙双方协商并同意签定本商品砼买卖合同，由甲乙双方共同遵守履行。 一、工程概况 建立单位：_ 施工单位：_ 工程名称：_ 工程地址：_ 构造形式：_ 总层数：_ 总高度：_ 运距：_ 二、合同总数量及总金额 （估计）总数量：_m3 （估计）总金额：人民币（大写）_，￥_ 商品砼明细如下：金额单位（元） 商品砼标号 合计 数量（m3） 商品砼单价（含运费） 含泵费单价 不含泵费单价 金额合计 特别商品砼外加剂计算方法 非泵送局部其他计算方法 混凝土结算量计算方法 其他 如遇国家经济政策有重大调整，价格另议。 备注 三、对商品砼质量和技术要求标准及双方对质量负责的条件 1乙方必需按合同的要求供给各种强度等级的混凝土，商品砼的质量必需符合国家规定的标准，经确认是乙方缘由造成商品砼质量问题的，则乙方必需担当全部责任。 2当商品砼到达现场后，甲方必需按商品砼标准要求进展合理施工，经确认是甲方缘由造成商品砼消失质量问题的，则甲方必需担当全部责任。 3甲方必需派专人在施工现场对浇注前的商品砼数量，坍落度等技术指标及乙方人员的效劳态度等进展监视检查，如有异议可拒签商品砼发货单并马上与乙方协商解决，若无异议则甲方必需据实签收。 4其他商定事项_。 四、商品砼签收要求 1本合同商定，甲方特指派_对乙方供应的商品砼进展签收，除此之外任何人无权进展签收。 2乙方所供应的商品砼数量累计到达_m3时，若乙方提出需甲方对此数量的混凝土进展认证时，甲方必需给乙方出具数量认证凭证，同时收回认证数量局部的混凝土签收小票。 3混凝土合理损耗量按国家标准执行。 4其他商定事项_。 五、对商品砼验收标准 1商品砼的验收以商品砼生产之日起28天后混凝土抗压报告结果为验收标准，若无异议则视为混凝土质量合格。取样按（供方、施工现尝第三方）为准。 2其他_。 六、商品砼的供给时间、方式、地点及其他条件 1商品砼的供给自_年_月_日起至_年_月_日完毕，若超出此供给时间，则乙方有权停顿供货，并追究甲方的违约责任。 2在每次浇注前甲方必需提前_小时通知乙方所需商品砼的标号、数量、施工地点、部位及施工时间等，并按要求填写商品砼托付单。如有变化甲方必需提前_小时通知乙方。 3每次混凝土施工前，甲方必需平坦好施工场地，保证施工现场车辆运行顺畅，协调好同有关部门及四周群众的关系等，因此方面的缘由造成延误混凝土施工或混凝土消失质量问题的则乙方概不负责。 4本合同商定：（供、购、收）货地点为本合同履行地。 5其他_。 七、结算方式及限期_。 八、违约责任 1合同签定后，甲方中途无故解除合同或乙方中途无故解除合同，应向对方支付合同规定估计总价款10%的违约金。 2甲方若未按合同规定的结算方式进展货款结算，则乙方有权终止合同，并追究甲方的违约责任，同时甲方必需按日万分之五担当滞纳金。 3因甲方的缘由造成工程停工的则甲方必需在停工之日起二十日内将乙方的全部混凝土款结算清。 4在甲方要求的混凝土数量范围内，乙方已生产而甲方提出退货时，此局部混凝土视甲方已购置，甲方必需据实签收。 5乙方在甲方按合同规定支付货款后应据实供应给甲方各批次商品砼的试验报告，若甲方消失违约状况则乙方在纠纷未解决前有权不供应商品砼试验报告。 6其他违约责任_。 九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，应协商或调解，协商或调解不成，可实行第（）种方法解决。 1大连仲裁委员会。 2本合同履行地法院。 3_。 十、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决 十一、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另一份存档 十二、本合同经双方签字并加盖印章之日起生效 十三、补充协议：_。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人：_法定代理人：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 电话：_ 电话：_ 开户行及帐号：_ 开户行及帐号：_ 邮编：_ 邮编：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_ 签订地点：_ 混凝土买卖合同5 xx年9月1日，申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行被执行人西安虹鼎混凝土有限公司买卖合同纠纷一案。我院于当日立案。 该案与(xx)西铁执字第32号案系同一案件，双方当事人均系同一人，诉讼标的为同一标的，由于(xx)西铁民初字第39号民事调解书确定的履行期限分了两个阶段，所以申请人分了两次向我院申请执行。承办人将两案合并执行。 进入执行程序后，依据我院已发生法律效力的(xx)西铁民初字第39号民事调解书，于次日前往被执行人处向被执行人西安虹鼎混凝土有限公司送达了执行通知书和传票。该公司负责人马均利来后，其强调外面拖欠他们公司有3200余万元的债务，拖的公司现在经营困难，原来用于还债的钱由于没到位，所以无法履行债务。承办人对其进展了法制宣传教育，被执行人同意一旦有货款到账就履行。但被执行人自动履行了20万元后，就再不履行，由于被执行人未能全面履行债务，承办人对其银行账户进展了查询并冻结了其银行存款，并将44万元存款划至法院账户。共计到账66万元。将32号案件的执行款567495.80元发还申请执行人西安君威工贸有限公司。至此，(xx)西铁执字第32号案强制执行终结。 执行 对于(xx)西铁执字第35号案的500000元执行标的，承办人屡次到被执行人处执行未果。被执行人在执行过程中向我院供应了其对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司到期债权人民币40万元。本院于xx年9月24日向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达了履行债务通知书。第三人在通知指定的期限内对40万元到期债务没有提出异议，而又不按通知履行义务。我院于xx年11月3日裁定，打算对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司强制执行，次日向第三人送达了强制执行的民事裁定书和执行通知书。经过对第三人的法制宣传教育，第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司于xx年12月8日向申请执行人履行了到期债务40万元。承办人随后从被执行人西安虹鼎混凝土有限公司将剩余执行款及拖延履行金20xx元追回，共计502023元。已将执行款502023元发还申请执行人。 评析 本案是一起典型的执行第三人债务执行案件，其典型的主要特点是被执行人用自己的财产不能清偿所欠债务时，但对第三人享有到期债权的，法院在执行这类案件时，应依据被执行人的申请，通知第三人向申请执行人履行到期债务。假如第三人提出异议，法院则应进展审查，审查中异议不能成立和在通知后没有提出异议的，法院可以对其进展强制执行。 最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见第三百条规定：被执行人不能清偿债务，但对第三人享有到期债权的，人民法院可依申请人的申请，通知该第三人向申请执行人履行债务。该第三人对债务没有异议但又在通知指定的期限内不履行的，人民法院可以强制执行。 通过对以上法条的分析，我们可以看出对第三人到期债权的执行主要有以下几个条件： 首先，被执行人没有可供执行的财产，但对第三人享有到期债权。本案中申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行后，我院依法立案执行。在执行过程中发觉被执行人西安虹鼎混凝土有限公司没有履行力量，但在申请执行人向法院供应的被执行人财产线索中发觉被执行人西安虹鼎混凝土有限公司有对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司的一笔到期债权。此案具备了执行第三人到期债权的首要条件。 其次，对第三人到期债权的执行必需是依申请执行人或被执行人申请方可执行。值得留意的是法院在此不得主动通知第三人履行债务。本案被执行人在无财产可供执行的状况下，向法院提出了执行第三人到期债权，至此，执行第三人到期债权的两个重要条件已经到达。此后法院依法向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司发出了执行通知书。 第三，法律规定十五日内第三人不提出异议，也不履行债务的，法院有权裁定强制执行。此案法院在向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达执行通知书后，其在十五日内未提出异议，但又不履行其债务，故法院裁定对其强制执行。在法院执行过程中第三人反映其与被执行人的债权债务关系不明晰，要求法院暂缓执行。本院合议认为法院在强制执行前已经书面告知第三人有十五日的时间向法院提出异议，由于法院在执行过程中不受理审查案件的实体问题，故若第三人在十五日内提出了异议，则该代位执行程序终结。但本案中第三人未在法定期间向法院提出异议，因此本院应连续强制执行，对异议不做审查。 代位执行制度是民法理论中为保障债权实现而设立的一种制度，由于这一制度具有在被执行人无财产执行的状况下，扩大被执行人可执行财产的范围，在判决书所确定的执行对象以外，依据申请执行人或被执行人的申请，执行案外第三人的财产，从而不仅有利于债权人实现债权，也有利于维护司法裁判的权威。 混凝土买卖合同6 合同编号：_ 工程名称：_ 买方(甲方)：_ 卖方(乙方)：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建立工程质量治理条例等相关法律法规的.规定，甲乙双方在自愿、公平、公正、诚恳信用的根底上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 1.建立单位：_ 2.施工单位：_ 3.工程名称：_ 4.工程地点：_ 5.运距：_ 其次条混凝土的规划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。 第三条供货数量及质量的验收确认 1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同商定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进展验收，并签字确认。 2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量特别现象的，甲方应即时通知乙方进展核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方担当。 4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发觉有质量特别现象的，应在24小时内书面通知乙方进展核实;如有争议，双方应会同工程监理、建立行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不准时或振捣、养护不当缘由，责任由甲方担当;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方担当。 5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应准时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应担当由此给乙方造成的损失。 第四条价款结算及支付 1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。 2.甲乙双方商定，对用于工程构造局部的混凝土采纳以下第_种方式办理价款结算确认手续。 (1)依据合同商定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。 (2)依据合同商定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算，计算施工图预算量执行20xx北京市建立工程预算定额。在供货前甲方应向乙方准时供应一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同商定供应图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第(1)种方式结算。 3.对混凝土砂浆、根底桩、垫层、防水爱护层、施工现场路面、临设局部等用于非工程构造部位的混凝土均以合同商定的单价和甲方现场验收签认