海外工程承包合同(合同版本).docx

编号:WD-HT-0008海外工程承包合同（合同版本）-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 止。上述支付比例，由甲方通知银行支付。十二、甲方有权检查材料及其种类，只有甲方开了证明以后才允 许启运。海关税收以及所有储存费、运往现场的开支、装卸费，只要没有得到有关方面豁免，都由乙方根据法律交付。为办理信用证及付款手续上的需要,乙方负责向其在A国国内外的开户银行提交一份合同副本。十三、完美施工 乙方应根据工程图纸、技术规范和施工计划及专业技术规定的要求认真地进行施工。在施工中要使用优质材料、设备、机械，在投入 使用之前，要给甲方工程师提供所有样品，并给予充分时间进行认可。因材料有瑕疵，或制造粗糙，或施工错误而致使甲方拒收的任何 工程局部，需对其进行修理或撤除时，一切费用均由乙方负责。十四、第三方保险 乙方应在一家保险公司对因施工而使第三者及其财产蒙受损失的责任进行保险。不管什么情况，保险金额均为 第纳尔。为防止可能发生的工人和其他人员伤亡,防止给社会和个人造成损 失，乙方须采取必要的措施，其中包括按交通规那么设置白天与夜晚的 路标（用标记和23指示灯）。由于施工，由于乙方或其代理人, 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 或其承包人，或其职工的不慎而可能造成的死亡、事故、损伤，乙方 要负直接责任，并单独承担由此而引起的索赔和补偿。十五、工程保险乙方应在一家保险公司缴纳保险金,对现场已完成的工程、材料 和器具遭到破坏、失火或被窃进行保险。保险文件要为承包商承担一 切风险。根据本合同第五十四条规定到工程初步接收时此项保险才可 结束。十六、乙方未尽保险义务乙方在开工时，要为其前两条所规定的保险义务提出已履行的证 据。如对保险未尽义务，或没有支付这笔款项，甲方可以代为保险， 承担这笔费用，可将这些费用从乙方应得的款项中扣除。在所有情况 下，甲方都应停止向乙方支付任何款项直至乙方确实已经承担此项保 险义务，并支付这笔款项。十七、分包合同不允许乙方将合同中规定的工程分包出去，但经甲方的书面同意 后，允许乙方和那些有能力和经验的专业施工公司，就合同中局部工 程的施工签订分包合同。在所有情况下把局部工程分包出去的乙方, 始终都要和他的分包人一起对本合同的执行负责。十八、转让第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 不允许乙方向他人转让整个或局部合同，如乙方违反这一条规定，合同就被废除，履约保险金就被没收。这无须经过任何法律手续, 也不影响甲方要求赔偿损失的权利，如有必要，甲方还有权向乙方索 取因物价上涨所增加的费用。但允许签约人将其应得款的全部或局部 转让给A国的一家银行，条件如下：(1)针对乙方的转让未经甲方书面同意不能成立。(2)这种转让不影响甲方对乙方的权利。(3)一旦乙方向某银行转让，就不能反悔，除非得到银行的同/ Q7 ' O十九、施工监督对签约工程的施工监督和对乙方施工的检查，由甲方工程师或管 理机构授权的职员承担。如甲方工程师或认为工程进展缓慢，可以向 乙方提出书面警告，要求增加工人,增加机械设备，加班以及采取其 他以保证工程顺利进行和按时竣工的措施。所有这些费用均由乙方承 担。甲方工程师和他的职员有权在任何时候进入现场，对施工的工程 进行检查、管理，乃至发布旨在使施工顺利进行的命令和指示，这些 指令应书面通知乙方并记入现场记录；乙方和他的工人、分包者应执 行这些指令，而且不使用那些甲方工程师认为不符合合同或附件条件合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同的材料。为了保证按技术规范和合同条件进行施工，在甲方工程师认 为有必要时，他们有权书面通知停工，或者不接受不符合议定的材料 和工程；同时允许在不影响工程造价、不违反合同宗旨的情况下，根 据技术规范要求进行细小的调整和修改。对于那些需要增加费用的工 程应经甲方批准。甲方工程师有权要求乙方做材料试验、材料分析、 检查材料强度和提交各工期的照片，这些费用均由乙方承担。只有甲 方要求再次对这些材料进行检查和试验,而且两次试验结果都符合技 术规范要求时，甲方才承担这笔费用。为继续施工起见，乙方也可以要求甲方工程师进行任何一项必要 的检查。这要由乙方向甲方工程师或其代表提交一份书面报告，由后 者在报告的复印件上做收讫签字,在这种情况下，甲方工程师应做必 要的检查，并尽快提出意见，把检查结果记入工地记录。二十、甲方工程师办公室乙方应在现场为甲方工程师提供办公室。该办公室应完全符合条 件，包括全套设备。建立办公室、供电、安装设备的费用全部由乙方 承担。二十一、乙方的现场代表乙方应指定现场代表，负责接收并执行甲方工程师的指令，同时 应为他设立一个具有同等施工经验、有高度技术水平的技术机构，给第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 机构成员在整个工程期间均应在现场。对于现场代表和技术机构成员的选配和更换，应事先经甲方同 意，必要时甲方有权要求更换人选，这不影响乙方完美施工的责任。二十二、为管理工作和其他承包人提供方便乙方和他所属的工地负责人、代表、职工，要为甲方工程师提供 必要的方便条件，包括到现场进行检查、测量、试验及其他工作，同 时还应照顾到其他承包人在现场及其附近地方的施工，并为他们的施 工创造有利条件。二十三、维护工地秩序乙方负责维护现场秩序，对那些玩忽职守、拒绝执行工程师指示, 或者技术能力差，或有关当局要求解雇的职工，乙方应在街道甲方书 面命令后的二十四小时内把他们送出现场，在任何扰乱工地治安的行 为出现时应马上报警。二十四、合同文件应保存在工地乙方现场至少应保存两套合同文本、技术规范、工程图纸及其他 与本工程有关的文件，以便在甲方工程师或去的代表需要时参阅。二十五、已完工程的计算每月底在甲方代表同意的情况下，乙方出资对完工局部进行计 算，同时应由甲方代表参加。工程计算必须由双方代表签字才有效。第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 如果乙方拖延工程计算，他就要服从甲方的算法并承担计算费用。工 程量表中的工程量只是一种估算，用上述计算方式计算出来的实际完 成的工程,才是实际工程量。乙方应保存专门的记录，把由双方签字的月统计表中反映出来的 工程量记录在案。二十六、设备处理未经甲方同意不允许乙方将他运入现场的材料、工具、机械、设 备、临时设施运走和处理，直到工程初步交工时为止。上述材料设备 的丧失、损坏、被窃等，甲方概不负责。二十七、保护公共设施如果在现场挖掘土方的过程中,发现电线、水管管道,或者其他 东西，乙方应立即停止挖掘工作，并及时报告甲方或专门机构。乙方 根据有关指示，负责修理那些被破坏的公共设施，并恢复原状,费用 由乙方承担。二十八、文物和有价值的物品在施工过程中发现文物和有价值的物品时，乙方在采取防止损 坏、打碎的措施的同时，应立即告诉甲方、文物局和警察局,如果这 些文物不易搬动，应就地停工，并通知甲方代表、专门机构和警察局。二十九、停工第14页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同只有接到甲方的书面命令，才允许乙方停工。在停工期间，乙方负责保护工程。如果停工的原因不属于乙方，那么甲方应向乙方缺乏相当于停工时间的工期，如果停工时间超过六个月而原因又归结于甲方，那么乙 方有权要求终止合同。在这种情况下，乙方有权要求索取他已经施工的工程费用和停工时间的实际损失，但不许要求其他方面的赔偿。三十、误期罚款如果乙方不能按照合同中规定的期限，或在其他业已议定的期限 内完成施工，他应承担误期罚款。比例如下：如果甲方认为可以从已经完成的工程中获益的话，每误期一天的 罚款占延期总价的1% ,如果甲方认为不能从已经完成的工程中获得 收益的话，每误期一天的罚款占工程总价的0.1%o在所有的情况下，罚款均不应超过合同总价的5% ,即使未因延 误工期而造成损害，误期也要罚款，无须提醒，不用警告，不用提交 仲裁或采取任何其他措施，也不影响甲方因误期使自己蒙受的损失要 求乙方赔偿的权利。如果甲方证实乙方误期是由于意外原因所致，那么误期罚款可以 全部或局部免除。罚款可以从保证金或者乙方在甲方处的应得款项或第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 者从其在任何其他的公共机构的应得款项中扣除。任何罚款的扣除并 不意味着免除乙方承担施工以及完成议定工程的责任。在乙方于甲方处还有足够款项归还延期罚款的情况下，甲方根据 自己的全面估计，可以延期索回罚款。但要由乙方提出申请，并说明 延期缴纳罚款的详细理由和延迟期限。三十一、废除合同在不影响甲方取得误期罚金和赔偿的条件下,在遇到以下情况 时，甲方有权废除合同，没收保证金。1 .乙方延期开工，或施工很慢，虽然给予书面提醒，甲方仍认 为他不可能按期完成合同工程。2 .如果乙方停工十五天以上，停工理由不被甲方接受。3 .如果乙方撤离工地，或放弃工程，或证实他没有施工，或者 他被证实施工混乱，而又不可能指望他完美施工。4 .如果乙方没有按合同规定的期限施工，甲方认为没有必要个 他一个宽限期，或者再给他的宽限期内未能完成施工。5 .在执行合同或同甲方在施工期交往中，如乙方自己或通过他 人直接或见解采用欺骗或营私舞弊的手法。6 .如果乙方被证实通过自己或他人直接或见解地贿赂甲方的官 员、工人或监工代表,或伙同上述人员相勾结搞有损于甲方和有损于第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 公益的事时。7 .如果乙方破产，或宣布破产,或陷于于债权人调停状态。8 .如果乙方对合同的执行严重敷衍了事，或者忽视履行合同中 的实质性义务，而且从书面要求其改正之日起十五日之内仍无动于对取消合同和没收保证金，甲方用备忘录形式通知乙方即可，无 须诉诸司法和采取其他措施。三十二、收回工程由己方出资施工在甲方可以废除合同的情况下，他可不废除合同，只要用挂号函 件通知乙方，就可以收回工程，这无须诉诸法院，也无须办理任何手 续。甲方可亲自动手施工,也可以通过投标议价、缔约方式让任何缔 约者对未完工程的全部或局部进行施工。其费用、责任由乙方承担。 甲方可以从乙方存在甲方处的保险金或乙方在甲方或其他任何部门 的应得款项中扣除合同金额外所花费的一切开支和损失。因工程造价 比原议定的价格下降而出现的盈余，乙方无权要求提供。甲方可以查 封工地的临时设施、机具设备和材料，用以保证自己的权利。上述机 具设备、材料，甲方可以无偿用于施工。对其损坏、短缺,甲方对乙 方不承担责任。甲方还可以变卖这些物品，用以补偿自己的权益，由 于变卖上述机具设备、材料而给乙方造成的损失，甲方不承担责任。第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同除了合同金额外，甲方有权索取误期罚款，有权要求乙方赔偿其因收回工程所蒙受的损失。三十三、终止合同如果出于公益需要，甲方可在乙方没有任何过错的情况下结束合 同，条件是必要时可向乙方赔偿。三十四、工程清点特别是在第三十一、三十二、三十三条中所指的那些情况下，由 甲方确定检查现场的时间，清点已经完成的工程，清点乙方运到现场 的机械、材料、设备。甲方至少在七天之前用挂号函件将确定的时间 告诉乙方，让其参加清点并签署纪要。如果乙方或他的代表在规定的 时间缺席，那么甲方就在乙方缺席的情况下进行清点，并记入清点纪 要，甲方代表在纪要上签字，将该纪要用挂号函件寄一份给乙方，让 乙方对纪要发表意见。如果乙方在纪要送去七天当中没有发表意见， 就说明他成认纪要中的内容正确无误，并接受了清点。本条规定的工程计算和清点费用由乙方负责。在因执行法令而结束合同的情况下,本条款有效。三十五、丧失能力1 .如果乙方丧失能力，那么甲方有权在终止合同和允许乙方的 继承人继续施工二者之间做出选择,如果乙方这样要求，甲方也证实第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同海外工程承包合同（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。日期：年 月 日地点：市一、本合同经下述双方签署：1 .市卫生局局长 先生（以下简称甲方）.建筑工程承包公司海外工程部经理 先生 年月 日由 建筑工程承包公司授权（以下简称乙 方）出生地：（国家）国籍：（国家）总部：（国）市在A国的通讯地址：信箱鉴于甲方要兴建 学校 平方米的教学楼（该工程为楼房，包括全套家具、设备、空调）进行施工。乙方成认自己对合同的正文和附件已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 乙方的的继承人有继续施工的财力和技术能力的话。2 .如果乙方多于一人，当其中的一人丧失能力，甲方可以在中 指合同和委托乙方的其他人继续施工二者之间进行选择。3 .如果乙方只是拥有人员，或只有资金的公司而且已经散伙， 而散伙的目的不是为了重新组合，甲方就结束合同。4 .在所有可以结束合同的情况下，用挂号函件将甲方的意见通 知乙方即可，无须采取任何其他措施或通知诉讼。三十六、乙方遇到不可抗拒的情况如果遇到不可抗拒和无法预料的情况，使施工任务繁重，乙方受 到重大损失的威胁，而施工并非不可能进行时，乙方可以用合理提高 合同金额的方法向甲方索取赔偿。如果这种情况继续存在，而又不能 消除，就终止合同。如果出现施工无法进行的不可抗拒的力量,乙方 履行施工的义务就被免除。三十七、支付印花税乙方应在A国税务局办理合同登记手续,要在签订合同十五天 之内缴印花税，对误期缴纳次税要承担各种费用和罚款。乙方还应缴 纳为执行合同应缴的其他印花税，并向甲方递交他缴完税收的正式文 件。三十八、所得税第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同根据A国所得税法和此法公布的其他条例，乙方应缴的所得税 和本合同利润附加税。三十九、海关税根据海关及有关制度和规定，乙方负责缴纳进口货物和与执行合 同有关的理应缴纳的海关税和其他税收。四十、享受临时免税制度根据A国海关法及海关制度的规定，对于为了完成合同工程而 进口到A国的施工机械、设备和器具，在提交竣工后将上述机械、 设备、器具重新外云的保证书提交后，乙方可享受海关临时免税制度。四十一、当地材料只要在A国市场上有建筑材料、设备、机械、器具等国内产品, 乙方必须尽可能使用。四十二、组织施工和使用当地工人乙方负责技术工人和非技术工人、设备、机械、器具及其他与施 工、完美施工有关事宜的组织工作，甲方向A国的有关当局提交文 件,以便在该合同工程需要雇工时，为之提供方便条件。四十三、工人花名册在开工时，人员增加或变动时，乙方应向甲方提供花名册，用以 反映工人、职员、技术人员的姓名和工地管理人员的不同职务。乙方第20页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 还要向甲方提供有关乙方运入现场的机械、设备、一起的说明和资料。四十四、安排工人居住，提供现场公共设施乙方负责向其工人、职工提供住房,并负责现场居住费用；还要 负责提供这些住房的照明、引水及必要的公共设施。如果乙方为其工 人建临时住房时,应得到甲方的同意；在这种情况下，乙方负责所有 建房费用、维修费，并负责提供必要的服务。工程竣工之后,乙方还 要负责撤除临时住房，并恢复原状；如甲方需要，可按双方协商的价 格进行转让。甲方提供必要的电源、水源，但乙方要承担内部的临时 管线安装费、照明费；用于工程施工的发电机、机械等所用水、电和 燃料的消耗费，由乙方承担；乙方还应负责处理废水和废渣。四十五、违禁物品不允许乙方以任何方式进口、出售、交换任何酒精饮料和麻醉药 品，以及其他法律所禁止的物品。乙方也不得允许他的分包人、代表、 职工和工人饮用、进口、出售及从事交换上述违禁物品的任何活动。 也不允许交换外币（在货币管理法和A国中央银行许可的情况下， 在A国银行进行兑换者例外）。除非经专门的机构批准，不允许乙 方和任何人交换、使用任何一种武器、弹药、炸药，同时未经甲方工 程师批准，不许乙方在施工中使用炸药或爆炸物。四十六、禁止政治活动第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同乙方及其合作者、分包人、代理人、外国雇工以及他们的家属在 A国境内居住期间，不能以任何形式参与任何政治活动。四十七、周假和法定假乙方应让他的外国工人和职工在星期天和A国法定假日休息。根据先行法律、条例的规定，因工作需要工人们在假日工作时应给予 补偿。四十八、工人的工资和奖金乙方负担工人的工资、奖金和补偿。按劳动法、社会保险法、工 资最低基限法及现有和将来要制定的其他法律和制度，均由乙方单独 承担业主（对工人）应尽的所有义务。四十九、合同机密未经甲方事先书面同意,不允许乙方披露合同的细节，也不允许 乙方在商业印刷品、专业印刷品和其他场合披露这些细节。在施工期间直到合同结束和维修期终止后，乙方均应保密，未经 甲方的书面同意,不允许传播报表中的全部或局部内容。五十、遵守法律条款和条例乙方在执行合同过程中,应遵守A国的有效法律，特别是有关 工程、工资、社会保障、工程保险、物资保险、运输保险、运输工具 保险的法律和有关文物、海关、税收及其他诸如此类的法律。对于为第22页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 施工而取得的任何一种许可所花的费用，均应由乙方承担。在遵守合同条款的同时，在执行本合同中所产生的各种赋税，其 中包括海关税和附加税，均由乙方负担。除了法定和合同条件中规定 可豁免的以外，任何一项税收均不能免除。五十一、专利权和创造权乙方应尊重他人的专利权、创造权和垄断权对于因乙方不 尊重他人的这种权利，其中包括A国境内外工程的技术说明和图纸 他人向甲方提出的任何要求而因之造成的任何损失，乙方应给 予赔偿。五十二、A国的司法权限有关合同的所有解释和执行必须服从A国的现行法律和法规,A 国的司法部门负责审理由合同引起的纠纷。任何一方诉诸法律都不能中止合同的执行，都不影响双方的义务 和权利，直到对争执的问题有了必须执行的判决为止。五十三、初步验收当乙方完成了合同的主体工程和附属工程以后，应马上用挂号函 通知甲方，并要求甲方确定初步验收日期。同时乙方应清理现场所有 杂物。否那么甲方在用挂号函件通知乙方并给十天以内的宽限之后，乙 方仍未清理现场时，甲方就要进行这项清理工作，这时乙方应负责此第23页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同项费用。甲方应将确定好的验收日期书面通知乙方，此验收日期不得 超过接到乙方通知日的一个月。验收应在既定日期进行，应起草一式 三份的初步验收纪要，由双方或双方代表签字，其中一份交给乙方或 其代表。如果乙方或他的代表未出席检查,即进行乙方缺席检查，应 将情况记入纪要，并用挂号函件将一份纪要寄给乙方。如果检查证实 已完工程符合合同条款的要求，那么，甲方通知乙方完工的日期就作 为竣工日期，同时也作为维修的开始日期。如果在检查中发现没有按照合同施工，那么,应在纪要中注明, 并责成乙方按合同修补和纠正错误、完善工程。维修期就从完善施工 后的最后一次检查时开始。乙方在甲方的全面监督下，从初步验收之日起三个月内，自费对 合同中所有的主体和附属工程进行计算，对所有实际完成的工程编制 最终报表，并交甲方审查和认可。甲方向乙方支付一切应得款项，并 扣除预付款、罚款、赔款金等。但是乙方寄存在甲方的保证金额不得 少于合同中规定的比例。否那么，甲方可扣下一笔款项，用以补足上述 比例。如果需要的话，允许甲方对一局部已经完成的工程，根据本条款 中规定的内容和条件进行局部、临时性的验收，条件是局部交付的工 程应能使用。在验收工程之前，乙方应出资在工地提供必要的工具、第24页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同设备、仪器，供甲方或其代表在检查、试验时使用。如果在检查、试 验当中，发现毛病和错误，但在本质上并不影响工程，也不阻碍受益, 那么当甲方认为可以时就接收，也可以给乙方一段修理和补缺的时 限。这笔费用可从乙方在甲方手中的应得款中扣除，只要这些毛病和 错误不影响工程的质量，并能按照要求受益，到工程缺陷修补完善后, 再将扣除款项退回乙方。五十四、维修期乙方要保证本合同规定的工程无瑕疵、施工良好，全部工程使用 要到达预期的目的。自甲方初步验收之日起，维修保证期为一年，如 果在此期间发现缺点和缺乏，那么乙方应在收到甲方通知之日后一个 星期内进行修理和完善。否那么，甲方代为修理,费用由乙方负担,甲 方有权从乙方所交的保证金中扣除此项费用。本条规定的维修保证期 与A国民法中规定的保修期是一致的。五十五、最终验收在维修期结束前的适当时间，乙方须通知甲方，要求其确定检查 和最终接收的日期。甲方应自接到乙方的通知之日起两星期内确定检 查和验收的日期，并通知乙方亲自到场或派代表参加。在乙方或其代 表参加的情况下，在确定的日期内进行检查，同时要就次起草一式四 份由双方在场人员签字的纪要，并将其中的一份交给乙方。如果乙方第25页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 或其代表缺席，可在既定日期进行缺席检查，把情况记入纪要，并寄 乙方一份。甲方有权组成一个自己认为合适的接受技术组，全权进行各种检 查、试验，或采取任何旨在查看工程质量的措施。乙方应在现场自费提供必要的材料、设备，供该接收技术组按其 意愿进行检查、试验，直到通过检验,证明工程完美无缺并符合条件 和规范时才进行最后接收。如果从检验中发现乙方未履行其义务，那 么就把接收日期推迟，维修期相应顺延。如果乙方未在接收技术组于 接收纪要总规定的时限内完成，甲方可直接从乙方的收益中扣除其认 为与上述工程相称的金额，或由甲方出资自行施工，其款项从乙方收 益中扣除。对乙方施工中出现的错误、缺陷和缺乏还要索取赔偿，款 项可从乙方履约保证金或其他收益中扣除,这无须办理任何手续。扣 完这笔款后，维修期就结束了。在最后验收后，甲方对乙方进行最终 结算，并在验收之后起的一个月内，把乙方在维修期内拖欠的款项扣 除后，将保证金或其他金额退还乙方。五十六、试验费用乙方承担在A国国内外用于样品和试验的全部费用,根据本合 同条款、技术规范和工程量表，只要所用的材料不符合合同规定,无 论在任何情况下，乙方都须负担样品、试验费用，并有义务将工程（或第26页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 局部）拆开，以便检验其质量，然后再恢复原状，此项费用也由乙方 承担。五十七、乙方易址本合同开头填写的乙方地址变动时,乙方要保证通报。否那么，可 按原址与乙方通信和发通知，责任由乙方承担。但凡涉及合同条款的书面通知，可以面呈，但在影印件上要签字, 也可用挂号函件寄送。这种通知一经递交，就具有完全的法律效力。五十八、合同文本本合同用 语书写八份。甲方两份，乙方两份。乙方自己保存一份，另一份用以缴税；并分送财政部、计划部、会计司和税务总 局各一份。您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第27页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成局部。二、合同金额本合同金额为 第纳尔（兑换美元的比例为70% ）。这个金额是用单位乘实际工程量的方法计算出来的，这仅是对概算工程”而言。至于"分段工程那么根据临时报表进行支付。临 时报表的书写方法应是在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合 同及其附件的规定。合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、 义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内 规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格。三、合同工期乙方必须根据本合同第 号附件的说明，在自移交场地之日起的380天内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括 在工期之内。如果甲方由于某些不可抗力的原因而认为不可能按期完 工的话，可从书面形式通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。 如果乙方证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。四、移交场地根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要, 双方各执一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定期限内缺合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 席，甲方可照常起草纪要，并将机要的复印件寄给乙方。起草纪要之 日为乙方接收场地之日。五、查看工地乙方成认在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了的 所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、 当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这些因素 造成的后果均由乙方负责。六、履约保证金乙方应自被通知中标的第二天起的三十天内，向甲方寄存履约保 证金,金额为该合同在总额的20% ,或在指定的期限内将以前寄存 的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之后才对甲 方产生义务。用现金、信用支票，或按合同第十条规定的条件提供保函作保均 可。按第五十六条规定，保函须在合同整个执行期中都有效,直到最 后交付工程为止。该保证金始终由甲方保存，用于乙方完美施工和履行甲方权利的 保证。乙方应在甲方发出挂号函件后，最多一个月内，按可能业经被 扣除的金额的相同额度补足保证金。否那么，甲方有权没收保证金的余 额，或者从乙方手中收回工程,由甲方自行施工而由乙方承担费用，合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 甲方有权索赔，只要用挂号函件通知乙方即可,无须诉诸法院或采取 其他措施。甲方有权从乙方在本合同的任何收益中划拨其拖欠的债务。七、图纸和规范完整无缺甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽可以 随时更正。乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度，并在适当 的时候把自己的意见告诉甲方。在甲方接受这些意见的情况下，甲方 要对这些意见负责，就如同是其自己提出来的一样。八、施工进度计划表乙方自接收工地起，十五天内向甲方递交一份施工计划，说明为 完本钱合同工程所采用的方法、施工进度、施工安排、运进施工现场 的设备，以及建立临时设施等。乙方应根据甲方的意见和施工进展情 况，对自己的施工计划进行调整。九、合同内容的变更甲方有权调整合同内容，但增加或减少的工程量不得超过合同金 额的15%。实际工程量的增加或减少在合同金额的15%之内时,乙 方无权要求任何补偿。上述调整金额，要用业已议定的单价计算。如果没有这种单价, 那么在责成乙方进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 计算。根据本条款的规定，如果乙方认为提出的调整会导致工程不能按 期完工或交工，乙方可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲 方提出延长工程的要求。否那么，等于放弃权利。这样，乙方就要在原 工期内完成包括调整局部在内的工程，并交付使用。甲方在收到乙方呈交的延期要求时，可将工期延长到其认为适当 的时候。十、支付条件1 .在乙方接收工地，提交履约保函并办完合同注册登记付税手 续之后，甲方必须根据乙方的要求,向乙方支付合同金额%的 预付款。支付预付款应在乙方提交与预付款等值的保函之后,该保函 在施工期间始终有效，且应开自A国的一家银行，或是经过这家银 行认证，同时不许附加任何条件，也不得被作废。上述银行须成认有 一笔与保函等值的款项由甲方支配，并成认可全部支付甲方，无须提 醒，无须诉诸司法部门，也无须办理其他手续,同时也不管乙方或第 三者提出的异议。预付款应从支付给乙方的月工程进度款中按预付款 在合同总价中所占的比例扣除，直到扣完为止。保函额度也可以按预 付款收回的金额递减。2 .乙方运到工地而又是工程实际需要并被甲方接受的材料，其合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 费用中的%应付给乙方。条件是乙方提供的材料应优质、适用、 符合规定，为甲方工程师所接受，并须妥善储存在仓库里。上述规定 同样适用于乙方运到工地的机器设备。这些机器设备是工程的组成部 分,在安装时应是完好无损的。但属乙方所有的机械那么不包括在内, 因为这些机械并非是工程的组成局部，只不过是为了施工而引进到现 场。上述预付款要首先从乙方用库存材料所完成的工程的进度款中 扣除，直到全部收回为止。3 .对符合条件与规范而且实际上完成了的工程，甲方在双方确 定的单价基础上,向乙方支付其造价的%。这些支付款的金额 应根据本合同第二十五的规定和每月完成的工程量报表而定。这些款 项要在扣除本条第一款所述的预付款比例和先前业已支付的入库材 料费后才能支付，每月支付金额不少于 第纳尔。甲方支付本规定的月工程进度款，要在工程报表得到甲方认可的四十五日之内进 行。条件是完成的工程应全部符合本合同所规定的条件。支付要在审查报表、支付申请单、并证实无误后进行。支付迟于 四十五天时，乙方可按 银行规定的利息索取利息。由于乙方对工程量的统计欠及时，或者在制作工程量表时乙方（或其代表） 外出,或甲方认定工程的进度差、乙方（或其代表，或其分包人）的合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 表现差，甲方对其逾期支付不负支付利息的责任。同样，如果报表出 现缺陷、疏忽和错误不管是被甲方发现的还是在支付前被A国 任何稽核、监督单位发现的甲方对其逾期支付也不承担支付利 息的责任。在这种情况下，可将支付（月进度）款的时限适当推迟, 以便对报表进行校正。本文规定的因迟付而享受利息的规定不适用于 付款、合同决算款、过期退回保证金，以及材料款。一言以蔽之，这 个规定只适用于月工程进度款。4 .乙方应向A国有关方面缴的款项，可从其于甲方签订的合同 的收益中扣除。5 .甲方从每月的月工程进度款中扣除5%的金额，作为保证施 工完好的保存金。在工程竣工和按第五十四条规定进行初步验收后, 逐将这个比例金额付还乙方。也可以依据一份符合本条规定且与上述 比例等值的保函，把这个比例的金额付给乙方，该保函自初步验收之 日起三十日内开出有效。6 .在遵守货币管理法及有关规定的情况下，乙方可以把用于工 程而从国外购来的进口材料款、机械设备款汇往国外。也可根据现行 规定和状况，把本合同的盈余款额汇往国外。十一、信用证为本合同施工而需要从国外进口的材料费、设备费，乙方可以用合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 A国的一家银行所开的信用证兑换外汇。这个金额确实定要根据乙方开信用证前向甲方提供的材料、设备 单子总价而定。信用证可以分着开。根据乙方向甲方提供的须进口的每一批施工 材料、设备的时间表而确定支付金额和日期。同时根据该表确定信用 证的有效期。在确定受益人之后，开给乙方的信用证，非经甲方同意，不得转 让给任何其他受益人。上述信用证的每次支付须通过以下方式进行：1 .每次装运支付75%以上金额时,要提供以下凭证：(1)五份认证的原始账单。(2)一套货运单据，证实已按正常的海运价付过运费。(3)由A国的一家保险公司为甲方开的为之承担的一切风险的 保险文件，要求从制造厂到A国工程现场均在保险范围。(4 )装运氢弹。(5)根据本合同的规定，由甲方成认和批准的检查证明。(6 )制造厂家的证明和A国驻国外使馆或领事馆在原件上认证。2.当这些材料和设备根据工艺要求和技术规范安装完毕后,甲 方通知银行并支付15%比例的信用证金额。3 .信用证金额的10%保存到全部合同工程初步验收结束时为