2022年-2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关题库(附带答案).doc

20222022 年年-2023-2023 年一级建造师之一建通信与广电工程年一级建造师之一建通信与广电工程实务通关题库实务通关题库(附带答案附带答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、广播电视发射台为了保证不间断供电，防止因断电造成广播发射中断，除设有两路外电，一般还设有 UPS、（）等供电装置。建设工程 教育网 提 供A.配电盘B.变压器C.柴油发电机D.稳压电源【答案】C2、演播室光源色温应符合彩色摄像机的色温特性()，或在通过滤色镜调整到接近彩色摄像机所要求的色温范围。A.3200KB.3600KC.4000KD.4200K【答案】A3、在电源系统中，（）是保证不问断供电时必不可少的设备。A.交流不间断电源B.交流供电线路C.燃油发电机组D.低压交流配电屏【答案】C4、在通信管道的施工中，开槽时遇不稳定土壤、挖深超过()m 或低于地下水位时应进行必要的支护。A.1.8B.2.0C.2.2D.2.5【答案】B5、更加适合城域网建设的光纤是()。A.G.652AB.G.652BC.G.652CD.G.652D【答案】D6、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院【答案】A7、网络优化中参数调整的内容很多，从 NSS 侧看，不包括（）。A.交换效率B.交换容量C.中继数量D.信道数量【答案】D8、地下、水底等隐蔽电信设施，因无标志或未备案而发生的电信设施损坏造成的损失，（）。A.由侵权人承担B.由产权人承担C.侵权人和产权人各承担 50D.根据责任人过失情节确定承担比例【答案】B9、采用了同步 CDMA、智能天线、软件无线电、接力切换等一系列高新技术的全新移动通信技术是()。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】D10、多协议标记交换是基于（）的 IP 交换技术的典型应用。A.集成模型B.重叠模型C.软交换D.ATM【答案】A11、凡穿越录音室、演播室的给水排水及消防系统的管道均应采取()措施，防止管道固体传声。A.减振B.隔振C.消声D.隔声【答案】B12、直埋光缆线路工程中，高低差在 08m 及以上的沟坎处，采用的保护方式为()。A.铠装缆保护B.钢管保护C.挡土墙保护D.护坎保护【答案】D13、转包、违法分包、越级承揽电信建设项目或者发生重大质量事故、安全事故的，取消责任单位()年参与电信建设活动的资格。A.12B.23C.34D.45【答案】A14、64GHz 频段通信卫星系统广播电视类地球站天线直径为()。A.47mB.57mC.58mD.68m【答案】B15、设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理等单位出现一般质量事故的，除按建设工程质量管理条例的规定予以相应处罚外，信息产业部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括（）。A.给予通报批评B.取消责任单位 23 年参与电信建设活动的资格C.给予罚款D.取消责任单位参与电信建设活动的资格【答案】A16、顺向单根梅花管必须使用()的管材连接。管道连接应采用套管插接，接口处应抹专用胶水。敷设两根以上管材时，接口应错开。A.不同规格B.不同材质C.相同规格D.相同材质【答案】C17、目前，主流的宽带光接入网普遍采用（）。A.ADSLB.HFC.POND.AON【答案】C18、当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚()执行，法律另有规定的除外。A.暂缓B.停止C.不停止D.行政复议后【答案】C19、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于 213V 或储存期已达到 36 个月，则应运用恒压限流法进行充电，充电电流应限制在()C(C 为电池容量)。A.0.10.3B.0.30.5C.0.50.7D.0.70.9【答案】A20、下列关于光纤通道总衰减说法正确的是（）A.总衰减等于光纤线路的自身衰耗与光纤接头衰耗之和B.应使用稳定的光源和光功率计测试C.测试结果应取双向测试的算术平均值D.可以使用 OTDR 测试【答案】B21、交流供电系统由交流供电线路、低压交流配电屏、()等部分组成。A.燃油发电机组和蓄电池B.燃油发电机组和逆变器C.整流设备和逆变器D.整流设备和蓄电池【答案】B22、在通信网的网络拓扑结构中，不适合提供双向通信业务是()。A.线形B.树形C.环形D.网孔形【答案】B23、管理部门用于移动用户管理的数据、MSC 所管辖区域中的移动台的相关数据以及用于系统的安全性管理和移动台设备参数信息存储在()的数据库中。A.移动台 MSB.基站子系统 BSSC.操作维护子系统 OSSD.移动交换子系统 NSS【答案】D24、关于演播室调光系统安装的说法，错误的是()。A.调光控制台应安装在可以移动的台面上B.调光柜(箱)、调光控制台应安装在专用机房内，室内不能有水源C.调光柜应安装在土建预留的型钢基座上，固定应牢靠D.相同规格调光柜并排安装后，顶部最大高差应不大于 2mm【答案】A25、一类机房的相对湿度一般应保持在()之间。A.1060B.4070C.2085D.2080【答案】B26、VSAT 小站的组成不包括（）。A.天线B.射频单元C.本地操作控制台D.调制解调器【答案】C27、机房设备安装施工中，关于电缆布放的说法，错误的是（）。A.电源线、地线及信号线应分开布放、绑扎B.电缆转弯应均匀圆滑，转弯的曲率半径应大于电缆直径的 10 倍C.同一机柜不同线缆的垂直部分的扎带在绑扎时应尽量保持在同一水平面上D.使用扎带绑扎时，扎带扣应朝向操作正面，扎带扣修剪平齐【答案】D28、交换系统工程初验时的障碍率测试可采用（）A.模拟呼叫法B.大话务量统计法C.人机命令法D.话务观摩法【答案】A29、综合布线工程线缆测试内容不包括（）。A.近端串扰B.绝缘电阻C.回波损耗D.传播时延【答案】B30、下列物联网应用技术中，()一般由阅读器、应答器和应用系统三部分组成。A.无线传感网络B.大数据分析C.智能终端D.无线射频识别【答案】D31、某县移动公司在民用建筑上建基站，应按()规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。A.省级人民政府B.省辖市人民政府C.地级人民政府D.县级人民政府【答案】A32、在配备太阳电池的通信机房，还必须配备()。A.逆变设备B.整流设备C.储能设备D.UPS 交流不问断电源【答案】C33、下列关于双绞电缆的说法错误的是（）。A.不同的传输速率，要求使用不同的双绞电缆B.扭绞长度越短，抗干扰能力越强C.屏蔽双绞线比同类的非屏蔽双绞线具有更高的传输速率D.CAT6A 双绞线适用于保密通信；【答案】D34、蓄电池在使用过程中，出现电解液里有杂质的情况时应进行（）。A.浮充充电B.均衡充电C.大电流放电D.小电流放电【答案】B35、关于广播电视中心工艺系统中线缆的布放，为防止电磁噪声干扰，下列线缆布放正确的是（）。A.应将音视频信号线和电源线分别放在两侧，控制线居中布放;B.应将音视频信号线和控制线分别放在两侧，电源线居中布放;C.应将音视频控制线和电源线分别放在两侧，信号线居中布放;D.可以将音视频控制线、电源线和信号线随机布放;【答案】A36、与 PDH 相比，SDH 的特点是()。A.国际标准在 STM-4 等级以上得以统一B.开销比特使网管能力降低C.可以进行最佳路由选择D.频带利用率比 PDH 高【答案】C37、下列不属于卫星通信网特点的是()。A.智能化功能强B.通信效率高C.体积小，造价低，耗电多D.互操作性好【答案】C38、500kV 架空电力线路与 VHF(I)频段电视差转台、转播台间的防护问距不应小于()。A.200mB.300mC.400mD.500m【答案】D39、下列行为中，属于危害电信网络安全和信息安全行为的是()。A.盗接他人电信线路B.伪造电话卡C.对电信网的功能进行修改D.以冒用的身份证办理入网手续【答案】C40、相临微波站间有大片水面，可能影响到微波站的（）指标。A.发信机输出功率B.天线接收场强C.天线交叉极化鉴别率（XPD）D.馈线电压驻波比【答案】B41、远程网是()的又一称谓。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】D42、光缆配盘时应先确定（）位置。A.光缆进局B.人（手）孔C.特殊类型光缆D.埋式与管道交界【答案】C43、（）色散位移光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】B44、预埋在墙体中间的金属管内径最大为()，楼板中的管径宜为 1525mm。A.25mmB.30mmC.40mmD.50mm【答案】D45、关于安全生产费的管理要求，下列说法正确的是（）。A.安全生产费应用于提高从事危险作业人员的福利待遇B.通信建设项目招标文件可把安全生产费列为竞争性报价C.施工单位提取的安全生产费用在竞标时不得删减，应列入标外管理D.施工单位工程项目结余的安全生产费应归还建设单位【答案】C46、直流供电系统不包含（）。A.配电屏B.UPSC.整流设备D.DC/DC 变换器【答案】B47、互联网的组成不包括()。A.路由器B.传输链路C.服务器D.信息链路【答案】D48、执行一般程序的通信行政处罚案件应当自立案之日起()日内办理完毕。A.30B.60C.90D.120【答案】B49、进行波分复用设备调测时，应测试光纤放大器（OA）的（）。A.输出光功率B.信道隔离度C.输入抖动容限D.输出抖动【答案】A50、在太阳能供电系统中，()稳定性差，寿命短，同时又会污染环境。A.单晶硅太阳电池B.非晶硅太阳电池C.砷化镓太阳电池D.硫(碲)化镉太阳电池【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、保证通信线路及其配套设施的安全，应采取的保护要求包括()。A.不准在危及通信线路安全的范围内进行爆破、堆放易爆易燃品或设置易爆易燃品仓库B.在通信电线上搭挂广播喇叭和收音机、电视机的天线要通知施工单位C.不准在设有过江河电缆标志的水域内抛锚、拖锚、挖沙、炸鱼及进行其他危及电缆安全的作业D.不准在危及电杆、拉线安全的范围内取土和架空线路两侧或天线区域内建屋搭棚E.不准攀登电杆、天线杆塔、拉线及其他附属设备【答案】ACD2、关于柴油发电机组安装的说法，错误的是()。A.按要求对柴油发电机的机组采取抗震加固措施B.机组安装应稳固，地脚螺栓应采用“二次灌浆”预埋C.螺栓规格宜为 M18M20，外露一致，一般露出螺母 46 丝扣D.机组与底座之间要按设计要求加装减振装置E.对于重量较轻的机组，基础可用 5 个防滑铁件进行加固定位【答案】C3、广播电视中心防火要求说法正确的是（）。A.建筑面积 400m2 以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统B.建筑面积 120m2 以上巳记录的磁.纸介质库和重要的设备机房，应设置固定的气体灭火系统C.建筑面积 120m2 以上的演播室和录音室以及疏散走廊.楼梯间.自备发电机.配电室.工艺设备控制室和消防控制室等，应设置事故照明D.建筑面积 120m2 以上演播室.录音室.候播厅以及安全出口.疏散走廊和休息厅等，应设置灯光疏散指示标志E.除面积小于 5m2 的卫生间以外，均应设置火灾自动报警系统。【答案】ABC4、蓄电池在使用过程中会产生()等不均衡的情况，应进行均衡充电。A.比重B.容量C.电压D.电流E.内阻【答案】ABC5、用户工作区的终端设备可以是()。A.电话机B.PC 机C.传感器D.检测仪E.交换机【答案】ABCD6、声音是通过空气或其他媒质传播形成声波，其特性通过（）等要素来描述。A.响度B.乐音C.音调D.噪声E.音色【答案】AC7、从 DWDM 系统目前的发展方向来看，()将结合形成一个光层网络。A.光合波器(OMU)B.光分波器(ODU)C.光纤放大器(OA)D.光分插复用器(OADM)E.光交叉连接器(OXC)【答案】D8、接入网的主要功能可分为()。A.用户口功能B.业务口功能C.核心功能D.传送功能E.人工智能功能【答案】ABCD9、（）是第四代移动通信系统的核心。A.智能天线B.多入多出C.软件无线电D.正交频分复用E.接力切换【答案】BD10、界定接入网覆盖范围的接口是（）A.SNIB.UNIC.NNID.Q3E.X2【答案】ABD11、在光缆中继段测试中，需要用到下列（）测试设备。A.OTDRB.光谱分析仪C.多波长计D.光功率计E.高阻计【答案】AD12、光纤的散射损耗包括（）。A.弯曲损耗B.瑞利C.非线性D.波导效应E.连接损耗【答案】BCD13、蓄电池的主要指标包括()。A.电动势B.电流C.终了电压D.开始电压E.循环寿命【答案】AC14、扩频通信系统具有（）特点。A.实现码分多址B.保密性弱C.可抗多址干扰D.系统容量大E.抗次声波能力强【答案】AC15、中短波广播发射机测试项目中三大电声指标是（）A.谐波失真B.频率容限C.调幅度D.非线性失真E.音频频率响应【答案】D16、广播天线的主要特性参数有()。A.反射系数B.效率C.增益系数D.行波系数E.工作频率范围【答案】BC17、直流电源的()是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.稳定性D.杂音E.功率【答案】AD18、中短波广播发射机测试项目有()。A.非线性失真B.频率响应C.调制制式D.噪声电平E.频率稳定度【答案】ABD19、通信电源交流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器【答案】BCD20、2G 移动通信系统主要由（）组成。A.无线基站(BTS)B.移动交换子系统(NSS)C.操作维护子系统(OSS)D.基站子系统(BSS)E.移动台(MS)【答案】BCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。施工期间正值雨季，项目负责人针对雨季施工注意事项进行了重点检查。建设单位为了加快施工进度，要求对已经完成的基站，提前加电开通，尽快验收交付投产。在专项质量检查中，检查组发现基站天馈线驻波比不合格的数值偏高，要求项目部进行分析并及时整改。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.针对雨期施工的注意事项有哪些？【答案】1.答：（1）不妥之处 1：第一次施工会议上进行安全技术交底，交底时间不妥。正确做法：安全技术交底应该在开工前进行。（2）不妥之处 2：现场勘察人员进行安全技术交底，交底人不妥。正确做法：交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员。（3）不妥之处 3：参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，被交底人不全。正确做法：被交底人应包括施工作业班组和作业人员。（4）不妥之处 4：交底内容不全面。正确做法：安全技术交底的内容还应包括：1）针对危险因素制定的具体预防措施；2）在施工生产中应注意的安全事项；3）发生事故后应采取的应急措施。2.答：有限空间工作的安全防护如下：（1）必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；（2）必须做到“先通风、再检测、后作业，严禁通风、检测不合格作业；二、总承包一级资质的 A 公司，承担了 500 个基站的施工任务，内容包括基站设备安装调测和部分基站的机房装修，合同工期 20d，经建设单位同意，项目经理将机房装修任务分包给了具有建筑装饰专业承包三级资质的 B 公司，100 个郊区基站分包给了具有通信用户管线资质的 C 公司。施工过程如下：1省通管局质监人员到了现场检查施工质量，项目经理以现场有监理工程师及工期紧为由拒绝接受检查。2某天，小雨，A 公司项目经理对郊区基站质量巡检，发现塔上有人穿着拖鞋施工，塔下人员未戴安全帽，项目经理叮嘱队长“注意安全，明天必须佩戴齐全安全防护工具”后离开，收工阶段，2 人下塔时滑落，导致 1死，1 重伤。本事故的调查报告内容包括了施工发生单位的概况、施工救援情况、施工造成的人员伤亡和直接经济损失、事故责任认定、事故防范和整改措施。3监理工程师审核施工资料时发现提供的基站站点参数仅包括站名、站号、配置基站类型、参数信息，要求补充完善。【问题】1A 公司的分包行为是否合法说明理由。2事件 1 中，项目经理做法是否妥当说明理由。3指出事件 2 相关人员违规之处。4判定事故等级，补充事故调查报告还应包含的内容。【答案】1根据相关规定，建筑装饰专业承包三级资质可承担单项合同额不高于 300 万的建筑装饰装修工程，所以 A 公司将机房装修(经建设单位同意)分包给 B 公司(三级资质)是否合法关键在合同额是否在 300 万以内，若合同额小于 300 万，则合法，反之则不合法。而 A 公司将 100 个郊区基站分包给 C 公司(只具有通信用户管线资质)是不合法的，因为其资质不能从事基站设备安装等工作，这类工作应由具备电信工程专业承包资质或通信信息网络系统集成资质的企业，在其资质允许承包工程范围内分包。2项目经理做法不妥当，因为省通管局质监人员到现场检查施工质量，是其法定职责和权力，监督主要内容包括参与工程建设各方主体(包括监理单位)的质量行为以及执行强制性标准的情况，施工单位应积极配合其检查工作。3相关人员违规之处：(1)项目部在雨天进行铁塔上的施工作业(易出现滑倒、漏电事故)；(2)高空作业人员应持证上岗，作业时应佩戴工作帽、工作带，穿工作服、工作鞋。而此处工作人员穿拖鞋在塔上作业严重违规；(3)高空作业应划定工作禁区，塔下无关人员严禁进行工作禁区，必须进入的工作人员应注意安全，佩戴好安全帽等安全保护设备。而此处塔下工作人员未戴安全帽；(4)对于铁塔类高空作业，应属于存在事故隐患和容易发生安全事故处，专职安全员应亲临施工现场进行指挥、监督。而此处未见安全员；(5)项目经理发现了安全隐患未采取行动立即制止，只是叮嘱队长；项目部对安全隐患跟踪检查存在问题。4由于造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤的事故属于一般安全事故，所以一死一重伤事故等级应属于一般安全事故。事故调查报告还应包括：(1)事故发生经过；(2)事故发生的原因和事故性质；(3)对事故责任者的处理建议。三、背景某电信工程局（乙方）于某年 4 月 20 日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长 2km，其中挖掘土方 4500m3（5 元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为 450 元/台班，技术工人费为 24 元/工日，现场管理费率为 40%，甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工 2天，造成窝工 10 个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师 5月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工为 15 个工日。事件三：5 月 19日，接到监理工程师 5 月 20 日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量 900m3。事件四：5 月 20 日至 22 日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日、机械窝工 3 个台班。事件五：5 月 23 日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了 30 个工日，5 月 24 日恢复正常挖掘工作，最终于 5 月 30 日完成。问题 1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期 5 天(1519 日）；事件三：可索赔工期 2 天，900m3（4500m310 天）2 天；事件四：可索赔工期 3 天(2022日）；事件五：可索赔工期 1 天(23 日）；可索赔工期共计 523111天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15 工日24 元/工日(140%)504 元机械费：450 元/台班5 台班（天）2250 元；四、（二）、总承包一级资质的 A 公司，承担了 500 个基站的施工任务，内容包括基站设备安装调测和部分基站的机房装修，合同工期 20 天，经建设单位同意，项目经理将机房装修任务分包给了具有建筑装饰专业承包三级资质的 B 公司，100 个郊区基站分包给了具有通信用户管线资质的 C 公司。施工过程如下：1.省通管局质监人员到了现场检查施工质量，项目经理以现场有监理工程师及工期紧为由拒绝接受检查。2.某天，小雨，A 公司项目经理对郊区基站质量巡检，发现塔上有人穿着拖鞋施工，塔下人员未戴安全帽，项目经理叮嘱队长“注意安全，明天必须佩戴齐全安全防护用具”后离开，收工阶段，2 人下塔时滑落，导致 1 死，1 重伤。本事故的调查报告内容包括了施工发生单位的概况，施工救援情况，施工造成的人员伤亡和直接经济损失，事故责任认定，事故防范和整改措施。3.监理工程师审核施工资料时发现提供的基站站点参数仅包括，站名、站号、配置基站类型、参数信息，要求补充完善。问：【答案】五、背景资料：某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条 24 芯光缆，设计要求埋深 1.5 米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距 200 米；直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年 5 月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？2.本工程中影响质量的重要过程有哪些？参考 P267 案例 1L420072 问题 13.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原因是什么？参考 P291 案例 1L4200083 问题 15.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？【答案】1.P209（本小题 4 分）距离施工现场近（1 分）；运输材料、设备、机具便利（1 分）；通信、信息传递方便（1 分）；人身及物资安全（1 分）。2.（本小题 6 分，1 项 2 分，满分 6 分）跨距 200 米的跨河施工；直埋光缆沟的沟深控制；光缆接续；建设工程教育网与电力电缆交越处的施工。3.P278（本小题 4 分）出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低（2 分）。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等（2分）。4.（本小题 2 分）拉线坑回填土中有冻土（1 分），第二年冻土解冻引起土质松软（1 分）。六、2008 年 3 月，A 施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额 70 万元，工期自 4 月 1 日至 6 月 30 日，合同未约定保修期。项目经理部安排的进度计划和成本强度预算如下表工程按期开工，但建设单位于 6 月 1 日根据需要作出如下变更：(1)其中一个终端站增加一套网管设备新增 90 工日的工作量；(2)增加 10 公里管道光缆的施工工作量。A 施工单位根据本单位实际情况接受了第(1)项变更，拒绝了第(2)项变更。建设单位将第(2)项变更另行委托给了 B 施工单位。第(1)项变更造成 A 施工单位进度拖后一周：第(2)项变更导致 A 施工单位停工两周。工程最终于 7 月 21 日完成，A 施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位。工程于 7 月 25 日初验后进入试运行，至 10 月 24 日结束；10 月 31 日终验后于 11 月 1 日 8 时投入使用。问题【答案】参考成本累计负荷曲线。3 合理。A 施工单位与建设单位签订的是传输设备安装工程的施工合同，笫(2)项变更属于线路工程，施工单位可以以不具备线路施工资质或不具备线路施工条作予以拒绝。4.由于是建设单位作出的变更造成了施工单位的进度拖后和费用增加，所以施工单位可以就笫(I)项、笫(2)项造成的损失进行索赔。可索赔的工期为 3 周：可索赔的费用为笫（I)项变更增加的费用和笫(2)项变更导致的停工损失费。因为工程总额小于 500 万，建设单位应该在施工单位提交竣工资料的 20 天内审定完毕，即在 8 月 10 日之前完成。木工程价款结算说明包含：工程结算总价款，工程款结算的依据，因工程变更等使工程价款增减的原因。6 本工程建设单位保修金的比例为 5%；保修日期为正式交付使用一年后截止，即 2009 年 11 月 1 日七、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为 2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。问题：1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？【答案】1.通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。2.施工单位收到的开工令应由监理单位发出。3.光缆埋深及沟底处理；光缆与自来水管间距；光缆接头盒位置深度；立杆洞深度；坡坎回固等保护措施质量。4.建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。5.中继段测试包含：衰减系数；传输长度；通道总衰减；后向散射曲线；偏振模色散（PMD）；光缆对地绝缘；接头衰耗。八、背景某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括 39 个基站的安装及调测工作，工期要求 60 天，工程保修期 1 年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进人试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收 1 个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后 1 年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题(1)此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容？(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理？项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作？(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪些问题？(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？(5)施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池问题？为什么？【答案】(1)此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。(2)如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前，将已完成基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为 3 个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然不合适。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，竣工验收后应在验收后 15 天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。九、某 SDH 通信传输设备安装工程，共 5 个站，其中 3 个中继站，2 个终端站。本工程施工地点位于山区，施工时间处于冬季。本工期的工程量如下：?1终端站需在旧机房内安装一列 3 架光传输设备、一列 2 架 DDF、1 架 ODF 设备，电源需从所在列引出，并更换列熔丝基座。2中继站需在新机房内安装 1 架电源设备、1 架光传输中继设备、1 架 ODF 设备。本工程的电力电缆及辅材需施工单位自购，设备由建设单位指定的厂商提供到现场，测试仪器由施工方准备。合同工期要求 30d，并规定因甲方原因造成工期延误 5d 以内工程承包费不得追加；延误工期违约金 5000 元d，超过 3d 违约金 100007Ld；工期提前甲方奖励500 元d。施工单位通过投标承揽到此工程，并且针对此工程建立了项目经理部，项目经理部编制了施工组织设计，其中施工方案中规定：10 人 10d 完成终端站安装，2 人 5d1 套仪表完成本机测试；3 人 3d 完成中继站安装，2 人 1d1套仪表完成本机测试；2 人 10d1 套仪表完成系统测试。其中本机测试和系统测试只配备一套测试仪表。上述时间包含工程准备、转移时间和竣工文件收集整理时间。为了保证工程目标的实现，在施工组织设计中还编制了质量、进度、安全控制计划。为了降低施工成本，项目经理部选派了 2 名技术人员参与此项目的施工。此工程按时开工，在施工过程中，有以下事件：?测试时发现个别焊点存在假焊。更换列熔丝基座时发生了电源短路，导致电力室熔丝烧断。项目经理对现场施工质量进行检查时，发现部分测试结果有误。由于冬季山区路滑，自备车辆发生交通事故，一施工人员腿部骨折。机房内尘土较多，机房值班员向施工单位提出警告。工程经过施工单位的努力按时完工，建设单位组织了验收。工程竣工验收后一年多的时间里，施工单位多次向建设单位催收此项目的施工费，但建设单位一直以资金紧张为由不予支付。【问题】?1本项目施工组织设计中，必须明确的重要过程有哪些?【答案】1重要过程是指对工程的最终质量起到重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程(或工序)。此工程中的重要过程主要有：材料检验、焊接过程、电缆绑扎、列熔丝基座的更换、机架安装、标识、机盘的插拔、单机测试、系统测试、新人员的使用、冬季行车等。2本工程施工现场的危险源有：静电、激光、裸露的电源线、高处的工具、高处未固定好的配件、高温烙铁、电动工具、山区道路、雪天行车等。3本工程降低施工成本的措施主要有：建立合理的组织结构；认真分析施工资源配备数量对利润的影响、依照企业定额进行管理；控制好施工过程中的费用开支；加强财务管理和财务核算；采用合理的施工方法，降低质量成本，减少窝工，不使用的仪表尽快归还等。4本工程竣工资料的竣工文件部分中应收集：工程说明；建筑安装工程量总表；已安装设备明细表；工程材料盘点单；开工报告；停(复)工报告；完工通知；工程变更单和洽商记录；重大工程质量事故报告表；验收证书；交接书；隐蔽工程签证记录；备考表等。一十、（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题：(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监